分包协议

工程分包协议书范本

工程分包协议书范本。

甲方〔承包人〕：

乙方〔分包人〕：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑

法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老

实信誉的原那么，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经

协商达成一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、分包工程范围：

三、工程单价：

四、质量要求：按设计和施工标准进展施工，质量到达优

良。

五、工期要求：按业主要求工期：

开工日期________年___月___日，开工日期________年

___月___日，合同总工期为_____日。

六、平安要求：乙方对施工平安负责，在施工中严格按施

工平安消费标准进展，做到平安消费无事故。

第1页共60页

七、结算方式：工程开工验收三十日内，乙方提交结算材

料，甲方予以审核结算。

八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额

_____%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨

付额的_____%，余款待工程开工验收合格后按业主拨款额结

算。

九、指令和决定

1、就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人

发出指令和决定，分包人应执行承包人发出的所有指令和决

定。

2、就分包工程范围内的工作，分包人应执行经承包人确

认和转发的建立单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分

包人与建立单位或监理单位发生直接工作联络，将被视为违

约，并承当违约责任。

十、承包人驻工地代表

1、承包人驻工地代表姓名：________________，联络

________________。

2、承包人驻工地代表的职权：按合同约定向分包人发出

指令，履行分包合同约定的职权和义务。

第2页共60页

3、承包人代表可受权详细的管理人员行使自己的局部权

利，并在认为有必要时可撤回受权，受权和撤回均应提早通知

分包人。

4、承包人如需更换驻工地代表，应提早通知分包人，后

任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

十一、分包人驻工地代表

1、分包人驻工地代表姓名：________________，联络

________________。

2、分包人驻工地代表的职权：按分包合同约定和承包人

批准的施工组织设计、施工作业方案、工期控制方案、质量标

准和承包人指令要求施工，遵守承包人、建立单位和监理单位

的各项规章制度，履行分包合同中规定的其他所有职责和义

务。

3、分包人未经承包人同意，不得擅自更换驻工地代表。

分包人如有违背，将被视为违约，并承当违约责任。

4、如分包人驻工地代表违背分包合同规定的各项职责和

义务，或承包人认为分包人驻工地代表不称职，承包人有权要

求分包人更换驻工地代表。分包人应予执行。

十二、承包人工作

1、提供现场必要的施工条件。

第3页共60页

2、提供图纸资料并进展技术交底，编制施工组织设计、

设计方案及总工期控制方案，审查并批准分包人编制的分包工

程施工进度方案和施工作业方案。

3、指导、监视和检查分包人的工程技术、质量、工期、

平安消费和文明施工等管理工作，及时解决和纠正施工中出现

的各种问题。

4、协调分包人与建立单位、监理单位及其他分包单位的

关系。

十三、分包人工作

1、按照承包人通知的时间准时进场，严格按照施工图

纸、施工验收标准、质量检验标准和施工平安操作规程进展施

工，服从承包人、建立单位和监理单位的管理、监视与检查，

对分包工程的施工技术、工程质量、工期进度、平安消费和文

明施工全面负责，确保各项指标的实现。

2、严格按照环境保护标准施工，遵守建立单位和承包人

关于现场文明施工和环境保护的各项规章制度和管理规定。作

业面做到工完场清，保持现场清洁整齐，材料使用及摆放符合

施工现场规定。凡属分包工程施工管理责任范围内发生的罚

款，均由分包人承当。

3、确保现场平安检查符合有关规定，并采取严格的平安防护措施，杜绝各类事故发生，承当由于自身平安措施不力造

第4页共60页

成的事故责任和因此发生的一切费用〔包括给承包人造成的损

失〕。

十四、设备和材料

1、分包方应按照相关操作规程合舟过安仁的诗意 理使用承包人提供的设

备，并负责该局部设备的日常养护、维护，保证设备处于良好

的状态。如因分包人使用不当造成设备损坏，分包人负责维

修，并赔偿承包人损失〔包括但不限于承包人向第三人承当的

违约责任〕。

2、承包人提供的材料数量由承包人和分包人根据分包工

程施工图纸核定。承包人根据分包人编制并经承包人批准的材

料需用方案和进场方案安排材料进场。

3、由分包人提供的材料、设备，分包人必须向承包人提

供材料、设备的产品合格证明、有关试验资料并经承包人验证

合格前方可进场使用。分包工程结算时，分包人必须向承包人

提供所使用材料的原始购料票证。

十五、工期延误

1、分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因以

下原因之一造成分包工程工期延误，经承包人确认，工期相应

顺延：

〔1〕承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地，分包人虽以书面形式提出申请，但仍未从

第5页共60页

承包人处收到施工所需的图纸、开工条件、设备设施、施工场

地，以致影响施工造成停工的。

〔2〕分包人应在〔1〕款约定情况发生后5日内，就延误

的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在建立单位同意

延长总包合同工期的根底上予以确认。分包人在规定时限内未

提交顺延工期报告的，视为该情况未影响工期。

2、分包人不能按分包合同约定的开工日期或承包人同意

顺延的工期开工的，应承当违约责任。

十六、质量检查与验收

1、分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包

人施工场地检查工程质量。

2、分包工程质量应到达分包合同约定的工程质量标准。

工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承当违约责任。

十七、合同价款与支付

分包人按时完成分包工程并通过验收后，分包人应向承包

人提交分包工程完好的开工结算资料。承包人与建立单位办理

完成全部工程结算手续后，待承包人收到建立单位支付的工程

结算款后10日内，承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣

款项外梦见大蟒蛇 的分包工程结算款支付给分包人。

十七、合同解除：

乙方有以下情形的，甲方有权解除合同：

第6页共60页

1、没按设计标准要求施工，监理下发整改通知达三次

的；

2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度方案

同期期限20%的；

3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影

响工程进度或受害人向甲方主张权利的；

4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲

方主张权利的。

甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%

以上的，乙方有权解除合同。

乙方应在甲方解除合同五日内清场，每逾期一天，乙方自

愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。

十八、违约责任：

甲、乙双方本着老实信誉的原那么履行本协议，一方违

约，应赔偿对方损失。

十九、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生

效。

二十、本协议未尽事宜双方协商解决。

甲方〔盖章〕：

代表：

________年___月___日

第7页共60页

乙方〔盖章〕：

代表：

________年___月___日

工程分包协议书精选

随着国家司法制度的不断完善，人们的契约意识越来越

强。一般认为，合同成立属于事实判断的范畴,所以您知道正

式的合同应该怎么写呢？经过搜索和整理，我们为大家呈上工

程分包协议书，供你阅读参考，并请本页面！

工程分包协议书(篇1)

