首页 > 作文

施工合同协议

更新时间:2023-03-04 15:30:38 阅读: 评论:0

干一炮就要你-钢琴十大名曲

施工合同协议
2023年3月4日发(作者:珠海庙湾岛)

工程施工合作协议书(通用13篇)

工程施工合作篇1

甲方:__________有限公司(以下简称甲方)

地址:

乙方:__________(以下简称乙方)

地址:

甲乙双方共同参与投标的___________工程(以下简称主合同),

在双方共同努力下,业主将该合同授予甲方。经协商,甲乙双方就合

作施工主合同工程施工事宜达成一致意见,以便共同遵守。

第一条:工程实施责任及要求

1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合

同项下的全部变更工程)。

2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

第二条:甲方责任

1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决

的事项。

3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本

协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

4、负责在乙方所做计量支付申报工作上,及时办理需要自身完成

的工作。

5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量

支付等方面的监督检查。

第三条:乙方责任

1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负

盈亏。

3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

4、负责自本协议签字之日起______日内,向甲方交纳:甲方为办

理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。

5、负责自本协议签字之日起______日内,向甲方交纳:本协议履

约保证金______元。

6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

7、未经甲方许可,不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给

第三方。

8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工

工资。

9、每月______日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业

主计量支付报表批复后______日内传至甲方。

10、工程结束后,除向业主提交完整的竣工资料外,还需向甲方

提交业主终期支付报表,交工证书、施工总结等。

11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方

出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。

第四条:印章管理项目

经理部印鉴由甲方授权代表管理,用印范围只对业主和监理以及

当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。

因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和、各种材料采购和

加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时,

须经甲方代表同意,用印人必须是乙方或乙方授权代表。

第五条:费用、结算与支付

1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、

奖金一律归乙方所有,相应的罚金亦由乙方承担。

2、甲方收取管理费为主合同总价的______%(含变更、索赔费

用)。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算,最

终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方

应在每月______日前将本月管理费汇至甲方指定账户。

3、甲方收到银行保函抵押金后______日内支付乙方。

4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下,甲方收到业主返还的

质量保证金后______日内支付乙方。

5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋,并按有关规定纳税。

6、乙方负责承担甲方派出人员的工资,标准为:于每月______日

前汇至甲方指定账户,由甲方负责给派出人员发放工资,时间从本协

议签订之日起至工程交工验收后______个月止。

第六条:违约责任

1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,双方按本协议规定的各

自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一

方共同承担违约责任。

2、进度与质量不符合业主要求,乙方应无条件整改,直至满足业

主要求,否则,甲方有权解除本协议,部分或全部没收乙方的履约保

证金、质量保证金,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

3、若乙方施工造成环境污染,乙方须及时自费清除污染,赔偿受

污染方的经济损失。

4、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或第三方人

身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。

5、若乙方未能按期完工,并因此招致业主对甲方的处罚,应全部

由乙方承担,并加倍赔偿甲方的损失。

6、若乙方未及时向甲方交纳管理费,则乙方应按延迟付款总额的

______‰每日向甲方支付滞纳金。

7、未足额缴纳各种保证金,甲方有权终止本协议并将本工程施工

权收回。

8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关

的经济活动,甲方有权终止合同收回工程,乙方应承担由此给甲方造

成的一切经济损失。

9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务,则乙方须承担由

此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。

第七条:其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充

协议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同

执行。

第八条:因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基

础上协商解决。如协商不成,双方均可到甲方所在地人民法院起诉。

第九条:附则

1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完本协议约定的全部义务、

工程竣工验收达标,移交全部工程资料,保修期满,结清各项费用后

终止。

2、本协议一式______份。甲方______份,乙方______份。

甲方:(盖章)

代表:

______年______月______日

乙方:(盖章)

代表:

______年______月______日

工程施工合作协议书篇2

甲方:__________有限公司(以下简称甲方)地址:乙方:

__________(以下简称乙方)地址:风险提示:

合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购

销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款

可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,

需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新

拟定条款。甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同(以下

简称主合同),在双方共同努力下,业主将该合同授予甲方。经协商,

甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见,以便共同遵

守。

第一条:工程实施责任及要求

1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合

同项下的全部变更工程)。

2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

第二条:甲方责任风险提示:

应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯

皮的情形。

再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务

条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决

的事项。

3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本

协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

4、负责在乙方所做计量支付申报工作上,及时办理需要自身完成

的工作。

5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量

支付等方面的监督检查。

第三条:乙方责任

1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负

盈亏。

3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

4、负责自本协议签字之日起____日内,向甲方交纳:甲方为办理

主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。

5、负责自本协议签字之日起____日内,向甲方交纳:本协议履约

保证金______元。

6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

7、未经甲方许可,不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给

第三方。

8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工

工资。

9、每月____日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主

计量支付报表批复后____日内传至甲方。

10、工程结束后,除向业主提交完整的竣工资料外,还需向甲方

提交业主终期支付报表,交工证书、施工总结等。1

1、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出

面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。

第四条:印章管理项目经理部印鉴由甲方授权代表管理,用印范

围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工

程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购

置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要

使用项目经理部名称和印鉴时,须经甲方代表同意,用印人必须是乙

方或乙方授权代表。

第五条:费用、结算与支付

1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、

奖金一律归乙方所有,相应的罚金亦由乙方承担。

2、甲方收取管理费为主合同总价的______%(含变更、索赔费

用)。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算,最

终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方

应在每月____日前将本月管理费汇至甲方指定账户。

3、甲方收到银行保函抵押金后____日内支付乙方。

4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下,甲方收到业主返还的

质量保证金后____日内支付乙方。

5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋,并按有关规定纳税。

6、乙方负责承担甲方派出人员的工资,标准为:于每月____日前

汇至甲方指定账户,由甲方负责给派出人员发放工资,时间从本协议

签订之日起至工程交工验收后______个月止。

第六条:违约责任风险提示:

合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明

确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,双方按本协议规定的各

自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一

方共同承担违约责任。

2、进度与质量不符合业主要求,乙方应无条件整改,直至满足业

主要求,否则,甲方有权解除本协议,部分或全部没收乙方的履约保

证金、质量保证金,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

3、若乙方施工造成环境污染,乙方须及时自费清除污染,赔偿受

污染方的经济损失。

4、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或

第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方

赔偿。

5、若乙方未能按期完工,并因此招致业主对甲方的处罚,应全部

由乙方承担,并加倍赔偿甲方的损失。

6、若乙方未及时向甲方交纳管理费,则乙方应按延迟付款总额的

______每日向甲方支付滞纳金。

7、未足额缴纳各种保证金,甲方有权终止本协议并将本工程施工

权收回。

8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关

的经济活动,甲方有权终止合同收回工程,乙方应承担由此给甲方造

成的一切经济损失。

9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务,则乙方须承担由

此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。

第七条:其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充

协议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同

执行。

第八条:因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基

础上协商解决。如协商不成,双方均可到甲方所在地人民法院起诉。

第九条:附则

1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完本协议约定的全部义务、

工程竣工验收达标,移交全部工程资料,保修期满,结清各项费用后

终止。

2、本协议一式______份。甲方______份,乙方______份。甲方:

