期房转让合同(精选14篇)
在人们愈发重视契约的社会中,越来越多事情需要用到合同,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是收集整理的期房转让合同,欢迎阅读与收藏。
甲方(卖方): 身份证号:
乙方(买方): 身份证号:
一、经甲乙双方协商,甲方自愿将正在建设中的一套期房卖给乙方。双方签订如下合同:该房屋由菏泽市财***局开发建设,位于长江路西段路北的龙泽花园内,另有车位。
二、由于是期房,因甲方资金困难,无力继续缴纳房款,现将该房屋的.所有权转让给乙方,乙方支付甲方转让费( )。
三、乙方支付甲方转让费用后,甲方将该房所有权转让为乙方,已交开发商房款由乙方承担,该房以后应缴房款由乙方承担。甲方不再负责。
四、以上甲乙双方买卖的房屋如存在其他产权纠纷,由甲方承担全部责任。
五、甲乙双方按照自愿协商的原则办理有关手续,未尽事宜,双方协商解决。乙方如需办理有关手续,甲方必须协助办理。
六、本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,中间介绍人一份。
七、合同签订日期: 年 月 日,本合同自签订自日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
卖方(以下简称甲方): (身份证复印件附后)
买方(以下简称乙方): (身份证复印件附后)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就期房转让事宜,订立本协议,甲、乙共同信守:
第一条 甲方为 的正式员工,按照 于20__年 月出台的员工保障性住房销售***策,甲方可在20__年 月至 月间按照每平方米 元的单价购买坐落于 的 栋 号,该房屋为钢混结构,建筑面积 平方米,拟于 年 月 日前交房。
第二条 甲方愿意在乙方按其公司***策代为支付房款的.前提下将该期房转让给乙方,即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方,并以乙方名义办理购房合同。
第三条 该期房的现定单价为每平方米 元(人民币),房屋交易总价为人民币(大写): 拾 万 千 佰 拾 元。乙方按恒大地产集团***策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。
第四条 经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币(大写) 万元,甲方出具转让中间费收条,待乙方签订合同当日,由乙方退还甲方。
第五条 在房屋交易、转让以及合同的办理过程中,甲方协助乙方完成相关工作。
第六条 因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的,除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外,违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。
第七条 本协议如发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,依法向人民法院起诉。
第八条 本协议为双方自愿的情况下所签订,因房屋购买为乙方,故从签订协议至协议终止为止期间,所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担,甲方只负责配合乙方顺利签订合同,期间,房市的涨跌等不可预见等因素,均由乙方承担风险,甲方也不得再索要任何其他费用,否则,违约方按第六条支付违约金。
第九条 在购房合同签订时间之前,乙方若将购房指标转让与第三方,必须经甲方确定,并由此引起的经济纠纷与甲方无关。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效,至乙方签订购房合同时作废,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(卖方):
身份证号:
电话:
住址:
乙方(买方):
身份证号:
电话:
住址:
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就 权益转让事宜,签定本协议,协议内容如下:
一、该房屋权属状况如下:
1、甲方于________年____月____日与 房地产开 发有限公司(以下称开发商)订立《商品房买卖合同》(合同编号: ),该合同约定:甲方以人民币 元整的总价款购买位于 的房屋一套(以下称该房屋): 房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号: )。 上述合同已由 登记备案,由于 甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实,并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制,甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币 元整买卖该房屋,甲、乙双方间的实际付款方式如下:
1、 乙方于签约后____日内以 方式,支付甲方房款人民币 元整;
2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前____日,支付甲方其余房款 元;
3、双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
三、甲方的义务为:
1、甲方负责获得开发商同意,进***屋的权益转让;
2、甲方应在________年____月____日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;
3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方,待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方;
四、乙方的`义务:
1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;
2、该房屋的维修基金由乙方承担;
3、乙方应在________年____月____日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;