总承包单位〔甲方〕：————————————公司

专业分包单位〔乙方〕：——————————————

——公司

为了认真贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”的方

针，结实树立“以人为本”的平安管理理念，实在把《建立工

程平安消费管理条例》贯穿到施工消费的全过程，加强平安管

理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。

一、工程名称：

分包内容：

二、责任期限：自年月日至年月日

三、甲方责任

第8页共60页

1、认真贯彻执行国家、上级有关平安消费的法律法规和

政策，监视分包方各项平安消费制度和措施的落实，对本工程

的平安消费负总责。

2、审核分包方的平安消费资格和专项施工方案，对分包

方的平安消费管理进展监视检查。

四、乙方责任

1、认真履行平安消费职责，自觉承受甲方对平安消费的

监视管理，遵守当地行业主管部门平安消费方面有关管理规

定，执行甲方在平安消费方面的规章制度，服从甲方的平安消

费管理，对本分包工程工程的平安工作负责。

2、施工现场应装备专职安检人员和专业人员进展现场监

视，及时消除施工过程中的不平安因素。

3、加强对现场从业人员的平安教育与培训，作业前应针

对分包工程工程特点进展再教育，进步从业人员的平安素质及

自我防护意识，严格按照平安标准组织施工，消除事故隐患，

保证作业环境的平安。现场从业人员未经平安消费教育培训合

格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。

4、根据本分包工程工程的特点，负责编制专项平安施工

方案，采取必要的平安防护措施，并根据施工进度有针对性地

进展平安技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签

字手续。

第9页共60页

5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标

准。

6、对甲方的平安防护设施不得随意撤除，需撤除的必须

书面报甲方批准。

7、必须使用甲方推荐的平安防护用品、劳动保护用品及

平安设施，严禁购置假冒伪劣产品；并监视、检查从业人员是

否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。

8、执行甲方的职业安康平安制度，为现场从业人员提供

符合国家规定的职业平安卫生条件，防止和减少职业危害，加

强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周

岁的作业人员。

9、施工现场消费平安事故发生后，应当立即上报甲方并

按有关规定组织调查处理。

10、因乙方平安管理不善、不服从管理或作业人员违章操

作导致消费平安事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方

承当。

五、消费平安事故责任裁定

消费平安事故的责任裁定由甲方平安管理部或当地建立行

政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在

地有管辖权的人民法院起诉。

六、其他：〔根据分包工程特点约定〕

第10页共60页

甲方：〔章〕乙方：〔章〕

代表人：代表人：

签订日期：年月日

工程分包协议书(篇2)

