建筑工程施工合同

建筑工程施工合同汇编15篇

建筑工程施工合同1

一、建设工程施工合同具备的基本特征

《合同法》第269条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人

支付价款的合同。包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同的三种主要合

同形式中，施工合同是最重要的建设工程合同。所谓建设工程施工合同即建设工

程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义

务关系的合同。依照施工合同，承包人应完成一定的建筑、安装工程任务，发包

人应提供必要的施工条件并支付工程价款，它与其他建设工程合同一样是一种双

务合同，在订立时应遵循自愿、公平、诚实信用等原则。

施工合同是工程建设的主要合同，是施工单位进行工程建设质量管理、进度

管理、费用管理的主要依据之一。在市场经济条件下，建设市场主体之间相互的

权利义务关系主要是通过合同确立的。

《合同法》第287条规定，__没有规定的，适用承揽合同的规定。可以看出，

建设工程施工合同是作为承揽合同的一种特殊类型来规定的。事实上，建设工程

施工合同具备了承揽合同的所有特征，但又有着其自身的特点，主要表现在以下

几个方面：

第一、建设工程施工合同不仅受《合同法》的调整，而且还受到不同领域的

多部法律及其他规范性文件调整。

从建设单位的层面来看，一项建设工程的完成，从土地使用权的取得、用地

规划的审批、建设工程的招标投标、施工单位的确定、到规划设计的落实等等一

系列法律关系的发生，这些过程很可能涉及到不同的领域如《土地管理法》、《招

标投标法》《建设工程质量管理条例》等等，这都是建设工程施工合同的当事人

不能回避的，而且合同双方当事人和合同本身都将不同程度的受到这些法律关系

的制约，所以从这个角度来讲，建设工程施工合同涉及多领域受到多部法律和规

范性文件调整。

第二、合同的签订、履行和终止有严格具体的程序限制。

从民法的理论看，一般合同的签订经过“要约”和“承诺”两个阶段即可完

成。但建设工程施工合同的签订有其特殊性，建设工程施工合同的签订则必须根

据已被审批的工程项目计划、初步设计、双方办理土地等审批手续后签订。如遇

变更设计方案或工程造价，还需另行订立补充协议。实行招投标的工程项目应按

相应的程序确定中标单位并向中标单位下达中标通知书后30日内签订合同。同

时，在合同履行过程中要严格按照设计图纸、施工规范进行施工，并严格遵守合

同约定的质量控制、投资控制、进度控制条款，还要接受预算和造价审查、竣工

结算、质监部门的检查等。第三、国家宏观政策和地方政府制定的建设方面的

规章也是调整和解决建设工程施工合同纠纷的重要依据。

在市场经济条件下，建设工程的完成仍以计划调控为主。双方当事人依法签

订的建设工程施工合同体现了市场经济主体通过公平竞争取得的权利和将要承

担的义务，当然应当依法进行保护。但是国家根据市场运作状况，制定相应的规

章进行宏观调控，地方政府在权限范围内依法制定的规章，诸如投资结构的调整、

项目的压缩及设计计划管理、工程预算定额、材料预算价格等同样作为签订合同、

履行合同、解决合同纠纷的依据。

建设工程施工合同特有的基本建设法律制度特征，体现了其自身的复杂性和

专业性，它即遵循合同的一般原则，又包含多种特有的法律关系，从而构成了基

本建设法律制度的一大特色。

二、建设工程施工合同成立和生效的基本条件

从民事法律理论的`角度看，对于建设工程施工合同来说，其成立和生效同

样是两个不同性质的问题，是两个有着严格区别的法律概念。两者有着严格的区

别：第一，合同成立并不等于生效。理由是，合同的成立仅仅反映的是当事人的

意志，它体现了合同自由的原则；而合同的生效反映了国家的意志，即国家法律

对已成立合同的一种法律认可或称价值判断，它体现了国家对合同关系的干预，

决定了合同的生效。另外，合同的成立是事实问题，而合同的生效是法律问题。

合同的成立是合同生效的前提条件，但合同的成立和生效是两个不同性质的

问题，应该严格加以区分。第二，在构成要件上，合同的成立，是订约当事

人就合同的主要条款达成合意，亦即合同因承诺生效而成立，故合同成立的条件

一般就是承诺生效的条件。而合同生效的条件才是判断合同是否具有法律效力的

标准。

关于合同的生效要件或生效条件问题，我国学者也存在观点上的不同和争

论。有人认为：合同的有效要件是：

（1）内容之确定；

（2）内容之可能；

（3）内容之合法；

（4）内容的妥当性。已成立的合同具备以上四个要件，才发生合同效力。

梁彗星教授认为民事行为生效要件分为一般生效要件和特别生效要件。一般生效

要件指一般法律行为所共同的生效要件，包括当事人须有相应的民事行为能力、

意思表示真实、标的须合法、标的须可能和确定。而特别生效要件指特定法律行