五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间,反悔不出售该房地产给乙方,则乙方有权单方面终止本协议,同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金,并且甲方应返还乙方支付的所有房款;
六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间,乙方反悔不购买上述房地产,则甲方有权单方面终止本协议,同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金;
七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款,每逾期____日,应支付甲方违约金(违约金为乙方未付款的万分之三)。逾期超过三十天,甲方有权单方面解除本协议,乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金;
八、甲、乙双方约定,如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。则双方应在获知本情况后,____日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订《房地产买卖合同》。任何一方不得以任何理由拒绝签订《房地产买卖合同》的,逾期达____日,则视为违约,同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(签字):
乙方(签字):
时间:
时间:
甲方:
乙方:
鉴于:甲方在___ 市__ 路__号购买住宅(期房)___ (项目名称)一套房屋,具体房号为: 栋 单元 号房。该房目前尚未建成,未具备交易条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商,一致同意订立协议条款如下,以资共同遵守。
一、 甲方愿将以其名义购买的住宅___ 市__ 路__号___ (项目名称) 栋 单元 号房(以下简称该房) 转让给乙方。
二、 该房售价为每平方米 元,总价款为 元。
三、 该房屋双方议定由甲方转让给乙方,乙方支付该房的首付人民币 万元( ),在签定协议后的两天内支付甲方转让费人民币 万元( )中的万元,其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的购房款全部由乙方支付,以甲方名义直接付给开发商,由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后,甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、 本协议签订后,该房屋如有应缴纳的一切税、费,概由乙方负责。本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、 甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方,乙方有权按以下第 种方式要求甲方承担责任: 1、乙方不能取得该房所有权,甲方必须将该房拍卖,拍卖所得的款项,优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的 万元转让费后,余款作为甲方给乙方的赔偿金。甲方不能从该房获得任何收益。
九、 乙方不能按期支付购房款的,乙方自行承担责任。
十、 甲方保证其转让给乙方的房屋,产权清楚,绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方得到该房后,如该房屋产权有纠葛,致影响乙方权利的`行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方损失。
十一、 交屋时,乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求,经鉴定属实,甲方应于1个月内予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,费用由甲方承担。如修理仍达不到协议约定的要求,乙方得解除协议,解约时,甲方除返还全部房价款后,并按本协议第八条规定承担违约责任。
十二、 房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权,并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
十三、 本协议的附件与协议有同等效力。
十四、 本协议一式 份,甲乙方各执 份。
十五、本协议甲乙双方签字生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
甲方(卖方):住址:
身份证号:
电话:
乙方(买方):
住址:
身份证号:
电话:
鉴于:
1、甲方于 年 月 日购买的位于的房屋一套(以下简称"该房屋")为期房,该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号:)。
2、在本合同签订前及签订中,乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实,并自愿同意向甲方购买该房屋。因甲方尚未取得该房屋的房地产权证,甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商,就该房屋转让事宜达成如下协议,以兹共同信守:
一、该房屋权属状况
1、甲方将其购买的位于的房屋一套(以下简称"该房屋")转让给乙方,乙方自愿受让该房屋。
2、该房屋所在楼层为层,该房屋用途为,建筑面积 平方米。
二、该房屋价款及付款方式
甲乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币100万元整(大写:壹佰万元整)受让该房屋,乙方分三笔向甲方支付购房款:
1、乙方于 年 月 日之前支付甲方第一笔购房款人民币 元整(大写:);
2、乙方于 年 月 日之前支付甲方第二笔购房款人民币 元整(大写:);
3、乙方于 年 月 日之前支付甲方第三笔购房款人民币 元整(大写:)。
三、甲乙双方的义务
1、甲方于收到乙方支付的'第一笔房款后日内负责获得开发商同意,并办理《商品房买卖合同》更名事宜;
2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;
3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;
