施工索赔

一施工索赔的概念

索赔是当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对不应由自己承担责任的

情况造成的损失,向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为;在工程建设的各个

阶段,都有可能发生索赔,但在施工阶段索赔发生较多;

对施工合同的双方来说,都有通过索赔维护自己合法利益的权利,依据双方约定的合同责

任,构成正确履行合同义务的制约关系;

二索赔的特征

从索赔的基本含义,可以看出索赔具有以下基本特征：

1索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔;由于实

践中发包人向承包人索赔发生的频率相对较低,而且在索赔处理中,发包人始终处于主动和有

利地位,对承包人的违约行为他可以直接从应付工程款中扣抵、扣留保留金或通过履约保函

向银行索赔来实现自己的索赔要求;因此在工程实践中大量发生的、处理比较困难的是承包

人向发包人的索赔,也是工程师进行合同管理的重点内容之一;承包人的索赔范围非常广泛,

一般只要因非承包人自身责任造成其工期延长或成本增加,都有可能向发包人提出索赔;有时

发包人违反合同,如未及时交付施工图纸、合格施工现场、决策错误等造成工程修改、停工、

返工、窝工,未按合同规定支付工程款等,承包人可向发包人提出赔偿要求；也可能由于发包

人应承担风险的原因,如恶劣气候条件影响、国家法规修改等造成承包人损失或损害时,也会

向发包人提出补偿要求;

2只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔;经济损失是指因对方因素

造成合同外的额外支出,如人工费、材料费、机械费、管理费等额外开支；权利损害是指虽

然没有经济上的损失,但造成了一方权利上的损害,如由于恶劣气候条件对工程进度的不利影

响,承包人有权要求工期延长等;因此发生了实际的经济损失或权利损害,应是一方提出索赔

的一个基本前提条件;有时上述两者同时存在,如发包人未及时交付合格的施工现场,既造成

承包人的经济损失,又侵犯了承包人的工期权利,因此,承包人既要求经济赔偿,又要求工期延

长；有时两者则可单独存在,如恶劣气候条件影响、不可抗力事件等,承包人根据合同规定或

惯例则只能要求工期延长,不应要求经济补偿;

3索赔是一种未经对方确认的单方行为;它与我们通常所说的工程签证不同;在施工过程

中签证是承发包双方就额外费用补偿或工期延长等达成一致的书面证明材料和补充协议,它

可以直接作为工程款结算或最终增减工程造价的依据,而索赔则是单方面行为,对对方尚未形

成约束力,这种索赔要求能否得到最终实现,必须要通过双方确认如双方协商、谈判、调解或

仲裁、诉讼后才能实现;

许多人一听到“索赔”两字,很容易联想到争议的仲裁、诉讼或双方激烈的对抗,因此往

往认为应当尽可能避免索赔,担心因索赔而影响双方的合作或感情;实质上索赔是一种正当的

权利或要求,是合情、合理、合法的行为,它是在正确履行合同的基础上争取合理的偿付,不是

无中生有,无理争利;索赔同守约、合作并不矛盾、对立,索赔本身就是市场经济中合作的一部

分,只要是符合有关规定的、合法的或者符合有关惯例的,就应该理直气壮地、主动地向对方

索赔;大部分索赔都可以通过协商谈判和调解等方式获得解决,只有在双方坚持己见而无法达

成一致时,才会提交仲裁或诉诸法院求得解决,即使诉诸法律程序,也应当被看成是遵法守约

的正当行为;