为所特有的生效要件。大部分人认为，所谓合同生效的要件，是指依法律规定合

同发生法律效力应具有的条件。它包括：

（1）合同当事人必须具备相应的民事行为能力；

（2）意思表示真实；

（3）合同内容必须合法；

（4）合同标的的确定和可能；

（5）合同必须符合法定形式等5个要件。

我认为，虽然我国现行合同法律没有就合同生效要件作出明确的规定，但《民

法通则》和《合同法》已经为我们概括和归纳合同生效要件提供了足够的法律依

据。根据上述法律规定，我认为合同的生效要件可分为实质要件和形式要件。所

谓实质要件，《民法通则》第55条规定，民事法律行为应当具备下列条件，

一是行为人具有相应的民事行为能力；

二是意思表示真实；

三是不违反法律或社会公共利益。这些规定也就是合同生效的一般要件，亦

称实质要件。所谓形式要件，对于有些合同，合同的生效还须具备特殊要件，也

称形式要件。这些合同主要包括两种情形：

一是当事人根据《合同法》第45、46条的规定所订立的合同，在所附条件

成就时或所附生效时间到来时，合同才能生效；

二是根据《合同法》第44条第二款规定，依照法律、行政法规规定应当办

理批准、登记等手续的，在办理了批准、登记等手续后，合同才能生效。因此，

建设工程合同的生效必须要具备一定的前提条件。具体说来，一个建设工程施工

合同要达到生效的程度，应当符合下列条件：

第一、合同的当事人即发包人和承包人应当符合法律和行政法规要规定的条

件，即合同的主体要件。

目前来看，我国没有对发包人的资格等作出非常严格的规定，发包人可以是

具备法人资格的国家机关、事业单位、国有企业、集体企业、私营企业、经济联

合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或自然人。但必须

具有通过合法、完备手续取得的进行工程建设项目发包的资格。而作为承包人的

条件则十分严格。首先，承包人必须是单位。虽然《合同法》在总则和关于建设

工程合同的第16章没有明确规定建设工程合同的承包人的主体资格限制，但在

《建筑法》和大量的建设方面的行政法规中均明确规定了建设工程施工合同的承

包人必须是“单位”，尤其是最高人民法院公布的《审理建设工程施工合同司法

解释》可以看出一个信号，建设工程的承包人必须是法人单位，《审理建设工程

施工合同司法解释》

第1条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，合同无

效。这个条文可以看出，建设工程的承包人必须具备相关的资质，且不说登记的

高低问题，但有前提条件，符合申领资质的必须是单位，《建筑法》第26条规

定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的

业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或

者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。所以，从《合同法》的角度

来看，这里的单位则只能是法人。其次，承包人必须具备建筑经营资格。只有经

依法核准拥有从事建筑经营活动资格的企业法人，才有资格进行建设工程承包经

营活动。1995年10月15日起施行的《建筑业企业资质管理规定》，将建筑业

企业分为工程总承包企业、施工承包企业和专项分包企业三类，并规定了具体的

标准和条件。再次，承包人必须在自身拥有的资质等级许可的业务范围内承揽工

程。在我国，对于建设工程承包人实行严格的市场准入制度。1月30日国务院

令第279号发布的《建设工程质量管理条例》第25条规定，从事建设工程施工

的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工

程。

第二、发包人和承包人共同的真实意思表示一致是建设工程施工合同的核心

条件。

意思表示真实是指意思表示的行为人的表示行为应当真实反映其内心的效

果意思。意思表示不真实，即意思与表示不一致，可分为故意的意思与表示不一

致、非故意的意思和表示不一致和不自由的意思表示不一致三种情况。故意的意

思与表示不一致和不自由的意思与表示不一致如果构成欺诈，并损害了国家利

益，属于合同法定无效的范畴。对于非故意的意思和表示不一致的情形，如果具

备了“重大误解”的条件，则属于《民法通则》第59条和《合同法》

第54条规定的可变更或者可撤销的合同。对于不自由的意思和表示不一致，

可分为受欺诈和受胁迫所为的意思表示，则根据《民法通则》第58条和《合同

法》第52条的规定，这两种行为如果损害了国家利益，均构成合同无效的法定

原因，否则构成合同可撤销的原因。需要指出的是，《合同法》和《民法通则》

有一个明显的区别是把《民法通则》第58条规定的“一方以欺诈、胁迫的手段”

