拆除工程合同(15篇)

拆除工程合同(15篇)

拆除工程合同1

发包人（全称）：

法定代表人：

住所：

联系电话：

承包人?（全称）：

法定代表人：

住所：

联系电话：根据《_____》、《建设工程安全生产管理条例》、

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及国家现行相关法规

政策规定。经甲乙双方结合本项拆除工程实际情况和施工现场条

件，充分协商达成如下合同条款，共同遵守。

一、工程概况

1、甲方装饰的店面房屋系合法商业用途

2、施工地点：

3、房屋结构：框架结构，施工面积______平方米

4、承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清运处置及包手续办理、

第 1 页 共 59 页

包安全维护等。

5、工程的内容：所有装饰部分的拆除。其中包括（①?大厅、

部分柱子、所有墙地砖的铲除；②?所有木制作及装饰部分的拆除；

③?所有后建墙体的拆除；④?所有电气部分拆除）

二、工程期限

1、开工日期：______年___月___日；

2、竣工日期：______年___月___日；

3、合同工期总日历天数_________天。

三、合同价格

总价款：￥________元，大写（人民币）：________。

四、甲乙双方的责任

甲方义务：

1、为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责协调工作。

2、施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对完工工程进行

检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。

3、不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或

设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

乙方义务：

1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范

及质量标准，按期保质保量完成工程。

第 2 页 共 59 页

2、保证施工现场的整洁。严格执行市（区）县有施工现场管

理的规定，不得扰民及污染环境。

五、质量标准

工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定

标准为依据。

六、安全责任

乙方在施工过程中需要做到安全施工、文明施工。如果乙方

施工人员出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方

负责，甲方不负担任何责任和费用。

六、合同价款的支付

1、签订协议前甲方预先支付工程款￥______元，大写（人民

币）：______，拆除结束物业验收合格后甲方支付工程款￥______

元，大写（人民币）：______。

2、工程施工中如有项目增减或需要变动，需填变更表，双方

应签订补充合同。增减项目的价款，当场结清。

3、此工程款项不含税金。

七、工程的验收

关于工程内容及验收的约定：

1、所有装饰部分的拆除。

2、验收标准（以物业验收合格为准）：①?尽量保留拆除灯具、

第 3 页 共 59 页

电器的完整性；②?清运完施工现场全部垃圾；③?基本达到清水

标准、卫生整洁。

八、施工组织设计和工期

1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度

计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完

整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。

工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改

意见，逾期不批复则视为同意。

2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格

遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的.，

由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期

延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。

九、履约保证金

1、乙方向甲方支付履约保证金：

2、乙方提供履约保证金的约定

（1）提供履约保证金的时间：_____年_____月_____日前。

（2）提供履约保证金的方式：以银行转账方式划至甲方指定

的以下银行账户：

开户名称：

开户银行：

第 4 页 共 59 页

银行账号：

3、履约保证金的使用

因乙方违反本合同第八条约定产生的违约金额，甲方可以直

接从履约保证金中予以扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方可

以向乙方继续追索。

4、履约保证金的退还

（1）乙方按合同要求完成全部拆除工作（包括场地平整及渣

土外运工作），移交相关的甲方所需要的工程资料和证件，经甲方

及政府相关部门验收合格后10个工作日内，甲方将全部履约保证

金或者扣减乙方违约金后所剩部分无息退还给乙方。甲方同意将

履约保证金以银行转账的方式退还至乙方指定的以下银行账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

（2）乙方应以书面形式提请甲方验收，双方签署验收合格文

件后，乙方才有权要求按约定退还履约保证金。

（3）乙方完成全部拆除工程至地平，进入清理阶段时，经甲

方验收并签署文件，乙方可以提前领取履约保证金50%。

十、违约责任

1、乙方必须按合同规定及甲方通知的期限完成拆除任务，由

第 5 页 共 59 页

于自身原因导致延期交地的，按每延期一天支付违约金人民币

________元，款项由甲方直接从乙方的履约保证金中扣除。

2、未经甲方同意乙方中途退场、转包工程或乙方因自身原因

未如期在约定期限内完成的超过10天的情形，甲方可以自行委托

