出卖人:_________________(以下简称甲方),
买受人:______________(以下简称乙方),
兹为_______货物欠款买卖,经双方缔结合同如下:
第一条甲方愿将_______货_______件卖与乙方,约定_______年_______月_______日交付清楚。
第二条货价议定每件人民币______________元整(或依照交货日交货地的市价为标准)。
第三条乙方应自交货日起算_______日内支付货价与甲方清楚,不得有拖延短欠等情形。
第四条甲方如届交货期不能交货,或仅能交付一部分时,于_______日前通知乙方延缓日期,乙方不允者可解除买卖合同,但须接到通知日起算_______日内答复逾期即视为承认延期。
第五条甲方如届期不交货又未经依前条约定通知乙方时,乙方可限相当日期催交货,倘逾期仍不交时,乙方可解除合同。
第六条如因天灾地变,或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或一部分货品未能交清的,可以延缓至不能交货原因消除后___日内交付。
第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。
第八条乙方逾交款日期不为交款的,甲方可以定相当期限催告交款,并请求自约定交款日期起算至交款日止,按每百元日折计算迟延利息。
第九条甲方所交付的货品,如有不合规格或品质恶劣或数量短少时,甲方应负补充或交换或减少价金的义务。
第十条乙方发现货晶有瑕疵时,应即通知甲方并限期请求甲方履行前条的义务,倘甲方不履行义务时,乙方除可解除合同外并可请求损害赔偿,甲方无异议。
第十一条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决:
(一)提交______________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十二条其他约定事项:____________________________
本合一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
定制货物买卖合同范本 第二篇卖方(甲方):________________
买方(乙方):________________
依据《_民法典》及相关法律法规的规定,经甲、乙双方协商一致,签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条产品名称、产地、数量、单价、金额:产品名称中晚稻(两优)金额合计(人民币大写________________)
第二条质量标准、及质量、重量的检验方法:
1、质量标准:以甲方稻谷存放仓库内存实物为准,乙方验货认可,对货物质量无异议。
2、重量检验方法:以货物入库计量衡器计量为准,货物入库时乙方已经确认数量,并对数量不持异议。
第三条交货地点、方式、期限:
1、交货地点:甲方稻谷所在仓库(公司号库)。存放在乙方仓库内,货物所有权为甲方所有,未经甲方同意乙方不得对甲方货物做任何形式的变动,乙方支付货款后(预付款除外),甲方按照乙方支付货款数量开具对等价值货物的出库单,乙方按照开具的出库单数量转移该部分货物的所有权。
2、交货方式:仓库交货,甲方不承担交货过程所产生的费用。
3、提货期限:________年________月________日至________年________月________日。按照乙方支付货款金额,甲方分批次安排出库。
第四条包装:散装。
第五条损耗及计算方法:甲方不承担损耗。
第六条货款支付及票据结算:
1、先款后货。乙方在本合同签订后2日内支付预付款________万元,在乙方无违约的前提下,预付款充抵最后一笔货款。在年月日前支付总货款的50%,在月日前支付总货款的80%,在月日前支付总货款的100%。
2、甲方在收到乙方全部货款且双方签订书面结算协议后向乙方开具相应的全额增值税发票。
第七条合同的变更和补充:本合同未尽事宜,双方共同协商一致签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。补充协议条款与本合同条款不一致的以补充协议为准,未变更合同条款继续有效。
第八条不可抗力:因不可抗力不能履行本合同,应在该不可抗力事件发生后7日内通知另一方,并提供不能履行或延期或部分履行的书面证明。如不可抗力事件持续超过15日,甲乙双方应对本合同的履行或解除进行协商。如60日内甲乙双方不能达成协议,则任何一方均有权解除合同。产地数量(吨)单价(________元/吨)金额
第九条违约责任:
1、乙方不按期支付预付款和货款的,应按同期银行贷款利率(一年期)的倍计算向甲方支付利息。乙方逾期支付预付款或货款达10日的,甲方有权解除合同并自行处理货物,乙方已交付的全部预付款及货款不予退还,甲方另有权要求乙方赔偿因此遭受的全部损失。
2、乙方未按照甲方指示擅自出库及侵犯甲方的货物所有权,视同乙方为欺诈行为,甲方有权要求乙方承担双倍赔偿。
3、在________月________日至________月________日前支付货款销售价格在基础聚格上另行增加________元/吨,________月________日至________月________日支付货款在基础聚格上另行增加________元/吨。
第十条争议的解决:凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权提起诉讼,并由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。
第十一条合同生效:本合同经甲乙双方签字并盖章后生效,合同正本一式两份,双方各执一份。若以传真件签署,自甲乙双方签字并盖章后传真件有效,乙方有义务将签字盖章后的合同正本在传真签署后五个工作日内邮寄给甲方。
第十二条下列附件是本合同不可分割的部分,与其他条款一起构成本合同的整体:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
定制货物买卖合同范本 第三篇甲方:_______________
乙方:_______________
根据《_民法典》之规定就货事宜,经甲乙双方充分协商,签订本合同,以资双方信守执行。
一、甲方计划_______年_______月向乙方订货总值为人民币______________元 。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价等由甲方负责制定。
二、产品包装规格及费用
三、验收方法 烂片、是否带钉
四、货款及费用等付款及结算方法
五、交货规定
1、交货方式:_______________
2、交货地点:_______________
3、交货日期:_______________
4、运输费:_______________
六、经济责任
(一)乙方的责任
1、产品品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者, 按质论价、不能利用的,乙方应负责保退、保换。 由于上述原因致延误交货时间, 每逾期十日, 乙方应按逾期交货部分货款总值的 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 %的罚金。
(二)甲方的责任
1、甲方如中途变更产品、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)。
2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付退货的,甲方仍须按合同规定收货。
3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料时,除乙方得将交货日期顺延外,每延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值 %的罚金。如果甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
4、属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方延期提货部分货款总额 %的罚金。
5、甲方未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额_______%付给乙方延期罚金。
6、乙方送货或代运的产品,如果甲方拒绝卸货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
7、产品价格如需调整,必须经双方协商,经双方同意后方能变更。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的_____%作为罚金付给甲方。
8、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方需向对方充分注销合同部分总额_______%的补偿金。
9、如因生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前 天与甲方协商。
10、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收获,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
11、甲、乙任何一方如因不可抗力的原因,不履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免于承担违约责任。
12、本合同在执行中如争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下_______项处理:
(1)申请仲裁机构仲裁;
(2)向人民法院起诉。
13、本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
14、本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内。
15、报双方主管部门各一份。
16、本合同有效期自_______年_______日起至_______月_______日止。
甲方(公章):__________________乙方(公章):__________________
法定代表人(签字):____________法定代表人(签字):___________
_________年____月____日_________年____月____日
定制货物买卖合同范本 第四篇卖方:(以下简称甲方)
买方: (以下简称乙方)
一、本合同是依照《_合同法》订立的,经双方签字盖章后,即发生法律效力,双方必须严格履行。