订立合同的行为分为二种情形来处理：如果是损害了国家利益，属当然无效；如

果是损害的是合同相对人的利益，则根据《合同法》第54条规定相对方可以要

求变更或撤销，而不再一律认定无效，这不仅尊重了合同当事人的意愿，保护了

当事人的利益，鼓励了交易行为，而且还减少了因合同无效而给社会带来的损失。

我认为这一规定是正确的，也符合合同法理论与司法实践的发展方向。

意思表示真实是民法通则规定的民事行为生效的要件之一，但对于合同来

说，则其生效还应具备合同双方协商一致的条件。建设工程施工合同是双务合同，

因此也应当具备发包人和承包人就合同内容协商一致的条件。

第三、建设工程施工合同的当事人即发包人和承包人在签订合同的过程中应

当履行法律和行政法规规定的必须履行的程序

这一条件是建设工程合同所特有的条件。如前所述，建设工程往往涉及到国

计民生而且一般投资规模较大，所以国家对建设行为予以更多的关注并通过法

律、行政法规和部门规章以及地方性法规来进行约束和规范。如依照《中华人民

共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）第三条的规定，在我国境内进

行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的

重要设备、材料等的采购，必须进行招标：①大型基础设施、公用事业等关系社

会公共利益、公众安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资

的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。这些项目的具体

范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批

准。任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方

式规避招标。依法应当招标而未招标的合同无效。

第四、建设工程施工合同应当符合法律规定的形式要件。

《合同法》第270条规定，建设工程合同应当采用书面形式。第275条规定，

施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工

程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣

工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

由于建设工程施工合同具有标的额大、履行时间长、不能即时清结等特点，

因此应当采用书面形式。对有些建设工程合同，国家有关部门制定了统一的示范

文本。采用示范文本或其他书面形式订立的建设工程施工合同，在组成上并不是

单一的，凡能体现发包人和承包人协商一致内容的文字材料，包括各种文书、电

报、图表等，均为建设工程施工合同的组成部分。第五、内容合法，不违反法

律或社会公共利益。

在关于认定合同是否有效的标准上，《民法通则》和《合同法》采用的是两

种截然不同的表述方法。《民法通则》是用肯定的语气在第55条明确规定“不

违反法律或社会公共利益”的民事行为才是有效的民事行为；而《合同法》采用

的是否定的语气，在第52条规定“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同

属于“合同无效”的情形。

在《合同法》颁布实施以后，最高人民法院的两个司法解释先后对这个问题

进行了进一步的明确界定：最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉

若干问题的解释（一）》第四条明确规定：“合同法实施以后，人民法院确认合

同无效，应当以全国人大及其常务委员会制定的法律和国务院制定的行政法规为

依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。”而最高人民法院《关于审理建设

工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》则将建设工程施工合同认定无效的

标准再次严格界定为五种情况（下文将详细论述）。对于这样规定的原因，最高

人民法院副院长黄松友是这样解释的：建设工程施工合同受到不同领域的多部法

律及其他规范性文件调整。法律、行政法规和部颁规章中调整建设工程施工合同

的强制性规范就有六十多条，如果违反这些规范都以违反法律强制性规定为由而

认定合同无效，不符合《合同法》的立法本意，不利于维护合同稳定性，也不利

于保护各方当事人的合法权益，同时也会破坏建筑市场的正常秩序。我们认为，

法律和行政法规中的强制性规定，有的属于行政管理规范，如果当事人违反了这

些规范应当受到行政处罚，但是不应当影响民事合同的效力。从相关法律、行政

法规的强制性规范内容看，可分为两类：一是保障建设工程质量的规范，二是维

护建筑市场公平竞争秩序的规范。《解释》第1条和第4条将这两大类分为以下

五种情形：

一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

二是没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

三是建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；

四是承包人非法转包建设工程的；

五是承包人违法分包建设工程的。当然，《民法通则》和《合同法》等基本

法律规定的合同无效的情形，也应当适用于建设工程施工合同。

三、建设工程领域强制性规定的认定对合同效力的影响

《合同法》第52条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的合同属于合

同无效的情形。但是随着法律理论的深入研究，学者逐渐认识到违反强制性规定

并不必然一定会导致建设工程施工合同无效，正如最高人民法院副院长黄松友所

说，在建设工程领域中，法律和行政法规中的强制性规定，有的属于行政管理规

范，如果当事人违反了这些规范应当受到行政处罚，但是不应当影响民事合同的

效力。在涉及合同无效的重要判断标准中，司法实践中对强制性规范的认识，是

判断施工合同效力的根本准则，所以如何判断强制性规定以及判断强制性规定的

种类就显得至关重要。

在建设工程领域的强制性法规主要存在于两个方面。一部分是《合同法》中

有关对建设工程合同的特殊规定部分；另一部分分布在《建筑法》、《招标投标

法》、《建设工程质量管理条例》等经济行政类法律法规之中。第一部分的强制

性规范涉及的是建设工程领域最基础的方面，所以一旦违反即应当认定为无效。

违反第二部分的强制性规定的法律后果则需要具体考察。如果法律法规是彻底阻

止这类合同实施，并且认定合同有效会直接损害工程质量等涉及国计民生等重大

利益时，就应当认定合同无效；如果违反禁止性规定只会损害一方民事主体利益，

或者仅仅是违反监管，而不直接涉及工程质量等根本性问题时，一般不应当认定

建设工程合同无效，换句话说，违反建设工程领域的法律法规主要看违反的强制

性规范是管理性质的规范还是效力性质的规范，违反管理性质的规范性文件不会

影响到合同的效力。

有人认为，把强制性规定区分为效力规定和取缔规定，其划分标准可以有以

下几个方面，

第一，法律、法规明确规定违反强制性规定将导致合同无效或者不成立，该

规定就属于效力性规定。

第二，法律、法规虽然没有明确规定违反强制性规定将导致合同无效或者不

成立，但违反该规定或者继续旅行合同将损害国家理合和社会公共利益，也应该

属于效力性规范。

第三，法律、法规虽然没有明确规定违反强制性规定将导致合同无效或者不

成立，但违反该规定或者继续旅行合同只是损害当事人利益，这样的规定就属于

取缔规范，例如，《建筑法》

第7条规定，建设工厂开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工厂所在

地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可征。该条规定就属于取

缔性规范，它本身是建设行政主管部门对建设单位的项目工程的监管，建设单位

没有领取施工许可证本身没有损害国家的重大利益和社会公共利益，建设单位受

到罚款处罚只是仅仅损害建设单位利益而已。有人认为，对强制性规范区分为

效力性规范和管理性质的强制性规范，这种区分标准最主要的基本原则是从行政

立法的目的和强制性规范的设立目的。这种观点认为，如果法律规范纯粹是为了

行政管理的需要，并不涉及民事主体之间利益关系的意图，应该把这类管理性规

范排除在认定合同效力依据之外。例如，房地产行政主管部门规定，预售商品房

买卖合同应该经过房地产主观部门登记备案。实践中当事人没有按照主管部门的

规定登记备案，这种显然是违反了强制性规定，但这种行为不导致合同无效。最

高人民法院颁布的《关于审理商品房买卖合同纠纷案件若干问题的解释》第6

条规定，当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续

为由，请求确认合同无效的，不予支持。这就是典型的出于管理性质的强制性备

案规定，完全是行政管理的需要而制定，买卖合同的登记备案与否，从本质上不

会损害国家利益，所以出于行政管理而指定的强制性规定是排除在认定合同效力

范围之外，同样在建设工程领域违反《建筑法》和违反《建设工程质量管理条例》

等法律行政法规的行为并不必然会导致合同无效。

总的来说，认定建设工程施工合同效力的最基本判断标准是《合同法》第

52条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。具体在认定合同效

力时主要看几个方面，

第一，强制性规范禁止的对象只是行为手段或者行为方式，或者禁止的是行

为的外部条件如经营时间、地点等，而允许依其他手段、方式或者时间、地点作

出行为的，这时，法律本意不是禁止行为效果的发生，而在于规范人们的行为举

止，这类规范则为管理性规范。违反该规范不导致合同无效。

第二，强制性规范的禁止目的是为了保护国家利益还是为了保护民事主题的

利益。如果法律彻底阻止这类行为实施，并且认定合同有效会直接损害国家的利

益，属于效力性规范，如果违反只损害一方民事主题利益时，则属于管理性规范，

也就是说违反禁止性规范只是针对合同一方的，而且该禁止规定完全是作为一方

纪律条款规定的，就不是效力性规范。我同意该说法，从最高人民法院《关于审

理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》来看，也是从上述规范认定

标准来判断施工合同的效力。

建筑工程施工合同2

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人

身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条工程项目：

第二条施工

第三条甲方安全责任

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有

权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工

的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，

并履行工作票许可手续。

6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽

考。

7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计

上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的

特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场;

并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故

由甲方承担责任。

9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

(1)人身伤亡事故;

(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;

(3)发生厂内火灾事故;

(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第四条乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损

坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全

管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电

力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生

产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制

度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，

配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，(少于30人者设兼职)。乙方指派

作为安全工作联系人。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进

行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底

严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量

必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器

具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人

员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须

有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证

严禁转借他人。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施

设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施

工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

第十条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第十一条本协议有效期限：自年月日起至年月日止。

第十二条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十三条本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

第十四条本协议签订地点在甲方住所地。

第十五条以下七项为本协议附件：

1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料;

2、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单;

3、乙方特种作业人员上岗资格证书;

4、乙方施工人员安全技术和安全工作规程考试成绩表;

5、乙方施工安全技术组织措施;

6、乙方大型独立项目的施工组织设计;

7、甲、乙方施工安全技术交底记录资料。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

联系电话：联系电话：

签订时间：年月日

建筑工程施工合同3

甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，

经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签

订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称:

地点:。

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、付款方式

六、总工期要求个工作日。

七、甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方

应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致

施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任:质量问题由

乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议:

第一种解决方式:双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:

年月日

建筑工程施工合同4

关键词：矿建工程;施工企业;合同管理;成本管理

中鼎国际工程有限责任公司矿山隧道建设分公司(原江西省矿山隧道建设总

公司)是一家以煤矿建设工程施工为主，有色、冶金矿山建设工程施工为辅的综

合施工企业。多年来，公司施工产值、利润均有大幅增加，连续获得煤炭行业先

进单位荣誉称号。现将公司在煤炭行业矿建工程施工项目管理中，加强合同管理，

控制施工成本的一些做法和经验介绍如下。

1合同管理

作为矿建工程施工企业，合同管理的目的主要是风险规避、索赔合理、资金

安全。在市场经济体制不断完善的今天，建设工程施工项目均需通过招投标选择

施工队伍。在招投标中，业主常常随招标文件，在合同主要条款中约定一些工程

风险，让施工企业来承担，如固定价合同;并尽量按低价选择施工企业。因此，

中标施工企业只有重视合同管理，才能有效地规避工程风险，增加企业利润。施

工企业在合同管理中，如何有效地进行风险防范，维护自身合法权益，直接体现

企业管理水平的高低，对企业生存发展和竞争力的提高至关重要。

1.1投标及合同签订期

在投标期间，公司组织工程技术、预决算、财务、法律事务等方面的有关专

业人员，认真对招标文件中的主要合同条款进行分析研究，对招标文件提供的技

术资料、施工现场条件描述等进行现场勘查;并积极响应招标文件，力争中标。

中标后，在与业主商签施工合同时，对招标文件中表述不明确的条款，如工期的

确定、施工安全管理范围、工程造价或费用调整因素和办法、工程款支付、索赔

条件等，应要求在专用合同条款中加以细化明确。对于招标文件主要合同条款中

不合理的提法和约束性条件，如与地方政府关系、当地火工品材料采购申报等，

业主不协助参与等，应向业主充分阐明自己的理由，取得业主理解，并在合同条

款中加以修正。要力求在不损害国家利益，不违背法律、法规的前提下，公平合

理地与业主签订双方都满意的施工合同。

1.2合同履行期

工程项目中标并签订施工合同后，对于大型项目，公司组建项目经理部，委

托项目经理行使合同中公司法人的权利，承担相关责任和义务，具体履行合同中

的各项约定。

(1)抓好施工合同交底工作

合同是施工企业正确履行义务，维护自身合法权益的依据。因此，项目经理

部成员必须熟悉合同全部内容，并对合同主要条款有一个统一的理解和认识，避

免不了解或理解不一致而带来工作上的失误。尤其是工程签证、工程索赔的处理

程序，相关工程技术和管理人员必须清楚。

(2)加强合同履约中的检查工作合同履约检查，是施工前或施工中发现问题

和疏漏的唯一办法。只有在合同履约过程中定期检查，才能及时发现问题。如工

程进度完不成计划，是自己组织管理上的原因，还是受客观自然条件制约，或是

业主责任。发现问题后，应及时采取对策，以便将损失降到最小;或视具体情况，

向业主提出补偿要求，以便得到弥补。

(3)有效控制合同风险

一般地说，煤矿工程水文地质条件复杂、工程地点较偏、工期较长等影响因

素多，给施工企业带来的风险也多，主要是工期风险、安全风险、物价风险、业

主审计风险等，必须采取措施，严加控制;

