建设工程合同通用条款范本2017

2024年2月9日发(作者：描写看的成语)

建设工程合同通用条款范本2017

一、引言

本文档为建设工程合同通用条款范本，适用于2017年之后签订的建设工程合同。本文旨在规范建设工程合同的内容，明确各方的权利和义务，促进合同双方的合作与沟通。

二、总则

2.1 合同目的

本合同的目的是明确承包商与业主之间的权益和责任，确保建设工程的顺利进行，并达到合同约定的质量标准和工期要求。

2.2 合同范围

本合同适用于所有建设工程项目，包括但不限于房屋、道路、桥梁、市政设施等。

2.3 合同解释和修改

本合同由双方共同商定，解释权归合同双方。未尽事宜由双方协商解决，若无法达成一致，可依法仲裁或诉讼解决。

三、合同的建立和履行

3.1 合同的成立

1.合同的成立应当由双方出具书面合同，并经双方盖章确认。

2.合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。

3.2 合同履行的要求

1.双方应按照合同约定的质量标准和工期要求，按时履行各自的责任和义务。

2.如有不可抗力或合同约定的其他原因导致无法履行合同，应及时通知对方，并采取合理措施减轻后果。

3.3 变更和补充合同

1.双方协商一致后，可对合同进行变更和补充。

2.变更和补充合同应通过书面形式进行，并经双方盖章确认。

四、质量标准和验收规定

4.1 质量标准

1.建设工程应符合国家有关法律法规和质量标准的要求。

2.合同附件中明确了具体的质量标准，双方应按照合同要求执行。

4.2 验收程序和标准

1.建设工程完工后，双方应进行验收。

2.验收程序和标准应按照合同约定执行，合格后方可交付使用或结算工程款项。

五、工期与保证金

5.1 工期

1.合同约定的工期应根据实际情况合理确定，双方应按时履行。

2.如因不可抗力等原因导致工期延误，可协商变更工期。

5.2 保证金

1.承包商应按照合同约定提供保证金，用于保障合同的履行和质量保证。

2.保证金的数额和支付方式应在合同中明确规定。

六、违约责任和纠纷解决方案

6.1 违约责任

1.如有一方违反合同规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。

2.违约责任的数额和方式应在合同中明确规定。

6.2 纠纷解决方案

1.双方应本着友好协商的原则解决纠纷。

2.如协商不成，可根据合同约定选择仲裁或诉讼解决。

七、其他条款

7.1 合同的生效和终止

1.本合同自双方盖章之日起生效。

2.合同终止的情况应在合同中明确规定。

7.2 合同解除和解释权

1.任何一方均不得擅自解除合同或变更合同内容，除非经双方协商一致并签署书面协议。

2.本合同的解释权归合同双方所有。

7.3 合同附件

1.本合同附件为不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。

2.对于合同附件的变更或解释，应按照合同的变更和补充程序执行。

八、附则

8.1 本合同适用法律和争议解决

1.本合同适用中华人民共和国的法律。

2.因本合同引起的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可根据合同约定选择仲裁或诉讼解决。

8.2 合同的备案和保存

1.双方应按照相关法律法规的要求办理合同备案手续。

2.合同备案材料应妥善保存，合同有效期届满后不得销毁。

---

以上为《建设工程合同通用条款范本2017》的内容，旨在明确双方在建设工程合同中的权益和责任。本合同的内容为双方共同商定并签订生效，其中包含了合同的建立和履行、质量标准和验收规定、工期与保证金、违约责任和纠纷解决方案等条款，以及附则中关于法律适用和合同备案的规定。双方在履行合同过程中应严格按照合同规定执行，并保持友好合作的态度。若有任何争议，双方应本着友好协商的原则解决，若协商不成，可根据合同约定选择仲裁或诉讼解决。希望本合同能为双方的合作提供明确的指导，并促进建设工程的顺利进行。