4、自本合同签订之日起,由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用,及该房屋的一切风险。
四、违约责任
1、若甲方不将该房屋出售给乙方的,则乙方有权单方面终止本合同,同时甲方应按照本合同约定总房款的10%向乙方支付违约金,并且甲方应返还乙方支付的所有房款;
2、若乙方不购买该房屋的,则甲方有权单方面终止本合同,同时乙方应按照本合同约定的总房款的10%向甲方支付违约金;
3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的,每逾期一日,乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的,甲方有权单方面解除本合同,并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。
五、附则
1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
20xx年____月____日
20xx年____月____日
甲方(卖方): 身份证号码:
电话(手机/固话): 现住址:
工作单位:
乙方(买方): 身份证号码:
电话(手机/固话): 现住址:
工作单位:
丙方(第三方):
电话(手机/固话): 现住址:
甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则,经协商一致,就甲方向乙方转让其所有的位于__________的房屋(以下称“该房屋”)的相关事宜,签订本协议。丙方作为第三方,见证甲乙双方签订
协议内容如下:
一、该房屋权属状况如下:
1、甲方于______年___月____日与____________________________(以下称开发商)订立《商品房买卖合同》(合同编号:),以总价人民币 元购入该房屋,总价款已全部交清付至开发商。房屋及土地相关信息见上述《商品房买卖合同》。上述合同已由__________ 登记备案。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实,并且甲方保证该房屋及土地无任何其他权利限制,甲方愿承担由此产生的一切责任。如该房屋产权有纠纷,致影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方损失。
二、交易金额及付款方式
甲、乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币_ ___元(大写:________________________元)买入该房屋,乙方的付款方式如下:
1、乙方于本协议签订之日起内以_____(现金/转账)方式,支付甲方房款人民币_ _元(大写:________________________元);
2、乙方于甲方获得房地产权证并交予乙方保存之日7日内以_____(现金/转账))方式,支付甲方房款人民币__ _元(大写:________________________元);
3、乙方于甲方将该房屋产权转移至乙方的所有手续办理完毕之日以_____(现金/转账)方式,支付甲方剩余房款____元(大写:________________________元);
4、如甲方采取转账方式付款,乙方的账户信息为:
开户行:
开户人姓名:
账号:
三、甲乙双方一致同意:
1、甲方应于本协议签订之日将该房屋及门禁的钥匙交予乙方,并将包括但不限于《商品房买卖合同》,房款、维修基金、前期物业费、供水、供电、供气、供暖、通讯、有线电视、安全监控系统等配套费用缴纳凭证在内的该房屋有关资料的原件全部交付给乙方。
2、甲方全权委托丙方代为办理与房屋产权有关的事宜,甲方应在获得房地产权证当日即将权证原件交予乙方保存。甲方办理房地产权证所需的税、费由甲方自行承担。乙方可代为垫付后,从应付给甲方的剩余房款中扣除。
3、自甲方获得房地产权证之日起算,满5年后的10日内,甲方应亲自或委托丙方,按照本协议约定的条件签订备案使用的格式合同文本,并陪同乙方前往房地产登记管理部门办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权转移至乙方所有。甲方应积极配合提供办理过户所需的相关材料。
4、因过户产生的一切税、费,依照法律法规规定由甲乙双方各自承担。如乙方代为垫付,将从应付给甲方的剩余房款中扣除。
四、违约责任
1、甲方违约的情形
(1)该合同存续期间,如甲方反悔不出售该房屋给乙方,则乙方有权单方面终止本协议。同时,甲方应按照本协议约定总房款的20%向乙方支付违约金,并返还乙方支付的所有房款;如果乙方已经对该房屋进行装修的,甲方还需赔偿乙方装修费用。
(2)如甲方未按照第三条第2项的约定,在获得房地产权证当日将权证原件交予乙方,每逾期一日,应向乙方支付总房款万分之三的违约金,逾期超过三十天,乙方有权单方面解除本协议,甲方应返还乙方支付的所有房款,并按照本协议约定总房款的20%向乙方支付违约金。如解除合同时同地段房屋的市场价高于本协议约定的房屋价格,则甲方应赔偿乙方重新购买房屋而产生的损失。
(3)如因甲方原因,导致房屋未能依照约定过户至乙方,甲方应继续履行过户义务,并按本协议约定总房款的20%向乙方支付违约金。
2、乙方违约的情形
(1)该合同存续期间,如乙方反悔不购买上述房产,则甲方有权单方面终止本协议。同时,乙方应按照本协议约定总房款的20%向甲方支付违约金。乙方需自费将此房屋装修及产权状况恢复至原有状态。
(2)若乙方未按本合同约定时间交付甲方房款,每逾期一日,向甲方支付应付而未付款项的万分之三,逾期超过三十天,甲方有权单方面解除本协议,乙方支付甲方本协议约定总房款的20%作为违约金。
3、其他情形
办理产权过户时,如产权部门要求另行签订标准二手房买卖合同,甲、乙双方按照本协议总房款及其他条款约定,另行签订标准合同文本》。任何一方不得以任何理由拒签,逾期达30日的,则视为违约,违约方应按照本协议约定的'总房款的20%向守约方支付违约金。
五、特别声明
1、甲方保证该房屋所有权及土地使用权无产权纠纷和债权债务纠纷,未设定包括抵押在内的任何他项权利。该房屋为甲方与配偶在婚姻存续期间购买,甲方配偶已书面表示同意甲方向乙方转让该房屋及其上的所有权益,并无任何异议,见附件1。
2、甲方将另行签订对丙方的授权委托书并办理公证,见附件2。
3、甲乙丙三方保证所提供的身份证明材料属实,否则将承担全部责任。本协议存续期间,三方联系方式如有变更,应及时通知其他合同当事人,否则,造成的损失由过错方全部承担。