尤其要重视工程原始资料的及时整理并形成书面报告，送交相关单位。通常

只要能对影响施工工期、工程成本、施工安全的各种因素或事件随时真实记录，

书面整理，并在规定的时间内送交监理或业主签收确认，在合同条款下，上述风

险的全部或大部分都能获得业主合理解决。

(4)抓好分包合同的管理工作

有些工程，如冻结施工、注浆堵水施工等，专业性较强，业主一般会同意中

标企业分包给有资质的专业施工单位来完成。在与专业施工单位签订分包合同

时，不但要把好分包单位的资质审核关，还要对他们的业绩进行调查核实。分包

合同必须符合主合同要求，明确双方的权利、责任和义务;对工程进度、工程质

量、文明施工、施工安全、分包工程价款及结算办法、工程款支付、违约责任等，

在合同条款中都应有明确的规定。

1.3工程完工后的合同总结和评价工程完工后，公司组织项目经理部及有关

专业人员，对施工合同进行总结和评价，及时总结经验教训，对公司今后的工程

项目管理有积极的现实意义。总结评价内容主要包括合同订立情况，以及对合同

约定的施工工期、工程质量、安全文明施工、工程价款结算、工程款支付、工程

竣工移交等履行情况，并对合同条款进行总结评价。

2成本管理

公司异地工程项目多，工程地域广，涉足煤炭、有色、冶金等行业，工程特

点各异，实行的是项目经理负责制，采用公司—项目经理部—施工队(班)的3

级成本管理和成本核算体系。

2.1公司成本管理

公司是所有项目经理部的管理机构，从宏观上把握企业发展方向和发展前

景，控制各项目经理部成本费用，保证各工程项目有一定的利润或减少亏损(从

公司长远发展考虑，允许部分工程项目合理亏损)。公司有稳定的利润和现金流

量，是公司发展壮大的动力。

(1)制定工程项目成本控制目标计划工程中标后，公司首先组建项目经理部，

依照施工合同和工程项目预期结算收入，制定项目部实际成本支出控制目标计

划。明确项目经理责任，对项目经理及项目部有关人员制定奖惩考核办法。

(2)分析检查

根据工程项目经理部提供的月度报表，或现场实地检查情况，对项目部成本

指标每月完成情况进行分析检查;发现偏差，提出意见，及时纠正。

并根据实际施工情况，及时修订成本控制目标计划，如工程量增减、水文地

质条件变化等，实行灵活的动态控制。

(3)考核兑现

公司按财务会计核算期，以公历年为单位，会计方法为手段，通过财务账户

等各种凭证来核算项目成本;然后按考核办法，及时兑现奖惩。

(4)总结提高

对项目经理部的成本管理成果及时总结分析，及早发现是共性问题，还是个

性问题，并提出解决办法。项目部的成本管理成果是公司修订内部定额的重要依

据，也是公司参与类似工程投标报价的重要参考。

2.2项目经理部成本管理

公司制定的成本控制目标计划，由项目经理部落实执行，项目经理是主要责

任人。

项目部成立高效精干，上下协调一致，部门互相制约、互相联系的整体组织

机构，采用实用可行的、灵活的和具有开拓性的成本管理办法，加强定额和预算

管理，完善原始记录和统计工作，建立责任、考核和奖惩机制，将公司制定的成

本控制目标计划逐层分解到各个部门、班组或个人。项目部控制成本的方法，通

常是能以实物量核算的，按实物量考核;能以台(件)且便于考核的，按台(件)考

核，如空压机;不能具体量化的，实行费用包干制。

2.2.1工程直接成本控制

工程直接成本包括人工费、材料费和施工机械使用费。

(1)人工费管理

人工费占工程造价的比重较大。因各个投标工程项目人工单价不同，如贵州

六盘水煤矿直接工结算日工资为58.32元，山西大同煤矿直接工结算日工资为

96元，如用投标报价中的人工费作控制指标，从事同样工作的工人收入差异很

大，控制不好，会影响施工队伍稳定。人工费管理，一是确定人工工日数，二是

确定人工工日单价。人工工日数的确定，以往是按行业定额计算;现在一般是按

施工组织设计，定岗定员，根据月度工程进度计划，反测单位工程各类人工工日

消耗，再考虑工程施工难易程度，在±10%的幅度内调整。人工工日单价按工程

所在地的工资水平确定。如在江西省，煤炭施工企业直接工月工资水平为3000～

3500元，则人工工日单价应控制在110元以内;而在山西省，煤炭施工企业直

接工月工资水平为5000～5500元，则人工工日单价应控制在180元以内。在

完成合理的工程进度计划后，工人都会达到上述工资水平。人工费一般都会超定

额，所以人工费控制主要应通过提高工效来实现。

即通过合理安排施工人员和采用先进的施工工艺、施工装备，来加快施工进

度。

(2)材料费管理

一是对施工队(班)，根据施工月度计划，直接用于工程的材料，如炸药、水

泥、钢筋、砂、石等，实行限额领料，节奖超罚。材料消耗量一般按企业内部定

额或参照行业定额确定，按工程实际完成情况调整，每月按期考核，兑现奖罚。

对节、超用量的，要求找出原因。如火工品超量，是否是超挖，或是欠挖后二次

扩刷，或是岩石变硬造成的;