钢构造安装协议

甲方：山东泰丰工程建立银川分公司合同编号：

乙方：签定地点：公司办公室乙方身份证号：签定时间：

20年月日

根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，经双方协商

一致签订本合同。

一、安装工程：包含。

二、甲方的工作范围：

1、负责所有构件、配件的加工、采购并运送到场；复合

板、彩钢板及附件的订购并运送到工地现场；提供安装用高强

螺栓、普通螺栓、自攻钉、铆钉、封闭用胶。

2、负责工地现场的领导、协调。

三、乙方的工作范围：主要负责钢构造厂房图纸及设计变

更反响的钢构造、彩板、包边、落水管等的安装，详细如下：

1、钢构造主体框架：

钢柱、钢梁、地脚螺栓等主钢构的安装；屋面和墙面彩板、屋面和墙面檩条、柱间支撑、程度支撑、系杆、隅撑、拉

第11页共60页

条等各类支撑的安装；雨棚、落水管、天沟的安装；屋面板折

边件的安装；所有玻璃丝棉和内外包边包角的维护及密封等。

2、凡到施工现场的所有与安装工程有关的设备以及构

件，乙方负责装卸及就位。

3、到工地现场的所有材料及设备，经乙方清点后，负责

保管。如发生材料浪费及丧失，一切损失由乙方承当，如甲方

另行提供的要从乙方的工程款中扣除。

4、负责现场施工日志的填写、记录等。

四、安装工程的详细要求

1、质量：钢构造主体框架的安装、屋面保温板安装局部

严格按照《钢构造工程施工质量验收标准》〔gb50205-xx〕执

行。特别强调：高强螺栓连接副必须到达其扭矩系数的要求；

安装质量没有到达工程质量要求，乙-1-

方无条件返修或重建制作，所发生的费用自理，工期不

延，假如发生因乙方的失误而无法弥补的损失，乙方承当全部

费用，因甲方的失误所造成的损失甲方承当，耽误的工期顺

延，假设发生责任不清的问题，双方协商解决。

2、本工程工期相当紧，安装进程严格按照甲方制订的进

度执行，自构件进场开场安装之日计算，工期天〔xx月日至

xx月日〕。遇不可抗力因素影响，工期顺延。

第12页共60页

3、严格按照标准要求施工，杜绝野蛮操作和浪费材料，

进场构件、配件、附件、辅料等经乙方清点后由其保管〔这些

都是经计算后确定的数量〕，进场时不合格品及时要求甲方退

货或重新购置，人为损坏或丧失的构件等一律由乙方承当，如

甲方另行提供的要从乙方的工程款中扣除。

4、乙方必须与甲方签定《钢构造安装质量、平安管理责

任书》，坚持“平安第一，预防为主”的方针，结实树立“安

装必须平安，平安为了安装”的思想，乙方负责现场施工保卫

及平安工作，对安装人员进展施工平安教育，乙方必须为所有

施工人员投保意外伤害险，并将保单复印件交甲方备案。乙方

在承包范围内发生的一切平安事故均由乙方负责并承当所发生

的一切费用，甲方不承当任何责任，也不承当任何费用。

乙方施工中遇到与土建施工单位穿插作业时，乙方必须保

证现场所有施工人员的平安，如出现平安事故责任全部由乙方

承当，甲方不承当任何责任和费用。

5、管理：凡进入工地现场的任何工人必须服从甲方现场

管理人员的指挥和协调，不得从事与工程无关的作业，不得与

周围的住户发生争吵、摩擦，不得违章操作设备及进展其他平

安敏感的活动等。违背纪律或屡教不改者将给予经济处分。

〔甲方直接处分或给乙方罚款，最少300元/人/次〕

第13页共60页

6、施工规定：如一方人员在施工、安装过程中，使甲方

的建筑物、机器、设备及其他财产造成损坏的，乙方负责修

复，由此造成损失的，乙方负责赔偿。

乙方未经甲方同意不得将此工程转包第三方，否那么甲方

有权解除合同，一切损失由乙方承当。

7、其他：甲方运送到工地现场的所有物料、构件等，乙

方负责卸车，安装过程中所需的铆钉、自攻钉由甲方负责，安

装过程中所需的焊条、氧

气乙炔等辅料由乙方负责。工程完工后假如发生与安装相

关的维修事宜，乙方无条件处理，费用自理。

五、安装费用

经双方协商，本工程涉及的所有安装均由乙方负责并承当

安装用焊条、氧气、乙炔等损耗品的材料费用，安装费用：

安装费按建筑面积〔墙外围计算〕元/平米，共平米，合

计元。

地脚螺栓安装费用元/根，同工程进度款同时计算支付。

工程安装顺序按甲方要求的顺序进展施工，最终决算按实

际发生的工程量计算安装费用

采用按工程进度付款的方式按单位工程分别支付。

1、预付款：合同签订且乙方工人进场后，支付预付款金

额：贰万元整〔￥xx0.00〕。

第14页共60页

2、第二次付款按进度付款，

3、工程在业主验收合格后，余款〔除质保金外〕在扣除

借款后一次性付清。

4、质保金：万元为保修期内的质保金，质保金于工程保

修期〔一年〕完毕后一次性付清。工程安装完工后，甲方在一

月内必须进展验收，如超过两月无故不验收，该工程视为验收

合格。

六：违约规定

1、乙方擅自违约，不履行合同义务，除退回甲方已付款

外，还应按合同总金额的10%作为违约金，并赔偿因此给甲方

造成的损失和承当其他违约责任。

2、因乙方原因导致未按工期完工的，应向甲方支付违约

金，每逾期一天，按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

3、乙方必须积极配合并听从甲方派驻现我长大了作文500字 场的工程负责人

的调度指挥，遇到问题要同工程负责人商量，切不可在未征得

工程负责人同意的前提下擅自开工，蛮干，否那么甲方有权解

除合同。

4、施工期间乙方有义务保管好现场的材料、工器具。工

程完工后，乙方不得任意处置现场剩余的材料，必须如数上交

甲方。如违背那么扣罚30%安装费并没收所得收入。

第15页共60页

5、乙方施工过程中，对一些材料的使用要严格把关，不

要随意损坏丢弃，假设发现损坏丢弃者，一经发现，每个按市

场价的5倍进展处分。

6、因乙方安装质量引起甲方的应收账款无法回收，那么

从乙方安装费中扣除，直至货款回收后再支付，其他情况例

外。

7、乙方有义务对安装的工程进展售后效劳，不得与甲方

售后效劳规定相冲突，假设发生影响甲方信誉的事件，一切后

果由乙方承当。

七、合同纠纷解决方式

如因双方之间签订的合同、协议出现争议，双方应协商解

决；协商不成时，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解

决。

八、技术情报和资料保密

1、保密内容：图纸及有关技术资料及从甲方获得的。

2、不管本合同是否变更，解除、中止，本条款均有效。

乙方假设在合同期限内或合同期满后、保密期限内违背本条款

的规定，应支付给甲方伍万元的违约金。

九、合同有效期：本合同自xx月日起至xx月日止有效。

十、本协议一式四份，甲方双方各持两份，协议双方签字

后生效。甲方：乙方：

第16页共60页

委托代理人：委托代理人：

：

时间：二○年月日时间：二○年月日

工程分包协议书(篇3)

总包单位：

(以下简称甲方)

分包单位：

(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国平安

消费管理条例》，本着公平、互利和诚信、等价、有偿的原那

么，为共同加强对工程建立的组织及管理工作，正确处理责任

经济关系，分清职责，圆满地完成施工任务，经双方一致协

商，特制定本合同条款，双方严格履行。

一、工程名称：

哈尔滨职业技术学院图书馆工程

二、工程地点：

哈平路217号

三、分包工程工程及名称：

平安技术要求：教育工人在哈尔滨职业技术学院内要遵守校区内的各项的规章制度。不准在校区内乱窜扰乱学生的学习

第17页共60页

生活等，治安问题由乙方负责。在校区内不准酒后作业。操作

前应检查有无不平安因素前方可进展施工。

按定额结算，转账支付，按形象进度结算拨款(人工费包

括管理人员工资、劳动保护、因患病或非因工伤、因工伤发生

的一切费用)。

四、平安消费文明施工

1、总包单位对施工现场平安负总责，对现场的施工组织

