水电工承包装修合同协议模板(10篇)

水电工承包装修合同协议模板（10篇）

水电工承包装修合同协议模板篇1

委托方(甲方)：_________________

承接方(乙方)：_________________

甲方委托乙方对居室水电工程项目进行安装施工，双方依据国家法律法规，

经协商自愿签订本合同。

第一条 工程概述

1、项目：住宅水电安装。

2、地点：_________幢_________室，套内面积______________㎡。

3、施工安装内容：拆墙、打洞、开槽、强弱电线和开关插座安装、冷热水

管及下水道安装、灯具及龙头安装。

4、总价;工程款_______元。增减项目需经双方商定价格后签字确认生效，

依此增减工程安装项目并增减造价。

5、工期：本工程耗时________日。工程自_______年______月_________日

起至______月_______日止，乙方应按时按质按量完成全部工程安装项目。

第二条 甲方工作

1、工程现场无影响水电安装施工的障碍物。

2、提供乙方施工所需的水电接口和主要材料。 3、提供经物业管理部门认

可的《房屋平面布置图》、《开关插座布局图》(、《用水器具布局图》、《灯具布局

图》，并向乙方进行现场交底。

4、如确实需要拆改原建筑结构或设备、线路，应向物业管理部门办理手续，

并承担有关费用。协助乙方办理施工申请、审批、登记等手续。

5、对工程施工质量进度进行监督检查，有权要求乙方对不合格的项目进行

整改，以达到设计和规范要求。

6、施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打招呼，处理好邻里关系。

第三条 乙方工作

1、对甲方进场材料确认签收(在附件)，合理使用材料，保证材料安全。

2、严格执行施工工艺规范，按合同规范进行施工，保质保量按期完成工程，

解决由乙方负责的各项事宜。

1

3、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、短路停电、物品损坏

等事故发生，万一发生，必须负责尽快修复或赔偿。

4、严格执行安全操作规程和防火安全规定，负责施工现场的安全，严防火

灾，绝对保证施工现场的防火安全。自担施工安装过程中的伤亡责任，并承担由

此造成的甲方损失。

5、严格按照本合同签认的工程量表和图纸进行施工，做好强弱电线路走向

标注记录，提供强弱电线路正规图纸。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的材料、设施和施工成品进行保