水泥、砂、石节约过多，是否有支护厚度不够之嫌。

并视具体情况，采取相应的改进措施。

二是严把材料进货关，确保材料质量，并和诚实守信的供应商建立长期合作

关系。同时要搞好市场调查，分析材料价格趋势，建立并完善材料档案，并及时

向监理和业主书面通报材料价格信息，尽量在施工合同约定的价差调整范围内规

避价格上涨风险。如在资金许可或可赊购的条件下，一次备足工程施工所需的钢

材，将钢材价格上涨的风险在前期消化或转移给供货商;同时如钢材涨价，还可

调差，给项目部增加收益。

三是尽量减少动力消耗。如空压机供压气，除要保证管路密封良好外，不需

供压气或只需开1台空压机时，矿建班要及时通知机电管理人员停机或减少开机

台数，以减少不必要的电力消耗。

(3)施工机械使用费管理

施工机械使用费包括折旧费、大修费、经常维修费、安拆及场外运输费、燃

料动力费、人工费、养路费及车船使用费。工程结算时，如合同约定可以调差，

一般也只调燃料动力、人工价差。煤炭施工辅助系统机械设备多，动力消耗大，

对成本影响极大，是成本管理的重点。

一是合理配备和使用施工机械。在满足施工进度、工程质量、施工安全要求

的前提下，要合理安排机械设备的进出场时间，力求使用于施工的机械设备最少，

使用效率最高。

二是加强机械设备的维修保养，提高使用寿命。同时对维修保养材料的领用，

要先按以往经验加以控制，再视实际情况，作合理调整。

三是工作面合理布局，各道工序合理交叉，并搞好配合，科学组织施工，以

提高机械设备的综合利用率。要避免设备无负荷或半负荷运转而造成浪费，如无

人岩石巷道通风机长期运转，矿车装满系数不够等;还要杜绝工业广场长明灯等

现象，以节约用电。

四是对空压机、主排水泵等设备和矿灯房，实行专人包机制。

2.2.2管理费控制

项目经理部管理费，包括管服人员工资、差旅费、办公费、职工福利费、业

务开拓费等。这些费用的开支，在公司核定的工程项目成本中都有具体的控制指

标，如有突破，必须理由充分，并报公司核批，否则按公司有关制度处理。项目

部按控制指标逐层分解，并建立考核激励机制，确保各项管理费用支出在控制指

标内。

3经济效果

公司工程施工项目合同和项目成本管理的效果，带来了良好的经济效益。以

同煤集团东周窑煤矿某综采工作面为例，巷道工程投标报价为3980万元。项目

部在工程施工中，对人、料、机等各项费用进行了严格管理，有效地控制了项目

成本费用。工程竣工后，结算工程款4230万元(含设计变更费);经核算，工程

成本费用降低了9%，实现了既定的各项控制目标，取得了很好的经济效益。

4结语

建设工程施工项目合同和项目成本管理是一项复杂的系统工程。工程进度、

工程质量、施工安全、文明施工的辩证统一，各种规章制度的建立和有效执行，

是成本控制的最好方法，也体现项目经理部的组织能力和管理水平。

在市场经济体制下，施工企业之间的竞争，已由过去的施工质量、施工进度

的竞争，发展到了价格竞争。因此，建立一套行之有效的成本管理制度和管理办

法十分重要，直接关系到企业的生存与发展，应引起各煤炭施工企业的高度重视。

建筑工程施工合同5

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

为了确保，需，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑

法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双

方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。

四、工程造价：本工程预算价为万元

元整)(详见工程预算书)。

五、承包方式：包工包料。

六、结算方式：本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，

工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、

定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

七、付款方式：

工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%，余款

10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。

八、工程工期

工期总日历天数为天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成

工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约

定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。

九、施工要求

1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质

保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，

施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

十、其它事项

1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。

2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。

4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不

予支付工程款。

5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，

保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内，乙方

未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修。

6、

十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份)，乙方执壹份，自双方签字盖章

之日起生效。附件：施工图纸及工程预算书

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

签订日期：年月日

建筑工程施工合同6

第一部分协议书

发包人：(全称)______________［以下简称甲方］

承包人：(全称)________________［以下简称乙方］

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民

共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用

原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：________________________

工程地点：________________________

工程规模：________________________

工程立项批准或核准、备案文号：

资金政府投资

二、工程承包范围

_____________________________________________________________________

_________________________________________

三、合同工期

开工日期：________年____月__日

竣工日期：________年____月____日

合同工期总日历天数：____天。

四、工程质量

工程质量标准：

_____________________________________________________________________

_____________________

五、合同价款

合同价款：

(大写)：(人民币)________________________元；

(小写)：________________________________元。

其中：安全防护、文明施工措施费：

(大写)：______________________________元；

(小写)：____________________________元。

其它约定：__________________________________________

六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第

2.1款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应

当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程

质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间：________年____月______日

本合同订立地点：____________

双方约定本合同______________________生效。

十、合同备案

本合同生效后必须送______________________________备案。

发包人：(公章)承包人：(公章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

建筑工程施工合同7

发包方（以下简称甲方）：

姓名（签字后生效）：

工程地点：

联系电话：移动电话：

承包方（以下简称乙方）：

承包人（姓名）：

联系电话：

第一条工程概况

1.1工程地点：面积：m2

1.2工程内容（见装饰装修工程施工项目确认表）

1.3工程承包方式：

1．乙方包工，提供部分主材。

2．乙方包工，甲方提供部分主材。

1.4工程期限天

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

第二条施工图纸

1．双方商定施工图纸。

2．甲方委托乙方设计图纸。

第三条甲方工作

3.1开工前，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内物品、陈设或将室

内不易搬动的物品、陈设归堆、遮盖，以不影响施工原则。

3.2提供施工期间的水源、电源。

第四条乙方工作

4.1施工中严格执行案例施工操作规范，防火规定，施工规定及质量标准，

按期保质完成工程。

第五条材料供应

5.1按合同约定由甲方提供材料的，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，

双方共同验收并办理交接手续，甲方提供的材料必须是符合设计要求的合格产

品，如果因甲方提供的材料发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，由甲方

承担并负责。

第六条质量标准

双方约定工程质量，由双方商议的标准执行。

第七条工程造价及付款方式

7.1本合同工程造价为（人民币）元

金额大写：

7.2工程付款方式

工程款分四次付清付款方式：合同签订之日，甲方预付款_______元，人民

币大写：______________，木工进场时甲方支付二期款________元，人民币大写：

______________，涂饰工进场时，甲方支付三期款________元，人民币大写：

______________，余款于工程完毕后一次性付清。

第八条本合同一式两份，甲、乙双方各一份，经甲、乙双方签字后生效。

合同履行完工后自动终止。

第九条在施工过程中，双方如有任何意见分歧，应友好协商解决，如不可

则向相关部门提出上诉。

甲方：乙方：

年月日年月日

建筑工程施工合同8

(GF——1999——0201)

合同编号：字号

中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局

第一部分协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法

律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施

工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号：

资金

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额(大写)：元(人民币)

￥：元六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们

的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承

担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应

当支付的款项。

十、合同生效

本合同双方约定后生效

发包人：(公章)承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

建筑工程施工合同9

发包方(以下称甲方)：___________承包方(以下称乙方)：___________

法定代表人：___________________法定代表人：___________________

身份证号码：___________________身份证号码：___________________

为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，

经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建

筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双

方协商自愿签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称：_________________________

2、工程地点：_________________________

3、工程内容：_________________________

4、工程面积：_________________________

5、工程立项批准文号：_________________

第二条工程项目期限

1、合同工期总共历时____________天(日历天);

开工日期：____________年____________月____________日;

竣工日期：____________年____________月____________日。

2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停

电____________天以上(每次连续____________小时以上)，影响正常施工;停水

停电_______天以上;

(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第三条工程承包内容

1、工程承包形式：_________________________

2、工程承包范围：_________________________

第四条工程项目结算及付款方式

1、合同生效后____________日内，甲方付____________万元(大

写)(￥____________元)工程预付款。

2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____________日内支付工程进

度款。

3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时，不再按进度付工程款，

而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款，留____________%的质保

金，保修期满后支付结乙方。

4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。

5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由

甲方承担，工期相应顺延。

6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由

施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。

7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有

乙方印章的发票拨付工程款。

8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否

则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。

第五条工程质量标准

1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以

及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依

据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所

需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分

别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。

第六条工程验收

乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规

定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工

验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。

第七条安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采

取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任

和因此发生的费用，由乙方承担。

第八条违约责任

1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的

____________%支付违约金。

2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的____________%支付

违约金。

3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常

使用的，除应一次性支付工程总额____________%的违约金，并及时采取措施返

工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的____________%支付违约

金。

第九条双方的权利与义务

1、甲方的权利与义务

(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。

(2)在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程

款。

2、乙方的权利与义务

(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不

得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。

(2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。

(3)按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。

(4)把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收

工作。

(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。

(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙

方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。

(7)安全文明施工。

第十条争议解决

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提

起诉讼。

第十一条附则

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议于____________年____________月____________日在

____________签署。

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应

协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式____________份，双方各执____________份，具有同等法律

效力。

甲方(盖章)：___________________乙方(盖章)：___________________

代表人：______________________代表人：_______________________

_________年________月________日_________年________月________日

建筑工程施工合同10

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规

定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条工程概况

1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

1.3、承包范围：以预算所列单项为准，增加项甲乙双方在施工工程中商定。

1.4、承包方式：包工包料

1.5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。

1.7、合同价款(人民币大写)：

第2条甲方工作

2.1、开工前2天，甲方腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向

乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工

所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2、指派为甲方驻工地代表，联系方式负责合同履行。对工程质量、进度

进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应

审批手续。

第3条乙方工作

3.1、参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进

度计划，交甲方审定。

3.2、指派为乙方驻工地代表，联系方式负责合同履行。按要求组织施工，

保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编

制工程结算。

3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好

施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾

消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各

种设备管线。

3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保

护。

第4条关于工期的约定

4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙

方赶工采取的措施费用。

4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

第5条关于工程质量及验收的约定

5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验

收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规

范为质量评定验收标准。

5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程

项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

5.3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用

由甲方承担，工期顺延。

5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日历天内组

织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通

知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关

费用。

5.6、如工程竣工后，甲方未验收而投入使用，则视为验收甲方验收合格。

正式进入维保期。

第6条关于工程价款及结算的约定

6.1、双方商定本合同采用可调价格：

可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和

竣工结算。因本工程是拆除重新装饰工程，为节省造价存在很多不确定因素，工

程量以现场实际发生的具体工程量为准，主要材料价格以工程预算书报价中材料

价格为参考价格，人工费、辅助材料价格参照河北省造价信息。

6.2、本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时

一次结清。

6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自

接到上述资料14天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在7天内，结

清尾款。

第7条关于材料供应的约定

7.1、本工程甲方负责采购供应的材料、1设备，应为符合设计要求的合格

产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙

方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，

对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负

责保管，甲方应支付材料价值5%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙

方负责赔偿。

7.2、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁

止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条有关安全生产和防火的约定

8.1、甲方提供或由乙方设计的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共

和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安全工程安全技术规程》、《建筑

安装工人安全操作规

程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程1消防条例

和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损

失。

8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致

发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条奖励和违约责任

9.1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，

如造成损失，应照价赔偿。

9.2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由

此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

9.3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的

损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

9.4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，

并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条争议或纠纷处理

10.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，

双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执

行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，

事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

第11条附则

12.1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

12.2、本合同一式两份，双方各执一份。

12.3、本合同履行完成后自动终止。

12.4、附件

(1)建设工程预算书

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

单位单位

电话：电话：

年月日年月

建筑工程施工合同11

发包方：(以下简称甲方)

承包方：身份证号码：(以下简称乙方)

甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据

甲乙双方多次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成

本合同条款，供双方遵照执行。

第一条：工程概况：

1工程名称：武胜香江豪庭

2工程地点：武胜县城祥升大道。

第二条：承包范围：

发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭车库工程基础土石方分项工

程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，

所含全部工作内容。

第三条：工期：

(一)开工日期：年月日(根据甲方的工期要求)。

(二)竣工日期：年月日(根据甲方的工期要求)。

第四条：工程价款：

1分部分项工程单价如下：

(1)独立基础：基础土石方分项工程页岩90.00元/m(条形基础、电梯井、塔

吊基础)、砂岩200元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。

(2)人工挖孔桩：土方90.00元/m3，页岩140.00元/m3，板石(需要水钻施

工)280.00元/m3，土方中孤石按实际方量220.00元//m3。安全帽等)、夜间施

工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下

具体工作内容：

(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。

(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。

(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定

地点。

(4)场内排水工作。

(5)施工用脚手架的搭拆。

(6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压

机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。

(7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。

(8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作

3、零星签证计时工60.00元/工日。

4、室内取土夯实、回填元/m(含取土、运土、分层回填、夯实)。

5、算工程量。

第五条：施工技术要求：

(一)、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底，并以书面形式由

乙方代表签证。

(二)、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。

(三)、每道工序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行，上一道工序完

成验收合格后，方可进行下一道工序施工。

第六条：双方责任及工作：

(二)、甲方工作：

1、为施工协调有关工作关系。

2、甲方施工员对工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量

安全工作进行质量监督检查。

(二)、乙方工作：

1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求，服从施工员及现场管理

人员的安排，严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。

2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。

严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自检工作。

3、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人，做到工

完场清。

第七条：工程质量验收

1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。

2、因乙方造成的质量问题而返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人

工费，并接受罚款。如无法保证工程质量进度，甲方有权单方面终止本合同，所

完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的60%人工费(不加任何费用)

结算给乙方，并清退出场。

第八条：人工费支付

本分项工程无进度款，待工程完工验收合格后一次性付清。

第九条：安全责任：

在分项工程单价中10%作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书，具有

同等法律效力。

第十条：其他约定：

1、合同期内乙方借故中途停工或退场，甲方有权拒付人工费，乙方所聘工

人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分项工程总造价15%的违

约金，由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。

2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决，在甲方借用的设备在施工期间应

对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。

3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人，否则甲方有权单方终止合同，

所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的60%人工费(不加任何费用)

