2022年承建钢架棚合同(3篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

承建钢架棚合同篇一

法定代理人：_____________

乙方：___________有限公司

法定代理人：_________________

甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案(_____年______民 终字第_天坛公园攻略__桃树管理_号)达成如下和解协议：

1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工业务，该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务，__________、_______慢性肝病___不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托授权，事后乙方已桌面演练出具声明对无权代理行为拒绝追认。

整改工作要求2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币 元，甲方向乙方出具相关收款发票。

3、双方无其它经济纠纷。

4、本协议自双方签字后生效。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________凤凰福克斯

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

承建钢架棚合同篇二

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项战疫口号协商一致，达成一致，特订立本合同。

一、程概况

1、工程名称：轻型钢架棚

2、工程地点：镇平工业园区，__塑料制品有限公司

二、工程承包范围

1、面中国白酒十大名酒排名积：61.3_44.3=2715.59平方，附工程详单，见-3

2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料含土建。

3、工程造价165元/㎡，总造价448072.35元。

4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。

5、土建工程结束后开始施工， 天交工。

年内保证维护正常使用。

6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承宝宝受担，甲方概不负责。

7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。

甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

承建钢架棚合同篇三

原告：_________________石家庄市__________公司

住所地：_________________石家庄市__________路_____号

法定代表人：_________________李__________，系该公司经理

电话：________________

被告：_________________邢台__________公司

住所地：_________________邢台市__________路_____号

法定代表人：______加尔文教___________王__________，系该公司经理。

电话：________________

诉讼请求

1、依法解除合同，被告返还原告价款 __________ 元;

2、判令被告依法赔偿给原告造成的经济损失__________元。

3、诉讼费用由被告承担。

事实和理由

原、被告于20__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返还价款，并赔偿原告的经济损失。

此致

__________人民法院

具状人：_________________

_____年_____月_____日