产品名称、型号、数量、单价:
二、质量要求、技术标准按:按 “冷定型瓦楞机”标准验收,异议期为一个月。专用工具一套。瓦楞纸版生产线速度为60--80米(每分钟),双芯瓦楞纸版为40—80米(每分钟)。 供方负责把五层瓦楞纸版生产线与三层纸版复合机连线生产可以在三层纸版复合机上复合彩色面纸后做双芯瓦楞纸版(五层纸)。具体事项等需方五层瓦楞纸版生产线设备安装完后商议。 《技术协议》:
三、供方对产品质量赫服务的条件和期限:
1、免费安装调试,免费培训人员,自货到需方起——日内保修,终生服务。
2、保修期内人为破坏、意外事故和保修期后需方承担维修材料费、服务人员往返交通费和当地食宿费;
3、耗材,易损件不属保修范围。
四、交货时间地点:
1、合同签订需方支付定金后,供方在---天内将设备准备好。
2、需方支付发货款后将供方在 内将设备发到需方。
五、运输方式和费用承担:----运输,费用由----承担。
六、包装标准和包装物供应:由----提供包装标准,包装物不回收。
七、结算方式及期限:
1、合同自签订之一起----日内需方向供方支付合同金额----作为定金;
2、发货前需方向供方支付合同总额的----的发货款;
3、货款以现金支付(需方电汇或票汇汇款入到供方银行帐户),货款未付清之前设备所有权属于供方;未经供方同意,需方将货款以现金或其他方式交付给其他人员,甲方不予认可。
4、需方全额付款后提供发票;
八、验收标准和方法:
1、乙方收到货物后,按合同第二条进行检验,按照发货单检验后验收,需方授权人验收签字确认;并出具加盖乙方公章的收货确认书(传真或邮寄)回供方,详细所列货物品名及规格。
2、运转验收:安装调试完,试生产----天后,供需双方按第二条标准验收,双方授权人签字确认;
3、试生产----后,因需方原因没有组织验收,则视设备已通过验收。
九、违约责任:按合同法处理;
十、解决合同纠纷方式:供需双方协商解决,协商不成在---所在地人民法院起诉。
十一、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,传真有效,具有同等法律效力。
十二、未尽事宜双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同样的法律效力。
十三、其他约定事项:
1、 需方提供供方安装调试人员在需方当地的交通和食宿。
2、 需方允许供方客户参观设备,对供方设备价格、技术资料对外保密。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
定制货物买卖合同范本 第五篇合同编号:___________签订地址:______________________
甲方(全称):
乙方(全称):
根据《_合同法》及有关规定,经双方友好协商,达成一致意见,签订本合同。
一、甲方委托乙方制作服装系列产品,具体规格型号、数量、单价及价格详见附后清单。
二、产品质量标准、特殊工艺要求及费用负担:。
三、交货时间及方法:乙方收到甲方预付款个工作日内交货,送达方式另行协商确定,交货时由甲方确认,并在乙方的送货单上签字。
四、验收标准及期限:甲方自收货日内按样衣标准进行验收。如有质量问题,应在此间提出,逾期由甲方自行承担。
五、包装要求及费用负担:
六、交(提)货方式地点:
七、交付定金预付款数额及时间:
八、结算方式及期限:甲方自收货日内以现金或者转帐的方式付清货款。
九、服务承诺:
1、产品交付使用一月内,如因乙方原因出现的产品质量问题,乙方负责调换、修改,费用由乙方负担。
2、本次批量生产之后,如甲方提出增补制作要求,在布料规格质量及价格与本次产品相同的基础上,乙方依样衣标准制作,经双方协商另签订合同。
十、违约责任:
1、乙方加工生产以甲方确认的样衣为准,中途如因甲方原因提出更换布料及款式、色彩等,由此产生
的责任及费用由甲方承担并相应延长交货日期。甲方未按约定支付预付款,乙方可以不予制作并相应延长交货期限,直至甲方交付预付款后,按合同相应要求开始制作;甲方未按约定时间交付货款,甲方应按欠交货款的5%/月利率向乙方交纳违约金。
2、中途如因乙方原因提出的需要更换布料及款式、色彩等需征得甲方同意,否则由此产生的的责任及费用由乙方承担,如需延长交货日期,由双方另行协商。
十一、由于不可抗力灾害和确非一方本身的原因而不能履行合同时,可以免除违约责任。
十二、其他未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十三、本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字之日生效。交易完毕(含付清货款)本合同自行作废。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
联系地址:联系地址:
定制货物买卖合同范本 第六篇甲方(卖方):_________
地址:_________
法定代表人:_________
邮编:_________
乙方(买方):_________
地址:_________
法定代表人:_________
邮编:_________
甲、乙双方经友好协商,同意签订本合同,并就如下条款达成一致:
1.商品名称:_________
2.品质/规格:_________
3.单位:_________
4.数量:_________
5.总额:_________
6.产地:_________
7.装运
装运时间:_________
装运地:_________
最终目的地:_________
货运单位:_________
8.支付条款
选择:_________(①银行汇款②邮局汇款)
定制货物买卖合同范本 第七篇甲方(买方): 乙方(卖方):
1、甲乙双方根据《_合同法》,在平等互利、协商一致的基础上,买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备):
产品型号
产品名称
订货数量
总金额
2. 设备的交付期 乙方在合同生效的____天内向甲方交付上述设备,逾期将按照第7条规定执行。
3. 设备运输、安装和验收
乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用,装卸费由____乙方___承担。
甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在______天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。
设备到货后,乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。
甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收,验收合格后,双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
4.付款方式
甲方在合同生效后_____内先以____方式预付货款_____%计_______;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款的______%计_______,在 两个月后、三个月内 付清。
5.伴随服务
乙方应提供设备的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等,这些文件应随同设备一起发运至甲方。
乙方还应免费提供下列服务:
设备的现场安装和调试
提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料
乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导,在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。
6.质量保证及售后服务
乙方应保证所供设备是在 __________(年月)后生产的全新的、未使用过的,并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应按本合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。
乙方应提供保修期_______月,保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算,保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上,如达不到此要求,即相应延长保修期。
报修响应时间_______小时,到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。
保修期满后,人工费为单次故障不高于______元,年度定期预防性维护保养次数,不少于_______次。
乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务,储备足够的零配件备库,保修期满后,以__________的优惠价供应维修零配件,消耗品的供应应由双方另设协议决定。
7.索赔条款
如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定,买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救:
同意买方退货,并将全额货款偿还买方,并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。
按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失,将货物贬值。
调换有瑕疵的货物,换货必须全新并符合本合同规定的规格,质量和性能,卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。
如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法,延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五()计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按7天计算,不足7 天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权终止合同。
乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。
8.争端的解决