和平安消费统一管理和全面负责，监视检查分包单位的施工现

场活动。

2、总包单位负责分包单位从业人员办理意外伤害保险费

用。

3、分包单位要服从总包单位的平安消费管理，制定平安

消费责任制度，遵守总包单位的相关规章制度和操作规程等，

对不服从管理导致的消费平安事故由分包单位承当主要责任。

4、总包单位负责人对分包方的施工过程的平安消费、文

明施工进展监控，对进入现场的作业人员进展施工平安技术交

底。

5、分包方队伍进场后要经过总包方的平安教育培训。

6、分包方使用总包方的平安防护设施设备应办理交接验

收记录，有义务保护现场的平安防护设施，发现问题及时报

告。

第18页共60页

7、总包方应向分包方提供合格的平安防护材料、设备、

工具及生活设施，提供合格的机械设备、平安设施和防护用

品。

8、分包单位要设置平安消费组织机构，设专职平安人员

对消费平安进展负责，对施工现场进展监视检查，发现隐患及

时整改，消除不平安因素。

9、总包单位与分包单位对分包合同的平安消费承当连带

责任，对工程发生的平安责任以及违约责任承当民事责任，发

生意见不一致时，可协商解决。

10、分包单位认真执行平安消费责任状的内容规定。

11、分包单位按文明施工标准进展施工，工完场清。

12、甲方给乙方提供施工现场配合人员，确保机械工、电

工等特种作业人员配合工作，费用乙方负担。甲方对乙方提供

的平安防护装置设施等设备工具和操作人员，由乙方验收后管

理使用。

13、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

14、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度：

①分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事

故为工伤事故;

②假如发生因工伤亡事故，分包方应在1小时内，以最快捷的方式通知总包方的工程主管领导，向其报告事故的详情。

第19页共60页

由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极

组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必

须挪动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救提

供必要的条件。

③分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的

调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事

故现场，所造成的一切后果均由分包方承当;

④假如发生伤亡事故，由分包方负责承当造成平安事故的

经济责任和法律责任;

15、分包方必须执行平安工作奖罚制度：分包方要教育和

约束自己的职工严格遵守施工现场平安管理规定，对遵章守纪

者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违背劳动纪律和

规章制度者给予处分

16、分包方必须执行平安防范制度：

①分包方要对分包工程范围内工作人员的平安负责;

②分包方必须采取一切严密的、符合平安标准的预防措

施，确保所有工作场所的平安，不得存在危及工人平安和安康

的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可

能发生的一切危险;

第20页共60页

③分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全

面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的平安施

工条款;

④施工现场内，分包方必须按总包方的要求，在工人可能

经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照

明，必要时要提供手提式照明设备;

⑤总包方有权要求立即撤走现场内的任何分包队伍中没有

适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门

发布的平安条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得

再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意;

⑥施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的

'平安消费、文明施工;

⑦对不符合平安规定的，总包方平安管理人员有权要求停

工和强行整改使之到达平安标准，所须费用从工程款中加倍扣

除

五、工材料及机具供给

1、甲方供给的平安防护器具和材料有合格证，乙方应按

实际需要领取，超出局部乙方负担。

2、乙方直接采购用于平安消费的材料应有合格证，必须

经甲方验收前方可使用。

第21页共60页

3、甲方供给的起重设备、搅拌机、钢筋切断机、砂浆

机、木工工具等和使用的一般的工具必须有合格证，平安装置

齐全，经检验前方可使用。

4、乙方自备的其它工具应完好合格。

5、乙方借用甲方的工具用后即还，假如损坏或丧失，乙

方赔偿损失费用。

六、消防保卫工作要求：

1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建立

部、哈市政府、哈航颁发的有关治安、消防、交通平安管理规

定及条例，分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施

工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并承受总包方的平安检

查，对总包方所签发的隐患整改通知，分包方应在总包方指定

的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要

求，总包方有权按规定对分包方进展经济处分;

2、分包方须装备至少一名专(兼)职消防平安保卫管理人

员，负责本单位的消防保卫工作;

3、凡由于分包方管理以及自身新年春联大全 防范措施不利或分包方工

人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事

故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分

包方单独承当，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔

偿，总包方可对其处分。

第22页共60页

七、乙方在施工前和施工中应负责事宜：

1、在未进入施工现场前，按国家、省市有关规定，向甲

方交出跨省施工介绍信，乡政府以上介绍信，营业执照，施工

资格证书，办理跨地区通知书及临时答应证，提出施工人员名

册。

2、乙方组织的劳动力必须是年满18周岁的公民，适应施

工消费的需要，且身体安康、技术较好、无劣迹。

3、教育施工人员遵纪守法，遵守甲方施工现场的操作规

程、质量、文明施工等措施，保护国家财产，服从管理，完成

任务。

4、施工人员进入现场后不准任意增减调动，确因工程量

增减或变更时，经甲乙双方协商前方可调动。乙方在施工中增

减人员必须事先通知甲方，并及时填写增补人员。

八、争议的处理

当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请哈尔滨

市平房区劳动仲裁委员会仲裁，调解不成的可以向哈市人民法

院起诉。

九、平安文明施工目的：

按施工建筑面积及总包单位确定的目的为准。

十、有效期

自__年__月__日生效

第23页共60页

甲方

乙方

__年__月__日

工程分包协议书(篇4)