4、自本协议生效之日起,甲、乙、丙三方中任何一方或两方未经第三方同意,与任何其他单位或个人签订的涉及该房屋权利义务的协议无效。
六、生效及其他
本协议自三方签字盖章后成立,并经___________公证处公证。其他未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本协议的附件及相关补充文件与本协议同等法律效力。协商不成的,依法向该房屋所在地人民法院起诉。
本协议一式三份,甲、乙、丙三方各持一份。
甲方:日期:
丙方:
日期
乙方: 日期:
甲方(转让方):
乙方(受让方):
鉴于:甲方在呼和浩特市 参与 单位团购住宅(期房) (项目名称)一套普通商品房,开发商为。具体房号为: 栋 单元 号房。该房目前尚未建成,未具备登记条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商,一致同意订立协议条款如下,以资共同遵守。
一、 甲方愿将以其名义购买的住宅呼 (项目名称) 栋 单元 号房(以下简称该房)转让给乙方。
二、 该房开发商团购售价为每平方米(大写) 元,预售建筑面积 平方米。总价款为(大写)元,(¥ )。 甲方已支付购房款(大写) 元,(¥ )。其余购房款可办理银行居住商品房抵押贷款。
三、 该房屋双方议定由甲方转让给乙方, 乙方于 日向甲方支付该房款的部分人民币 万元(¥ ),甲方负责将该房屋在开发商处的底单更名为乙方,并将购房收款收据交与乙方。在乙方与开发商签定购房合同时,乙方支付甲方转让费人民币(大写) 元(¥ )。 其余购房款项乙方以自己名义办理银行居住商品房抵押贷款,并支付给开发商。
四、甲方必须负责办理更名手续。
五、房屋所占用的`土地所有权属于国家。开发商已取得上开房屋占有相应比例的土地使用权进行商品房住宅开发,并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
六、该房产可以办理居住商品房抵押贷款,如乙方无法办理居住商品房抵押贷款且乙方无力支付余款的,可要求甲方退还已支付全部房款及转让费。
七、 本协议的附件与协议有同等效力。 甲方担保人为甲方承担连带责任。
八、 本协议一式份,甲乙方各执份。
九、本协议甲乙双方签字生效。
立约人:
甲方:(签字 ) 乙方:(签字)
身份证号: 身份证号:
甲方担保人:(签字 )
年 月 日订于市
甲方(转让方):
乙方(受让方):
鉴于:甲方在鄂尔多斯市 参与 单位团购住宅(期房) (项目名称)一套普通商品房,开发商为。具体房号为: 栋 单元 号房。该房目前尚未建成,未具备登记条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商,一致同意订立协议条款如下,共同遵守。
一、 甲方愿将以其名义购买的住宅 (项目名称)栋 单元 号房(以下简称该房)转让给乙方。
二、 该房开发商团购售价为每平方米(大写) 元,预售建筑面积 平方米。总价款为(大写)元,(¥ )。甲方已支付购房款(大写) 元,(¥ )。鄂尔多斯中心医院为甲方办理了消费贷款,贷款本、利金额(大写)元,(¥)现需要乙方一次性支付甲方,由甲方归还医院,其余购房款可办理银行居住商品房抵押贷款。
三、 该房屋双方议定由甲方转让给乙方,乙方于 日向甲方支付部分房款人民币 万元(¥ )及转让费人民币(大写) 元(¥ )。甲方将购房收款收据交与乙方,乙方自行负责将该房屋在开发商处的底单更名为乙方,其余购房款项乙方以自己名义办理银行居住商品房抵押贷款,并支付给开发商。
四、本协议为双方自愿的情况下所签订,因房屋购买为乙方,故从签订协议之日起,所发生的任何因变动而增加的费用以及所有滋生费用均由乙方承担。期间,房市的涨跌等不可预见等因素,均由乙方承担风险,甲方也不得再索要任何其他费用,否则,按违约执行。
五、因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的,除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外,违约方还应额外按照本合同约定的`房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。
六、本协议如发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,依法向人民法院起诉。
七、本协议的附件与协议有同等法律效力。
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份。
九、本协议甲乙双方签字后生效。
甲方: (手印)乙方: (手印) 身份证号: 身份证号: 联系电话: 联系电话:
合同签订时间: 年 月 日
本协议由以下各方于 年 月 日在 签订
甲方(卖方): 身份证号: 电话: 住址:
乙方(买方): 身份证号: 电话: 住址:
鉴于:
1 、 甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)
订立《商品房买卖合同》(合同编号: ),该合同约定:甲方以人民币_______元整的总价款购买位于 (以下简称“该房屋”):该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号:)。 上述合同已由 登记备案。
2 、 乙方了解该房屋为期房的事实,并同意向甲方购买上述期房。
因甲方尚未取得该房屋的房地产权证,甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商,就该房屋转让事宜达成如下协议该房,以兹共同信守:
一、 总购房款为人民币__________元整大写(),具体的付款进度及方式如下:
1 、 本合同签订后_______________日内,乙方以_______________方式向甲方支付首期购房款人民币_______________元整;
2 、 开发商交房时,乙方以___________方式向甲方支付剩余购房款人民币_______________元;
3 、 双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由______承担。
二、 甲方的义务为:
1 、 甲方负责取得开发商同意,进***屋的权益转让;
2 、 甲方应在______年______月______日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;
3 、甲方收到乙方首付款后,于____日内结清该房屋所有银行抵押贷款,并将结清证明交与乙方备存。甲方每延误一天,按照_____元/天对乙方进行赔偿,若超出_____日仍未完成,则视为甲方违约,违约责任详见合同解除违约条款。如因银行原因造成时间拖延,甲方不承担任何责任。