双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均应向合同签订地法院起诉。
9.合同生效
本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。
本合同一式____份,以中文书就,甲方执叁份、乙方执壹份,具有相同的法律效应。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
日期:__________ 日期:________
定制货物买卖合同范本 第八篇甲方:____(以下简称甲方)
乙方:____(以下简称乙方)
第一条标的数量价款及交货时间
1、单梁起重机____吨,跨度为____米____台____万元含税
2、单梁起重机____吨,跨度为____米____台____万元含税____吨____米电动葫芦____台为飞马公司生产,____万元含税。
4、运输费____台为____万元
5、安装费____台为____万元
6、验收费____台为____万元
7、安全滑线____米为____万元
8、弯钩及夹板____万元
合计标的总价为____万,大写贰拾壹万圆整交货时间
第二条技术要求
1、质量标准国标
2、钢丝绳采用贵州生产的,滑线为焦作产电线郑州产
第三条验收要求
安装结束后由当地检验部门按国家标准进行检验,并取得相关证件。
第四条标的所有权
自货到时起转移,但甲方未履行支付价款义务标的所有物属于乙方所有。
第五条付款
预付款为万元,货到款为万元,验收款为万元,质保金为万元。
第六条本合同解除的条件,友好协商
第七条违约责任按合同法
第八条本合同自双方签字之日起生效
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
定制货物买卖合同范本 第九篇甲方:________________
地址:________________
电报:________________
电传:________________
乙方:_______________
_地址:________________
电报:________________
电传:________________
甲乙双方经过协商,就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜,达成如下一致:
一、买卖标的和数量
甲方将下列货物卖与乙方:
名称:____________________________________
规格或型号:________________________
品牌:____________________________________
生产商:__________________________________
数量:____________________________________
二、单价和货款总额
双方约定的价格条款是:____________________________________。
本合同总价款为人民币____________万元
三、交货时间和交货数量
交货时间为________年____月____日;
每批次交货数量的限制是:____________________________________
四、交货地点、运输方式和运输费用的承担
双方确定的交货地点为____________________________________;
运输方式为:
运费由乙方承担,但是已经合并计算入本合同的货物单价中
五、质量标准和验收条款
双方约定的质量标准是:____________________________________
封样的方式和保存:____________________________________
乙方在甲方货物到达交货地点的当天应当及时组织人员进行验收,验收合格后予以签收货物。不合格货物乙方有权拒绝接收。
六、包装和标签
双方确定的包装材料和方式是:____________________________________
货物标签商定为:____________________________________
七、损失风险
货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担,其后的损失风险由乙方承担。
八、货物所有权
在乙方如数、及时地支付完毕本合同约定的货款前,甲方拥有对出卖货物的所有权,乙方有义务保证不因乙方的原因而导致甲方的上述权利受到限制或者剥夺。
九、货款结算和支付
结算和支付期限为:________年____月____日
支付方式为:____________________________________
十、知识产权
甲方保证对所出卖的货物拥有合法、完整的知识产权,否则因此而造成乙方损失的,甲方予以充分赔偿。
十一、保密条款
有关本合同的协商、签订和本合同的所有内容,以及为履行本合同而知悉的对方的商业秘密,包括但不限于产品型号、规格、工艺、技术资料、双方客户、文件、图纸、价格等,双方都负有保密义务。非经对方或者法定权利机构的许可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用许可或者进行其他任何形式的泄露和使用。
十二、合同的变更、解除和终止
双方协商一致并达成新的条款时,可以变更本合同;
任何一方违约,对方在追究违约方的违约责任的同时,有权决定是否解除本合同;
在本合同约定的有效期限届满、合同履行完毕或者双方一致同意终止时,本合同得以终止
十三、违约责任
交货迟延的违约责任:__________________________________________________
验收迟延的违约责任:甲方交货日期得以顺延并由乙方承担损失风险,同时按日支付违约金________________元;
货款支付迟延的违约责任:________________________________________
交货不合格时的违约责任:________________________________________
违反保密条款的违约责任:支付违约金__________万元,但是如果违约方因违约而获得的利益或者守约方遭受的损失大于__________万元时,上述款项应当如数赔偿给守约方。
十四、合同的生效
本合同经双方签章后生效。
十五、争议的解决
因履行本合同发生争议的,双方协商解决,协商不成时,提交原告住所地的人民法院裁决。
十六、合同文本
本合同一式二份,双方各执一份。
十七、文书和意见的送达地址
双方明确本合同注明的联络方式是合适的,任何因履行本合同的所需的与对方的联系和文书都以上述方式进行,除非经对方的书面确认才得以变更。
甲方(签章):______________________________
乙方(签章):__________________________
法定代表人:________________________________
法定代表人:____________________________
代理人:(签字)__________________________
代理人:(签字)____________________
______________年________月________日
______________年________月________日
定制货物买卖合同范本 第十篇合同编号:______________
甲方(经销商):________________
乙方(订购方):________________
根据《_合同法》的有关规定,经双方协商一致达成协议如下:
第一条:甲方设计人员上门测量尺寸前,乙方需付定金___________元,此款可抵充货款。
第二条:甲方在测量尺寸后_______天内提供设计图(如需出具效果图的,由双方协商)。乙方根据甲方出具的设计图纸完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)后,通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最后的设计图。
第三条:图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改,必须征得另一方的同意并经双方签字确认,按实际情况增减费用,安装时间相应顺延。
第四条:付款方式
甲乙双方签字确认后,可选择下列第________种方式付款:
(1)乙方于_____年____月_____日付清全部货款,计人民币_______元,最后根据尺寸(见附件:材料结算清单)具实结算。
(2)乙方与_____年___月___日向甲方预付款的____%,计人民币___元;待甲方送货上门,乙方验收货物后,向甲方支付货款的____%,计人民币____元;最后安装完工后,乙方按照双方签字确认的设计图进行验收,验收合格后,即付清货款的____%余额,计人民币_____元(根据尺寸见附件:材料结算清单具实结算)。
(3)其他方式:_______________________
第五条:交货期限
甲方应于_____年____月____日前交货,甲方送货安装必须提前____天通知乙方。
第六条:送货、安装及质量保证
甲方承担________________(地区)的运输费用、搬运费用,但乙方所属物业管理部门收费由乙方承担。甲方保证所提供的产品质量1年内包修,终生维护(收取材料费)。
第七条:双方责任
(一)甲方责任
1、乙方支付定金后,甲方没有在约定时间内提供设计图,甲方应向乙方双倍退还定金。
2、甲方应严格根据双方确定的设计图进行加工制造,如因甲方原因导致成品与合同约定不符的,责任由甲方承担。承担方式:___________________。
3、甲方延迟交货的,每延期一天,应按货款总值的_______%向乙方支付逾期交货的违约金_______元。
(二)乙方责任
1、乙方应该自行规范完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)
2、如甲方提交设计图后,则不予退还定金。
3、乙方付款后,甲方即开始生产,如乙方提出退货要求,则所付款不退,作为原材料的损耗。
4、乙方逾期付款,每延期一天应按货款总额的_________%承担违约金。
第八条:甲、乙双方如确因不可抗力的原因,不能履行或需延期履行本合同的,应及时通知对方,并说明不能履行或需延期履行的原因。
第九条:本合同在执行中如发生争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,可按下列第_______种方式解决:
1、提交______仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十条:本合同在执行期间,如有未尽事宜,由双方协商,另订附则于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十一条:本合同一式_____份,由甲、乙双方各执一份,副本_____份。