第三方完成剩余的全部拆除工作，乙方不得阻扰第三方进场施工；

委托第三方拆除涉及的全部费用由甲方直接从乙方的履约保证金

中扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方可以向乙方继续追索。

3、乙方在实施拆除过程中应文明施工，安全施工，因自身原

因导致的一切责任或损失由乙方承担。

4、乙方在实施拆除工作后必须清理干净施工场地上所有建筑

垃圾，直至已达到合同规定的验收条件。乙方拒不清理或清理不

干净，甲方可以自行委托第三方进行清理，涉及的全部清理费用

（以甲方实际支出的费用为准，无须征得乙方同意）直接从乙方

的履约保证金中扣除。

5、乙方不按合同约定缴纳相关费用（如水电等费）的，甲方

可以直接从乙方的履约保证金中扣除。

十一、争议的解决

1、因本合同的订立、解释、履行引起的所有与本合同有关的

争议，甲乙双方应首先友好协商解决。

2、如争议无法通过友好协商解决，任何一方有权根据本条规

第 6 页 共 59 页

定将争议提交当地人民法院以诉讼方式解决。

3、本协议中如有未尽事宜，双方应本着互利互惠、协商一致

的原则，随时以补充协议的方式解决，补充协议与本合同具有同

等法律效力。若补充协议与本合同有争议时，以补充协议为准。

十二、其他事项

本合同一式2份，甲乙双方各执一份，自签订之日起执行，

合同履行完毕后终止。其中未尽事宜，有甲乙双方友好协商解决。

发包人：（公章）

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

XX编码：

______年___月___日

承包人：（公章）

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

第 7 页 共 59 页

账号：

XX编码：

______年___月___日拆除工程合同2

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同

法条例》及有关规定，结合工程的具体情况，经双方协商一致，

签订本合同。

第一条：工程概况

工程名称：__________

工程地点：__________

工程内容：__________

第二条：合同期

一、工程施工工期为：墙体拆除一天;垃圾外运一天;搭钢架

一天;修补外墙一天，工期累计需四天。

二、工程开工日期为__________年__________月__________

日至__________年__________月__________日。

第三条：工程合同价

本拆除工程包干价为人民币：(大写)贰万陆仟零贰拾玖元玖

第 8 页 共 59 页

角整(￥:26029.90元)，详见报价单。

第四条：工程检查验收

一、乙方必须在保证施工安全和其它楼体结构安全的前提下，

严格按施工要求对目标楼体进行拆除，并接受甲方现场代表及基

建职能部门的监督。

二、所有拆下的废旧门窗归乙方所有。

三、工程竣工后，甲方应及时进行工程竣工验收。

第五条：双方权利和义务

一、甲方责任：

1、负责断水断电工作。

2、配合乙方做好各方面协调工作。

3、派驻施工现场代表，对拆除工程进度进行监督检查。

4、组织对工程的竣工验收，并给乙方办理好结算工作。

二、乙方责任：

1、乙方在拆除施工中必须注意安全，不得违规拆除，拆除中

因乙方操作技术等原因所引发的一切安全事故由乙方负责。

2、乙方派驻专人在施工现场负责管理监督。

3、乙方必须严格按照甲方要求进行施工，并确保与目标楼体

相连的楼房在拆除过程中的结构安全，否则，由此造成的`一切损

失由乙方承担。

第 9 页 共 59 页

第六条：工程价款的支付与结算

一、乙方拆除完工经甲方验收合格后甲方在一星期内向乙方

支付所有款项。

第七条：乙方的违约责任

乙方拆除后必须及时清理现场。乙方如未能按甲方要求及时

清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾20元人民币处罚，最高不能

超过合同价。

第八条：争议

本合同经双方签字盖章生效，至合同工程竣工验收，结清工

程款后自然失效。

本合同一式四份，双方各执两份。

甲方：(盖章)__________

甲方法人代表：(签字)__________

乙方：(盖章)__________

乙方代表：(签字)__________

__________年__________月__________日拆除工程合同3

甲方：_________

乙方：_________

双方本着平等互利、诚实守信原则，通过友好协商，就甲方

第 10 页 共 59 页

委托乙方完成南安市北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横

穿路段拆除工程达成一致意见，就相关事宜达成以下协议：

一、工程概况

1、工程内容：北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿

路段拆除；将所拆除管道、配件装运至美林自来水厂厂区内。

2、工程地点：南安市凤凰路（北内环）。

二、工程工期：

工期共计7天。

三、工程总价

该工程总价为：人民币壹万陆千肆佰贰拾元整（小写：16420

元）该价格包括为完成本项工程所发生的工人、材料、机械及安

全协调、税收等一切明示费用。

四、付款方式

乙方拆除工程完工并将拆除材料运至美林水厂厂区内，经甲

方验收后七天内凭税票支付全额款项。

五、解决争议的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，

协商不成可向工程所在地人民法院诉讼。

六、其他

1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的'变更

第 11 页 共 59 页

或订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章）后方能生效。

2、本合同从甲、乙双方签字（盖章）之日起生效，工程完工

甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹

份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年_________月_________日_________年