(盖章)代表:________年____月____日乙方:(盖章)代表:________

年____月____日

工程施工合作协议书篇3

甲方:集团有限公司(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

甲乙双方共同参与投标的(以下简称主合同),在双方共同努力下,

业主将该合同授予甲方。经协商,甲乙双方就合作施工主合同工程施

工事宜达成一致意见,以便共同遵守。

第一条工程实施责任及要求

1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合

同项下的全部变更工程)。

2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

第二条甲方责任

1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决

的事项。

3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本

协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

4、负责在乙方所做计量支付申报工作上,及时办理需要自身完成

的工作。

5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量

支付等方面的监督检查。

第三条乙方责任

1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负

盈亏。

3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

4、负责自本协议签字之日起7日内,向甲方交纳:甲方为办理主

合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费元。

5、负责自本协议签字之日起7日内,向甲方交纳:本协议履约保

证金元。

6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

7、未经甲方许可,不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给

第三方。

8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工

工资。

9、每月25日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主

计量支付报表批复后3日内传至甲方。

0、工程结束后,除向业主提交完整的竣工资料外,还需向甲方提

交业主终期支付报表,交工证书、施工总结等。

、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出

面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。

第四条印章管理

项目经理部印鉴由甲方授权代表管理,用印范围只对业主和监理

以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付

等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各

种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名

称和印鉴时,须经甲方代表同意,用印人必须是乙方或乙方授权代表。

第五条费用、结算与支付

1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、

奖金一律归乙方所有,相应的罚金亦由乙方承担。

2、甲方收取管理费为主合同总价的%(含变更、索赔费用)。施工

过程收取以乙方当月统计产值为基数进行计算,最终收取管理费总额

以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月30日前将

本月管理费汇至甲方指定账户。

3、甲方收到银行保函抵押金后7日内支付乙方。

4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下,甲方收到业主返还的

质量保证金后7日内支付乙方。

5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋,并按有关规定纳税。

6、乙方负责承担甲方派出人员的工资,标准为:,于每月30日前汇

至甲方指定帐户,由甲方负责给派出人员发放工资,时间从本协议签

订之日起至工程交工验收后6个月止。

第六条违约责任

1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,双方按本协议规定的各

自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一

方共同承担违约责任。

2、进度与质量不符合业主要求,乙方应无条件整改,直至满足业

主要求,否则,甲方有权解除本协议,部分或全部没收乙方的履约保

证金、

质量保证金,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

3、若乙方施工造成环境污染,乙方须及时自费清除污染,赔偿受

污染方的经济损失。

4、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或第三方人

身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。

5、若乙方未能按期完工,并因此招致业主对甲方的处罚,应全部

由乙方承担,并加倍赔偿甲方的损失。

6、若乙方未及时向甲方交纳管理费,则乙方应按延迟付款总额的

0.5‰。日向甲方支付滞纳金。

7、未足额缴纳各种保证金,甲方有权终止本协议并将本工程施工

权收回。

8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关

的经济活动,甲方有权终止合同收回工程,乙方应承担由此给甲方造

成的一切经济损失。

9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务,则乙方须承担由

此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。

第七条其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充协

议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同执

行。

第八条因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基础

上协商解决。如协商不成,双方均可到甲方所在地人民法院起诉。

第九条附则

1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、

工程竣工验收达标,移交全部工程资料,保修期满,结清各项费用后

终止。

2、本协议一式三份。甲方二份,乙方一份。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

代表:代表:

住所:

身份证号码:

工程施工合作协议书篇4

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

甲乙双方共同参与投标的(以下简称主合同),在双方共同努力下,

业主将该合同授予甲方。经协商,甲乙双方就合作施工主合同工程施

工事宜达成一致意见,以便共同遵守。

第一条工程实施责任及要求

1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合

同项下的全部变更工程)。

2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

第二条甲方责任

1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决

的事项。

3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本

协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

4、负责在乙方所做计量支付申报工作上,及时办理需要自身完成

的工作。

5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量

支付等方面的监督检查。

第三条乙方责任

1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负

盈亏。

3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

4、负责自本协议签字之日起7日内,向甲方交纳:甲方为办理主

合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费元。

5、负责自本协议签字之日起7日内,向甲方交纳:本协议履约保

证金元。

6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

7、未经甲方许可,不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给

第三方。

8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工

工资。

9、每月25日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主

计量支付报表批复后3日内传至甲方。

10、工程结束后,除向业主提交完整的竣工资料外,还需向甲方

提交业主终期支付报表,交工证书、施工总结等。

11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方

出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。

第四条印章管理

项目经理部印鉴由甲方授权代表管理,用印范围只对业主和监理

以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付

等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各

种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名

称和印鉴时,须经甲方代表同意,用印人必须是乙方或乙方授权代表。

第五条费用、结算与支付

1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、

奖金一律归乙方所有,相应的罚金亦由乙方承担。

2、甲方收取管理费为主合同总价的%(含变更、索赔费用)。施工

过程收取以乙方当月统计产值为基数进行计算,最终收取管理费总额

以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月30日前将

本月管理费汇至甲方指定账户。

3、甲方收到银行保函抵押金后7日内支付乙方。

4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下,甲方收到业主返还的

质量保证金后7日内支付乙方。

5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋,并按有关规定纳税。

6、乙方负责承担甲方派出人员的工资,标准为:,于每月30日前汇

至甲方指定帐户,由甲方负责给派出人员发放工资,时间从本协议签

订之日起至工程交工验收后6个月止。

第六条违约责任

1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,双方按本协议规定的各

自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一

方共同承担违约责任。

2、进度与质量不符合业主要求,乙方应无条件整改,直至满足业

主要求,否则,甲方有权解除本协议,部分或全部没收乙方的履约保

证金、

质量保证金,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

3、若乙方施工造成环境污染,乙方须及时自费清除污染,赔偿受

污染方的经济损失。

4、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或第三方人

身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。

5、若乙方未能按期完工,并因此招致业主对甲方的处罚,应全部

由乙方承担,并加倍赔偿甲方的损失。

6、若乙方未及时向甲方交纳管理费,则乙方应按延迟付款总额的

0.5‰。日向甲方支付滞纳金。

7、未足额缴纳各种保证金,甲方有权终止本协议并将本工程施工

权收回。

8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关

的经济活动,甲方有权终止合同收回工程,乙方应承担由此给甲方造

成的一切经济损失。

9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务,则乙方须承担由

此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。

第七条其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充协

议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同执

行。

第八条因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基础

上协商解决。如协商不成,双方均可到甲方所在地人民法院起诉。

第九条附则

1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、

工程竣工验收达标,移交全部工程资料,保修期满,结清各项费用后

终止。

2、本协议一式三份。甲方二份,乙方一份。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

代表:代表:

住所:

身份证号码:

年月日

工程施工合作协议书篇5

建设工程施工合作协议书

发包人(以下简称甲方):**房地产开发有限公司

承包人(以下简称乙方):建筑安装工程有限公司

为建设好**房地产投资建设的号楼工程,保证工程质量、

建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标,双方就合同条

款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议,

本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力,请双方

自觉遵守。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:

资金来源:

二:工程承包范围

承包范围:桩基、土建和安装(桩基由甲方分包不收取任何费用)

三:工程承包方式

承包方式:包工包料施工,但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、

水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。

(甲供材料款不进入直接费,乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额

含量*所购材料市场*10.91%取费进入决算,(材料费检测和马造20__

年2号文件的收费由甲方一次性支付壹拾伍万元人民币包干价)。水

电主材(计取1%保管费加税金),门窗、消防系统、人防系统、智能

化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另

行分包并组织施工,乙方不对该部分进行工程预算,前述甲方分包工

程应向乙方支付2%的配合费,配合费内容包括:留眼、补眼共用脚手

架(不含分包单位需单独搭设的手脚架)和垂直运输机械、影响进度

安排、作业降效等。除此之外,乙方不得再向甲方收取配合费。分包

项目水电费用由分包单位另行挂表。另外,电梯按每台20__元人民币

付配合费。

四、合同工期

开工日期:甲方通知进厂为准

竣工日期:11层11个月完成,18层15个月完成。(从乙方破

土动工开始计算)。(指承包的土建、安装工程)。

五、合同价格

本工程合同金额:暂定价约为叁仟万元,具体数额按以下条款予

以确定。

六、结算方式

1.采用可调价合同,以会审后的施工图纸和工程设计变更通知单

及现场签证为计算依据,按工程量据实核算。

2.结算依据:定额执行20__年《**省综合估价表》、及20__年

《**省建设工程补充定额估价表》装饰采用1999年《**省装饰工程综

合估价表》,安装执行20__年《全国统一安装定额**省单位估价表》

定额。乙方采购材料价格参照从施工至竣工期间**市造价部门公布的

市场材料信息价加权平均价下浮7%(没有信息价的由甲乙双方确定价

格)。不同阶段的施工工期要以监理公司和工程部负责人签证为准。

定额人工按20__年33号文件新规定执行,如有政策调整,甲方不承担

任何责任。注:(不再调整)