负责人:________________(盖章) 负责人:______________(盖章)
地 址:______________________ 地 址:______________________
电 话:______________________ 电 话:______________________
签定地点:____________________ 签订时间:__________________
定制货物买卖合同范本 第十一篇甲方:
乙方:
根据《_合同法》之规定就货事宜,经甲乙双方充分协商,签订本合同,以资双方信守执行。
一、甲方计划20xx年5月向乙方订货总值为人民币 73 万元 。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价等由甲方负责制定。 二、产品包装规格及费用
三、验收方法 烂片、是否带钉
四、货款及费用等付款及结算方法
五、交货规定
1、交货方式:
2、交货地点:
3、交货日期:
4、运输费:
六、经济责任
(一)乙方的责任
1、产品品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者, 按质论价、不能利用的,乙方应负责保退、保换。 由于上述原因致延误交货时间, 每逾期十日, 乙方应按逾期交货部分货款总值的 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 %的罚金。
(二)甲方的责任
1、甲方如中途变更产品、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)。
2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付退货的,甲方仍须按合同规定收货。
3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料时,除乙方得将交货日期顺延外,每延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值 %的罚金。如果甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
4、属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方延期提货部分货款总额 %的罚金。
5、甲方未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额 %付给乙方延期罚金。
6、乙方送货或代运的产品,如果甲方拒绝卸货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
7、产品价格如需调整,必须经双方协商,经双方同意后方能变更。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的 %作为罚金付给甲方。
8、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方需向对方充分注销合同部分总额 %的补偿金。
9、如因生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前 天与甲方协商。
10、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收获,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
11、甲、乙任何一方如因不可抗力的原因,不履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免于承担违约责任。
12、本合同在执行中如争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下( )项处理:(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。
13、本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
14、本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内。
15、报双方主管部门各一份。
16、本合同有效期自年 日起至 月30日止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
定制货物买卖合同范本 第十二篇____年__月__日[填写签约时间]
______________[填写签约地点]
(注:如合同内容少,可不附此页。)
(注:在本合同文本中,标有“★”的为必须具备且不能擅自更改或删除的语句,如果确需更改或删除,应请示本单位法律部门同意后方可更改或删除;标有“”的为法律规定条款或合同通常必备条款;标有“”的为合同各方协商确定的条款;标有“”的为合同选择性条款。
斜体文字仅供在签订合同时作为提示之用,最终版本的合同文本应当将斜体文字删除。
本合同是通用格式文本,在具体合同签署前必须经本单位法律部门审核,以审核后文本为准。)
甲方:____________(注:须填写营业执照登记的单位全称)
注册地址:____________(注:以营业执照为准)
邮编:____________
通讯地址:____________注:以实际办公地址为准)
邮编:____________
法定代表人:____________
职务:____________
乙方:____________(注:须填写营业执照登记的单位全称)
注册地址:____________(注:以营业执照为准)
邮编:____________
通讯地址:____________(注:以实际办公地址为准)
邮编:____________
法定代表人:____________
职务:____________
[填写甲方全称](以下简称“甲方”)和[填写乙方全称](以下简称“乙方”)双方本着平等互利、友好协商的原则,依据《_合同法》等法律法规的规定,就_______________事宜达成以下合同,以共同遵守:
第一条名称、品种、规格和质量★
1、名称:____________
2、品种:____________
3、规格:____________(应注明产品的牌号或商标)。
4、质量,按下列第项执行:
(1)按照标准执行(须注明按国家标准或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。
(2)按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式,附件略)。
(3)按双方商定要求执行,具体为:____________(应具体约定产品质量要求)。
第二条数量和计量单位、计量方法★
1、数量:____________。
2、计量单位和方法:____________。
3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:卖方代办运输的,运输途中允许有()%的自然增(减)量,交货数量允许有()%的正负尾差,结算时以实际交货数量为准。
第三条包装方式和包装品的处理
1、产品包装应符合现行包装标准规定执行并具备良好的防潮抗震能力,以保证商品的存放和运输安全为前提,以符合运输规定要求。
2、因乙方原因,由于包装不当而引起的产品损伤或由于防护措施不善而引起产品锈蚀,乙方应赔偿由此而造成的全部损失费用。
3、包装完整,原件数量短少或规格品种不符,经甲方查询乙方应给予解决。
4、包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准,自行约定包装标准应具体可行,包装材料由谁供应,包装费用由谁负担)。
第四条交货方式
1、交货时间:____________。
2、交货地点:____________。
3、运输方式:____________(注明由谁负责代办运输)。
4、保险:____________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
5、与买卖相关的单证的转移:____________。
第五条验收
1、验收时间:____________;
2、验收方法:____________(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法和比例);
3、验收标准:____________;
4、由谁负责验收和试验:____________;
5、验收如发生争议,由检验机构按检验标准和方法,对产品进行检验。
第六条价格与货款支付★
1、单价:____________;总价:____________(明确币种及大写)。
2、货款支付:
货款的支付时间:____________;
货款的支付方式:____________;
运杂费和其它费用的支付时间及方式:。
3、预付货款:(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
第七条提出异议的时间和方法
1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥善保管货物的同时,自收到货物后日内向乙方提出书面异议;在异议期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起日内未通知乙方的,视为货物符合约定。
2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3、乙方在接到甲方书面异议后,应在日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条声明及保证
甲方:
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第九条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为[]年。一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十条甲方违约责任★
(1)甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的____________%违约金。
(2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之计算,向乙方支付违约金;如日内仍不能提供的,按中途退货处理。