4、甲方在收到房屋全款当日,将房屋所有资料移交给乙方,并配合办妥房产转移手续。
三、 乙方的义务:
1 、 承担该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户的安装费用及材料费用;
2 、 承担该房屋的维修费用;
3 、 乙方应在______年______月______日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房产及土地的产权变更手续。
四、 承诺和保证
1 、 甲乙双方承诺:作为年满18周岁,具有完全民事行为能力的自然人,具有签署本合同的权利能力和行为能力;
2 、 甲方保证其与开发商签订的《商品房买卖合同》内容属实,不存在任何伪造、夸大及其他与事实不符的.情况;
3 、甲方保证该房屋情况属实,无任何隐瞒,并承诺此房屋不存在法律上权属、经济纠纷,且同户籍及相关亲属同意出售;乙方保证所提供的身份证明材料属实,否则,由乙方承担全部责任;
4 、 甲方承诺,本合同签订日至房屋完全过户到乙方名下之前,不会因为自身债务或其他原因导致该房产受到查封、抵押等任何影响房产过户的事实。
五、 违约责任
1 、 不论任何原因,若甲方未在______年______月______日配合乙方办理房产转让手续,则乙方有权单方面终止本协议,同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金,并且甲方应返还乙方支付的所有购房款;
2 、 不论任何原因,若乙方反悔不购买上述房地产,则甲方有权单方面终止本协议,同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金;
3 、 如果甲方隐瞒任何房产存在的瑕疵信息,包括但不限于抵押、回购等相关信息,甲方同意按照本协议约定的总房款的【 】%向乙方支付违约金;
4 、 若乙方未按本协议时间交付甲方房款,每逾期一日,应按照未付款的万分之三向甲方支付违约金。逾期超过三十天,甲方有权单方面解除本协议,乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金
六、 本协议自签订之日起生效。
七、 本协议正本一式两份,甲、乙双方各执壹份,各份具有相同法律效力。
乙方(签字): 甲方(签字):
时间 时间:
甲方(债权出让人):_________________公司
乙方(债权受让人):_________________公司
甲方和乙方经过友好协商,在平等、自愿的基础上达成如下协议,以资信守:
一、截至本协议签署日前,债务人________公司拖欠甲方款共计________元未还(相关债权凭证附后)。
二、现甲方将以上债权转让给乙方,乙方同意受让。
三、陈述、保证和承诺
1、甲方承诺并保证:
(1)其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够***承担民事责任;
(2)其转让的债权系合法、有效的`债权。
2、乙方承诺并保证:
(1)其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能***承担民事责任;
(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、违约责任各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失等责任,违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。
五、其他规定
1、对本协议所作的任何修改及补充,必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
2、在本协议履行过程中发生的纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。
3、本协议自双方签字盖章后生效,共一式两份,甲乙双方各执一份,各份具有同等法律力。
甲方(公章)________________
乙方(公章)________________
公司地址:_________________地址:_________________
授权代表:_________________授权代表:_________________
甲方(卖方): 身份证号:
电话: 住址:
乙方(买方): 身份证号:
电话: 住址:
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就位于 房屋权属转让事宜,签定本协议,协议内容如下:
一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下:
1、甲方于 年 月 日与 房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《内部认购书》(以下称《内部认购书》),该认购书约定:甲方以人民币 元整(其中已付开发商 元整,并商定于签订《商品房买卖合同》后,甲方贷款 元整,合计 元整)的总价款购买位于 的房屋(房屋建筑面积 平方米,及 平方米车库一个)一套(以下称该房屋):
房屋相关信息见《内部认购书》。
上述合同为甲方与 签订的内部认购书,甲方由于 开发商未取得预售许可证,故未签订《商品房买卖合同》,未在衡水市房管局登记备案,未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实,并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制,甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意,乙方向甲方支付房款人民币 187000.00 元整,大写:人民币 ;并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款 元整,合计 元整,买卖该房屋。
三、甲、乙双方间的'实际付款方式如下:
1、 乙方于签约当天,即 年 月 日以 方式,支付甲方房款人民币 元整;
2、双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
四、甲方的义务为:
1、甲方负责获得开发商同意,进***屋的权属转让;
2、甲方应在签约当天 ,即 年 月 日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续;