3.收费标准:本工程18层楼按三类工程类别收取,优惠让利综合

费率下浮3个点,11层楼按三类工程类别收取,优惠让利综合费率下

浮3.5个点。五层及以下楼按四类工程类别收取,优惠让利综合费率下

浮3个点。

七、工程款的支付

1.在单位工程施工到春节期间,甲方须向乙方支付已玩擦很能够

工程量的70%的工程款。

2.在后期施工中,乙方每月25日向甲方上报经现场监理符合认可

的当月完成工程量,以甲方审核的工程量为工程款支付依据,如乙方

向甲方提交工程量报告后10日内,甲方未向乙表示异议,视同甲方接

受该工程量报告。

3.甲方在每月5号前(节假日顺延)根据一份上月上报经监理、甲

方审核后的已完成工程量的70%支付乙方工程进度款。(如遇特殊情

况双方协商解决)。

4.工程取得竣工验收报告合格后10天内,甲方向乙方支付至已完

成工程量的90%工程款;工程竣工决算审计应在业内资料上报市城建档

案归档并出具归档合格备案单后6个月内完成,另外5%的工程款在工

程竣工验收备案并审计结束后十天内付清。

5.生于的5%工程款作为本工程的保修金,该保修金在竣工验收合

格后的二年内支付。此款项5%工程量保修金,甲方在竣工验收、备案

期间代乙方缴纳到市建管处,保修期满乙方到建管处领取。

八、违约责任

1.若双方中任何一方违约,违约方须向对方赔偿由此造成的实际

经济损失。

2.甲方应以议标方式(乙方应选二家施工企业参与投标)选定乙

方承接《号楼》工程。涉及其他二家企业参与投标,费用由乙

方自付。

3.乙方应当确保自购的各种施工材料的产品质量和本项目工程的

施工质量,若因乙方选材不当和施工中发生质量问题有乙方自行全部

承担,乙方应按照《劳动法》、《安全法》用工。乙方在施工过程中

如发生安全意外事故由乙方全部负责,甲方不承担任何形式的连带责

任且乙方应处理好周边居民单位关系,文明施工,不扰乱市民正常生

活,工作秩序。

4.由于乙方施工过程中存在工程质量瑕疵,并被他人发现和取证,

使甲方市场信誉下降给甲方造成损失的,乙方应承担由此而产生的全

部责任。若由于甲方原因造成工程停工或相关事项产生的损失由甲方

全部负责。

5.工期每提前一天按20__元奖励,每逾期一天按4000元罚款。若

由于甲方原因造成停工工期顺延并承担相应的损失。

九、履保证金

1.本项目履约保证金200万元人民币

2.该保证金小高层竣工之日起退还全款的50%,高层竣工之日退

还剩余的50%

3.本保证金不计利息。甲方超期还款时,超期之日起,每天按银

行利息支付。

十、其他事项

1.本协议书未尽事宜,由双方另行协商解决。

2.本协议与格式合同文本具有同等法律效力,在各文本内容不一

致时执行本协议书的规定。

3.安装审定的工程量,甲方将工程款转入乙方在设立的银行账户,

确保甲方付给乙方的工程款全部用于该项目的建设,若因工程款的流

逝给甲方带来直接或间接的损失,由乙方全部负责。

4.乙方收到工程款后,应首先确保工人工资的支付,并将各班组

收到的工资清单按月报监理和甲方工程部。否则,甲方有权按照乙方

制作的工作表直接代为支付。若因乙方拖欠农民民工工资而造成的投

诉、立案、曝光现象发生,每发生一次甲方将扣除乙方工程款总额的

20%,并在当月工程款结算中扣除,如当月工程款不满足20%罚款,

则顺延至下一月份扣除。必须遵守有关部门发布高温时期施工时间,

违者按上述罚款。

5.乙方对外签订的任何材料等所产生的经济法律责任,由乙方自

负全责,甲方不承担任何连带责任,甲乙双方采购的材料检验若需检

测由乙方承担检测检验费。

6.乙方不得将本工程转包或分包。

7.甲乙双方按照国家有关规定办理相关手续。

8.甲方向乙方一次性支付风险金壹仟元整(包干价)。

9.凡因本协议发生争议,双方友好协商解决;协商不成时,由仲

裁委员会裁决。

10.双方当事人对本协议全部条款的理解完全一致,本协议书经甲

乙双方签字或盖章之日起生效。本协议一式四份,双方各执贰份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代表人(签字):代表人(签字):

签约日期:

工程施工合作协议书篇6

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及

其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就

建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

第一条工程概况及承包工作内容

第二条作业人员

第三条合同工期

开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,

工期为______天。

第四条合同价款

4·1合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?

4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):

经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,

确认:

4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再

调整。

4·2·2以年施工预算或年施工概算定额为依据:?