_________月_________日拆除工程合同4

甲方：

身份证号：

电话：

乙方：

身份证号：

电话：

甲方就项目（汉阳区永丰街仙山村“城中村”集体土地上的

垃圾处理厂350米范围内），现将该工程拆除事宜承包于乙方，双

方经平等协商一致，达成如下合同：

一、工程拆除场所及工程范围、面积、价格

1、该项目拆除工程位于永丰街仙山村“城中村”集体土地上

第 12 页 共 59 页

的垃圾处理厂350米范围内，拆除面积约方米。最终拆迁面积据

实结算，每平方价格为元。总价元整（最后以房屋实际面积据实

结算）。

2、以下拆除内容不计入拆除面积中：遮雨棚、四周的护栏、

临时搭建、隔执层。

二、工程拆除期限

本工程自年月日至年月日。遇不可抗拒力影响，工期顺延。

三、甲方的权利义务

1、享有按照本合同约定至收费的权力。

2、对乙方的拆除工程享有指导和监督的权力。

3、甲方负责协调与被拆除方及相关部门之间的关系，以确保

乙方拆除工作顺利实施，且不得延误。

5、甲方保证乙方享有本合同约定工程的施工权及合同约定的

拆除施工手续回收物品的处置处理权。

6、甲方配合被拆除区域的第三方阻挡施工及堵门、堵路等突

发事件，确保乙方拆除工程中顺利实施，且不得延误。

7、甲方保证将门窗、防盗网完整的'房屋交给乙方拆除。

8、乙方必须按照甲方要求的工期进度进行拆除，若乙方不能

按工期履行，则甲方有权无条件解除合同，且安全保证金不予退

还乙方。

第 13 页 共 59 页

四、乙方的权利及义务

1、享有本合同约定的拆除范围内的可回收利用的物品的甩有

权及处理权。

2、按照本合同约定向甲方交纳费用。

3、按照相关组织机械，人力对本合同约定的工程实施拆除并

保证施工安全。后有的财物被盗，人员伤亡与甲方无关。

4、乙方所雇用拆除人员的所有劳务费由乙方支付，甲方不负

责任何拆除人员的劳务费。

五、付款方式

1、乙方签订协议之日起，向甲方支付拆除保证金，此保证金

待工程完毕，既无安全事故发生予以退还给乙方。如有安全事故

等各种纠纷，待处理完毕后，拆除工程经甲方验收合格退还保证

金。本工程所有安全责任事故，均由乙方全部负责，甲方不承担

任何责任。

2、签订合同时，乙方须向甲方一次性支付拆迁总量万平方米

50%残值价格（人民币）除工程量达到50%（人民币）元。

3、甲方不另行向乙方支付拆除施工费用，乙方拆除范围内的

所有残值所有权全部归还乙方享有，以作为乙方拆除施工费用。

六、合同生效及争议解除

1、本合同签订后，双方承诺信守合同。如有违反合同约定者，

第 14 页 共 59 页

由违约方负责赔偿对方双倍损失，如遇不可抗力致使本合同无法

继续履行的，双方可提前解除合同。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲

乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，由双方平等协商处理，如协商不成，由

双方依法诉讼解决。

甲方（签字）：乙方（签字）：

20年3月28日拆除工程合同5

甲方：___________

乙方：___________

经甲、乙双方共同协商，甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废

旧设备全部交乙方拆除，达成协议如下：

一、工程名称：宜宾豆坝电厂所有废旧设备拆除。

二、工程地点：宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村。

三、工程承包范围：全厂所有物资（除电缆线外）。

四、工程工期：进场后140天。

五、费用结算：

1、乙方拆除的人工工资及管理费用，按计件制计价，废铁拆

除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置，每吨废铁包干价

第 15 页 共 59 页

180元。

2、房屋拆除至±0钢筋按1200元/吨计算。

3、上车费按30元/吨计算。

4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。

六、技术要求：

1、乙方拆除应按照电厂及甲方的要求文明施工。

2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块，特殊废

铁除外。

七、甲、乙双方的权利和义务

甲方的权利和义务：

1、甲方向乙方提供住宿和水电费。

2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用，由甲方承担。

由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及阻挡停工等，由甲方付一

切责任。

3、乙方进场前必须向甲方交纳保证金20万元。

4、工程完工后3天内如没有发生任何事故，甲方无条件退还

乙方保证金。

5、乙方进场后，由甲方作技术指导。

乙方的权利和义务：

1、乙方进场前上班人员必须购买20万安全人身保险金。

第 16 页 共 59 页

2、乙方拆除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责。

3、乙方在拆除过程中必须要求按甲方拆除要求进行作业，如

有特殊原因临时处理。

4、甲方如发现乙方有偷盗行为，按照货物的`价值200倍的

处罚。

5、进场人员必须有国家发放的操作证。

6、乙方按约定工期完成，如甲方造成乙方的工期时间一切责

任由甲方负责。

7、拆除垃圾，由乙方推至甲方指定地点（厂区内）。

八、安全责任

1、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故、人身伤亡事故

都由乙方负责，甲方概不负责。

2、发生安全事故、人身伤亡事故后，如有相关部门罚款，由

乙方自行承担。

九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹

拾万元整。

十、未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。

十一、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律

效力，签字盖章生效。

甲方：___________

第 17 页 共 59 页

乙方：___________

联系电话：___________

联系电话：___________

___________年___________月___________日拆除工程合同6

甲方：___________________ 乙方：

_______________

甲方现有一幢_____________—，作落在_______________，

乙方愿意负责承包拆除，经过双方友好协商，达成以下合同条款：

1、拆房人员由乙方负责调组织，拆房费用（含人工费、组织

协调费、工具费、工人就餐费等一切费用）按___________计，拆

房费用一次性包定；

2、在拆房过程中，乙方所有操作人员的安全管理工作由乙方

负责，万一发生伤、残、亡等事故，一切损失及责任由乙方承担，

甲方概不负责；

3、时间要求： 暂定__年_____月___日开始，_______天内拆

完；

4、乙方按照自己施工的'所需，自行安排将材料堆放到不影

响施工的区域，万一发生二次搬运，所需费用由乙方承担；

5、本合同一式三份，签字生效，甲方、乙方、见证方各持一

第 18 页 共 59 页

份。

甲方（签字）：_______________________

乙方（签字）： ______________________

见证方（签字）： __________________________

合同签订日期： 年 月 日拆除工程合同7

甲方：_________

乙方：_________

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，

甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，结合本拆除工程的具

体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量及安全，经

双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条拆除范围

拆除工程地点：佛山市南海区五圣河（桂澜路以东，宝翠北

路以西）具体范围详见《佛力估字[20xx]第145号》资产评估报

告书。

第二条质量标准

1、拆除招标范围内的甲方指定的建筑物、构筑物及基础（拆

至闸室底珠基标高—1。3米处，详见附图），附属的围墙、花圃、

挡土墙等，岸边场地平整至最近市政道路路面标高处（包含用拆

第 19 页 共 59 页

除物残渣回填），并清除所有垃圾，不得将垃圾就地填埋及将原地

块沙土运走。

2、按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到合格或以

上。

第三条工期

1、施工总工期：15日历天（从合同签订之日算起）。

2、甲方在发出书面进场通知书2日历天内，乙方必须进场施

工，否则甲方有权取消其中标资格。

第四条拆除项目成交价大写：___________。

第五条支付方式

该工程是通过佛山南海公有资产流转服务有限公司（以下简

称组织交易机构）公开组织拍卖成交的，签订合同前已于成交当

日向该公司缴纳全额的拆除项目成交款。

第六条履约保证金

1、人民币10万元（包括文明施工，工人工资保证金，工程

施工等），乙方必须在签订合同前交予组织交易机构。

2、工程验收合格后，在没有违约的情况下，甲方会出具《已

交接证明》，乙方凭此证明到组织交易机构在办理退还履约保证金

（不计算利息）。

第七条甲方的责任及义务

第 20 页 共 59 页

1、协助乙方施工前对周边房屋进行观测记录。

2、甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及

环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在隐患提出处理意见，

对严重违章者，甲方有权做出处罚或停工处理。

第八条乙方责任及义务

1、安全责任

（1）乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及

时向甲方代表通报工程拆除有关情况。

（2）负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等

有关部门所有拆除及清运审批、备案手续。按照甲方拆除范围和

时间，组织人员进场施工。

（3）负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行

安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。

（4）建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在

施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生

的经济和法律责任。

（5）接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。

（6）违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。

（7）出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。

（8）严格按照合同和国家以及有关法律、法规、操作规程施

第 21 页 共 59 页

工。如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致乙方

雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或

财产损害的，一切责任由乙方负责。

（9）中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工

伤险，并承担全部安全责任，每单项拆除工程报甲方开工备案前

需提供所有施工人员拆除施工人员意外伤害保险保单，购买不小

于10人的意外险。

2、环保责任

（1）制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环

保措施，明确拆除工地具体的.环保要求和环保责任人。乙方在施

工中做好现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按照

施工方案规定执行。

（2）拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除

施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。

（3）拆迁工地外围应当设置封闭硬质围挡，防止物料、渣土

遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬

尘。

（4）拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫生，

拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房的施

工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，严

第 22 页 共 59 页

禁随意凌空抛撒。

（5）渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，

拆迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要

的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总

量不得超过60立方米。

（6）渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。

拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带

泥上路。

（7）在拆除和清运过程中，若违反环保规定而遇到处罚的责

任由乙方负责。

（8）乙方必须按时发放工人工资，接受业主及其上级主管部

门的监督。

3、文明施工

（1）乙方应作好文明施工及消防准备工作。

（2）乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。

（3）乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。

（4）乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。

（5）乙方协助甲方办理拆除备案手续。

（6）在拆迁工地周边应当设置2米以上硬质密闭围挡。

（7）本工程不允许采用爆破拆除，只能采用人工或机械（离

第 23 页 共 59 页

民居30米以内的非住宅物业必须采用人工拆除），做好民居房屋

安全防护措施及因拆除时产生的震动，可能对周边房屋有影响，

开工前必须对周边房屋进行观测记录，保存原始资料。若乙方违

反操作规程，导致损坏民居房屋的赔偿责任由乙方承担。

（8）中标单位不能在夜间施工。施工期间必须保证不影响周

边居民的正常生活。

第九条违约责任

1、本工程由甲方及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现

行有关验收标准和验收规范进行验收评定，必须达到合格的质量

标准，若未能达到该标准，则工程不予以验收，乙方须对存在的

质量缺陷问题及时进行修整并承担相关的费用，若由此导致工期

延误还须按工期延误赔偿标准向发包人支付赔偿费。

2、施工期内发包人将对乙方的日常管理维护工作进行定期和