3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方,开发商交房时直接将该房屋交付给乙方;
4、甲方保证无故意向乙方隐瞒关于此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项;
5、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书,乙方向甲方付清房款 元整后,甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废,该房产的权属与甲方再无任何关系。
五、乙方的义务:
1、乙方按时支付应向甲方支付的房款 元整。
2、今后此房屋由于质量问题产生纠纷,与甲方无关,由乙方与开发商协商解决。
六、本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份,每份具有相同的法律效力。
甲方(签字): 乙方(签字):
时间: 时间:
甲方:__________
身份证号码:____________________________
乙方:___________
身份证号码:_______________________________
一、甲方将__________路_______号________楼________的房屋出租给乙方作为___________使用。
二、租期________年,从______年___月___日起到______年___月___日为止。
三、月租金为人民币_____________元,乙方________支付。
四、保证金
1、交付租金同时,乙方应另付保证金人民币__________________元整。
2、保证金支付方式:________支付。
五、乙方租用后应注意以下事项:
1、乙方应遵纪守法,合法居住,并自行办理相关手续、承担相关责任。
2、乙方应注意居住安全,自行采取防火、防盗等安全措施。加强用电安全,不得乱拖、乱接电线;对于防盗、防火、用电安全进行经常检查。如乙方措施不当造成的所有损失,其损失由乙方自行承担;造成甲方房屋财产损失,由乙方全额赔偿给甲方;造成第三方房屋财产损失,由乙方负责处理,由乙方全额赔偿对方。并按违约处理
3、乙方对租用房没有处理权,不能擅自与人合租、转租或借给他人,也不能改变其用途,否则属于违约。如有此类情况发生除支付违约金外,甲方有权解除协议并收回房屋。电、水、电视及其它设施由乙方使用,产生的费用由乙方按时、足额缴纳,如有失误,造成麻烦,乙方自行解决,确需甲方出面协助解决时,乙方应支付甲方必要费用。
以下缴费收据请乙方自行保存,以备查对。
附:电表底数___________;水表底数___________;电视费______________;
以上数据由乙方自行核对,自行填写。
4、乙方在租用期内,不得改变房屋结构及其设施;使用中如有损坏或管道堵塞,应予修复、疏通,费用自理。乙方装修须合理且费用自理;乙方退租或租期到期如需拆除装修请同时恢复房屋原貌,产生费用由乙方自理。并按违约处理
5、甲方不分担乙方在租房期内对其自身造成的损失和对第三方造成的任何道德、经济、经营和法律责任及损失。
六、有关退租、转让的条款
1、协议期内,乙方履行本协议所有条款后,甲方不得提前收回房屋。
2、乙方租期未到期而要求退租时,必须与甲方协商一致,另要支付违约金给甲方。
3、协议期内,乙方如果出现以下任何情况:退租、转让、及由于乙方违约原因造成甲方提前收回房屋的任一情况下,乙方都必须按协议缴清所有应付款项。
4、乙方承租到期应完好归还租房协议和所有钥匙及有关物品,如果所租房内的所用设备有损坏,乙方负责修复或者甲方在保证金内扣除相应赔偿金额。
5、乙方转让时需向续租方明示本协议内容,转让期为租期内期限;乙方没有通过甲方书面同意及签字的转让行为,属乙方无效转让、乙方的无效转让是违约行为甲方不予承认.
6、乙方无效转让的责任由乙方和续租方承担,如该无效转让已交接结束,责任由续租方全额承担,甲方在收回房屋的'同时续租方还将支付乙方应负担的全额违约金及相关费用。
7、续租方需超出租期时,必须同甲方签订新的租房协议。
8、转让交接,水、电、电视、设施及有关经济费用问题,由双方自行处理,如有遗留问题,续租方自行承担,甲方不负连带责任。
七、有关续租的事项
1、租房者在遵守前期协议的情况下,可以获得优先续租权,但必须在原租期结束日前一个月与甲方重新签订租房协议,租金在前期协议租金基础上逐年捉增,提增幅度根椐当年情况确定。
2、在原租期已到期,新的续租协议还未签订的情况下,甲方将收回房屋,不再签约续租。
八、本协议经甲乙各方协商一致、同意、签名盖章后生效,签订之日为本协议的生效日期;所有条款必须执行、本协议内所涉违约的违约金金额为人民币________元整,凡乙方违约将支付给甲方违约金外同时甲方收回房屋并且乙方根据本协议条款缴清各种费用所有应付款。
九、本租房协议为甲乙双方的正式协议,以原件为准,;如有转让,则经甲方、乙方和续租方三方同意签名的转让补充说明应附于正式协议一并使用,具有同等法律效力。
十、补充协议:
十一、本协议________式_____份,甲乙各方各执________份。
甲方:_______________
联系电话:__________________________
原址:________________________________________
乙方:_______________
暂住证号:____________________________________
联系电话:____________________________________
本协议签订于:________年________月________日即日生效
出卖人(以下简称甲方):___________
法定代表人:_________________
联系电话:______________
注册地址:__________________
邮***编码:______________
营业执照号码:____________
开户行:__________________
帐号:_________________
委托代理人(房地产经纪机构):____________
法定代表人:_________________
联系电话:______________
注册地址:__________________
邮***编码:______________
营业执照号码:____________________
房地产经纪机构资格证书编号:_______________
开户行:__________________
帐号:_________________