4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,

书面签证资料为准)

第五条合同价款的结算和支付

5·1结算、决算资料:

5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据

上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,

安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结

算书。

5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料

等。

5·2合同价款的结算和决算:

5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确

认并共同履行书面结算手续。

5·2·2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,

发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程

决算手续。

5·3合同价款的支付:

5·3·1合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______

元,在______年_______月_______日付款_______元。

第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6·1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业

主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安

全标准组织施工。

6·2重大伤亡及其他安全事故处理:

6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施

防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必

须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

6·2·2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承

担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部

门的认定处理。

第七条工程质量、验收与保修

7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、

发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一

致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依

据。

7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施

工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得

文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发

包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的

费用由承包人承担。

7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施

工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办

理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使

用的,视为符合合同要求,工程交工。

第八条工期延误

8·1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,

工期相应顺延。

8·2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的

经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长

完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告

的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为

其承认此事实。

8·3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)

交工的,双方约定:

第九条文明施工

9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场

管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。

9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提

供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照

标准予以补偿。

第十条材料机具供应

10·1由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械

设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。

10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材

料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包

人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。

第十一条发包人的权利及义务

11·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,

负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

11·2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,

提供必要技术资料和办理施工洽商。

11·3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质

量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

11·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

第十二条承包人的权利和义务

12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证

人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,

不得超过60周岁。

12·2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、

籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。

12·3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随

意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统

一调动。

12·4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人

生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包

人出具书面通知,并办理变更手续。

第十三条违约责任

13·1发包人违约责任

13·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承

包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包

人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。

13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经

济损失及有关责任由发包人承担。

13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,

承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不

能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后

可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未

达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,

并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

13·2承包人违约责任

13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合

要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工

现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工

现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发

包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求

承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施

工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由

承包人承担。

第十四条合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向

有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可

约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):

1、向北京仲裁委员会申请仲裁。

2、向___________人民法院起诉。

第十五条合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代

表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。

第十六条

本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案

留存一份,副本____份。

工程施工合作协议书篇7

甲方:乙方:

电话:电话:

兹委托东莞市__电力设备有限公司进行机房噪音控制工程。经双

方友好协商达成具体条款如下:

一.工程依据和技术指标

1、发电机组型号:

冷却方式:

台数:

2、技术指标

根据和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65。

评价点位置:

所属区域:

噪声标准:白天65晚上65

注:

1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为

允许值。

2.根据20__-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外

1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处。

二、噪音治理要求:

1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。

2、噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充

足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施

采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和

柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室

内混响声。

具体治理项目见施工图和报价表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工

程所需材料、设备及人工安装费用。

五、完成期限

在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音

控制工程在天内完成交付验收使用。

六、施工条件及协作事项

七、工程费用及支付办法

总工程费用为:

付款方式:合同签定时交付定金;

主材料进场后付;

工程完工后天内付清余款。

八、其它

1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每

天按工程总额2%的滞纳金。

2.在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工

程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。

3.本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效

力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在

地法院仲裁。

委托方

承接方

年月日

工程施工合作协议书篇8

单位:________________(以下简称甲方)

承包人:________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平

等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,

签订本合同。

第一条:工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全

长按________米计算。

第二条:施工方案

1、护坡

(1)、基底宽________米,厚________米,自下而上慢慢收至高度为

________米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,

砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

第三条:合同工期

1、经双方协商确定,工程期为________日,暂定于自________年

________月________日起至________年________月________日止,具体开

工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停

工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式

1、工程总承包价为________元。

3、付款方式:竣工验收后付________元,除总金额的百分之五质

保金外,剩余部分________付,质保金一年满后付清(时间按验收合格

之日起计算)。

第五条:甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条:乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日

常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第七条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准

组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程

中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如

验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙

方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内

容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;

逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

第十条:其它

本合同于________年________月________日由双方在签订,自双方

签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。

发包单位(甲方)(盖章)________________

授权代理人(签字或盖章):________________联系电话:

________________

承包人(签字或盖章):________________联系电话:

________________

________年________月________日

工程施工合作协议书篇9

项目名称:

项目所在地:

合同签订日期:

工程业主单位(甲方):(乙方):

工程业主单位:(以下简称甲方)工程施工单位:(以下简称乙方)

_________古建筑群是全国重点文物保护单位,_________村是中国

历史文化名村。这一重要文化遗产资源,因风雨侵蚀和年久失修,腐

朽严重。现急需对部分公共建筑进行维修,甲乙双方就本维修工程施

工事项达成如下协议:

一、工程地点:

二、工程内容:

1、维修工程包括;

2、改造工程包括;

3、排水沟整修及其他房屋零修工程。

三、工程造价、取费及审计依据:

1、工程造价:按实结算。

2、工程量:以乙方提供的工程量签证单,经甲方签证为准。

3、有关费率的计取:按原湖南省修缮工程一级企业标准以定额直

接费用为基数计取,其费率如下:

①综合费2242%

②利润7%

③其他直接费25%

④远地施工增加费235%

⑤税金3348%

⑥人工工资单价6200元工日

4、定额采用1996年国家建设部颁发的《全国统一房屋修缮工程

预算定额》古建筑明、清分册为依据。

5、工程材料甲、乙双方共同采购,价格以甲方签证为准。

四、承包形式:包工包料

五、工程质量:优良

六、开、竣工日期:本工程于年月日正式开工,要求年月日前竣

工。

(如遇天气、材料不能及时供应或不可抗力等原因不能施工,工期

则相应顺延)

七、甲、乙双方的权利和义务

1、工程开工前,甲方尽量为乙方提供施工方便、做好“三通(通

电、通水、通路)”,协助搞好施工人员暂住等事宜,其三通费用由甲

方承担,人员暂住费用由乙方承担。

2、施工中,甲方派驻为工地代表,乙方派驻为工地代表,

以便于双方及时沟通情况,处理现场施工中遇到的问题,甲方代表并

对施工的工程量和隐蔽工程及时进行签证。

3、在维修施工中,乙方应认真执行《中华人民共和国文物保护法》

和有关文物保护法规,严格按照“不改变文物原状”的原则,坚持使

用原来的传统材料和工艺,保存原来的形制结构和外观现状,恢复历

史风貌,如乙方在施工中不按有关技术要求施工,或其质量不合格;甲

方有权责令乙方立即停工、返工,其停、返工所造成的一切经济损失,

均有乙方自行承担。

4、施工中,如甲方需变更原约定的修缮内容,由业主、设计和施

工单位共同洽商,并报原申报机关备案或批准;但由此造成的误工等损

失均有甲方承担。

5、在拆除腐朽构件时,乙方应做到轻、细、准,即轻拆、细致、

准确。对邻近、相连的不拆部分应尽量做到保证其原貌;对应拆的维修

部分,修缮中要切实按照第三条中的有关内容执行。

6、维修中,遇到设计维修方案以外的情况时,乙方人员不得擅自

做主,随意拆修,应及时请示甲方;甲方也应及时作出答复,避免造成

停工、窝工或返工。

7、乙方应注意安全施工,确保工程安全和施工人员人身安全;因

施工造成的安全事故,概由乙方自行承担。

8、施工中,乙方要严格管理好乙方的施工人员,加强文物建筑防

火安全教育,严防火情发生。如发生火灾或用电事故,由乙方承担责

任。

9、乙方对所有施工人员,应加强法制、纪律教育,做到遵纪守法,

爱护文物,文明施工。

八、工程款的支付

考虑到文物修缮工程的特殊情况,经协商、工程款支付采用下面

方式:该项工程竣工验收、办理结算手续后,甲方一次性支付工程款。

九、工程竣工验收

甲方对乙方的各项维修,实行当场签证。整个工程由江永县文化

局实行全过程监理,由湖南省文物局最后验收。工程竣工验收前,乙

方必须按《文物保护工程管理办法》第三章第二十二条的规定提交相

关报告和资料。

十、违约处罚

本合同自双方签字生效后,无论甲、乙双方任何乙方不执行合同

而违约,则违约方赔偿违约金贰万元人民币给对方外,还应承担违约

造成的一切损失。

十一、其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效,一式四份,甲、乙双方各

执二份,且具有同等法律效力。

2、未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

法人代表:

开户银行:

单位账号:

乙方:

法人代表:

开户银行:

单位账号:

签订日期:年月日

工程施工合作协议书篇10

工程承包合同书

发包单位:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平

等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,

签订本合同。

第一条:工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全

长按米计算。

第二条:施工方案

1、护坡

(1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分

需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42。5,砖要好质量的青砖或

红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

第三条:合同工期

1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月

日止,具体开工时光由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停

工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式

1、工程总承包价为元。

2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作资料,包工包料

及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,

剩余部分付,质保金一年满后付清(时光按验收合格之日起计算)。

第五条:甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮忙协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条:乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日

常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人务必自行完全本合同工程,不得转包他人。

第七条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准

组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程

中造成事故的职责和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如

验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约职责

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙

方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程资

料,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;

逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

第十条:其它

本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一

式份,上方各执一份,上交份。

发包单位(甲方)(盖章)

授权代理人(签字或盖章):联系电话:

承包人(签字或盖章):联系电话:

年月日

工程施工合作协议书篇11

甲方:________________

乙方:________________

为确保工程质量圆完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方

共同协商,特定制本合同,双方必须共同遵守。

第一条:工程概况

1、工程结构:砖混结构,______楼层,______样式

2、建筑面积:_____平方米,最后按建筑实际面积为准,楼顶出

檐为:_____屋面处理方式为:_____层高为:_____门窗材料:_____尺

寸:_____。

第二条:承包方式

1、承包形式:_____工料,乙方负责施工,并负责所有施工用具

设备。

2、施工费用:按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币_____元(大

写:__________),房屋建筑面积计算方法为:_______________。

3、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后

增减工价,待完工后一并纳入结算。

4、乙方单方负责工程施工过程管理和施工安全管理,和相关的保

险措施;甲方不承担一切责任。

第三条:工程工期

1、甲方规定动工时间为_____年___月___日到_____年___月___日,

乙方不得提前和推后。

2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料短缺原因交房日

期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。

第四条:工程质量及付款方式

1、乙方未按甲方要求,或施工质量不合格所造成的返工费及材料

费由乙方负责。

2、工程付款方式:工程装饰完工并交付甲方使用后双方结算,甲

方一次性付清工程余款(质量保证金除外)。

3、乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为___年,

无质量问题,到期一次性付清质量保证金,保修期内如有房屋漏水,

沙灰墙体裂缝,瓷砖脱落等施工问题,乙方接到甲方房屋质量问题,

乙方应迅速及时地进行处理,直到甲方满意,否则甲方请人处理,工

时及材料从保证金中扣除。

甲、乙双方必须共同遵守以上约定,如有未尽事宜经双方协商一

致后可另附补充。

甲方(字盖章):____________乙方(签字盖章):____________

工程施工合作协议书篇12

甲方:公司

乙方:公司

原甲乙双方的工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协

议书:

1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款

人民币万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整

理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从

冻结款项中另行划款X万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙

方同意申请法院解除对万元外款项的冻结。

2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将全部安装完毕;

3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的X万元保证金

及其银行利息由甲方签字后向银行递交解封凭证。

4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、

基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质

量保修书。

5、对于建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整

合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并

同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款X万元给甲方。

本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方建筑局监督站书面意见

同意后由法院将X万元予以转付。

6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和

经济损失。

7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,

双方经济纠纷已经解决。

8、本案诉讼费用由乙方承担。

甲方:乙方:

工程施工合作协议书篇13

发包方:_______________(以下简称甲方)

承包方:_______________(以下简称乙方)

一、甲方责任

1、负责三通一平,场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方

处理,乙方概不负责.

3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证,并负责放样及抽

鉴工作。

4、施压由甲方负责,协调各相关单位之间和周边的关系

二、乙方责任

1、乙方根据地质资料及现场出现异常,应及时通知监理及甲方等

待处理。

2、施工作业时听从甲方指挥,按时填写记录,并保证施工安全。

3、乙方工程完工后,负责向申方提供现场打桩记录。

三、工程款的支付

1、此工程为包工包料,打桩单价C-300215;75A桩,单价为

____________元/米,如需配送8米以下(含8米)短桩,按实际配置的短

桩工程量加10%的短桩费,此单价不含桩尖,不含税,不开发票。

2、如需送桩,只计取送桩费____________元/米计算。

3、冒桩计算:如超过1米,归乙方负责。如未超过,则由甲方负

责。

4、进场付10万元,打完20米付清80%,桩打完全部付清。

5、桩基验收的检测费由甲方负担,乙方协助施压、测压。

6、如因甲方原因造成工地停工,超过三天,则由甲方负责工人的

生活费和工资____________元/天。

四、解决合同纠纷的方式

甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷,双方可通过协商或协调解

决,协商或协调不成的,向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

六、本合同甲、乙双方签字生效。

甲方:_______________

电话:_______________

乙方:_______________

电话:_______________

________年____月____日

本文发布于:2023-03-04 15:30:38,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1677915038136270.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

本文word下载地址:施工合同协议.doc

本文 PDF 下载地址:施工合同协议.pdf

相关文章
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
推荐文章
排行榜
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 站长QQ:55-9-10-26 专利检索|