护。

第四条 质量要求

1、工程施工标准，双方同意参照_________国家标准《住宅装饰装修施工工

程规范》规定。

2、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

3、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负，施工质量由乙

方负责，乙方采购的材料、设备、产品质量由乙方负责。

4、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的

费用双方应另签补充合同。

5、其他质量要求和标准。

第五条 材料供应

1、甲方提供的材料均应用于本合同规定的装修项目，非经甲方同意不得挪

作他用，乙方如有挪用应按材料的双倍价款补偿给甲方。

2、乙方提供的材料、设备应符合质量要求，规格有差异的禁止使用，对工

程造成的损失均由乙方负责。

3、甲方负责采购的材料、设备均应是符合设计要求的合格产品，并应按时

供应。

4、甲方提供的材料由于乙方保管不当，应由乙方负责双倍赔偿。

第六条 付款方式

1、乙方按本合同约定的时间进行施工，按时按质按量完成本合同约定的灯

完成通电试灯后，经双方验收确认，再支付30%工程款，剩余10%为质量保证金。

2、质量保证金在本合同规定的质保期内，无任何质量问题时，甲方一次性

支付。

第七条 工程工期

1、因乙方原因而延迟完工，按本合同违约责任条款处理;因甲方原因耽误工

期，完工期限顺延。

2、由甲方提供的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返

工费由甲方承担。由于乙方施工原因造成的质量事故，其返工费由乙方承担，工

期不变。

3、在施工过程中，因为乙方施工质量问题返工导致工期延误，按本合同违

约责任条款处理。

4、施工中如果因甲方原因要求返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期

的，均需签字认可，甲方需承担全部施工费用且工期顺延。

第八条 工程验收

1、本合同工程验收按《工程验收单》的标准进行。本合同约定的工程分两

个阶段验收，除灯具安装以外的工程全部结束后，乙方应组织甲方进行预验收，

工程质量验收合格后，双方确认后在附件上签字，然后办理工程移交和预结算手

续。

2、灯具安装试通电亮灯后，双方在进行总验收，合格后在附件8上签字，

然后办理结算付款手续。

3、甲方如不能在乙方指定的时限前来验收，应及时通知乙方，如果双方同

意，可以另定日期验收，但完工期限按甲方耽误的天数顺延，因此给乙方增加的

费用由甲方承担。

第九条 质量保证

1、在正常使用条件下，装修工程质量保证期限为5年。保修期自本合同工

程验收合格之日起计算(见附件8《水电安装验收单》)。

2、质量保证期限内，乙方提供免费维修服务。正常使用条件下的维修项目，

乙方免收维修费和材料。质保期外和非正常使用的维修项目，乙方维修费和材料

费按成本价收取。

3

3、质量保证期内，乙方工程出现质量问题，乙方在甲方问题反映的当天来

维修，甲方不扣除质保金;乙方在甲方问题反映二天后，每迟一天来维修，甲方

将按10%的比例扣除质保金。即使扣除质保金，但仍不能排除乙方免费维修的责

任。

第十条 违约责任

1、合同生效后，在合同履行期间擅自解除合同的一方，应按本合同总价款

的50%作为违约金支付给相对方。因擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过

违约金的，应按实际损失数额赔偿。

2、工期延误，每日按本合同总价的2%扣减合同价款，最多扣至合同总价的

50%。

3、交付验收中的质量问题必须整改，未整改或整改仍不达标的安装质量问

题，甲方有权拒绝验收签字。由此耽误的时间，按工期延误处理。

4、非文明施工造成对甲方的损害未修复或未赔偿的，甲方将在付款时等价

扣除。

第十一条 争议解决

1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方

应协商解决。

2、双方不愿通过协商解决，或协商解决不成的，可以向法院提起诉讼。

第十二条 合同变更或终止

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，

应经双方协商一致后，另签补充协议。

2、本合同履行过程中，因为特别原因，任何一方提出终止合同，须向另一

方采取书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，视为本

合同解除。

第十三条 合同生效

1、本合同及其附件自双方盖章或签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等法律效力，补充合同条款与原合同条款有矛

盾时，以时间在后的条款为准执行。

3、本合同及附件一式二份，甲乙双方各执一份。

4

甲方(业主)：_____________

乙方(盖章)：_____________

水电工承包装修合同协议模板篇2

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

本着互相信任的原则，就甲方的家庭装修水电施工工程达成以下协议。

第一条工程概况

1.装修施工地点：

_____________________________________________________。

2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______

日

3.本项工程预计费用_____________元人民币，大写：_____________元。

第二条关于工程质量及验收的约定

1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》-20_及《建筑装饰

装修工程质量验收规范》-20_。

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，返工费用

由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知后三日内组织

验收，并办理验收手续。

第三条有关安全生产和防火等的现场管理约定

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理

好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种

设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

6.乙方如因施工原因需居住现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发

生伤亡事故由乙方负责。

5

7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象

按材料价格加倍赔偿。

第四条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定

1.工程款付款方式：____________________。

2.乙方承包内容及价格：________________________________________。

3.乙方提供材料为：

_______________________________________________________。

4、甲方提供材料为：

____________________________________________________________。

第五条施工工艺要求、验收要求

1、进场材料需按照设计和施工合同约定材料品牌、规格、型号进场施工,并

报验监理验收，未经业主同意不得变更。

2、水电开槽注意事项：禁止在墙面横向开槽;禁止在楼板结构找平层开管槽，

局部除外;砼的梁、板、剪力墙、地梁开槽深度不允许碰到钢筋;中央空调取孔，

不允许在梁上取孔、严禁切断主筋开孔;

3、水电弹线定位，单管-管槽深度通常为________CM，砼墙面除外。

4、电线线径等径统一，分色统一：红色、黄色为火线色标，蓝色、绿色为

零线色标，黄绿彩线为地线色标;

5、强弱分离：强弱电独立进入线盒、强弱不共管、强弱不共盒;

6、交叉施工规范原则：水管与电管的交叉时，水管在下，线管在上;冷热水

交叉时，热水在上，冷水在下;给水管与排水管的交叉时，排水在下，给水在上。

7、穿线要求：横平竖直，管卡固定间距为______—______CM，PVC胶饱满，

接头处用螺接、防锈金属软管、盖板，合理用护套线;________米以内不能超过

3个直角弯。

8、空调，热水器，插座，照明应单独设置回路，合理配线，按规范进行等

电位联结，电路验收后86盒加保护盖保护。

9、给水施工要求：给水管主水管≥25㎜，支管≥20㎜，左边热水，右边冷

水，阀门用球阀，并符合设计图纸要求;