买受人(以下简称乙方):_________________
国籍/法定代表人:__________
身份证(护照)/营业执照号码:_________
地址:____________________
邮***编码:______________
联系电话:_________________
委托代理人:_______________
国籍/法定代表人:__________
身份证(护照)/营业执照号码:_________
地址:____________________
邮***编码:______________
联系电话:_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:
第一条 商品房情况
该商品房销售许可证号:_____________________商品房座落:_______区、县________________路、道、街_______________。设计用途_____,建筑结构_____,建筑层数为_____层。建筑面积_____平方米,其中:套内建筑面积_____平方米,公共部分分摊建筑面积_________平方米。
商品房土地来源为:________。以出让方式取得土地使用权的,土地使用年限为_______年,自____年____月____日至______年______月______日止。
第二条 商品房价款
商品房销售按建筑面积计算,每平方米价格为___________元(币种:___),价款为_______元,计_____(大写)。
第三条 商品房交付日期
商品房竣工,经验收合格后,方可交付;未经验收或验收不合格的,不得交付。
甲方于_____年____月____日前,将商品房交付乙方。如遇不可抗力,不能履行合同,双方同意按下列第____种方式处理:
1、 变更合同
2、 解除合同
3、 _____________________________。
第四条 乙方付款形式及付款时间
乙方按下列第种形式付款:
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、其他方式。
第五条 甲方逾期交付商品房的处理
除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房,逾期在_____日内的,乙方有权向甲方追究已付款利息,利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。
如超过上述约定期限的,乙方有权按照下述的第_______种约定,追究甲方违约责任:
1、合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按商品房价款的万分之_____向乙方支付违约金。
2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息,利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按商品房价款的万分之_____向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时,甲方还应承担赔偿责任。
第六条 乙方逾期付款的处理
乙方如未按本合同第四条约定日期付款,逾期在_______日内的,甲方有权追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
如超过上述约定期限的.,甲方有权按照下述的第_______种约定,追究乙方违约责任:
1、合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,乙方还应每日按商品房价款的万分之_____向甲方支付违约金。
2、解除合同。乙方应按商品房价款的万分之_____向甲方支付违约金。
第七条 商品房建筑面积与销售建筑面积差异的处理
商品房建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。商品房建筑面积与甲方销售面积差异不超过±3%(包括±3%)的,每平方米价格保持不变,商品房价款按商品房建筑面积与销售面积的差异多退少补。
面积差异超过±3%的,双方约定如下:
第八条 商品房质量及保修责任
甲方交付的商品房的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺,未达到国家规定标准和承诺的,甲方应承担责任。
在乙方正常情况下,甲方应按照《xx市商品房住宅质量保证书》的规定履行保修责任。因乙方擅自拆改造成损坏的,甲方不承担责任。
第九条 商品房配套设施运行的约定
下列配套设施运行日期约定如下:
1、上水___________________________。
2、下水___________________________。
3、供电___________________________。
4、燃气(气源种类)________________。
5、暖气___________________________。
6、_____________________________。
上述配套设施未按约定日期运行的,甲方应在___日内采取扑救措施,并赔偿乙方损失;超过上述约定期限的,甲方应赔偿损失,并且每项还应按商品房价款的______%向乙方支付违约金。
第十条 商品房设计变更的约定
甲方未征得乙方同意,不得擅自变更商品房的房屋设计和环境布局。确需变更的,甲方应自设计变更方案确定之日起_____日内与乙方协商。
乙方同意变更的,双方订立补充合同。
乙方不同意变更,或甲方擅自变更的,乙方有权解除合同。解除合同的,甲方应退还乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之外,甲方还应按商品房价款的______%向乙方支付违约金。
第十一条 商品房交接
商品房交付时,甲方应书面通知乙方办理商品房交接手续,提供《天津市商品住宅质量保证书》和《天津市商品住宅使用说明书》,交接房屋钥匙。
第十二条 商品房产权登记
商品房竣工验收合格后,甲方须在30日内办理房屋所有权初始登记。初始登记完毕后,甲方应协助乙方办理房屋所有权转移登记。
甲方未按时办理房屋所有权初始登记或未协助乙方办理房屋所有权转移登记,给乙方造成损失的,甲方应承担责任。
第十三条 物业管理
关于物业管理的服务内容和收费标准等,按有关规定由乙方与物业管理企业订立物业管理合同。
第十四条 产权纠纷和债权债务纠纷的约定
甲方保证在交付商品房时,无产权纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠纷,由甲方承担全部责任。