结算给乙方，并清退出场。

4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要

求，以及有违法乱纪行为等，造成所有损失由乙方签约人全权负责。

5、甲方为乙方提供食宿条件，如乙方人员损失甲方公物，应照价赔偿。

6、由于乙方原因无故停工，每次处罚款元以上。

第十一条其它：

1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件，具有同等法律效力，应严

格遵守执行。

2、未尽事宜，由双方协商，形成新的合同条款，双方共同遵照执行。

3、本合同一式叁份，甲方执俩份，乙方执壹份，具同等法律效力，双方签

字后生效，工程竣工验收合格，结清尾款，自然失效，

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程施工合同12

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执

行。

一、工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包方式：

5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元（竣工后以实际丈

量面积为准进行结算）。

二、技术要求

1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。

2、天然级配砂砾石垫层，厚度cm天然级配砂砾石，宽度6M。

3、cm厚灰土垫层。

三、施工及质量要求

1、路基处理

在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除

地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

四、双方权利和义务

1、发包人的权利和义务

发包人委派的业主代表：

姓名：职务；

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程

竣工验收以及保修阶段的相关工作。

2、发包人主要工作：

负责场地三通一平；

3、承包人的权利和义务

项目负责人姓名：

项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

4、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全

防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做

好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行

质量检查：

五、工程价款的支付

本合同签订之日付%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程

质量保证金为总造价的%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一

次性支付质保金。

六、安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度

的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场

管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并

承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包

人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出

整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。

八、本合同一式两份

甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完

毕后自行失效。

发包人：（签章）

承包人：（签章）

年月日

建筑工程施工合同13

甲方(发包方)：(以下简称甲方)

乙方(承包方)：(以下简称乙方)

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲

方的水电工程达成以下协议。

第一条、工程概况

1、工程名称：王__天佳__

2、工程地点：清浦区__

3、施工范围：

4、合同价款：安装，税金由乙方承担，材料检测费用由甲方承担，若要变

更施工内容、变更材料，工程造价按实计算。

第二条、关于材料供给的约定

乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用对

工程造成的损失由乙方负责。要求电线为大厂生产的无锡品牌，另所购的开关插

座盒配件必须先提供样品经公司领导同意后再购买，其他材料检测必须合格。

第三条、关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《建筑水电工程质量验收规范》G并参照其他地

方标准、质量评定验收标准。

2、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所以整改意见，并在甲方限定的

时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出

处罚。

3、乙方对现场所有已完成施工成品负有保护义务，凡因乙方施工安排不善，

在结构已完成施工部位进行凿洞、敲打安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面包

刨槽及设计变更除外)，均乙方自费修补恢复原状，造成甲方及其他损失的零星

赔偿。

4、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用

由乙方承担。

5、工程竣工：乙方应提前通知建设单位、监理验收，并办理验收手续。

第四条、关于安全生产文明施工现场治理的约定

1、乙方严格遵守工地上的一切规章制度。

2、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

3、乙方必须服从管理，保持现场清洁。及时整理、回收、整齐堆放各项材

料，做到工完料尽场地清。保持现场整齐文明。

第五条、工程付款方式、结算的预定

付款进度：一层屋面板浇好后付总价的10%，主体成功付总价的20%，竣工

验收后付至总价的95%.保留总工程款的5%作为保修金，保修金返工还按国家相

关规定执行。

第六条、纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，

或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民提起诉讼。

第七条、工期要求

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见的因素造成的工期延误，经双方确

认后可以顺延。

2、执行项目部安排的工期时间，每延迟一天执行甲方与业主签订的大合同

的要求。

第八条、施工安全

乙方负责施工期间施工范围内的人身设备安全事项，乙方对各种安全措施事

故承担完全责任，甲方有权监督和指导乙方及时排除安全隐患，杜绝安全事故。

第九条、附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

建筑工程施工合同14

发包发(甲方)：__________________

承包方(乙方)：__________________

经双方协商同意甲方将______工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义

务，特签订本合同：

一、承包方

本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等)，包安全、质量、工期、以及

施工中产生的垃圾清理。

二、工程承包范围

__________________.

三、工程承包单价

__________________.

四、付款方式

进度款按完成工程量______按月支付，竣工退场支付______.

五、甲乙双方责任

1、甲方责任：

提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施

工期间员工意外保险、提供足够材料。

2、乙方责任：

(1)按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求

施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质

量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。

(2)砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平

整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4-6

天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一

凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再

利用，必须做到当天工完场清。

(3)内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁

与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，

批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，

且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。

(4)外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有

硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经

专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，

垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理

再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖

缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口

做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。

(5)室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开

始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨

房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。

(6)施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面

等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，

违者罚款由乙方全部承担。

(7)中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一

百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。

(8)工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖

延工期，拖延一天罚款______元，拖延3天以上甲方有权另进班组，以保住工期

按时完成。

六、安全、质量罚款细则

(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款______元;

(2)乘坐提升架上落，每人次罚款______元。

(3)宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款______元，并

没收用电器具;

(4)厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款______元;

(5)施工中浪费材料，按原价十倍罚款;

(6)高层抛掉物罚款______元，造成严重后果全部由乙方负责;

(7)违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，

如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%

结算。

(8)工伤、工故乙方承担30%.

七、其他事项

1、本工地内打架每人次罚款______元，严重者送公安机关处理，一切法律

经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。

2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其

它损失由乙方负责。

3、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后

生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。

发包方(甲方)签字：__________________

承包方(乙方)签字：__________________

签订日期：______年______月______日

建筑工程施工合同15

发包方（以下简称甲方）：_____________________

承包方（以下简称乙方）：_____________________

根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑

工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程

质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项

目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本

合同。

一、工程概况

（一）工程名称：_____________________

（二）工程地点：_____________________

二、工程承包范围

___________________________________

安全维护及整改。

三、合同工期

_______天。

四、工程造价

工程造价为：______________元整

五、质量标准

5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）

5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）

规程和规范。

5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

六、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全

大包干。

七、工程计价

7.1本工程计算编制原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价

_______号《建设工程工程量清单计价规范》（_______，《_______省建设工程

造价管理办法》（省人民政府令第_______号），《_______省建设工程计价办法》，

_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗

标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一

解释进行编制。

7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件

_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______

建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

7.3具体工程量以甲方签证单为准。

八、工期

有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、

空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等

自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上（以_______市气

象局报告为准），一次停水、停电_______小时以上。

8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺

延。

8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

九、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。

9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金

留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内

全额返还，保修金不计利息。

十、违约责任

10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同

法及相关法规执行。

10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补

对方损失的，还应承担赔偿责任。

十一、安全生产和文明施工

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关

管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合

治理工作。

十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行

政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但

诉讼期间不得中断施工。

十三、其他

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工

过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工

资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。

甲方：______________________

乙方：______________________

代表人：___________________

代表人：_____________________

日期：______年_____月_____日