(3)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
(4)甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之计算,向乙方支付逾期付款的违约金。
(5)甲方违反合同规定拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。
(6)甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。
(7)其它约定:____________。
第十一条乙方的违约责任★
(1)乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款%的违约金。
(2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价;甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
(3)乙方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。
(4)乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
(5)乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。
(6)货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
(7)乙方提前交货的,甲方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要货物的,乙方应按数补交,并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的,应在接到乙方通知后日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。
(8)其它:____________。
第十二条不可抗力
1、不可抗力的定义
“不可抗力”指超出本合同双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本合同一方部分或完全不能履行本合同的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为、法律规定或其适用的变化,或者其它任何无法预见、无法避免或者无法控制的客观情况。(注:双方可以增加列举)
2、不可抗力的后果
(1)如果发生不可抗力事件,一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间内自动中止,并且其履行期限应自动延长,延长期间为中止的期间,该方无须为此遭受惩罚或承担责任。
(2)受不可抗力影响的一方应于不可抗力事件发生后及时书面通知另一方,并且在不可抗力事件发生后日内向另一方提供政府部门或公证部门出具的不可抗力发生以及持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方还应尽一切合理努力使损失降低至最低限度。
(3)发生不可抗力时,双方应立即进行磋商,寻求公正解决方案,并且要尽一切合理努力使损失降低至最低限度。
第十三条通知
1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的`方式。
2、各方通讯地址如下:____________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
本合同应受_法律管辖并根据其作出解释。(若有涉外因素不得擅自删除本条款。)
(在以下两种方式中择一使用。)
1、仲裁方式:因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。如果协商无法解决,任何一方均可将争议提交[填写仲裁委员会名称]按照申请仲裁时该委员会现行有效的仲裁规则在[填写仲裁地](选贸仲时可约定仲裁的地点)仲裁解决,其仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。
(注:可选的仲裁机构主要有下列几类:一是中国国际经济贸易仲裁委员会,该会有北京总会、华南分会和上海分会。具体仲裁地点可选择总分会所在地,也可根据需要或自身的法律环境和资源,选择合适己方的地点仲裁,贸仲认可异地仲裁;二是在省、自治区人民政府所在地的市、直辖市及部分设区的市设立的仲裁委员会;三是其它国际商事仲裁机构,如国际商会仲裁院、瑞典斯德哥尔摩仲裁院、香港国际仲裁中心等)
2、诉讼方式:因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。如果协商无法解决,则任何一方有权依法向[]人民法院(或[]铁路法院)起诉。
(1)各地铁路法院受理范围有所差别,但铁路法院对我公司最有利;
(2)根据我国《民事诉讼法》第25条“合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法关于级别管辖和专属管辖的规定。”](注:当事人在选择争议解决方式时,应选择比较了解、熟悉,能依法、客观、公正处理纠纷的机构。特别是可以选择与合同有关的铁路法院进行争议处理。仲裁和诉讼只能选择其一,如二者都选,将导致仲裁条款无效。对于仲裁机构的名称应准确,否则可能会出现不同的理解,可能会导致仲裁条款无效。)
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十七条其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。注:合同期限表述方式任选其一:
(1)至____________年____________月____________日终止;
(2)在本合同双方权利义务履行完毕时终止;
(3)至固定期限日/后终止。
2、未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同的任何补充或修订需经双方以书面形式签署为有效。书面补充协议构成本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式份,甲、乙双方各执份,具有同等法律效力。
4、签约地点:____________[建议填写我方签约主体所在地]
(注:根据《民事诉讼法》第25条“合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法关于级别管辖和专属管辖的规定。”签约地点关系到发生争议情况下,何地法院有管辖权的问题,因此签约地点应尽量填写对我方有利的地点,无论是否真实、客观。建议将合同签约地点确定为我方签约主体所在地。)
甲方(盖章):____________
授权代表(签字):____________
____________年____________月____________日
乙方(盖章):____________
授权代表(签字):____________
____________年____________月____________日
定制货物买卖合同范本 第十三篇买 方: (以下简称“甲方”)
邮 编: 联系人: 电 话: 传 真:
卖 方: ( 以下简称“甲方”)
邮 编: 联系人: 电 话:
甲乙双方根据《_合同法》及相关的法律、法规,在平等互利、友好协商的基础上,就乙方向甲方销售产品,甲方向乙方支付货款事宜,达成如下协议:
一、 产品名称、产品规格与价格
二、 交货方式和付款方式
致签本合同起,甲方支付全部货款:1232500元,即:壹佰贰拾叁万贰仟伍百元整
三、 违约责任
1、若甲方未按合同规定时间支付合同款项,则自超过合同规定时间之日起,甲方每日 按合同总金额向乙方交付罚款;
2、若乙方未按合同规定时间交付合同货物,则自超过合同规定时间之日起 ,乙方每日 按合同总金额的向买方交付罚款;
3、甲方与乙方签订本合同后,自本合同生效之日起甲方不得因任何原因单方毁约退货;甲方若单方退货,甲方须按照本合同全额货款赔偿乙方损失。
四、 货物所有权与保管风险
1、在甲方未付清全部货款前,本合同及附件所列产品无论在什么地点,所有权均归乙 方所有;乙方有权在本合同无法履行的前提下,以任何方式收回已交付甲方的所有产品。甲方需承担因违约给乙方造成的经济损失;
2、从本合同生效起,到乙方将合同货物交付甲方止,本合同货物的保管风险由乙方承 担。在乙方将合同货物交付甲方后,货物的保管风险自动转移至甲方,乙方不再承担任何保管责任。
五、 不可抗力
1、合同中,不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括:战争、 火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。不可抗力因素可能出现在货物的制造、运输、仓储或交付过程中,出现上述不可抗力后,卖方立即通知买方。
2、卖方因不可抗力或较大面积传播的突发性传染性疾病造成逾期交货的,卖方不承担 任何责任。
3、双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时通知对方,并应在上 述事件消除后15日内提供有关主管部门的证明。
六、 合同争议解决
本合同在履行过程中若发生争议,由双方友好协商解决;若不能解决,应提所属地人民法院通过诉讼进行解决。
十、其他
本合同壹式叁份,双方签字并盖章后生效,合同双方各执壹份,具有同样的法律效力;本合同盖章传真件具有同样法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
定制货物买卖合同范本 第十四篇甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,根据《_合同法》及相关法律法规的规定,现就甲方向乙方订购生产物资事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本合同:
一、订购产品名称及数量:
二、产品规格及价格:
三、产品包装要求及规格:
四、质量标准:
1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。
2、_______________________________________________。
五、付款方式:
乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后__日内付款。
六、交货时间和地点:
20__年__月___日前乙方将货物送至-----------------。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
七、双方权利和义务:
1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品,必须符合相关的国家、行业或企业标准,并随货附带产品合格证、化验报告等手续。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如甲方拒收,乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的货物,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测,如发现质量问题,乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的,乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。
4、因乙方产品内在质量问题,引发甲方生产或质量事故,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等),此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符,应赔偿甲方违约金__________元。
八、特别声明条款:__________________________________。
九、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后立即生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、合同签订地:
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人签字: 代表人签字:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户行: 开户行:
账号: 账号:
签字日期:20__年__月__日 签字日期:20__年__月__日
定制货物买卖合同范本 第十五篇需方:(以下简称甲方)_____
供方:(以下简称乙方)_____
甲乙双方本着友好合作的态度,就甲方向乙方购买铝合金门窗事项,在平等互利、自愿、双方协商一致的原则,订立以下条款。
一、品牌、数量、计量单位、单价、金额
二、质量标准
1、执行08J/T714规定标准,符合工程竣工验收并达到合格要求。
2、由乙方按时向甲方交送供货单、实验报告、合格证,甲方凭单验质。
3、产品要求配件齐全、顺滑、轻逸、无噪音。
4、乙方提供的产品应符合设计要求及国家规范标准(强度、气密性、保温性等)
三、材料要求
1、铝合金门型材厚,配置6mm钢化玻璃LOWE+9A+6mm钢化玻璃,德国进口五金配件,采用德国重磅双轴轮,型腔采用三元乙丙胶条。
2、铝合金窗型材厚,配置6mm钢化玻璃LOWE+9A+6mm钢化玻璃,德国进口五金配件,型腔采用三元乙丙胶条。
四、交货方式、地点和运杂费负担
1、乙方组织运输工具送货到广东省市甲方指定的地点。
2、运费、上下车费等均由乙方自理。
3、产品运输中应采用相应的包装进行保护,包装费用由乙方承担;
4、产品损耗已包含在合同总价中。
五、供货日期:年月日至年月日,乙方依照甲方要求分批次供货。
六、付款方式及期限:合同签订之日三天内,甲方付10%货款给乙方作为定金,其余二年内分期提货时结清。
七、违约责任:任何一方不得违约,否则违约一方应赔偿另一方经济损失及承担经济责任。
八、解决合同纠纷的方式:上报仲裁委员会仲裁。
九、其它约定事项:未尽事宜,候双方协商解决。
十.本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):__________
乙方(公章):__________
法定代表人(签字):__________
法定代表人(签字):__________
__________年_____月_____日
__________年_____月_____日
定制货物买卖合同范本 第十六篇买卖合同买方:____________________________________
卖方:上海森业环保科技有限公
依据《合同法》的规定,供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以供双方共同遵守和执行。
买方每日偿付卖方欠款合同的百分之十滞纳金;卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的,买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务,对买方造成损失,买方有权追索。
八、争议解决
本合同发生争议产生的诉讼,由合同签定地人民法院受理。
九、合同生效
本合同一式两份,卖方与买方各执一份。合同自双方签字之日起生效,购买日期:______年______月____日。
十、本合同未尽事宜,经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。
买方:___________(签章)卖方:(签章)
地址:__________________地址;
法定代表人:____________法定代表人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
电话:__________________电话:________________
定制货物买卖合同范本 第十七篇甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方本着诚实信用,平等互利,协商一致的原则签订本协议,以供双方共同遵守执行:
一、经销区域
1、甲方授权乙方为_________玻璃保护液(_________ml装)在_________地区的_________经销商;
2、乙方必须首选_________产品作为向客户宣传及推荐使用的产品,并不得销售其他厂家类似产品,不得销售假冒_________产品,否则甲方有权取消乙方_________经销权,直至追究法律责任。
3、乙方不得跨区域销售,否则甲方视情节轻重有权对乙方采取:书面警告、停止供货、取消经销权、终止经销协议等措施。以上措施没有先后顺序,可以直接使用其中一种或几种并用。跨区域货物的销售额不计乙方任务额,且销售额归所跨区域经销商所有。
二、经销价格及任务
1、_________玻璃保护液_________ml装,人民币_________元/瓶。如因成本等原因发生价格调整,甲方应提前十五日书面通知乙方执行。
2、销售任务:在协议期内,乙方需销售甲方的产品共_________瓶(赠品不计任务额)任务分解如下:
三、经销期限
1、自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止
2、在协议期内,如乙方连续三个月未能完成销售任务或累计三个月未能完成总任务额的70%,则甲方有权另选经销商,乙方的_________经销权自行解除。
3、在协议期内乙方能完成或超额完成任务,可享有优先续约权。
四、付款方式
款到发货(现金、支票或电汇)
五、交货数量、规格及交货方式与期限
1、交货数:以乙方向甲方提供的加盖业务专用章并经签字的有效书面定货单为准。
2、交货方式:甲方在收到乙方定货单所列货物的全款的五个工作日内,负责将乙方所订货物交运输部门办好托运手续(特制、订制及另有约定交货期的除外)产品到乙方法定经营场所所在地市,到岸后费用由乙方承担,并传真托运单给乙方。如乙方需要使用其它运输方式(如中铁快运、航空运输、特快专递等快运方式)甲方可代办,但费用由乙方承担。
3、对批量较大的定货(超出分解任务计划部分)乙方应提前通知甲方以便甲方及时组织生产并供货。
4、乙方在甲方发出货物的六天内(以托运单日期为准)如未收到货物的,应立即向甲方联系追查。若在甲方发货之日起十天内,乙方没有向甲方提出货物未到异议,则视为乙方收齐甲方所发货物数量、规格并验收合格完毕。
六、质量标准与验收
1、质量标准:甲方供给乙方的产品质量须符合国家相关产品标准,并向乙方提供相关证明文件。
2、验收:乙方收货时须对货物进行验收。如乙方收货时发现货损、货差等问题,应及时与运输部门办理好有关确认手续,并及时反馈给甲方,按国家有关规定执行。如甲方产品有质量问题,乙方需在收货之日起三天内书面告知甲方。
七、售后服务
1、乙方应做好售后服务工作。如客户提出甲方产品有质量问题要求退换,经查实确属产品质量问题的,乙方应先予客户退换。甲方实行包修、包换、包退。
2、若乙方滞销产品要求退换货的(特制、定制品甲方不接受退换),退换货量不得超过该批进货量的5%,且产品包装完好无损,产品应整件退换,经甲方同意予以更换等值产品,但乙方需承担来回运输费用及扣除10%退货金额作为甲方包装、人工费用。超出退换货标准的由双方协商处理,乙方除需承担来回运费外,最少扣除15%退换值作为甲方损失的补偿。
3、乙方由于经销期满或双方中途终止协议,乙方退货,货值按进货价80%计算,并开具退货等值发票给甲方,无票的只能按进货价的60%计算,并由乙方承担退货费用(含运杂费)
八、市场推广及广告
1、甲方负责全国性的广告宣传和推广,并有义务协助乙方策划及市场推广。在甲方实施推介活动时,乙方应予以配合。
2、合作期内乙方必须维护甲方的企业形象,宣传和提高甲方产品的知名度,乙方要严格按甲方要求进行品牌宣传活动。
3、乙方在进行区域性广告宣传时须知会甲方,广告制作应接受甲方指导,乙方在制作或代为甲方制作用于甲方产品销售相关广告资料时,须取得甲方书面确认。如乙方提出可行性的区域性宣传方案需甲方承担费用的,费用分担及实施办法由双方另行协商。
4、甲方根据乙方实际进货额按比例配备相关广告、宣传、促销用品。
5、乙方应从协议签定之日起叁个月内,在所辖区域内建立_________个以上的分销商(点),且每个分销商(点)必须具备符合甲方要求的展示区,且在经营过程中必须督导分销商(点)维护其形象。
九、违约责任
1、甲方无正当理由不能按期交货,延期一周以上,每延期一周应偿付乙方不能交货部分货款的2%违约金,偿付总额不能超过6%.
2、如乙方违反本协议跨区域销售,一经查实,乙方向甲方偿付跨区域销售总额8%-100%的`违约金,以补偿受侵害区域的经销商。
3、若乙方违反本协议中任一条款,甲方有权终止本协议。
十、双方约定
1、甲方不允许甲方人员向乙方借款、借物,如发生上述情况乙方应予以拒绝,否则乙方自行承担造成的一切后果。
2、其它约定_________
十一、纠纷的解决
