运输居间的合同

运输居间的合同

运输居间的合同

在人们愈发重视契约的社会中，越来越多事情需要用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是收集整理的运输居间的合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

运输居间的合同1

甲方：_______

乙方：_______

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证：

1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。

2居间费用：乙方前期投入了大量的`人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7元人民币。

3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方居间费用都要如约履行。

4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。

5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。

6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。

7、未尽事宜，双方协议补充：

8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。

甲方签字：_______

乙方签字：_______

_______年_______月_______日

运输居间的合同2

甲方（委托方）：____

乙方（居间方）：____

根据《民法典》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，有偿服务的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订____市____区小安溪土石方工程项目一事，达成如下协议：____

一、工程概况：____

1、工程名称：________市____区小安溪生态园区B项目；

2、工程地点：________市____区；

3、承包性质：____分包；

4、工程价格：____土方工程挖运平运距1以内合同价14____ 元立方米（税后价，下同），土方超过1运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。

二、委托事项：____

1、乙方接受甲方委托，负责上述工程引荐甲方与北京XX公司签订分包合同；

2、签订分包施工合同总价伍亿____ 元人民币。

三、乙方义务：____

1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况；

2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。

四、甲方义务：____

1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续；

2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。

五、居间报酬，支付时间和方式：____

1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：________ 元）；

2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方；

3、委托方可以转账或现金方式支付；

4、居间人也可以有权委托总包方北京XX公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。

六、其它事项：____

1、本合同若发生争议，双方协商解决；协商不成可在合同签订地仲裁；

2、委托方与发包方发生的'任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承担连带责任；同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人（项目经理）更改而失效；

3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺，与施工合同协议具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方；

4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息，均有永久性的保密责任与义务，任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任；

5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（章或签字）：____乙方（签字）：____

身份证号：____身份证号：____

开户行：____帐号：____

联系电话：____联系电话：____

合同签订地点：____

合同签定日期：____

运输居间的合同3

一、以上签订原始合同(签订原始合同;乙方船主代表人现为甲方船主代表人)，其中 乙方 与甲方 调船费议定为人民币整，超出部分暂归乙方所有，并于领取时;同步汇入乙方账号，原始合同于一个月后按次扣除时，由乙方无条件归还业主方，与甲方无关。

二、以上签订原始合同，单价内含人民币元/立方,为乙方代表所有,由乙方代表统筹分配其余中间人,附表如后。甲方支付方式，甲方在签订原始合同后;按甲方与该项目方公司签订合同内容，并以该合同条款之付款方式，并在每次工程结款时,同时支付给乙方代表，并以转账形式转入乙方指定银行账号。甲方在每期转账中备注为居间费用作为支付证明。如果甲方未及时支付，则按未按时支付金额的倍，向乙方承担违约金。

三、本合同签字生效后，与该项目的原始合同，同期执行，如原始合同终止，本居间合自动同步终止。如原始合同延期，本居间合同自动同步延期。合同因***府行为等不可抗拒原因未签订时，甲方在 个月内不得与上述项目方或工程公司就该项目重签合同。

四、尔后增加 ，将不再另签合同，比照本居间合同计价方式来计算，并将 数据付于此 合同当为附件，等同比照办理。

五、违约处理、罚则方式

(1).在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主 要义务;

(2).当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;

(3).当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 违约方则应一次性赔偿乙方所有经济、金钱损失,且不得异议。

六、其他事项：

(1).保密事项

甲乙双方均应充分保守协议所涉及的商业秘密。

甲乙双方不以其在居间过程中获取的商业秘密做出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

(2).在本合同签订后，甲方越过乙方与项目方工程公司完成交易(包括直接或间接)，视为乙方完成工作，甲方需支付乙方本合同第二款所约定的`居间费用，乙方对该居间费用，有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。甲方不得异议，并放弃抗辩诉讼之权力。

(3).本合同所需相关文件复印本,原始签订合同、船本复印件、甲方身分及担保公司证明 文件、船主授权书等;附于本合同之后,视为本合同有效文件。

本合同一式三份，电子签约与书面具有同等法律效力，两方及鉴证单位各持一份，双 方签字盖章后生效。本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由 当地工商行***管理部门调解;协商或调解不成的，依法向 地方人民法院 起诉。

甲方(盖章)： 甲方担保公司(盖章)：

甲方法人代表： 法人代表：

居民身份证号： 税务证号：

住所： 居民身分证号：

住所：

乙方代表(盖章)：

签订日期： 月鉴(公)证机关(章) 年 日

运输居间的合同4

甲方（委托方）：_______________

乙方（居间方）：_______________

根据《民法典》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，有偿服务的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订____市____区小安溪土石方工程项目一事，达成如下协议：____

一、工程概况：____

1、工程名称：________市____区小安溪生态园区B项目；

2、工程地点：________市____区；

3、承包性质：____分包；

4、工程价格：____土方工程挖运平运距1以内合同价_______________ 元立方米（税后价，下同），土方超过1运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。

二、委托事项：____

1、乙方接受甲方委托，负责上述工程引荐甲方与___________公司签订分包合同；

2、签订分包施工合同总价___________亿____ 元人民币。

三、乙方义务：____

1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况；

2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。

四、甲方义务：____

1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续；

2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。

五、居间报酬，支付时间和方式：____

1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：___________________ 元）；

2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方；

3、委托方可以转账或现金方式支付；

4、居间人也可以有权委托总包方______________________公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。

六、其它事项：____

1、本合同若发生争议，双方协商解决；协商不成可在合同签订地仲裁；

2、委托方与发包方发生的'任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承担连带责任；同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人（项目经理）更改而失效；

3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺，与施工合同协议具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方；