甲方〔承包人〕：乙方〔分包人〕：风险提示：

分包合同条款内容应当标准、详细、具备可操作性，否那

么，假如承包人、分包人的合同程度和法律意识都比拟低或差

异大时，那么订出的合同内容不全，权利义务不平衡，那么这

些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同

时，可以咨询专业律师，防止某些条款遗漏，或者设计不严

谨，造成不必要损失。按照《中华人民共和国合同法》、《中

华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平

等、自愿、公平和老实信誉的原那么，承包人和分包人双方就

分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、分包工程范围：

三、工程单价：

四、质量要求：按设计和施工标准进展施工，质量到达优

良。

第24页共60页

五、工期要求：按业主要求工期：开工日期________年

____月____日，开工日期________年____月____日，合同总工

期为____日。

六、平安要求：乙方对施工平安负责，在施工中严格按施

工平安消费标准进展，做到平安消费无事故。

七、结算方式：工程开工验收____日内，乙方提交结算材

料，甲方予以审核结算。

八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额

_____%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨

付额的_____%，余款待工程开工验收合格后按业主拨款额结

算。风险提示：

允许分包的工程范围应当在根据招标文件，分包的工程不

得超过总工程量的30％。各项专业工程分包的总量超过承包

人合同工程总量的30％的，或者专业工程分包管理费超过

30％的〔招标文件规定的税费除外〕，这是底线，逾越底线均

认定为违法分包。同时，这里也强调分包工程不得再次分包，

凡再次分包也被认定为违法分包。

另外，建立工程主体构造的施工必须由承包人自行完成，

承包人假如存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标

准造成的损失，那么承包人也应当承当连带赔偿责任。

九、指令和决定

第25页共60页

1、就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人

发出指令和决定，分包人应执行承包人发出的所有指令和决

定。

2、就分包工程范围内的工作，分包人应执行经承包人确

认和转发的建立单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分

包人与建立单位或监理单位发生直接工作联络，将被视为违

约，并承当违约责任。风险提示：

驻工地代表本质上是建立单位派驻施工单位对该工程施工

质量施工进度及造价等与施工发生一切亲密联络诸方面和施工

单位共同管理的代理人，是保证合同工期的实现的重要角色，

发包方和承包方在选择驻工地代表的时候应当慎重选择，以保

障分包工程的顺利进展。

十、承包人驻工地代表

1、承包人驻工地代表姓名：___XXXXX_____，联络

___XXXXX_____。

2、承包人驻工地代表的职权：按合同约定向分包人发出

指令，履行分包合同约定的职权和义务。

3、承包人代表可受权详细的管理人员行使自己的局部权

利，并在认为有必要时可撤回受权，受权和撤回均应提早通知

分包人。

第26页共60页

4、承包人如需更换驻工地代表，应提早通知分包人，后

任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

十一、分包人驻工地代表

1、分包人驻工地代表姓名：___XXXXX_____，联络

___XXXXX_____。

2、分包人驻工地代表的职权：按分包合同约定和承包人

批准的施工组织设计、施工作业方案艺术生活 、工期控制方案、质量标

准和承包人指令要求施工，遵守承包人、建立单位和监理单位

的各项规章制度，履行分包合同中规定的其他所有职责和义

务。

3、分包人未经承包人同意，不得擅自更换驻工地代表。

分包人如有违背，将被视为违约，并承当违约责任。

4、如分包人驻工地代表违背分包合同规定的各项职责和

义务，或承包人认为分包人驻工地代表不称职，承包人有权要

求分包人更换驻工地代表。分包人应予执行。

十二、承包人工作

1、提供现场必要的施工条件。

2、提供图纸资料并进展技术交底，编制施工组织设计、

设计方案及总工期控制方案，审查并批准分包人编制的分包工

程施工进度方案和施工作业方案。

第27页共60页

3、指导、监视和检查分包人的工程技术、质量、工期、

平安消费和文明施工等管理工作，及时解决和纠正施工中出现

的各种问题。

4、协调分包人与建立单位、监理单位及其他分包单位的

关系。

十三、分包人工作

1、按照承包人通知的时间准时进场，严格按照施工图

纸、施工验收标准、质量检验标准和施工平安操作规程进展施

工，服从承包人、建立单位和监理单位的管理、监视与检查，

对分包工程的施工技术、工程质量、工期进度、平安消费和文

明施工全面负责，确保各项指标的实现。

2、严格按照环境保护标准施工，遵守建立单位和承包人

关于现场文明施工和环境保护的各项规章制度和管理规定。作

业面做到工完场清，保持现场清洁整齐，材料使用及摆放符合

施工现场规定。凡属分包工程施工管理责任范围内发生的罚

款，均由分包人承当。

3、确保现场平安检查符合有关规定，并采取严格的平安

防护措施，杜绝各类事故发生，承当由于自身平安措施不力造

成的事故责任和因此发生的一切费用〔包括给承包人造成的损

失〕。风险提示：

第28页共60页

假如是承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和

有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材

料、工程设备质量负责，应在材料和工程设备到货前24小时

通知监理人检验，制止使用不合格的材料和工程设备。

十四、设备和材料

1、分包方应按照相关操作规程合理使用承包人提供的设

备，并负责该局部设备的日常养护、维护，保证设备处于良好

的状态。如因分包人使用不当造成设备损坏，分包人负责维

修，并赔偿承包人损失〔包括但不限于承包人向第三人承当的

违约责任〕。

2、承包人提供的材料数量由承包人和分包人根据分包工

程施工图纸核定。承包人根据分包人编制并经承包人批准的材

料需用方案和进场方案安排材料进场。

3、由分包人提供的材料、设备，分包人必须向承包人提

供材料、设备的产品合格证明、有关试验资料并经承包人验证

合格前方可进场使用。分包工程结算时，分包人必须向承包人

提供所使用材料的原始购料票证。

十五、工期延误

1、分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因以

下原因之一造成分包工程工期延误，经承包人确认，工期相应

顺延：

第29页共60页

〔1〕承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设

备设施、施工场地，分包人虽以书面形式提出申请，但仍未从

承包人处收到施工所需的图纸、开工条件、设备设施、施工场

地，以致影响施工造成停工的。

〔2〕分包人应在

〔1〕款约定情况发生后____日内，就延误的工期以书面

形式向承包人提出报告。承包人在建立单位同意延长总包合同

工期的根底上予以确认。分包人在规定时限内未提交顺延工期

报告的，视为该情况未影响工期。

2、分包人不能按分包合同约定的开工日期或承包人同意

顺延的工期开工的，应承当违约责任。

十六、质量检查与验收

1、分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包

人施工场地检查工程质量。

2、分包工程质量应到达分包合同约定的工程质量标准。

工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承当违约责任。

十七、合同价款与支付分包人按时完成分包工程并通过验

收后，分包人应向承包人提交分包工程完好的开工结算资料。

承包人与建立单位办理完成全部工程结算手续后，待承包人收

到建立单位支付的工程结算款后____日内，承包人将扣除分包

工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给分包人

第30页共60页

十八、合同解除：乙方有以下情形的，甲方有权解除合

同：

1、没按设计标准要求施工，监理下发整改通知达三次

的；

2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度方案

同期期限20%的；

3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影

响工程进度或受害人向甲方主张权利的；

4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲

方主张权利的。甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程

款数额50%以上的，乙方有权解除合同。乙方应在甲方解除合

同____日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%

作为违约金支付给甲方

十九、违约责任：甲、乙双方本着老实信誉的原那么履行

本协议，一方违约，应赔偿对方损失。

二十、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生

效。

二十一、本协议未尽事宜双方协商解决。风险提示：

分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损

失承当，相应工期，开工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约

第31页共60页

定的相应内容一致，特别要坚持大多数分包合同的结算必须在

总包合同结算之后进展，降低资金支付风险，防止因分包合同

的不一致造成总包单位额外损失的发生。

建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师

意见，以防止风险出现。甲方〔盖章〕：代表：________年

____月____日乙方〔盖章〕：代表：________年____月____日

工程分包协议书(篇5)