6

10、给水验收要求：试压0.8mpa,30分钟不渗水，水压不下降为合格，检查

管接部位。

11、排水施工要求：

弹线定位，新老管接触点合理使用变径三通等配件连接、PVC胶饱满，防止

返流、合理使用P弯防臭。排水严禁地漏与洗衣机排水串联在一起;洗衣机用排

水管直径不得小于50mm;要注意地面泄水坡度。

12、排水检验要求：进行排水通水试验，排水通畅，不积不渗为合格，合格

后用专用管盖保护，防止沙浆赌塞，签字。

13、未列明条款请参照建设部《住宅装饰装修工程施工规范》(-20_)的规定。

第六条违约责任

1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付________元

的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付________元违约

金。

第七条纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解

决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向_______市建筑装饰协会提起

仲裁。

第八条.其它约定

1.双方同意由________装饰工程监理有限公司进行独立第三方监理工作。

2.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后

可以顺延。

3.本项工程保修期为表面工程贰年、隐蔽工程伍年。

4.本合同签订后工程不得转包，乙方应亲自到场施工。

5.本合同一式________份，甲、乙双方各执________份。

甲方签字：

乙方签字：

水电工承包装修合同协议模板篇3

甲方：

7

乙方：

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的`情

况下签定如下协议

一、工程概况

1、工程地址：_____________________________________________________。

2、工期：自___________年________月________日至___________年________

月________日止。

3、工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时

完成家装水电工程。具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五

金，开关安装，灯具安装等

二、价格

1、甲方以水电改造工钱人民币_______元/平米_______平米;打隔墙_______

元/平米;打踢脚线槽_______元/米;卫生间改造_______元/间;包管_______元/

条;卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。

三、付款方式

工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。备注：竣工后，

因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。

四、注意事项

1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，

须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。

2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。

3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承

担工具损耗。

4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负

责。

5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口(或物业指定地

点)。

6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方

在结算费用后可无条件解除此协议。

8

8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。

甲方(公章)：____________________

乙方(签字)：____________________

水电工承包装修合同协议模板篇4

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

甲方现把隆回县卡西欧花园1楼M38、M39门面楼的室内水电安装工程承包

给乙方，为明确双方权利、义务和责任，确保工程质量及进度，经双方友好协商，

特签订以下条款，以便共同遵守执行。

一、工程委托形式：

包工不包料

二、工程价款和结算的约定：

1、工程价款：按建筑面积7元每平方米计算。

2、工程款付款方式：布管线验收合格后支付工钱的60%，水电整体完工验收

合格当天结算并支付剩余40%的工程款。

三、乙方承包内容：

(1)水电开槽、布管、穿线(电线、网线、电视线、电话线等)

(2)插座、开关、灯具的安装

(3)小五金、厨卫洁具的安装

(4)所有水电施工过程的垃圾整理装袋

四、对乙方要求：

(1)乙方需自备施工所需附属工具如：人字梯、马凳、铁锹等。

(2)密切配合楼房主体工程工人的工作，不得互相推诿。

(3)由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需在接到甲

方通知后24小时内到场解决。

(4)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护，

水电工程保修三年。

本合同经甲、乙双方签字后生效，签订后乙方不得将工程转包。本合同一式

9

两份，甲、乙双方各执一份。

甲方签字：

乙方签字：

水电工承包装修合同协议模板篇5

甲方：________(发包方)

乙方：________(承包方)

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条装修施工地点、工期、费用

1.装修施工地点：_____________________________________________

2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______

日

3.本项工程预计费用 元人民币。

第二条材料供应的约定

1.甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明

所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，

甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应

及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损

失，由乙方负责赔偿。

甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，

乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有

差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，

乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定

1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》-20_及《建筑装饰

10

装修工程质量验收规范》-20_并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他

DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费

用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验

收，并办理验收手续。

第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理

好由于施

工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种

设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地

发生工伤由乙方负责。

7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象

按材料价格加倍赔偿。

第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定

1.工程款付款方式：

布管验收合格后支付工钱的________%，水电完工后支付________%，整体竣

工验收合格后支付________%。

1)水电开槽、布线、穿线、埋槽

2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

3)水电施工的穿墙、打孔、切割

4)开关面板安装

5)小五金、马桶、的安装

11

6)后期灯具的安装

2.工程结算方式：

按实结算：

总价结算：________元/平米(套内面积)

第六条违约处理

1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付________元

的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第七条纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解

决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更和解除

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，

应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，

应以书面形式提出，并按合同总价款________%支付违约金，并办理终止合同手

续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方

同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第九条其它约定

1.双方同意由第三方监理(________全垒打装修监理公司)进行协商工作。

在未经第三方监理(________全垒打装修监理公司)确认情况下，甲方有权不

支付乙方相关费用。

2.经过第三方监理(________全垒打装修监理公司)确认，甲方必须按照约定

支付乙方相关费用。

3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后

可以顺延。

4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5

次部分每次甲方需支付乙方________元/天的劳务费。

5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到

12

甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见

原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至_____________________

(五)水电工程保修________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方：______________

乙方：______________

水电工承包装修合同协议模板篇6

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，

遵循平等、自愿、公平诚信的原则，双方就清包事项达成一致，订立本合同。

一、工程概括：

1、工程地点：

2、工程名称：

3、工程总建筑面积：

4、__年至__年__月__日，(因甲方因素拖延工期由甲方付乙方误工费，每个

工人100元/天)。

二、承包方式：包清工(保质量、保进度、保文明施工)。

三、承包范围：

1、本工程安装水、电、暖、消防。

(1)强电、预埋、二次配管、穿线、装灯及调试。

(2)弱电、布管、二次配管、(不包含穿线、安装及调试)。

(3)给水、预留、楼内主管、支管安装、压力调试。

(4)排水、预留、楼内主管及支管安装。(不含楼外雨水管道)

(5)暖气、预留、楼内主管及支管安装、挂片及压力调试。

(6)消防、预留、楼内主管及支管安装、消防及压力调试。(不含消防电穿线

13

及调试)

以上工程按设计图纸的规范要求施工，如有变更，所需费用甲乙双方另议。

四、付款方式：

1、前期以生活费的方式付款，在没有停工的前提下，由甲方每月付给乙方

贰万元生活费。主体完工后支付总工程款的30%。

2、进入安装阶段按每月75%结算。

3、工程完工验收后由甲方支付乙方总工程款97%，留3%作为质保金，3月

后一次付清。

甲方将山东成武工程楼以/㎡清包给乙方。

五、工程机械：

所有工具由乙方负担，并保证良好的使用性，工具消耗品由甲方负担(除胶

带、锯条、PVC胶水)。

六、文明施工、安全生产：

乙方遵循甲方要求施工，要做到不违章作业，不野蛮施工，如因违反制度作

业施工，所造成的罚款由乙方自行承担。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，

签字后生效。

甲方：

乙方：

水电工承包装修合同协议模板篇7

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

行政法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就本工程水电安装工程承包事

项协商达成一致，签订本协议。

一、工程概况

1、工程名称：沁源县新天地商业步行街二期工程C区

2、工程地点：沁源县构配件小区对面

3、结构形式：框架结构，地下二层，地上局部四层。

二、承包方式和价格及支付方式

14

1、包工不包料的清包方式。

2、承包价格：本合同实行固定单价：每建筑平米26元，建筑面积按照现场

实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更，变更工程量按照工程签证

进行结算。

3、支付方式：

3.1主体完工，支付总工程款的40%。

3.2户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的20%进行支付。

3.3给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的30%进行支付。

3.4竣工验收结束后半个月内，处扣除5%的保证金外全部结清。(工程质量

保修1年，因装修破坏的脱离保修范围)。

3.5月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。

三、承包范围

1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总

施工合同范围所含的安装工程(乙方负责对消防线管进行预埋)。

2、乙方应与甲方工期紧密配合，按期竣工交验。进场时间变化，甲方须向

乙方提前15天通知给予乙方准备。

四、材料要求

1、乙方向甲方提供材料单。甲方购买的水电施工材料，由乙方安排人员进

行卸车和保管。乙方不得随意浪费材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙

方应及时清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理，乙方不得私自动用。

(如变更导致材料剩余，乙方不承担责任，但是乙方必须根据后期施工情况调配

使用。)

2、甲方按期给予乙方施工材料，以保证工程按期交工验收。甲方材料不得

耽误乙方施工，如导致乙方长期停工责任由甲方负责。(不可抗力的原因除外)

五、质量要求

乙方在施工过程必须按照国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范

和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方如有对工程质量存在争议，以当

地质量监督站及有关单位专家评定为准。

六、安全文明施工要求

15

1、乙方在整个施工过程中必须遵守国家安全规章、规程和规定的要求。保

证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。

2、乙方在施工过程中必须佩带安全防护用品(如安全帽、安全带等)。

3、施工过程中出现的安全问题全部责任由乙方自己承担，与甲方无关。

七、双方义务

1、甲方义务

1.1甲方向乙方提供施工图纸一套，并向乙方提供生活用房。

1.2甲方向乙方完成技术交底及安全教育交底。

1.3甲方和乙方共同购买大型施工机械(如套丝机、台钻、电焊机、切割机)，

如有损坏全部由乙方负责，施工完毕后归乙方所有。

1.4甲方向乙方提供安全防护用具。

1.5甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款，以保证工程的顺利进

行。

2、乙方义务

2.1乙方按照甲方指定的施工进度计划投入足够的人力、物资保证工期和施

工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。

2.2遵守甲方的安全制度、落实安全措施、确保施工安全。

2.3乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。

2.4工程完工后按照甲方要求将甲方提供的剩余材料做好清点工作，办理交

接手续。

2.5乙方负责施工现场的临时电安装和施工，并进行管理维修，保证施工现

场正常运行。

八、由下列情况之一，甲方将终止乙方合同，并处以适当罚款：

1、由严重危害甲方利益及行为的。

2、对甲方安排的工程进度完不成，并整改见效不明显的。

3、施工质量达不到要求的。

4、违反劳动纪律或不服从甲方管理的。

本合同一式三份，双方各执一份，报总公司一份，经双方签字盖章后生效，

此合同具有法律效力，在履行合同过程中，若协商不成的向工程所在地的仲裁机

16

构和法院进行裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。

甲方(签章)：

乙方(签章)：

水电工承包装修合同协议模板篇8

发包方(甲方)：__________________

分包方(乙方)：__________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件

法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协

议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。

第四条：承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程

采取包清工的方式承包给乙方。

第五条：结算方式：以建筑面积为准。

第六条：工期

总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。

第七条：工程质量

合格，达到设计和国家现行质量验收的规范要求;

第八条：工程款支付

按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。

第九条：设备材料供应

1、工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。

2、乙方提前十天提出材料计划。

第十条：文明施工

1、在施工中，甲方应贯彻执行JGJ59-99标准及公司制订的安全生产管理办

法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。

2、甲乙双方应严格遵守云南省人民政府关于加强承包生产和工程中的安全

规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，

17

并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。

3、乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注册，并符合建委等相

关政府职能部门对岗位证书的要求。报甲方备案，对承包的劳务工程乙方应制定

出具体的安全技术措施方案，确定专人负责安全工作。

4、凡乙方施工人员进入现场，必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。

甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。应立即向乙方代表提出，监督整改。

5、凡有不适应高处作业者(心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等)以及16周

岁以下未成年者.50周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负

责。

第十一条：乙方职责

1、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排，施工中

严格按甲方提供的施工图(含设计变更通知单、技术变更核定单)和技术交底要求

进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。

2、乙方有责负责配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并为后

续工序的施工创造条件。

3、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工

作。

4、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检

验标准。

5、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。

6、乙方负责完善所承担工程的资料工作，并协助完成档案归档验收工作。

第十三条：工伤

甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则。乙方在施工中所发生

的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故，由乙方自行负责并承担由此造成的一

切责任。

第十四条：治安、防火

1、甲、乙双方分别确定甲方，乙方为治安防范负责人、防火负责人。

2、乙方入场一周内，必须向所属人员进行遵纪守法和遵守甲方项目部治安

管理有关制度的宣传教育。

18

3、乙方人员内部治安纠纷、案件、事故，由乙方负责查办，如涉及甲方人

员，则必须派员与甲方配合查处。

4、甲方项目部有权对乙方进行防火安全检查、督促，查处防火违法行为，

乙方人员因违章引起火警、火灾，除对责任人员依法查处外，发生一次未遂火警，

罚款100元，一般火灾事故，罚款300~800元。

第十五条：在合同履行中若发生争议，解决方式：

1、双方协商解决。

2、向市建设仲裁委员会申请仲裁，或区劳动局解决。

第十五条：其它

本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力，签字盖章后生效。未

尽事宜，双方协商。

甲方(签章)：_________

乙方(签章)：_________

水电工承包装修合同协议模板篇9

甲方：_________代表(以下简称甲方)

乙方：_________代表(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法

规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就康田。南川18号地块住宅

小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同

条款，以供双方共同遵守执行

一、工程名称：________

二、工程地点：______

三、工程承包范围

工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工

程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

19

(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;

(6)防雷接地安装;

(7)消防所有管网预埋及设备安装;

(8)弱电预埋及设备安装;

四、工期要求

乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施

工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施

工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合

格等级。

六、工程承包方式：

包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调

试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采

用固定劳务单价方式。

七、合同价款

本合同价款为人民币：23、00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该

总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保

险等各项费用。

八、付款和结算方式

7、1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

7、2当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;

7、3当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总

劳务费的60%;

7、4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%

7.5总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量

问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工

20

期根据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

1、本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅

料(计价材料)由乙方自行负责。

2、水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十一、双方职责

1、甲方职责

(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、

设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙

方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标

准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。

(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进

度、现场文明施工方面的管理及调度。

(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权

要求乙方按原值赔偿。

(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

(7)乙方食宿自理。

(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两

个月报计划。

(9)乙方现场负责人：

十二、违约责任

21

1、甲方违约责任

如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等

费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工

期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项

价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项

工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或

解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲

方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、

安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权

终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结

算价款付给乙方。

(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，

认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按

2023元/次向乙方收取违约金。

(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

十三、安全文明施工

1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从

甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，

甲方不承担任何费用。

3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材

料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

22

4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工

人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲

方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗

力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

十四、其它管理制度

1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满

足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元

/天(次)向乙方收取违约金。

2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，

处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款

后本合同即告终止。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方：____________

乙方：____________

水电工承包装修合同协议模板篇10

发包人全称：_______(以下简称：甲方)

承包人全称：_______(以下简称：乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家

工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规

章，并结合河北省保定市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平

和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：_______工程(以下简称：本工程);

工程地点：______________

施工现场条件：以现场实际情况为准;

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：_______中所有的水电安装工程包

23

含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外

的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收

合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑

体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给

排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室

内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等

专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。

具体如下：

A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末

端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第

一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等

按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后

到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷

带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢

管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括

电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，

消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机

具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、

阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

三、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合

同约定本工程总工期为_______日历天;开工日期为：_______年_______月

_______日，竣工日期为：_______年_______月_______日。

24

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度

要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺

延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延

期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000、00元)的违约金;若

累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由

此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，

具体操作按本合同专用条款“第九条第4.5款”执行。

四、质量标准：

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：

①建设强制性条文;

②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

③《建筑电气工程施工质量验收规范》-20_;

④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》-20_;

⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);

⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);

⑧省、市相关部门的各种规章制度;

⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相

关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方

支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定

“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量

按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因

乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项

目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理

公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，

25

核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补

偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场

费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场安

全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且

在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围

内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的

工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同

执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定

综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价

明细如下：

①综合价：10.50元/㎡;

②计时工：普工65、00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。

2、工程量的计量：

(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算以《建筑工程建筑

面积计算规范》(GB/T50353-20_)为准。

(2)零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本

层楼板、梁和下层柱、墙，其中

①±0、000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;

②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次

申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，

具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。

各部分所占比例明细为：

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安

26

装、桥架安装各占比率为10%);

六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工

工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向

甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同

方为有效，否则此合同无效。

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整

层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于

“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支

付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整

层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全

部审定方为有效)。

3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职

能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字

值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年

后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余

款一次性无息按实支付给乙方。

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有

权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均

由乙方承担，乙方对此无异议。

七、施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同

的管理法规和办法：

1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。

2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。

3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

5、建设工程现场文明施工管理办法。

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)

27

7、治安管理处罚条例。

八、合同生效：

1、本合同订立时间：_______年_______月_______日。

2、订立地点：______________

3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

甲方：

乙方：

28