4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息，均有永久性的保密责任与义务，任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任；

5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（章或签字）：_______________

乙方（签字）：_______________

身份证号：__________________________

身份证号：____

开户行：_______________

帐号：_______________

联系电话___________：____

联系电话：_______________

合同签订地点：_______________

合同签定日期：_______________

运输居间的合同5

委托方(甲方)：

货物名称： 规格型号/种类：

数量： 包装：

中介服务方(乙方)： 证件：

地址 ： 电话：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，双方友好协商，自愿达成货物运输居间合同(又称中介服务合同)如下：

第一条 甲方委托乙方为甲方货物寻找适合装货的车辆。

第二条 甲方货物发往地址： 。 第三条 甲方对运输车辆的要求： 。

第四条 甲方对运输车辆时间的要求： 。

第五条 乙方为甲方寻找合适车辆后，由甲方与实际承运人签订运输合同。

第六条 甲方与实际承运人签订货物运输合同后或开始实际履行货物运输合同时，甲方向乙方支付全部居间服务费 元。

第七条 甲、乙双方签订货物运输居间合同后，甲方预先支付乙方在居间活动期间的必要实际费用元。如果乙方促成货物运输合同成立的，先前预付的费用从居间合同价款中扣除;未促成货物运输合同成立的，甲方预先支付的必要实际费用将不予退回，作为乙方从事居间活动支付的通讯费、交通费等必要费用。

第八条乙方仅为甲方提供订立货物运输合同的机会或为订立货物运输合同的.提供信息，有关货物运输的条款由甲方和实际承运人直接洽谈，货物运输的权利义务也是甲方和实际承运人承担，乙方对此不负任何责任。

第九条甲方在签订合同时，对实际承运人及信息有审查义务;乙方只提供实际承运人信息，对实际承运人信息没有审查义务;如果甲方对实际承运人及承运人信息未经审查，在运输过程中发生纠纷，由甲方承担全部责任，乙方不承担责任。

第十条 甲方未按合同第六条的规定向乙方支付中介服务费用的，向乙方支付中介服务总价款20%的违约金。

第十一条 双方发生争议，协商解决，协商不成，可通过签约当地人民法院诉讼解决。

本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份 协议有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。

甲方签名(盖章) 乙方签字(盖章)

合同签订日期： 年 月 日 合同签订日期： 年 月 日

运输居间的合同6

发包人：______________________________ (以下简称甲方)

承运人：_____________________________ (以下简称乙方)

甲方委托乙方承运_________________________________项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，为明确双方的`权力和义务，本着平等互利的原则，经双方协商达成如下协议：____

第一条：____按现场实际完成土方量结算。

第二条：____每车单价：_________________ 元/车。

第三条：____付款方式为按____________车结算一次。

第四条：____此每车_____________ 元运输价格不含收马道。

第五条：____本合同未尽事宜，经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。

第六条：____本合同发生争议，发包人、承运人应及时协商解决，也可由当地建设行***主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方可向人民法院起诉。

第七条：____本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。

甲方(签字)：____ 乙方(签字)：____

委托代理人：____ 委托代理人：____

年 月 日 年 月 日

运输居间的合同7

委托方(甲方)：________________

中介服务方(乙方)：____________

甲乙双方根据《_____》的规定，双方友好协商，自愿达成货物运输居间合同(又称中介服务合同)如下：

第一条甲方委托乙方为甲方货物寻找适合装货的_____。

第二条甲方货物发往地址：________________。

第三条甲方对运输_____的要求：____________。

第四条甲方对运输_____时间的要求：________。

第五条乙方为甲方寻找合适_____后，由甲方与实际承运人签订运输合同。

第六条甲方与实际承运人签订货物运输合同后或开始实际履行货物运输合同时，甲方向乙方支付全部居间服务费________元。

第七条甲、乙双方签订货物运输居间合同后，甲方预先支付乙方在居间活动期间的必要实际费用________元。如果乙方促成货物运输合同成立的，先前预付的费用从居间合同价款中扣除;未促成货物运输合同成立的，甲方预先支付的必要实际费用将不予退回，作为乙方从事居间活动支付的'通讯费、交通费等必要费用。

第八条乙方仅为甲方提供订立货物运输合同的机会或为订立货物运输合同的提供信息，有关货物运输的条款由甲方和实际承运人直接洽谈，货物运输的权利义务也是甲方和实际承运人承担，乙方对此不负任何责任。

第九条甲方在签订合同时，对实际承运人及信息有审查义务;乙方只提供实际承运人信息，对实际承运人信息没有审查义务;如果甲方对实际承运人及承运人信息未经审查，在运输过程中发生纠纷，由甲方承担全部责任，乙方不承担责任。

第十条甲方未按合同第六条的规定向乙方支付中介服务费用的，向乙方支付中介服务总价款20%的违约金。

第十一条双方发生争议，协商解决，协商不成，可通过________人民法院诉讼解决。

本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份

协议有效期限:________年________月________日至________年________月________日止。

甲方签名(盖章)________________乙方签字(盖章)________________

合同签订日期：____年___月___日合同签订日期：____年___月___日

运输居间的合同8

甲方：____身份证：____（以下简称甲方）

乙方：____身份证：____（车队以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商达成如下协议：____

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输：____运输地：____

要求乙方车辆：____部（***、东风王平头、斯太尔）；车箱长5。3米、车箱宽2。3米、车箱高1。4米

运距：____公里运费：________ 元/

结算方式：____按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）

此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅

甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：____工程总费用的'%

违约罚金：____乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500____ 元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500____ 元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方：____乙方：____

代表人：____代表人：____

_______年_______月_______日_______年_______月_______日