不定期的抽验，如发现乙方服务未到位，发包人向乙方发出限期

维护通知书，乙方须在限期内整改完成，若乙方未在限期内进行

维护或者未完成维护工作的，发包人有权另行委托管养或者维修

单位施工，所支出的费用发包人有权在乙方的履约担保金中扣减。

3、工期误期赔偿费

（1）本招标工程要求乙方按中标工期完成。

（2）若因乙方原因造成工期延误的，则工期每延误一天，甲

第 24 页 共 59 页

方将对其收取违约金。违约金额为：工期每延迟一天1000元，违

约金在履约担保金里扣减。若乙方在施工中途未经甲方同意停工

超过10天的，则视为单方面解除合同，履约担保金不予退还，甲

方有权追索乙方因停工而造成的损失。若因甲方原因造成工期延

误的，工期相应后延。因不可抗力的原因造成的工期延误，应在

不可抗力事件结束之日起15天内经甲方签证认可后，工期可相应

顺延，双方办理同意顺延工期手续。

（3）若乙方安全管理不到位，存在安全隐患的，甲方或建设

行政主管部门发出限期整改通知书。对拒不整改或整改后没有告

之甲方或建设行政主管部门的每次罚款1000元，累计后在履约担

保金里扣减。

（4）施工人员在高空作业必须系安全带和戴安全帽，如发现

没有按要求佩戴好安全带和安全帽的每人每次罚款1000元（以照

相为准），累计后在履约担保金里扣减。

第十条争议的解决

凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解

决。若不能协商解决，则提交南海区人民法院提起诉讼。

第十一条不可抗力

1、不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力

不可抗拒的因素引起的延误和影响。

第 25 页 共 59 页

2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履

行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但拆

除费不会因此而改变。

3、不可抗力发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减

少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。

4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同

时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的

理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分

履行，并免予承担违约责任。

第十二条合同生效

1、本合同自双方签章之日起生效。

2、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修

改。

3、本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合

的原则，对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需

由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议

在法律上均与本合同有同等效力。

4、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法

律效力。

第十三条其他约定条款

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日拆除工程合同8

拆房发包方： （以下简称甲方） 拆房承揽方： （以下简称

乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

等规定，对 范围内的所有建筑物、构筑物实施统一拆除。经双方

协商，为明确双方职责，保证拆房工作顺利进行，签订合同如下：

一、 拆房工程项目：

1、 拆房工程范围：

2、 拆除房屋建筑面积约 平方米，具体以拆迁协议面积为准，

按本合同确定的单价结算。

二、 合同价格：

确定拆除旧房建筑面积单价为 元/平方米，合计总价人民币

元，大写人民币： 。结算时拆除旧房面积按实际调整。

三、 付款方式：

第 27 页 共 59 页

区块内房屋拆除完毕，经结算后乙方应一次性付清。

四、 合同工期：

1、本工程自 年 月 日开始拆房，各单体建筑物（构筑物）

拆除工期自拆迁户签约腾空后，一个月内完成。其中单家独院房

屋在十五天内完成，公寓式房屋在三十天内完成。情况特殊的在

签订合同时另行协商。

2、施工期间如遇人力不可抗拒的因素，双方可另行协商延长

工期。

五、 拆房要求：

1、 乙方承揽的拆除旧房范围必须根据合同确定的红线范围

内及甲方指定的实施拆除作业，包括所有建筑、构筑物及一切设

施，拆至室内地坪面止，并将建筑垃圾清运完毕。拆除后的'建筑

材料归乙方所有，由乙方自行处理。

2、 房屋拆除开工前，施工单位应编制拆除工程施工组织设

计（包括施工方案及安全技术措施计划），并报管理单位审批备案；

应落实项目负责人，技术负责人、安全管理人员花名册并报管理

单位备案；乙方在拆除现场必须设置现场办公室，并建立安全生

产管理责任制，明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。

3、 乙方在拆除房屋时要始终贯彻安全第一的方针，施工项

目负责人和技术负责人要现场指挥拆除作业，如有事离开时，必

第 28 页 共 59 页

须有1—2名施工管理人员（持有上岗证）留在拆房现场指挥拆除

作业。

4、 拆除工程现场必须设置围护封闭。在市区主要路段、交

通要道两

侧，围护高度不得低于2.5米，围护应做到清洁整齐、无破

损，不得有碍市容观瞻。

拆除工程二层以上必须搭设脚手架，在市区主要干道两侧和

居民住宅周围进行拆除工程，必须采用钢脚手架和密目式安全网

封闭形式，必要时搭设防护隔离棚。

5、 乙方从事拆房工作的人员参加人身安全保险，保险单送

管理单位效验备案。无保险者一律不得拆房。

6、 乙方必须首先对种类窖池、水池、水井及电线、电缆等

危及人身安全的设施、障碍物进行清理或清除，并设置明显的警

告牌，清除各类事故隐患，确保拆房施工现场的安全。

7、 进入施工现场，必须头戴安全帽，脚穿劳保鞋，高空作

业不准疲劳作业并应系好安全带，进入危险区域应采取严格的防

范措施。不准酒后从事拆除作业。

8、 拆除工程作业一般自上而下，按顺序进行，不得立体交

叉拆除作业；拆除时应先拆除非承重结构，后拆除承重结构；拆

除栏杆、楼梯和楼板、脚手架应与同层次整体拆除进度相配合。

第 29 页 共 59 页

9、 做好现场文明施工，房屋材料必须堆放整齐，周围道路

沟管畅通，不准乱占马路和人行道，严格执行门前“三包”制度，

瓦砾杂物不准散置马路，要每日清铲干净。

10、 从承接拆房施工任务至拆房完毕经甲方验收合格并移交

甲方前，乙方对施工现场负全面责任。乙方在拆房过程中如出现

拆房人员或其他人员人身伤亡事故，一切责任均由乙方承担，与

甲方无涉。

11、 拆房施工人员必须遵纪守法，不准行凶斗殴，不准聚众，

不准违反治安管理规定，服从统一管理。

六、 违约责任：

1、乙方承接的拆房工程不得转包，如一经发现，甲方有权终

止合同，由此造成损失的，均由乙方承担经济和法律的全部责任。

2、 甲方交付乙方单体建筑物（构筑物）被拆房屋钥匙后，

乙方应立即组织人员进场施工。如乙方三天内不组织人员进行施

工，甲方扣除乙方违约金1000元；如乙方七天内不组织人员进场

施工，甲方扣除乙方违约金3000元外，并可另安排施工队伍进场

施工，所需拆房费用由乙方承担。

七、 本合同经双方签字盖章后生效。

八、 本合同一式四份，双方各执二份。

甲方（签字盖章） 乙方：（签字盖章）

第 30 页 共 59 页

代表： 负责人：

年 月 日拆除工程合同9

发包人(全称)：(甲方)

承包人(全称)：(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用

的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

工程名称：

工程地点：

第二条：甲方式、合同价款及承包范围

2.1甲方式：

2.2合同价款：

2.3承包范围：

第三条：合同价款支付：

3.1、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方

式：

3.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：

3.3、付款采用银行汇票或电汇。

第 31 页 共 59 页

3.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市

场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发

生改变。

第四条 工期

具体开工时间：日期：

第五条 工程质量及技术要求

5.1 乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾

运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工

完料净场地清。

5.2 拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。

5.3 拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技

术规范书执行。

第六条 施工安全

6.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全

生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全

检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除

事故隐患。

6.2 乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生

产的监督检查工作。

6.3 乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，

第 32 页 共 59 页

概由乙方负责。

6.4 乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防

附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和

防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，

一切损失和责任由乙方承担。

6.5 乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设

备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损

失由乙方承担。

6.6 拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订

安全协议执行。

第七条 甲、乙双方责任

7.1 甲方职责：

7.1.1甲方提供拆除场地。

7.1.2甲方负责审核乙方施工组织设计、安全技术措施及进

度网络图。

7.1.3甲方负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。

7.2 乙方职责

7.2.1乙方必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发

生的一切费用由乙方负责。

7.2.2乙方施工现场的管理人员必须统一着装。

第 33 页 共 59 页

7.2.3乙方负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因

地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方

承担责任。

7.2.4乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放，不得影

响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，及时外运至指

定地点，在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通，道路上洒

落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后，

方可验收。

7.2.5乙方负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的安全

防护及消防工作。

7.2.6乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代

表。

7.2.7乙方因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等，乙方

应服从甲方现场的协调管理，严格按照甲方划定的范围和规定的

拆除顺序施工，确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运

行。

7.2.8乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭

此标识进、出施工场地。

7.2.9乙方拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等

的安全。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔

偿责任。

7.2.10在每个单位工程拆除前，乙方应提前72 小时将拆除

的措施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。

7.2.11除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况

外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。乙方

应严格遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管

理，按照甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。

7.2.12乙方应制订施工措施、安全措施、进度计划网络图报

甲方审批。

7.2.13在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。

7.2.14乙方在拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、

化学等地上地下设施及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，

并报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应

负全额赔偿责任。

7.2.15施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应

当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经

甲方处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的甲方的

损失，乙方应负全额赔偿责任。

第八条 违约责任

8.1 乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的

第 35 页 共 59 页

`工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的

行为，乙方应承担违约责任。

8.2 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，

违约方承担违约责任后应继续履行合同。

8.3 双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向

另一方支付违约金。

8.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料

的丢失、毁损，由乙方负全部责任。

8.5 按照乙方的施工进度安排，如果甲方认为乙方的人员、

机具配置不能完全胜任此进度安排工作，甲方有权要求乙方在规

定时间内更换(补充)符合要求的人员或机具，否则乙方承担违约

责任，甲方有权解除合同。

8.6 乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未及

时清理的，乙方应负违约责任。

8.7 争议解决办法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应

协商解决，如协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。

第九条 不可抗力

9.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、

地震、火灾和爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。

合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执

第 36 页 共 59 页

行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时

间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

9.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽

快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在10 天

内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的

一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不

可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

9.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60 天以上

时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

第十条 其它

10.1 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具

有同等的法律效力。如果合同正文与附件有不一致或模糊时，以

合同正文为准。如果不同时间的文件有不一致或模糊时，以时间

后者为准。

10.2 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同

任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行

动。

10.3 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任

何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

10.4 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同

第 37 页 共 59 页

项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

10.5 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行

合同的目的外，均不得提供给与“拆除物资”和相关工程无关的

第三方。

10.6本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，未尽事宜由双

方共同另行商议。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

20xx年2月20日拆除工程合同10

合同编号：

工 程 名 称：*

工 程 地 点：*

拆 迁 范 围：

拆 迁 面 积：

委托 方：*

受托 方：

签 订 日 期：

拆除工程委托合同

委托方（以下称甲方）：

第 38 页 共 59 页

法定代表人 / 职务：

委托人 / 职务：

营业执照注册号：

开户银行 / 帐号：

地址：

邮编：传真：

电话：

受托方（以下称乙方）：

法定代表人 / 职务：

委托人 / 职务：

营业执照注册号：

开户银行 / 帐号：

地址：

邮编： 传真：

电话：

甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据北京市有关

法规、政策规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协

作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以

兹共同遵守。

第一条 拆除范围

第 39 页 共 59 页

1.1拆除工程地点

*****项目 地块

1.2拆除工程范围（四至）

第二条 拆除程序

2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保

护措施。

2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。

2.3乙方负责制定施工方案（施工方案中应包括：施工方法、

安全措施、环保措施等主要内容），甲方审核后，乙方应严格按照

施工方案组织实施。

2.4乙方指定 为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及

时向甲方代表通报工程拆除有关情况。

2.5甲方指定 为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并

监督施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操

作有权做出处理决定或经济处罚。

2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司

交房后5日内必须完成拆除工作。

2.7拆除标准：被拆除房屋（含棚子、自建房等）拆除至室外

自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板

全部拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。

第 40 页 共 59 页

第三条 甲方责任

3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。

3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全

及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在的隐患提出处理

意见，对严重违章者，甲方有权做出停工处理。

3.3甲方制定〈〈现场施工安全技术要求〉〉（附后）并据此向

乙方进行安全交底。

第四条 乙方责任

4.1安全责任

4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等

有关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方拆除范围和时间，

组织人员进场施工。

4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进

行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。

4.1.3建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在

施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生

的经济和法律责任。

4.1.4接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。

4.1.5违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自

负。

第 41 页 共 59 页

4.1.6出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。

4.2环保责任

4.2.1制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环

保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工

中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案

规定执行。

4.2.2拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除

施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。

4.2.3拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档，防止物料、渣土

遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬

尘。拆迁围档高度不得低于1.8米。

4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫

生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房

的施工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，

严禁随意凌空抛撒。

4.2.5渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，

拆迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要

的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总

量不得超过60立方米。

4.2.6渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗

第 42 页 共 59 页

撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆

不带泥上路。

4.3文明施工

4.3.1乙方应作好文明施工及消防准备工作。

4.3.2乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。

4.3.3乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。

4.3.4乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。

4.4乙方协助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手

续。

4.5负责应由乙方承担的其他工作。

第五条 拆除费及支付方式

5.1双方约定，拆除费按如下方式计取：拆除费单价为每建筑

平米元人民币，暂估面积为建筑平米，最终以实际测量为准。

5.2拆除费根据拆迁进度分次支付：

5.2.1当乙方完成拆除任务的 %后，甲方按合同拆除费总额

的 %支付给乙方；

5.2.2当乙方完成拆除任务的` %后，甲方按合同拆除费总额

的 %支付给乙方；

5.2.3当乙方完成全部拆除工作后，甲乙双方进行费用结算，

并签订结算协议书之日起个工作日内，甲方一次性向乙方支付剩

第 43 页 共 59 页

余拆除费。

第六条 违约责任

6.1任何一方违约，违约一方应承担相应的违约责任，并赔偿

由此给对方造成的经济损失。如属双方违约，根据实际情况，由

双方承担各自的违约责任。如属不可抗力因素，双方协商解决。

6.2由于乙方原因致使拆除期限延误，每逾期一日，乙方应每

天按拆除费总额的万分之一向甲方偿付逾期违约金。该违约金可

由甲方从乙方的拆除费中直接扣除，由于乙方的违约给甲方造成

的一切经济损失均由乙方承担。

6.3对于乙方违反本合同的其他约定的行为，甲方有权要求

乙方限期整改（工期不顺延），并有权做出处理或处罚决定。

第七条 争议的解决

凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解

决；若不能协商解决，则提交甲方所在地方法院提起诉讼。

第八条 不可抗力

8.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力

不可抗拒的因素引起的延误和影响。

8.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，

履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但

拆除费不因此而改变。

第 44 页 共 59 页

8.3不可抗力发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减

少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。

8.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同

时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的

理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分

履行，并免予承担违约责任。

第九条 合同生效

9.1本合同自双方签章之日起生效。

9.2本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修

改。

9.3本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合

的原则，对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需

由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议

在法律上均与本合同有同等效力。

9.4《现场施工安全技术要求》为本委托合同之附件，与本合

同具有同等效力。

9.5本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效

力。

第十条 其他约定条款

甲方：(盖章)乙方：（盖章）

第 45 页 共 59 页

法定代表人：（盖章或签字） 法定代表人：（盖章或签字）

委托代理人：（盖章或签字） 委托代理人：（盖章或签字）

本合同签订日期：年月日

签订地点：北京

现场施工安全技术要求施工过程中应严格执行国家及北京市

有关安全规范、条例、命令。根据拆除工程特点，制定以下现场

施工安全技术要求：

1、进入现场的施工人员必须持证上岗，佩戴明显标牌。

2、对复杂的拆除工程应编制施工方案，一般拆除工程应有口

头或书面安全交底。

3、实行逐级安全技术交底制度，每个进场施工人员必须进行

安全技术交底，并配齐安全防护工具，进入施工现场必须戴安全

帽，高空作业必须系好安全带。

4、现场应设有专职安全检查员、环保监督员各若干名。

5、保持安全的现场施工环境，非施工人员禁止入内，现场防

护设施、安全标志应齐全有效，未经许可不得擅自移动或拆除。

6、杜绝立体交叉作业，高空作业时应有专人指挥，设警戒人

员，杜绝非施工人员靠近。

7、施工过程中应保护现场用水、用电安全。

8、施工场地应做到室外自然地平，不能有大量的砖、瓦、碎

第 46 页 共 59 页

石和跑冒漏水、漏电现象，达到甲方验收标准。

9、集中回收存放电表、水表、水井盖及圈。

10、拆除建筑物应自上而下进行，禁止数层同时拆除，当拆

除某一部分的时候应该防止其它部分的倒塌。

11、拆除建筑物过程中，现场照明不得使用被拆除建筑物中

的配电线，应另外设置配电线路。

12、拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应该和整体程度相

配合，不能先拆除。建筑物的承重和支柱和横梁，要等待它所承

担的全部结构和荷重拆掉后才可以拆除。

13、拆除建筑物一般不采用推倒的方法，遇有特殊情况必须

采用推倒方法的时候，必须遵守下列规定： 13.1砍切墙根的深

度不能超过墙厚的1/3，墙的厚度小于两块半砖的时候，不许进行