合同编号：

甲方(总包方)：乙方(分包方)：

甲方委托乙方承当的施工，为明确双方职责，保证该工

程按甲方与业主所签订的总承包合同的正常履行，根据《中华

人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协

议书条款,共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程分包范围及工程量：〔工程量可另附页〕

二、分包方式：

三、分包协议价款与支付

1、合同价款：按实际洽商填写总额及单价〔可另附

页〕

第32页共60页

2、付款方式：

〔1〕预付款：按实际洽商填写

〔2〕进度款：按实际洽商填写

a、工程量计算方法：施工现场实际完成量及设计图纸、

甲方与业主签订的合同。对工程量确实认，必须由甲方有关技

术人员、工程部

经理及工程经理共同签字后作为结算根据。乙方必须严格

按设计及甲方的要求施工，因乙方原因造成的额外工程量增

加，甲方不予认可，并按相应工程的甲供材数量扣回相应的费

用。

b、乙方在每月日以前，必须向甲方工程经理部报送经有

关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单，由工程

经营人员审核办理工程量确认，作为工程进度款的支付根据，

待甲方收到业主拨付的工程进度款后按审批量的%支付给乙

方。乙方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表，导致

工程进度款不能按时支付的，由乙方自行承当责任。

c、按乙实际完成的工程进度结合甲方在该工程总的收款

比例扣除各项应扣款项后，以银行转帐、汇款等非现金形式支

付给乙方，乙领取工程款后应开具工程发票。d、乙方收到甲

方支付的工程款后，必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。否那么由此产生的相关问题由乙方自行负责，甲方不负责

第33页共60页

任何连带责任。在工程施行过程中，乙方不能以任何理由将自

己所属的经济、法律纠纷带至甲方工程部；假设发生此类事

情，造成不良后果和影响的美术图片 ，那么对乙方进展5-10万元罚

款，所产生的后果、法律责任以及给甲方造成的经济损失均由

乙方负责。

e、工程进度款按照主合同同比例支付，付至合同价款的

90%时，甲方停顿付款，待乙方现场临时设施撤离、清场完成

并交付符合甲方及业主要求的开工资料后，付至工程结算总价

的95%，留5%作为质量保修金，待质保期满后无质量异议时结

付。质保金不计息。(详细已甲方和业主签的总合同为主)

f、施工用水、用电按表计量〔或按相关规定执行〕结

算，在乙方每月进度款中扣除。

四、工期：

1、开开工时间：，乙方承当的工程开开工时间以甲方的

指令为准，工期的考核按甲方编制的施工总进度方案进展。

2、本工程的工期除人力不可抗拒的因素外，一律按甲方

要求的时间为准，不得调整。

3、非甲方原因造成工期延误，每延误一天按分包价款的

3‰扣罚〔不低于相应的业主关于工期拖延的罚款规定〕，因

甲方原因造成工期延误，经甲方确认后那么工期顺延，但费用

不另增加。

第34页共60页

五、质量标准：1、本工程质量目的为合格，并应符合

国家有关标准、标准规定，满足业主及甲方要求；单位工程质

量合格率100％，质量优良率到达80％以上；假设乙方的施

工质量经历收达不到标准，甲方那么按本工程总造价的％给

予处分〔不低于相应的业主的有关规定〕并自行整改到位，整

改发生的费用由乙方自负；情节严重的，酌情以清退出场处

理，并不予办理结算及付款，所产生的后果、法律责任以及给

甲方造成的经济损失均由乙方负责。

2、工程施工中，甲方可根据乙方施工的详细情况做出停

工、整改直至终止合同的决定，除非按自然法那么不能施行，

乙方均应严格执行。

3、乙方应针对本工程建立一套实在可行的质量保证体

系，甲方有

权对其质量保证体系的任何方面进展审核，并有权要求采

取纠正措施。乙方遵行该质量保证体系并不免除乙方按合同约

定所应承当的职责、义务和责任。

4、在工程质量的检查、检验中，假设发现乙方施工的工

程不符合质量要求，需整改或返工的，乙方应无条件在甲方要

求的时间内完成整改或返工，并承当相应的责任和费用。

5、对于乙方在施工过程中出现的质量问题、质量事故，按有关规定需进展罚款处理的，甲方有权根据管理部门的罚款

第35页共60页

单在乙方的工程进度款中直接扣罚；假设被业主罚款的，乙方

那么应直接将罚款交到业主有关部门；而甲方那么根据其情节

轻重，影响大小，可再次向乙方进展罚款处理。

6、工程完工后，首先由乙方组织自检，达标后将有关资

料上报甲方，份数按主管单位要求上报，由甲方对乙方已完工

程进展质量专检和验评。

7、乙方在施工中出现重大质量事故，必须及时以书面形

式上报甲方，并编制出处理方案，经甲方及有关单位或部门确

认前方能施行，其责任及费用均由乙方承当。

8、乙方应做好交付工程后保修期内的保修工作。乙方在

接到修理通知之日后3天内到达现场，提供保修效劳，保修效

劳费用已包含在工程款中。如甲方未在约定的期限内派人返

修，甲方将自行或委托别人进展保修效劳，因此发生的所有费

用由乙方承当，该费用也无需乙方审核，甲方有权从保修金中

扣除。在保修效劳过程中，乙方对派往现场效劳的人员的平安

负责。

9、在国家规定的工程合理使用期限内，因乙方的原因造

成人身和财产损害的，乙方承当损害赔偿责任。

六、甲方的主要责任

1、负责编制工程的施工组织设计和施工进度网络方案，

报业主与监理方审批后，组织总体施行。

第36页共60页

2、每月〔周〕向乙方下达月〔周〕施工进度方案，并对

本月所完成的施工进度、质量、平安、文明施工等进展考核。

甲方根据考核情况有权对乙方的分包范围进展调整。调整范围

及内容以书面形式为准。假设乙方不能完成月〔周〕方案，工

程经理有权书面指令对其乙方分包工程范围进展删减或终止分

包合同，乙方人员无条件承受并承当由此给甲方造成的一切损

失；合同对分包工程范围未详细明确时，须签定补充协议，且

相关签证单以甲方工程经理签字为准。

3、根据工程的详细情况，工程经理可按程序发出要求乙

方立即执行的指令，乙方如有异议也应执行。如甲方发出错误

的指令，并给乙方造成经济损失的，那么甲方应给予乙方相应

的补偿，但因乙方违背分包合同引起的损失除外。

4、负责协调业主与监理方的关系，及时解决设计和施工

问题，创造正常施工的良好外部环境。假设因乙方原因需进展

专项协调时，协调费等相关费用由乙方承当。

5、负责组织工程的交工验收、对业主方总结算，审查并

上报一切有关工程及经济资料。

6、负责工程款的及时足额回收，并按协议书的约定及时

足额拨付工法律分析 程款。

甲方(总包方)：

乙方(分包方)：

第37页共60页

工程分包协议书(篇6)