1、双方协商解决,可另行签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、协商不成,则由_________仲裁委员会或法院解决。除仲裁书或判决书另有规定的外,费用由败诉方承担。
十二、本协议一式四份,双方各执二份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章)_________乙方(签章)_________
法人代表(签字)_________法人代表(签字)_________
委托代理人(签字)_________委托代理人(签字)_________
电话:_________电话:_________
传真:_________传真:_________
开户行:_________开户行:_________
帐号:_________帐号:_________
税号:_________税号:_________
定制货物买卖合同范本 第十八篇甲方:__________________
乙方:__________________
双方兹就买卖茶具事宜,订立本件契约,条款如下:
一、买卖标的:仿古茶具精品、次品各一百组。(样式、规格另行列表)
二、价金:精品每组人民币______元整,次级品每组______元整,合计______元整。
三、送货地点:甲方公司所在地或其所指定的地点。
四、送货日期:乙方应于订约后一个月内按甲方指定的地点、组数如期送达。如有迟延,应依迟交部分的货款每按千分之二计罚违约金,乙方不得有异议。
五、清偿费用:原则上运送费、包装费由乙方负担。惟甲方所指定送货地点不在______市______县两界内,按实际里程数每公里x元酌收运送费用。
六、甲方或其指定受领之人世间于受领第一条的茶具后,应即时验收。茶具如有瑕疵,应于受领后七天内以书面通知乙方更换,逾期乙方不负瑕疵担保责任。
七、甲方应凭乙方所开出的统一发票及送货签收单将货款一次付给乙方。
八、本契约一式二份,甲乙双方各执一份为凭。
甲方:__________________乙方:__________________
日期:__________________日期:__________________
定制货物买卖合同范本 第十九篇定作人(甲方):_________
承揽人(乙方):__________
为维护甲、乙双方当事人的合法权益,根据《_民法典》、《_产品质量法》等法律、法规及有关规定,经双方协商一致,订立本合同。
一、品名、用材、规格、数量、价款
二、支付方式
(一)定金:甲方于______年______月_____日向乙方支付人民币________元,作为定金。
(二)尾款:甲方于家具安装完成日向乙方支付人民币________元,作尾款。
(三)支付方式:『□支票』『□转帐』『□现金』『□其他』
三、家具交付期限、地点和方式、运费结算、运输风险承担及安装约定
(一)由乙方负责安装家具,交付地点和时间由甲方与乙方共同约定。
(二)乙方负责送货,运费及运输途中风险由乙方承担;
四、甲方权利及义务
(一)甲方对乙方使用的材料具有检验权。
(二)甲方按照合同约定提供家具图纸、样品、技术要求等材料。
(三)甲方应协助乙方完成工作。
(四)甲方应及时接收家具,并进行检验。
(五)甲方应按照合同约定的时间、方式支付价款。
(六)在履行合同过程中,甲方有权对家具的质量、数量等进行监督检验,但不得妨碍乙方的正常工作。
五、乙方权利及义务
(一)乙方应及时对甲方提供的图纸、样品、技术资料等的合理性进行确认。
(二)乙方应妥善保管甲方提供的图纸、样品、技术资料等,并按照甲方的要求保守秘密,未经甲方许可,不得留存复制品及技术资料。
(三)如甲方未支付价款,在双方没有例外约定时,乙方对完成的家具享有留置权。
(四)乙方应按照合同约定交付家具。
(五)未经甲方同意,乙方不得将家具定作的主要工作交由第三人完成。
六、验收
甲方应对家具的用材、数量、商标、规格、色泽等进行验收,如有异议,及时提出。
七、家具的质量要求、技术标准
(一)质量标准:执行□国家/□地方/□企业家具产品标准。
(二)安全标准:执行gb18584-______木家具中有害物质限量标准。
(三)售后责任保证:执行《国家家具行业产品_三包_责任规则》。
八、违约责任
(一)因乙方原因造成家具未达质量标准,甲方有权要求乙方无偿返工或更换,并承担相应的违约责任;经乙方返工或更换后,仍未达质量标准的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方相应损失。
(二)乙方交付家具数量不足,甲方有权要求乙方补齐并承担相应的违约责任。
九、变更与解除
甲方中途变更或解除合同,应书面通知乙方。如给乙方造成损失的,应赔偿相应损失。
十、不可抗力
(一)任何一方因不可抗力造成全部或部分不能履行合同的,可免除相应责任。但迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
(二)遇有不可抗力的一方,应及时书面通知对方。
十一、争议解决
发生的争议,由双方协商解决;也可请求调解
1.提请广州仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院提请起诉。
十二、本合同一式2份,甲、乙双方各执1份。
定作人(甲方)(签名或盖章):_________承揽人(乙方)(签字或盖章):_________
地址:_________地址:__________
定制货物买卖合同范本 第二十篇发包人:(全称)(以下简称甲方)
承包人:(全称) (以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》、《_招投标法》及国家有关法律、法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。甲乙双方就乙方承包项目A-1、A-2样板房整体橱柜供货及安装工程的有关事项,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
二、工程范围和承包方式
1、依据:乙方设计甲方认可的橱柜深化图纸、招标文件、投标文件以及国家规定的有关技术标准、质量标准等。
2、工程内容:橱柜(以下简称“货物”) 的制作、运输、安装、保修服务等。
3、甲方及精装修施工单位的协调和施工配合,施工水电费由乙方与精装修施工单位洽商解决。
4、工程移交及竣工资料的整理和移交。
5、提供维修和售后服务。
6、本工程采用含税综合单价包干,单价包括橱柜制作、安装、运费、装卸费、包装、各项税费、利润、管理费、检验费、保险费、货到工地仓库交货前的所有费用以及安装、维修、技术指导、培训、成品保护、验收、保修等费用,具体组成详见价格明细表。
7、在本合同签订至结算完成期间,无论工资、物价、费率或汇率的变动等因素,均不影响本合同已确定的价格。
8、工程量:按实结算,结算时以经双方核对确认的工程量为准。
三、合同价款及计价、结算方式
1、合同价款:
本工程采用含税综合单价包干的计价方式结算。
合同暂定总价为人民币:34,元(大写:叁万肆仟壹佰陆拾壹元整),详见本合同附件3(双方认可的预算清单)。
本合同价包括执行和完成本合同第二条“工程范围及合同内容”中设计内容和要求的全部工作所需的费用,即包含但不限于以下具体内容:
完成本合同规定的产品(含所有产品损耗)供货、运输、装卸、仓储、包装保管、安装、管理费、利润、施工措施费、检验(检测)、成品保护、验收、垃圾清理、风险、税金、售后服务等一切费用。
合同总价中已充分考虑了完成本工程所必须的所有施工措施、安全文明施工措施、施工临时设施及办理各种施工必备手续等一切可能发生的费用,包括但不限于:场内料具二次运输;场内垃圾清运;材料、机具堆放场地的整理;冬雨季施工费用;高温及低温施工困难费、施工中的短时停水停电应急措施;日间照明及夜间施工增加费;其他可预见及不可预见费用等。
国家及政府部门因进行工程所规定应缴的任何收费(即:包括但不限于乙方承揽上述工程需要缴纳的各项税、费)。
甲方免费提供现场垂直运输。
2、设计变更或甲方委托增加项目的计价方式:
本工程包干单价的计价内容已充分考虑了本工程的平面位置、交通条件、工程施工特点、难度、施工要求等为完成本工程施工内容的全部造价,如有错漏,概由乙方全部负责。
如因甲方原因导致发生的设计变更及现场签证或合同范围外的增加(或减少)工程量,工程量按实计算,单价依据以下方式确定:
(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出的变更报价,经甲方审核确认后执行。结算时除甲方要求的新增加计价项目外,不再增加计价项目。
3、乙方必须在工程竣工验收20天内向甲方提交完整的结算资料,并在30个工作日内协助甲方完成工程结算工作,有争议的部分另计。
四、工期
1、20xx年7月28号之前乙方需完成橱柜供货安装,如因乙方原因每延误一天按人民币1000元/天向甲方支付违约金。
2、本合同工期是指完成本工程承包内容的全部时间,以经甲方、监理确认的完工之日为竣工日,已充分考虑天气、停水、停电、节假日等因素影响,除不可抗力以及甲方原因造成的工期延误,其它所有因素所造成的影响均已包含在合同工期内。
3、工期签证:
若出现本合同第十二条认定的不可抗力因素,乙方在事件结束48小时内向甲方、监理提交工期延误申请及有效证据,经甲方、监理核实批准后方可顺延工期;超出48小时后申请的,甲方可视为未曾发生;
在施工过程中出现由于甲方原因导致延误工期的情况,乙方应首先口头通知甲方、监理,并在24小时内向甲方、监理递交书面报告,甲方、监理根据现场实际情况进行审批;如乙方未及时汇报,甲方可视为未曾发生,不予签证。
五、货物的付款及结算方式
1、在本合同签定后7天内,甲方按合同总价款的30%向乙方支付预付款;
2、乙方按批次送货到甲方指定位置,凭《甲供材料、设备进场检查验收表(02)》10天内结算当批货款,支付当批货款的40%;
3、安装完成并经甲方验收合格后,支付至合同总价的85%;
4、乙方提交完工结算经审核15天内,工程款支付至结算价的95%;
5、结算工程总价的5%作为工程保修金,保修期从所有产品安装完毕并验收合格之日起计算,为期贰年。其中保修金在没有任何质量问题或没有应当保修的情况下分两期支付,从甲方出具验收合格证之日起的365日后的10日内支付给乙方50%(无息),第二年结束后支付剩余的50%(无息)。
6、乙方应于甲方每次付款前向甲方提供相应数额的税务发票,否则甲方有权拒绝付款,且不承担违约责任。工程款支付至95%时,乙方须提供合同结算价款总额的足额发票。保修费清算时乙方不再提供发票。
六、双方权利及义务
1、甲方项目负责人及管理人员
、甲方向工地现场派驻项目负责人,该负责人是甲方在施工现场履行合同的代表。所有甲方的工作指令均需经甲方项目负责人签字并加盖甲方公章后生效。