掏掘。

13.2为防止墙壁向掏掘方向倾倒，在掏掘前，要用支撑撑牢。

13.3建筑物推倒前，应发出信号，待所有人员远离建筑物高

度2倍以上的距离后，方可进行。

14、在高处进行拆除工程，要设置流放槽，以便散碎废料顺

槽流下。拆下较大的或者帘重的材料，要用吊绳或者起重机械及

时吊下或运走，禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要及时清理、

分别、堆放在一定位置。

第 47 页 共 59 页

15、拆除石棉瓦及其它轻型屋面工程时，严禁施工人员直接

踩踏在石棉瓦及其它轻型板上进行工作，必须使用移动板梯，板

梯上端必须挂牢，防止高处坠落。

甲方：(盖章)乙方：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字） 法定代表人：（盖章或签字）

委托代理人：（盖章或签字） 委托代理人：（盖章或签字）

本合同签订日期：年月日

签订地点：北京拆除工程合同11

发包方：大坪镇大坪村委会下半坡村小组：王xx （简称甲

方）

承包方：（简称乙方）

甲方在原老房子位置拆旧新建设住房，委托乙方进行拆除原

老屋和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协

商，签订本协议。

一、 施工内容及工程量

1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。

2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内房屋瓦片、老房子旧的

材料、老墙土的渣土清运和平整好新建房的场地。

3、施工中拆下的各类废旧材料按照甲方指定位堆放，归甲方

第 48 页 共 59 页

所有，甲方自行处理。

二、 工程价款及结算方式：

1、工程价款：拆除项目总金额为： 万 _仟 _元（￥00.00元）

2、结算方式：

（1）合同签订时，甲方按工程款50%预付给乙方工程款，合

计 _ _ _元。

（2）乙方拆除工程全部结束，渣土清运完成，平整好施工场

地。经甲方验收合格后，甲方将预留50%的工程款全部付给乙方，

验收不合格，经有关技术部门评估后由乙方承担赔偿一切损失。

三、工期要求：

1、本协议工程定于20xx年 月 _日开工，于20xx年 月日竣

工。

2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲

乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

四、 甲乙双方责任及权力：

（一）甲方：

1、乙方进入施工现场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清

楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项。

2、负责协调切断水源、电源、通信等线路。

3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

第 49 页 共 59 页

4、甲方工程项目负责人: _ _ ，负责协调施工中有关事宜并

监督乙方的.施工全过程。

（二）乙方：

1、制定出施工程序和步骤，做好故事安全防范措施。

2、积极配合甲方的工作。

3、按照甲方提出的各项施工要求和规定，做到文明施工、安

全、按期完成施工任务。

4、必须严格按照相关法规条文施工作业，避免不安全因素发

生。

5、乙方要加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工

中万无一失。因乙方管理不善所发生的任何安全责任事故，由乙

方自己承担全部责任，甲方不承担任何责任。

6、乙方指定 _ _为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜

并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

五、 其他：

1、本协议签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款

修改，需经方协商同意并签订补充协议。

2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须

共同遵守。

3、本协议自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并

第 50 页 共 59 页

加盖各自公章之日起生效。

六、 违约责任：

1、违反本协议规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损

失由责任方全部承担（含经济损失）。

2、协议执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不

成的可向当地人民法院起诉。

本协议一式两份，甲乙双方一份，具有同等法律效力。

甲方： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 乙方： _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

代表人： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 代表： _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

20xx年 _月 _ 日 20xx年 _月 _日拆除工程合同12

甲方： 以下简称甲方

乙方： 以下简称乙方

因工程施工需要，甲方将西峡县原种场改造安置小区项目范

围内的房屋拆除及渣土清运工程委托乙方施工，依照有关法律法

规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商，达成如下

协议：

一、工程地点：

第 51 页 共 59 页

二、工程内容：建筑物的拆除、渣土清运。

三、(1)乙方施工中拆除下来的材料归乙方所有，拆除建筑物

造成的.渣土由乙方负责清运。在拆除过程上和废渣外运的过程中

周边关系，外界干扰由甲方全权处理。施工的机械车辆由乙方自

行安排。

(2)乙方在进入工地前须向甲方交工程保证金10万元整(10

万元整)。

四、乙方负责：

1、按甲方要求按时进入拆迁现场，负责对甲方指定的建筑物

及附属物的拆除、清运、清扫工作，保证甲方要求的工期完成施

工。

2、在施工中确保作业安全，文明施工，对于施工过程中发生

的一切安全事故均由乙方承担一切责任。甲方不承担任何责任。

五、违约责任及其它

1、违反本合同规定，甲乙双方各自承担其责任，造成的损失

由责任方全部承担。

2、合同执行过程中任何一方违约，付给对方违约金按工程款

的120%执行，如不执行的可向当地人民法院起诉。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，

具有同等法律效力。

第 52 页 共 59 页

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：

_________

_________年____月____日 _________年____月____

日拆除工程合同13

甲方：

乙方：

双方本着平等互利、诚实守信原则，通过友好协商，就甲方

委托乙方完成墨管道横穿路段拆除工程达成一致意见，就相关事

宜达成以下协议：

一、工程概况

1、工程内容：北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿

路段拆除;将所拆除管道、配件装运至美林自来水厂厂区内。

2、工程地点：南安市凤凰路（北内环)

二、工程工期：工期共计7天

三、工程总价

该工程总价为：人民币壹万陆千肆佰贰拾元整（小写：16420

元)该价格包括为完成本项工程所发生的工人、材料、机械及安全

协调、税收等一切明示费用。

第 53 页 共 59 页

四、付款方式

乙方拆除工程完工并将拆除材料运至美林水厂厂区内，经甲

方验收后七天内凭税票支付全额款项。

五、解决争议的'方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，

协商不成可向工程所在地人民法院诉讼。

六、其他

1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或

订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章)后方能生效。

2、本合同从甲、乙双方签字（盖章)之日起生效，工程完工

甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹

份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日拆除工程合同14

甲方：___________

第 54 页 共 59 页

乙方：___________

甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除

施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协

商签订本协议：

一、施工内容及工程量：

1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。

2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的.房屋以及渣土清运。

3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。

二、工程价款：

经甲乙双方协商拆除项目总金额为___________元。结算方式：

甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再

施工完闭后3日内付清。

三、施工日期：

本合同工程定于20xx年7月26日开工，于20xx年8月8日

竣工。

四、双方责任及权力

1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需

注意的事项并提供有关技术资料。

2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。

3、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，

第 55 页 共 59 页

并监督乙方的施工过程。

乙方：

1、负责编制施工方案，制定安全环保措施。

2、积极配合甲方的工作。

3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和

规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

4、负责机械及人员安全，加强对施工人员的安全教育及防范

措施，确保施工中万无一失，并负责施工人员的安全保险，对施

工中所发生的任何安全责任事故责任由乙方承担。

5、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

6、乙方指定___________为工程项目负责人。

五、违约责任：

违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失

由责任方全部承担（含经济损失）。

六、其它：

本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖

各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具

有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

第 56 页 共 59 页

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日拆除工程合同15

甲方：___________

乙方：___________

甲方将所有建筑物拆除工程等，全部承包给乙方拆除。为了

保证安全，按时完成拆迁任务。根据《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、

乙双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商达成以下协

议：

一、甲乙双方对拆除房屋的约定：

1、拆除房屋的范围：办公楼地面其他附属建筑物等。

2、甲方将上述所有的房屋交由乙方进行拆除，清运旧房屋拆