总包单位：

分包单位：

工程工程：

根据总分包双方自由协商，双方签订如下管理协议:

一、质量管理：

1、分包单位应注意现场成品或半成品的保护工作，服从

总承包单位的保护措施及管理方法；未经答应，严禁随意凿

打，假设必须进展，应先提交实在可行的方案或措施送总承包

单位技术负责人同意并报建立单位、监理单位备案前方可施

行。

2、分包单位进场后，假设要在屋面上施工或现场堆码材

料，应与总承包单位办移交手续；假设有损坏，分包单位承当

全部责任。

3、为保证总分包单位及时搞好施工中的配合工作，总包

与分包单位均用书面通知对方配合地点各部位，以明确施工部

位。

4、分包单位施工前应仔细核对外饰施工图与建筑实物的

关系，如有不符，应及时与总承包单位联络。

二、平安管理：

第38页共60页

1、按照谁施工谁负责的原那么，分包单位现场施工人员

对自身平安负责。分包单位应设置专职平安员，催促施工人员

在施工中采取必要的措施，防止平安事故发生，并配合总承包

单位按政府部门有关规定做好平安消费、文明施工管理工作。

分包单位假设在施工中发生的一切平安事故均由分包方自行负

责并承当所有费用。

2、分包单位应每月制定创立平安文明工地方案，组织一

次平安文明施工检查，并把检查结果汇报总承包单位。

3、分包单位进入施工现场人员必须戴好平安帽和工作

卡，制止穿高跟鞋、拖鞋，严禁赤膊、不戴平安帽进入施工现

场；总承包单位对不戴工作卡、不戴平安帽、穿高跟鞋、拖

鞋、赤膊进入施工现场者将作出50元/次的处分，并对违章者

所在单位罚款200~1000元/次。

4、对分包单位进入施工现场后乱接电、使用电炊具、烧

水乌龟的情况，总承包单位将对其处以100~500元/次的罚

款。

5、为搞好平安管理，总包、分包单位质安员应及时沟通

联络由总包单位带头，组成平安检查小组，总包分包单位都有

权对各单位的违章行为予以制止并按总承包单位规定的标准罚

款，杜绝平安事故的发生并防止各单位平安员可能出现的对所

属单位的偏袒行为。

第39页共60页

6、施工现场严禁打架斗殴，假设有违者，总承包单位将

对个人进展200元/次的罚款，并对违者所在有关单位按1000

元/次的罚款进展处分。

7、分包单位进场后应按规定在有关场所挂设满足要求的

灭火器具。

8、分包单位施工中严禁撤除平安防护，假设因施工需要

需经总承包单位签字认可前方可撤除，在分包单位平安员监视

下进展施工，施工完毕后及时恢复并报请总承包单位验收认

可。如有违背者，总承包单位将对违背者处以200元/次的罚

款，并对违背者所在单位处以500元/次的罚款。

9、分包单位在进场前先缴纳5000~10000元平安消费抵押

保证金至监理处，假设分包单位被总承包单位处理罚款，那么

罚款必须在三天内以现金交于总包单位工程部，否那么在平安

消费抵押金中双倍扣除，当平安消费抵押金被全部扣完后分包

单位必须重新缴纳抵押金，否那么总承包单位可对分包单位拉

闸断电并在消费、生活上不予配合。平安消费抵押金在分包工

程全部开工验收后进展结算并一次性退还给分包单位。

三、进度管理：

分包单位进场后，应向总承包单位提交分包工程合同复印

件一份，同时递交施工工程部管理人员及联络方式，以便工作开展，分包单位施工前应将施工进度总方案交给总承包单位，

第40页共60页

月进度方案每月24日、周进度方案每周一上午12点以前交总

承包单位办公室。并根据总包单位施工总进度方案以及调整方

案在方案工期内进展施行。

四、后勤管理：

1、分包单位施工人员进场前2~3天在总承包单位登记注

册，凭身份证复印件并领取出入卡〔出入卡3元/个〕；出入

卡不得转借别人，假设违背者没收出入卡并对违背者所在的分

包单位处以200元/次的罚款。

2、施工现场外围出入口的保卫、治安工作由总承包单位

统一管理，分包单位施工区域应设保卫、治安分管人员，人员

在进场后2天内交总承包单位办公室。

3、进入施工现场的材料、机械设备和电缆电线等材料必

须在总包单位保卫处登记注册，办理进场手续；不准私自带材

料出施工现场，出场材料必需要有总包单位出具的出门条方能

带出施工现场。

4、分包单位应严格施工人员的管理，严禁留宿外来人

员。

5、分包单位住宿严禁在施工现场内，住宿区、办公区和

作业区应严格分开。

五、材料管理：

第41页共60页

1、分包单位进场的材料应在总承包单位指定位置堆码整

齐。

2、总包单位租赁给分包单位需用的钢管、架料、竹跳板

等材料，按市场价增加10%管理费计费。

3、本分包工程不使用的材料严禁进入本施工现场，违者

后果自负；脚手架钢管、扣件、钢筋等材料进出场必须经总承

包单位逐根检尺，清点前方可办理进出场手续，否那么不准退

场。

六、文明施工管理：

1、注意住宿周边的清洁卫生，生活垃圾要入垃圾桶，自

觉清理，保持卫生。

2、对不保护清洁，乱倒垃圾，随地在施工现场小便的施

工现场人员，总承包单位按50~200元/次对分包单位进展处

分。

3、损坏公物、材料、成品，处分50~200元/次并按照原

物回复。

4、分包单位所产生的建筑垃圾、生活垃圾、包装箱及社

会垃圾物等不用的垃圾必须及时〔2天内〕自行运送到施工现

场内总承包单位指定集中堆放点堆放，由总承包单位定期处理

外运，各家分包在其施工期间按每月200元缴纳清洁费到总包

单位。〔每月1日由总包单位自行收取〕。

第42页共60页

5、分包单位进入施工现场，必须按总包单位及业主指定

地点搭设工棚，搭设工棚的同学聚会 材料原那么上自备，假设租赁总包

单位材料应与总单位材料部门支付相关费用；分包单位假设不

按指定的地点搭设工棚罚款100~500元。严禁分包单位擅自用

彩条布、旧竹胶板、跳板搭设工棚。

6、分包单位必须配合总承包单位承受各级文明施工检

查。假设因分包单位的原因造成各级文明施工检查没过关，那

么处以分包单位1000~5000元罚款。

七、消费、生活用水、电管理：

1、消费、生活用水、电费实行预缴制度，先缴费后使

用。各分包单位进场时，先到总包单位财务部门预缴纳水、电

费抵押金共计5000元，在总包单位指定的位置安装施工用水

表及电表；水电费按月统计，并用现金向总承包单位缴纳，直

至工程完工，否那么总承包单位有权拉闸断电。工程开工验收

后一次性退还分包单位水电抵押金〔或此条另协商〕。

2、分包单位施工用电必须在总承包单位一级配电箱上接

出，并配制合格的二级配电箱，里面安装合格的电表进展计

量，在各施工区域时，再用符合标准的分配电箱〔与总承包单

位的配电箱要用标识分开〕接至施工地点。

第43页共60页

3、总承包单位有权对分包单位的日常消费、生活用水电

进展监视，假设分包单位因不平安的消费、生活用水电等造成

对总承包单位发生损失，由分包单位承当直接责任。

4、分包单位的电费以每月抄电表计量，电价暂按供电局

提供的单价计费，线路损耗按各分表进展摊销〔或此条另协

商〕。

5、分包单位进场人员所用的生活、消费水费按每人20元

/月计费，已安装电表的生活用电按电表计费，未安装电表的

分包单位生活用电费按每人20元/月计费。分包单位将人员点

数如实报送总包单位，由总包单位核实人数，假设有瞒报一经

查实，其生活用水、电费收取基数为：［实报人数+10〔瞒

报人数〕］〔20+20〕。或此条另协商。

6、分包单位有义务节约用水，用电，不得浪费能，否那

么总包单位一经发现有类似现象，处以分包单位50元/次罚

款。

7、各分包单位进场前向总包单位按200元/月交纳水电管

理费。

八、资料的管理：

所有分包的工程工程，工程技术资料一律由分包单位指定

专职档案员负责搜集、编制、完善，对数量不多的分包单位的技术资料及时提供给总包单位。对数量较多的分包单位的技术

第44页共60页

资料，待工程完工后，由分包单位组卷装订成册移交总包单位

汇总。分包单位的技术资料完成质量由分包单位负责。

九、其他：

1、分包单位施工用水及现场用电必须装表后开场使用，

假设有未装表就使用，经总承包单位查实扩频 ，一律按偷水、偷电

处理，并对违背单位处以500元/次的罚款。

2、分包单位水电费、管理费于次月1日主动以现金方式

交总包单位财务部门。

3、为便于双方的平安管理工作，各种罚款费用均收取现

金，由各受处分人单位收取后交总承包单位。

4、进场分包单位应遵守总包单位的各项规章制度并服从

总包单位协调管理。

5、涉及工程消费协调急需或必要的、分包单位现场负责

人应按时参加总包单位的消费协调会。分包单位不请假、无故

不参加总包单位涉及分包单位消费协调会者，罚款200元/

次。

6、分包单位假设违背了分包单位管理制度，那么总承包

单位有权进展拉闸断电，并对分包单位进度款不予签字。分包

单位自行负责由此造成的一切损失。

7、未尽事宜，另行协商。

总包单位盖章：

第45页共60页

工程负责人签字：

分包单位盖章：

工程负责人签字：

工程分包协议书(篇7)