第十五条 争议处理
本合同发生争议,甲乙双方应协商解决。协商不成时,按下列第____种方式处理:
1、向_____________仲裁委员会申请仲裁;
2、向人民法院提起诉讼。
第十六条 合同附件
本合同未尽事宜,甲乙双方另行订立补充合同。
附件一至附件五均为本合同不可分割的部分,具有同等效力。
第十七条 合同份数
本合同连同附件共______,一式五份,甲、乙双方各执一份,备案机关存留一份,其他二份备用,具有同等效力。
第十八条 合同生效
本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的,按照其约定。
甲方:
乙方:
年 月 日
年 月 日
委托代理人:
委托代理人:
年 月 日
年 月 日
出租方(以下简称甲方):____身份证(营业执照)号码:____
代表人:____地址:____电话:____
承租方(以下简称乙方):____身份证(营业执照)号码:____
代表人:____地址:____电话:____
经纪方(以下简称丙方)____有限公司
合同三方本着公平、公正的原则,同意租赁及经纪条款如下:
一、房屋状况及用途
l、甲方将其拥有的座落在天津市区(县)物业出租给乙方作为使用。
2、出租房屋建筑/计租面积共____平方米(以房产证面积为准),产别,房屋类型(平房/多层/高层/写字楼)。
二、租赁期限
l、该房屋租赁期共(大写)个月。自____年____月____日起至____年____月____日止。
2、租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续租,则务必在租赁期满前一个月内书面通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。
三、租金、押金及支付方式
l、该房屋每月租金为人民币万仟佰拾元整,小写。
2、该房屋租金支付方式如下:
3、该物业押金为个月租金,总计人民币万仟佰拾元整,小写。于合同期满后无息退还乙方。
四、其他费用
乙方在租赁期内,实际使用的费用应自行负担,并按规定向甲方或有关部门交纳。
五、信息服务费及支付
基于经纪方已带给的服务,经纪方有权向甲方收取人民币____(大写)万仟佰拾元整,(小写)及向乙方收取人民币____(大写)万仟佰拾元整,(小写)作为佣金,该笔佣金于甲乙双方签署该租赁合同时付清。
六、房屋修缮和装饰
1、在租赁期内,甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如乙方因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应立即负责修复或给予经济赔偿.
2、该房屋及所属设施的维修职责除双方在本合同及补充条款中的约定外,均由甲方负责(但乙方使用不当或人为因素除外)。甲方进行维修须提前七天书面通知乙方,乙方应用心协助配合。
3、乙方因使用需要,在不影响房屋结构的前提下,欲对房屋进行装修装饰前,其规模、范围、工艺、用料等方案须事先征得甲方的书面同意后方可施工。租赁期满后,依附于房屋的装修归甲方所有,甲方对乙方的装修装饰部分不负有修缮的义务。
七、转租的规定
除甲、乙双方在本合同补充条款中另有约定外,乙方在租赁期内,须事先征得甲方的书面同意,方可将该房屋部分或全部转租他人
八、合同终止及解除的规定
租赁期满后,乙方应在期满后日内将承租的房屋及设施在正常状态下交还甲方,如有留置的任何物品,均视为放下,任凭甲方处置,乙方决无异议。
九、甲方违约处理规定
1、甲方未按合同的规定时光,交付房屋供乙方使用的、甲方应按月租金的3%向乙方偿付违约金。逾期七天,则视甲方不履行本合同,乙方有权终止履行该合同。甲方除应按上述规定支付违约金外,还应对违约金以外的实际经济损失进行赔偿。
2、在租赁期内,甲方擅自解除本合同,提前收回该房屋的,甲方应按房屋一个月的.月租金向乙方支付违约金,若支付违约金不足弥补乙方损失的,甲方还应负责赔偿。
3、因甲方房屋权属瑕疵及非法出租房屋而导致本合同无效时,甲方应对乙方的实际经济损失进行赔偿。
十、乙方违约处理规定
1、租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应按房屋一个月的月租金向甲方支付的违约金,若支付的违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。
1、1未经甲方书面同意,擅自将房屋转租、转借给他人使用的;
1、2未经甲方书面同意,擅自拆改变动房屋结构,或损坏房屋,且经甲方书面通知,在规定期限内仍未纠正、并修复的;
1、3擅自改变本合同规定的租赁用途,或利用该房屋进行违法活动的;
1、4拖欠房租累计一个月以上的。
2、在租赁期内,乙方未经甲方同意,中途擅自退租的,乙方应按房屋一个月的月租金向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。
3、租赁期满,乙方应如期交还该房屋。如乙方逾期归还,则每逾期一天应向甲方支付原日租金的两倍的违约金。
十一、免责条件
1、房屋因不可抗力的原因导致毁损或造成乙方损失的,甲、乙双方互不承担职责。
2、因市***建设需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲、乙双方造成损失的,互不承担职责。
3、因上述原因而终止合同的,租金按照实际使用时光计算,多退少补.
十二、其他
1、本合同未尽事宜,甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力.
2、甲、乙双方因履行本合同所产生的争议,应协商解决;协商不成时,双方同意将争议提交天津仲裁委员会裁决。
3、合同连同附件一式三份,由甲、乙双方、经纪方各执一份,均具有同等法律效力。
十三、备注:
出租方(甲方签字):____承租方确认:____
(1)已查验甲方产权证明
(2)甲方为出租房屋的产权人或代理人(乙方签字):
代理人:____
日期:____年____月____日
本文发布于:2023-07-29 02:11:37,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1692920276639978.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:期房转让合同(精选).doc
本文 PDF 下载地址:期房转让合同(精选).pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |