工程索赔

工程索赔报告

工程索赔报告

在人们越来越注重自身素养的今天，报告的用途越来越大，报告

中提到的所有信息应该是准确无误的。那么一般报告是怎么写的呢？

以下是小编精心整理的工程索赔报告，希望能够帮助到大家。

工程索赔报告1

前言在工程建设阶段，都可能发生索赔。但发生索赔最集中、处

理难度最复杂的情况发生在施工阶段，因此，我们通常说的工程建设

索赔主要是指工程施工的索赔。合同执行的过程中，如果一方认为另

一方没能履行合同义务或妨碍了自己履行合同义务或是当发生合同中

规定的风险事件后，结果造成经济损失，此时受损方通常会提出索赔

要求。显然，索赔是一个问题的两个方面，是签订合同的双方各自应

该享有的合法权利，实际上是业主与承包商之间在分担工程风险方面

的责任再分配。

索赔是合同执行阶段一种避免风险的方法，同时也是避免风险的

最后手段。工程建设索赔在国际建筑市场上是承包商保护自身正当权

益、弥补工程损失、提高经济效益的重要手段。许多工程项目通过成

功地索赔，能使工程收入的改善达到工程造价的10%~20%，有些工

程的索赔甚至超过了工程合同额本身。在国内，索赔及其管理还是工

程建设管理中一个相对薄弱的环节。

索赔是一种正当的权利要求，它是业主、监理工程师和承包商之

间一项正常的、大量发生而普遍存在的合同管理业务，是一种以法律

和合同为依据、合情合理的行为。一、索赔程序

(1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。

(2)发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损

失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于

28d内给予答复。

(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d

内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发

出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔

的有关资料和最终索赔报告。

二、法律渊源

《中华人民共和国建筑法》、《最高人民法院关于审理建设工程

施工合同纠纷案件适用法律问题的解释最高人民法院关于审理建设工

程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

三、索赔报告的基本内容构成

索赔报告的具体内容，应根据索赔事件的性质和特点而有所不同。

但从报告的必要内容与文字结构方面而论，一个完整的索赔报告应包

括以下四个部分。

1、索赔事件总论

总论部分的阐述要求简明扼要，说明问题。它一般包括序言、索

赔事项概述、具体索赔要求、索赔报告编写及审核人员名单。文中首

先应概要地叙述索赔事件的发生日期与过程，承包商为该索赔事件所

付出的努力和附加开支，以及承包商的具体索赔要求。在总论部分末

尾，附上索赔报告编写组主要成员及审核人员的名单，注明有关人员

的职称、职务及施工经验，以表示该索赔报告的严肃性及权威性。

2、索赔根据

索赔根据主要是说明自己具有的索赔权利，这是索赔能否成立的

关键。该部分的内容主要来自该工程的合同文件，并参照有关法律规

定。承包商的索赔要求有合同文件的支持，应直接引用合同中的相应

条款。强调这些是为了使索赔理由更充足，使业主和仲裁人在感情上

易于接受承包商的索赔要求，从而获得相应的经济补偿或工期延长。

在写法结构上，按照索赔事件发生、发展、处理和最终解决的过

程编写，并明确全文引用有关的合同条款，使业主和监理工程师能历

史地、逻辑地了解索赔事件的始末，并充分认识该项索赔的合理性和

合法性。

3、索赔费用及工期计算

索赔计算的目的，是以具体的计算方法和计算过程，说明自己应

得经济补偿的款额或延长的工期。如果说索赔根据部分的任务是解决

索赔能否成立，则计算部分的任务就是决定得到多少索赔款额和工期，

前者是定性的后者是定量的。

在款额计算部分，承包商必须阐明下列问题：（1）索赔款的要求

总额；（2）各项索赔款的计算，如额外开支的人工费、材料费、管理

费和所损失的利润；（3）指明各项开支的计算依据及证据资料。承包

商应注意采用合适的计价方法，至于采用哪一种计价法，应根据索赔

事件的特点及自己所掌握的证据资料等因素来确定。其次，应注意每

项开支款的合理性，并指出相应的证据资料的名称及编号。切忌采用

笼统的计价方法和不实的开支款额。

4、索赔证据

索赔证据包括该索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证

据的说明。证据是索赔报告的重要组成部分，没有翔实可靠的证据，

索赔是不可能成功的。索赔证据的范围很广，它可能包括工程项目施

工过程中所涉及的有关政治、经济、技术、财务等资料，具体可进行

如下分类：

（1）政治经济资料：重大新闻报道记录如罢工、动乱、地震以及

其它重大灾害等；重要经济政策文件，如税收决定、海关规定、外币

汇率变化、工资调整等；政府官员和工程主管部门领导视察工地时的

讲话记录；权威机构发布的天气和气温预报，尤其是异常天气的报告

等；

（2）施工现场记录报表及来往函件：监理工程师的指令；与业主

或监理工程师的来往函件和电话记录；现场施工日志；每日出勤的工

人和设备报表；完工验收记录；施工事故详细记录；施工会议记录；

施工材料使用记录本；施工进度实况记录；工地风、雨、温度、湿度

记录；索赔事件的详细记录本或摄影摄像；施工效率降低的记录等。

（3）工程项目财务报表：施工进度月报表及收款录；索赔款月报

表及收款记录；工人劳动记事卡及工资历表；材料、设备及配件采购

单；付款收据；收款收据；工程款及索赔款迟付记录；迟付款利息报

表；向分包商付款记录；现金流动计划报表；会计日报表；会计总帐；

财务报告；会计来往信件及文件；通用货币汇率变化等；

在引用证据时，要注意该证据的效力或可信程度；为此，对重要

的证据资料最好附以文字证明或确认件。例如，对一个重要的电话内

容，仅附上自己的记录本是不够的，最好附上经过双方签字确认的电

话记录；或附上发给对方要求确认该电

话记录的函件，即使对方未给复函，亦可说明责任在对方，因为

对方未复函确认或修改，按惯例应理解为他已默认。

索赔报告是具有法律效力的正规书面文件，对重大的索赔，最好

在律师或索赔专家的指导下进行。编写索赔报告的一般要求有以下几

个方面：

1、索赔事件应是真实的。这是整个索赔的基本要求，关系到承包

商的信誉和索赔的成败，必须保证。如果承包商提出不实的、不合情

理、缺乏根据的索赔要求，工程师会立即拒绝，而且会影响对承包商

的信任和以后的索赔。索赔报告中所提出的干扰事件必须有可靠得力

的证据来证明，这些证据应附于索赔报告之后；对索赔事件的叙述，

必须明确、肯定，不含任何的估计和猜测，也不可用估计和猜测式的

语言，诸如“可能、大概、也许”等，这会使索赔要求显得苍白无力。

2、责任分析应清楚、准确、有根据。索赔报告应仔细分析事件的

责任，明确指出索赔所依据的合同条款或法律条文，且说明承包商的

索赔完全按照合同规定程序进行的。一般索赔报告中所针对的干扰事

件都是由对方责任引起的，应将责任全部推给对方。不可用含混的字

眼和自我批评式的语言，否则会丧失自己在索赔中的有利地位。并应

特别强调干扰事件的不可预见性和突然性，即使一个有经验的承包商

对它也不可能有预见和准备，对它的发生承包商无法制止，也不可能

影响。

3、充分论证事件造成承包商的实际损失。索赔的原则是赔偿由事

件引起的承包商所遭受的实际损失，所以索赔报告中应强调由于事件

影响与实际损失之间的直接因果关系，报告中还应说明承包商在干扰

事件发生后已立即将情况通知了工程师，听取并执行工程师的处理指

令，或承包商为了避免、减轻事件的影响和损失已尽了最大的努力，

采用能够采用的措施，在报告中详细叙述所采取的措施以及效果。

4、索赔计算必须合理、正确。要采用合理的计算方法和数据，正

确计算出应取得的经济补偿款额或工期延长数额。计算中应力求避免

漏项或重复计算，不出现计算上的错误。

索赔报告文字要精炼、条理要清楚、语气要中肯，必须做到简洁

明了、结论明确、富有逻辑性；索赔报告的逻辑性，主要在于将索赔

要求（工期延长、费用增加）与干扰事件的责任、合同条款及影响连

成一条完整的`链。同时在论述事件的责任及索赔根据时，所用词语要

肯定，忌用强硬或命令的口气。

工程索赔报告2

致：四川飞虹建设工程监理有限公司

西充县化凤山森林公园改造指挥部

一、事件概述：

20xx年11月，我公司参与了西充化凤山旅游公路工程招投标，

且我公司获得中标，在施工合同尚未签署时，西充县华凤山森林公园

改造指挥部通知我公司按照招投标相关内容进场施工，并于20xx年12

月1日举行了开工典礼。按照贵指挥部和监理工程师指示，我公司成

立了西充化凤山旅游公路工程项目部。并委派贾万忠为项目总指挥，

项目管理人员于20xx年12月2日进入施工现场。正当我公司准备全

面正规化，正常化，正在紧锣密鼓布置施工具体细节时，贵指挥部以

坟地迁移、土地、青苗赔偿等问题要求延后施工，期间也未向我公司

出具停工通知，造成我公司在人、才、物等多方面损失。停工一直持

续到20xx年3月8日，我公司再次得到贵指挥部通知要求进场施工。

在得到通知的当天我公司就组织好机械、人员等于20xx年3月9日进

场开始清表工作，施工至K0+380段遇当地百姓阻扰施工，无法继续。

截止到20xx年4月26日，多次因人为阻工或甲方原因造成停工(具体

停工时间等见附表)，由于机械人员全面进场对我公司造成了直接的重

大经济损失。

二、补助要求：

由于我公司向贵指挥部提交的误工补助事由是贵指挥部前期工作

未完成造成的，直接造成我方经济损失故补助要求包括下列几方面：

(1)人工费：包括20xx年3月9日到20xx年4月26日停工期间

管理人员工资

(2)施工机械损失：包括20xx年3月9日进场因停工所产生的机

械租赁费用

(3)工期索赔：工期按耽搁天数予以顺延。

三、递交误工补助意向书情况：

我公司在3月20日就对该停工情况递交了，《关于阻扰施工的报

告》向贵指挥部发出了误工补助意向通知，充分表明了我公司的误工

补助要求。

四、计算部分

工程索赔报告3

一、索赔成立

1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或

直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的

行为责任或风险责任。

二、工程索赔的依据

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第284条规

定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取

措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、

机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照

甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关

施工规范。

三、索赔事项概述

由我单位承建的，于20xx年12月27日举行开工典礼，于20xx

年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保

施工工期。然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到

场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开始复测A区

缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土

方回填。开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。

根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔

至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至

4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，

与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。

根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人

原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。

通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础

资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中

3.4项因基础资料存

在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

四、索赔项目

索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，

3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风

险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。

结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延

长索赔分以下几部分组成：

1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费

用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工

费和工资上涨费。

2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，

工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按

照实际租金计算。

3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，

按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行

规定的同期贷款利率计算。

5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大

机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长

工期计算。

工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

五、索赔计算

（一）、工程延期索赔

1、人工费：工日：17×54工日=918工日

人员窝工按照定额单价乘以0.75,

52.23元×0.75×918=35960元

工资上涨费不予考虑。

2、施工机械费：

挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场

租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。

48000元×54÷30×2=172800元

24000元×54÷30×4=172800元

3、管理费

合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元

工程延期管理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元

4、利息

履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利

率5.6%计算。

1150000元×54÷30×5.6%=115920元

5、措施费

合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元

工程延期管理增加费用：381448.67÷120×54=171652元

工程延期索赔合计：1227559元

（二）、工程变更的索赔

原设计A区挖方211490m3，根据发包人提供的地质勘察资料土

石比例为5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，

现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m3，单

价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选

定，暂定价格为61.8元/m3，原单价为10.12元/m3，工程变更索赔

金额为：

（61.8-10.12）×211490×（17.5%-5.6%）=1275479元

索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元

六、索赔说明

此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，

主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延

期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生

的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险

作业意外伤害保险费。

二Oxx年七月一日