安装工程专业水电分包协议书

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，根据中华人民共和国合同法、国家

相关工程建立法律法规之规定，本着公平、公正、平等的原那

么，现就本工程安装专业分包达成如下协议。

一工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：商都路南、农业南路东

3、工程内容：地下二层4.4万平、商业五层〔大概是占

地一半面积的〕、酒店〔32f〕、公寓住宅4栋〔29f〕，总建

筑面积约24万平方米。

二承包方式：

包工、包料、包工期、包平安文明施工、包承包单价

三承包范围

第46页共60页

甲方提供安装设计图纸内的所有内容〔消防专业除外〕，

弱电工程只负责预埋，不负责设备安装。包括酒店、写字楼的

二次装修水电安装工程。

四质量要求

符合国家现行质量验收标准。

第1页共6页

五工期

开工日期：合同签订两个月内。

开工日期：

工期总日历天数：

六平安文明施工

〔1〕乙方应遵守国家及地方政府颁发的有关施工平安、

劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方

编制的本工程的关于平安、环保、现场文明施工方面的有关要

求，(推荐访问***：******.)严格按照平安环保标准组织施

工，做好本工程的平安管理工作。

〔2〕乙方要对施工作业人员进展平安教育培训，未经培

训合格，不得上岗作业；要按照国家法律法规设置专职平安管

理人员，保障施工现场的平安；特殊工种操作人员必须经过专

业培训，获得证件，才能上岗。

第47页共60页

〔3〕乙方在整个施工期间要为其作业人员提供必要的平

安防护、保护用品，为其作业人员办理意外伤害保险，支付保

险费用。因乙方措施不力造成事故发生的，乙方负全部责任并

承当由此产生的一切费用〔甲方概不承当〕。

〔4〕按照〔中华人民共和国职业病防治法〕的规定，乙

方应对本单位参建人员进展职业病预防、检查、治疗和康复工

作，并承当由此发生的相关费用。

〔5〕乙方要搞好文明施工和标准化建立。交工前乙方负

责对已完工程进展保护并及时清理场地。按有关规定妥善处理

因施工产生的废

水、废气、噪声、垃圾等各种影响环境污染的因素，清运

至甲方指定场地，否那么乙方应负责全部责任并承当由此发生

的所有费用。

〔6〕乙方进场施工人员必须承受甲方组织的平安教育，

上报进场教育花名册，乙方应提供承受教育的施工人员身份证

原件审查，留复印件备案。并由乙方受权委托人签认平安教育

人员的花名册等平安教育资料。

〔7〕甲方可以根据国家法律法规、业主、监理需求，要

求乙方合理装备相应的平安保护用品，如达不到国家法律法规规定要求，甲方可以代为乙方购置，费用从乙方结算中扣除，

第48页共60页

但此项并不免乙方根据国家法律法规和业主监理的要求对现场

平安的投入。

七履约保证金

自本协议签订之日起万元打入发包方指定账号。逾期未打

入履约本协议自动无效。履约保证金在施工至主体工程+-0.00

米时全部无息退还。由于乙方原因造成合同无法进展以及由此

造成甲方声誉和经济损失，甲方有权利回绝退还履约保证金；

由于甲方原因造成合同无法进展时，应按同期银行存款利率肆

倍退还乙方履约保证金及利息。

八承包价格

承包价格按河南省建筑工程清单综合单价〔xx〕决算价格

为准，未计价材按____信息价据实调整。上缴公司总造价的%

管理。工程量以建立单位提供图纸及相应签证、变更、技术核

定单的计算总

量为准。税金乙方负担。甲方不提供及指定任何材料。

〔把这一条写的越详细越好，尤其是计价规那么〕。

九工程款的支付及结算方式

1、进度款支付方式：

1〕主体阶段：+-0.00米完成时为第一次付款，以后主体

每完成五层为一次付款节点，主体封顶为最后一次主体阶段付

款。每次付款额为已完工程造价的。

第49页共60页

2。

3〕工程开工验收合格后付至工程结算总价的。

2、结算方式

1〕建筑面积按图纸进展计算。

2〕如因设计变更的因素造成的乙方承包图纸的内容增减

时，根据业主签认的增减工程量进展决算。

3日历天内乙方应将决算书提交甲方，甲方应在30日历

天内审核完成，经甲乙双方签认后10日历天内支付至工程总

造价的%给乙方。工程保修期为保修期满后日历天内将剩余款

项支付给乙方。

十甲乙双方责任

1、甲方责任

1-1套。

1-2按双方约定的付款方式及时支付工程款。

1-3提供水、电至施工楼层。

1-4承当非乙方原因引起的返工所产生的费用，并在下次

付款时全部支付。

2、乙方责任

2-1乙方严格遵守国家有关工程建立方面的法律法规。

2-2乙方负责本协议范围内的现场平安文明施工。对所承

包的工程平安负全部责任。

第50页共60页

2-3承当因乙方原因引起的返工及产生的费用，并承当水

电费。2-4

2-5乙方提供的材料、器材质量应合格，并出具相关的合

格证明，应符合图纸设计要求。

2-6因乙方引起的总工期拖延，执行甲方和业主签订的主

合同有关要求。

2-7服从甲方管理。

十一争议及解决方法

1、双方协商解决。

2、向工程所在地人民法院提起诉讼。

十二合同解除

1、遇自然灾害、战争等不人力无法抗拒的事情导致本合

同无法履行。

2、不服从甲方管理或给甲方造成严重声誉影响，甲方有

权单方面终止合同。

3、甲方不按时支付工程款给乙方造成损失或导致施工无

法进展的，乙方有权单方终止合同。

4、工程开工，约定款项全部支付完毕，本合同自动终

止。

十三其他事宜

第51页共60页

1、本协议未尽事宜双方协商解决，所签订补充协议与本

协议具有同等法律效力。

2、本协议一式力。

3、本协议自签订之日起生效。

甲方：乙方：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

法人代表〔或受权代理人〕：法人代表〔或受权代理

人〕：：：

年月日年月日

工程分包协议书范文

工程分包协议书

发包方：〔以下简称甲方〕

承包方：〔以下简称乙方〕

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑

法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和老实

信誉的原那么并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程

施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

第52页共60页

三、承包范围：

四、工期：开工日期：年月日

开工日期：年月日工期：天

五、合同价款：本工程采用〔〕方式计价，每吨〔〕元/

吨。

合同总价款为

六、质量要求：

本工程质量到达标准，如达不到本标准，应按甲方要求进

展返工自理，并承当由此发生的一切费用。

七、双方责任：

1、甲方责任：

⑴负责技术交底工作，对施工现场进展质量检查。

⑵负责向乙方提供施工图一式〔〕份。

⑶及时供给合同规定的材料。

⑷及时办理工程结算。

2、乙方责任：

⑴严格按施工标准要求及国家质量标准施工。

⑵必须按图纸施工。

⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。

⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。

八、材料供给：

第53页共60页

1、主材由〔〕方负责提供。

2、辅材由〔〕方负责提供。

九、材料消耗：

工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之〔〕计

算，废料归〔〕方。

十、施工与验收：

1、乙方按图纸及施工标准严格施工，随时承受甲方代表

及委派人员有关部门检查、检验。

2、工程完工时组织相关部门验收。

十一、结算方式：

签订合同，甲方即向乙方交付〔〕元预付款，工程进展过

半时甲方支付〔〕元，工程完工，甲方支付〔〕元工程款。

十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一

天，赔付方工程总价款〔〕%的损失费。

十三、其它：

1、本协议一式〔〕份，正本〔〕份，副本〔〕份。

2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

3、本协议完成后自行终止。

十四、补充条款：

甲方：乙方：

法定代表或法人委托：法定代表或法人委托：

第54页共60页

委托人：施工代表：

：：

日期：日期：

有关工程分包协议书样本

有关工程分包协议书样本

发包方：〔以下简称甲方〕

承包方：〔以下简称乙方〕

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑

法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和老实

信誉的原那么并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程

施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

四、工期：开工日期：年月日

开工日期：年月日工期：天

五、合同价款：本工程采用〔〕方式计价，每吨〔〕元

/吨。

合同总价款为

六、质量要求：

第55页共60页

本工程质量到达标准，如达不到本标准，应按甲方要求进

展返工自理，并承当由此发生的一切费用。

七、双方责任：

1、甲方责任：

⑴负责技术交底工作，对施工现场进展质量检查。

⑵负责向乙方提供施工图一式〔〕份。

⑶及时供给合同规定的材料。

⑷及时办理工程结算。

2、乙方责任：

⑴严格按施工标准要求及国家质量标准施工。

⑵必须按图纸施工。

⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。

⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。

八、材料供给：

1、主材由〔〕方负责提供。

2、辅材由〔〕方负责提供。

九、材料消耗：

工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之〔〕计

算，废料归〔〕方。

十、施工与验收：

第56页共60页

1、乙方按图纸及施工标准严格施工，随时承受甲方代表

及委派人员有关部门检查、检验。

2、工程完工时组织相关部门验收。

十一、结算方式：

签订合同，甲方即向乙方交付〔〕元预付款，工程进展

过半时甲方支付〔〕元，工程完工，甲方支付〔〕元工程

款。

十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一

天，赔付方工程总价款〔〕%的损失费。

十三、其它：

1、本协议一式〔〕份，正本〔〕份，副本〔〕份。

2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

3、本协议完成后自行终止。

十四、补充条款：

甲方：乙方：

法定代表或法人委托：法定代表或法人委托：

委托人：施工代表：

：：

日期：日期：

专业工程分包协议书范本推荐

甲方：________________

第57页共60页

乙方：________________

甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原那么，经友好协

商，就相关合作事宜，达成如下，双方共同遵守：

第一条：分包工程范围

甲方将_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程_所

属工程工程施工承包乙方。

乙方负责完成_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工

程_所有工程施工。

第二条：分包期限

分包期限自甲乙双方协议签订即日起至工程开工止。

第三条：付款及结算方式

1、工程进度款：工程进度到达60%以上，以施工总合同

价款的30%拨付工程进度款。

2、结算方式：甲方以油田公司最终审定工程结算后，按

工程定额直接费中人工费总造价乘以1.55%结算。

第四条、施工质量及开工验收

1、保证施工质量到达相应的质量验收标准，到达合格等

级

2、本工程质保期为贰年。

3、甲方按照最终审定结算金额的直接费中人工费的50%

预留质量保证金，质量保证期满后，一次性付清给乙方。

第58页共60页

第五条：甲乙双方的权利和义务

〔一〕甲方的权利和义务

1、负责提供本项工程所需的材料及大型机械设备。

2、双方签署合同之日起，甲方将其所属工程委托乙方。

3、负责协调本项工程中发生相关的一切事宜。

4、甲方应按约定如期向乙方支付施工费用，愈期3天无

故不支付，那么按每天5％的标准向乙方支付滞纳金。

〔二〕乙方的权利和义务

1、乙方管理及工作人员在施工期间，应遵守国家的法律

法规，自觉遵守甲方的规章制度，配合甲方管理人员的安

排。

2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关

作业。

3、甲方有权根据乙方施工内容及质量提出合理建议，乙

方需积极与甲方进展协商，并根据协商结果作相应调整。

4、乙方应负责施工期间的所有材料的看护及设备保管维

护。

5、乙方负责承当因该工程施工期间发生的所有平安事

故，及一切后果。

6、乙方负责处理工程质保期期间发生施工质量问题。

第六条：违约责任

第59页共60页

1、乙方未能按施工合同规定时间如期完成工程施工，那

么均属违约，应给予甲方经济赔偿，赔偿金额按合同法有关

规定执行。

2、假设甲方未可以按期付款，那么按合同法规定给乙方

5％滞纳金。

3、本协议委托内容确定以及费用总额、中止、解除和提

早终止需双方书面确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对

方。

第七条：其它

1、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。均具有同等法

律效力。

2、本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签定补充

协议。

3、本协议自签定之日起生效。

甲方：乙方：

身份号码：身份号码：

本合同于____年____月____日签订于____

第60页共60页