、如确有必要,甲方项目负责人可发出口头指令,并在48小时内予以书面确认。乙方对甲方项目负责人的口头指令应予执行。甲方项目负责人不能及时给予书面确认的,乙方应于甲方项目负责人发出口头指令后2天内提出书面确认要求。甲方在签收乙方书面确认要求后48小时内仍不予答复的,视为该口头指令已被确认。
、甲方应按合同约定,及时向乙方提供所需的指令、通知。甲方的指令,无论是口头指令或书面指令,如果指令错误的,甲方应及时纠正。乙方有责任核实甲方指令是否正确,如果发现甲方指令有误,应及时告知甲方,否则因此造成的损失及工期延误由乙方承担,但经乙方告知后甲方仍坚持指令的,所造成的损失由甲方承担,工期相应顺延。
、甲方项目负责人可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天书面通知乙方。
、甲方因项目管理原因需要更换项目负责人的,甲方以书面形式通知乙方,后任继续行使合同文件约定的前任职责,履行前任的义务。
2、乙方项目负责人及管理人员
乙方应为项目指派有足够能力的项目负责人。乙方的要求、通知均以书面形式经乙方项目负责人签署后交甲方才能有效。
乙方项目负责人依据合同、甲方认可的施工组织设计及监理工程师、甲方现场指令组织施工。乙方项目负责人应正确处理紧急情况,最大限度保证人员生命和工程、财产安全,并及时向监理和甲方项目负责人报告。
乙方项目经理及主要技术负责人应专职在岗,不得擅自离岗,离开工地须通知监理和甲方代表。乙方如需更换项目负责人,应提前7天以书面形式通知甲方,并征得甲方同意后方可执行。后任履行合同文件约定的前任的职责,履行前任的义务。
甲方有权要求乙方调换甲方认为不适合在本项目工作的项目管理人员,乙方须在48小时内调离本工程范围,同时配备经甲方批准的合格人员代替调离人员。乙方或经甲方要求调换的人员包括:
(1) 甲方确认不能胜任其岗位职责的工作的人员,包括对分部分项工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等;
(2) 违反甲方或乙方工地现场管理规定者;
(3)与本工程施工无关的人员。
3、甲方责任
甲方驻工地代表负责合同履行,代表甲方对工程质量、进度、安全、文明施工进行监督检查。
负责组织乙方、设计单位参加的施工图纸交底(提供书面标高线及完成面技术交底)、图纸会审,签署会议纪要,提供乙方材料堆放场地。
如乙方不按合同要求进行施工,甲方可勒令乙方暂停施工,待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工,由此造成的损失由乙方负责。产品安装完成后,因甲方或精装修施工单位损坏的,修补费用由甲方承担或协助乙方索赔相关损失或修补。
监督检查工程质量、进度,协调现场施工,组织工程竣工验收。
4、乙方的责任
乙方须按照国家、广东省和深圳市有关规定,认真落实和组织安全文明施工,接受甲方、监理的检查指导。乙方负责办妥政府规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续,并使甲方免于承担因此产生的任何责任。因乙方原因造成的安全事故全部由乙方负责,与甲方无关。
指派 姚常炎 (手机号: )为施工项目经理,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。若甲方和监理认为乙方项目经理或其他管理人员不能满足工程施工管理的要求,有权要求乙方更换项目经理或其他人员,乙方必须及时更换;如乙方对存在的进度、质量、安全、文明施工等问题控制不严,经监理、甲方指出后仍不进行认真彻底整改的,监理、甲方有权根据有关规定进行严厉处罚。
在合同签订后,按甲方要求的时间组织足够的施工人员、材料、设备进场施工。乙方开工前应对施工现场及其周围环境进行调查,并对甲方提供的相关现场资料进行核实。
4. 4 乙方必须承诺所有产品必须由乙方工厂提供,如甲方发现乙方产品不是从乙方工厂生产和发出,或乙方所使用材料不符合本合同约定或者使用假冒、伪劣产品的,乙方应无条件予以更换,更换期间工期不顺延,同时还要向甲方按工程总价款的20%支付违约金,并承担由此给甲方造成的一切损失。
乙方必须严格执行对甲方的有关承诺,在施工过程中必须严格服从甲方管理和安排。
乙方应按甲方要求进行橱柜二次设计,严格按甲方确认的图纸进行安装。
乙方提供的全部产品必须按有关规定提供产品质量合格证及检测报告,并向甲方报验合格后方可使用于本工程。
乙方在橱柜安装过程中应加强对精装房内成品保护,如因乙方原因在橱柜安装施工过程中对精装房内造成损失的,由乙方负赔偿责任并承担所有费用。
乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、产品“三包”保修卡等交甲方确认。
七、产品质量标准
乙方提供的产品必须符合国家及现行行业标准,甲方可以按乙方提供的样品确认后封存或依据同类产品外观、质量、规格等作为验收标准。
八、运输、安装费用及产品保管
1、乙方负责所提供产品安装前的一次性运输费用及安装费用:若由于甲方原因造成的其他费用则由双方协商解决。
2、所有产品未安装及安装完成后未经甲方验收合格和移交前应由乙方负责保管,因保管不善而造成材料损毁,相应责任和费用由乙方承担。经甲方验收合格并移交后由甲方自行保管。
3、乙方负责清理现场产品包装箱及垃圾,应按要求做到工完场清。
4、甲方为乙方提供安放产品的仓库。
5、乙方施工前现场水电应到位,满足施工需要。
6、乙方必须按双方约定标准施工,对施工过程安全和质量负责。
7、乙方积极与其它装修施工单位配合,如出现责任不明确问题,应与对方妥善协调处置:如需甲方参与协调,必须接受甲方协调结果。
九、保修期限及保修服务方式:
l、乙方的产品保修均由乙方负责。
2、保修内容:
①橱柜从验收结束之日起实行两年保修,终身保养。
②保修期内,在正常使用和护理情况下,发现产品质量问题,乙方将免费维修或更换。如属于业主或用户人为损坏问题,材料费用由业主或用户支付,并按每次50元上门维修费。
③保修期内发生保修情况,乙方应在甲方、物业管理公司或用户通知的24小时内指派专业人员到场维修,如乙方未能按时到达现场,甲方、物业管理公司或用户有权自行或雇请第三方进行维修,所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除,不足部分,甲方有权向乙方追偿。
④若超过保修期或因用户使用不当等意外因素造成损坏,乙方将给予维修和更换零件,相关的费用向用户收取;
⑤保修期自安装完成并经验收合格之日起计算;
⑥当业主使用产品发现故障无法解决时,请及时与乙方联系,以便尽快的为其提供相关服务。
3、服务方式:上门服务,甲方交房时可在业主手册附上乙方售后服务电话,用户在使用过程中遇上任何的故障可直接致电乙方售后服务部,乙方售后人员安排上门处理。
4、服务承诺:乙方接到投诉电话48小时内处理完毕(特殊配件除外)。
十、违约责任
l、本合同项下货物交货和安装后经验收合格的方视为交货完成,乙方延误交货的,每延误一天应向甲方支付该批货物总价款万分之五的违约金,任何一批货物延误超过30天的,甲方有权解除本合同,乙方应退还甲方所有已付款项并向甲方支付合同总价20%的违约金,同时,甲方有权拒付货款。乙方供货经验收不合格的,应立即组织换货或整改,直至验收合格,因此导致逾期完成交货的,乙方按前述约定承担逾期违约责任。经换货或整改后仍不合格的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方所有已付款项并要求向甲方赔偿因此造成的所有损失,同时,甲方有权拒付货款。
2、甲方按本合同约定按时向乙方支付货款,若因甲方货款支付延期的,乙方交货期可按延期时间延期交货。甲方延期支付货款的,若支付合同款的时间逾期超过十个工作日的,每超过一天,甲方应向乙方支付应付而未付的款项万分之五的违约金;若延期付款超过30个工作日的,乙方有权解除本合同并要求甲方支付合同总价20%的违约金,双方按实际完成的供货量据实结算货款。
十一、争议及解决方式
双方在履行合同发生争议时,应友好协商解决,未能协商一致时,可向合同签订地人民法院起诉。
十二、其他约定事宜
1、 本合同未尽事宜,双方另行协商签订补充协议,补充协议与合同附件均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
2、 本合同一式四份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
3、 本合同自双方签字盖章之日起生效。
发 包 人:(公章) 承 包 人: (公章) 地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
开 户 银行:
账 号:
邮 政 编 码:
签订日期: 年 月
定制货物买卖合同范本 第二十一篇甲方(卖方):_____________________ 乙方(买方):_________________
地址:___________________________ 地址:________________________
法定代表人:_____________________ 法定代表人:__________________
邮编:__________________________ 邮编:________________________
甲、乙双方经友好协商,同意签订本合同,并就如下条款达成一致:
1.商品名称:_________
2.品质/规格:_________
3.单位:_________
4.数量:________
5.总额:_________
6.产地:_________
7.装运
装运时间:_________
装运地:_________
最终目的地:_________
货运单位:_________
8.支付条款
选择: □银行汇款 □邮局汇款
定制货物买卖合同范本 第二十二篇供方(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
一、产品要求、数量、金额、包装、交售时间:
二、结算方式:详见本合同结算补充协议。
三、争议解决:本协议在执行期间,如发生争议,双方友好协商解决。未果,双方一致同意提交到深圳市福田法院仲裁委员会,并按照该会的仲裁规则在深圳市福田法院进行仲裁。该仲裁委员会做出裁决是最终的,供需双方均应受其约束,任何一方不得向法院或其他机关申请变更。仲裁费用由败诉一方承担。
四、本合同自签订之日起生效,双方履行完毕后,自然终止。
五、本合同壹式肆份,双方各执两份正本备查。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
本文发布于:2023-02-13 21:12:40,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/797588.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |