甲方:___
乙方:___
第一条工程概况
工程地点:_________市_________区_________路_________号_________楼_________室。
住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。
工程造价:家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争、优质优价的原则,约定如下:总价款:_________元,大写:_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
乙方包工、甲方包全部材料。
工程期限_________天开工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
工程内容及做法。
第二条施工单位资格
凡承接家庭居室装饰装修工程的单位,应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》。
乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿损失。
对于承接家庭居室装饰装修工程的个体装饰装修从业者,应当持所在地乡镇以上人民政府有关主管部门出具的务工证明、本人身份证、暂时居住证,向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案,实行“登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗”的制度。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门制订。
凡没有《建筑业企业资质证书》或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人,不得承接家庭居室装饰装修工程。
第三条工程监理
若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第四条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_________年_________月_________日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份。
甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份,设计费由甲方支付
施工图纸双方签字后生效。
第五条甲方权利义务
开工前_________天,为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施,以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护,并且双方签订“物品清单”
开工前将原有的电话设备拆除提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项
负责协调施工队与邻里之间的关系
禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续
参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收
工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳,乙方协助提供物业管理所需的相关材料
未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,甲方不得变动建筑主体和承重结构
甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线
房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放,并按有关规定清运
甲方不得拒绝和阻碍物业管理单位依据住宅室内装饰装修管理服务协议的约定,对住宅室内装饰装修活动的监督检查
甲方进行装修不得损坏房屋原有节能设施,降低节能效果
未经批准,甲方不得随意在承重墙上穿洞,拆除连接阳台门窗的墙体,扩大原有门窗尺寸或者另建门窗不得随意增加楼地面静荷载,在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇不得任意刨凿顶板,不经穿管直接埋设电线或者改线
未经批准,甲方不得损坏给排水、供电、供气、消防、通讯等公共设施,不得损坏他人的房屋及物品。
因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,应由甲方负责修复和赔偿如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第六条乙方权利义务
施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程
安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人,应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全
保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通
家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品
乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理
乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任
乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。
乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料、粗制滥造
乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全
乙方不得欺行霸市、强迫交易
乙方不得冒用其他企业名称和商标
乙方不得损害居民和其他经营者权益
在居民居住的地域,十二时三十分至十四时三十分、十九时至次日七时之间,乙方不得从事产生噪声的房屋装饰装修活动。
第七条工程变更
为确保甲方工程质量、工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》,同时调整相关工程费用及工期,口头承诺或口头协议均视为无效凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果,均由甲方承担
合同签订后,甲方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用若甲方要求减少的施工项目已施工,甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费
甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。
第八条材料的提供
由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担
由乙方提供的材料、设备的,乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提
甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的,在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费+材料运输费若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任
除合同注明外,五金、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场若需要乙方代购,加收所购材料款_________%的采购费及运输费。
第九条工期延误
对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
工程量变化和设计变更
不可抗力
甲方未按时参加阶段验收而造成的停工
甲方同意工期顺延的其他情况。
因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延
甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延
因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第十条质量标准
工程质量
乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到100%,优良率达到_________。
凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。
双方约定本工程施工质量按下列第_________项标准验收:
《50210-20__建筑装饰装修工程质理验收规范》
《_________市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》
其它验收标准:_________
施工过程中双方对工程质量发生争议时:
可向_________市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或_________市建筑装饰协会投诉进行调解
如不服调解,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
第十一条工程验收和保修
双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:
水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收
油漆、面层涂料施工前验收
竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后应填写工程验收单。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担
工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并填写工程保修单。
在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
第十二条工程款支付方式
双方约定按下列第_________种方式支付工程款:
本合同签订后,开工前_________至_________日,甲方支付相当于总价款_________%的工程款
完成_________%的工程量之日后的_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款
竣工验收后_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。
竣工验收合格_________年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。
因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。
竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的_________%的保修基金。竣工验收合格后_________年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。
第十三条违约责任
合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。
工程未验收合格或未结清尾款而未移交,甲方使用或擅自动用工程成品的,工程视为合格,由此而造成损失的由甲方负责,并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利。
甲方未按期支付工程款的,乙方有权停工,每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金。
由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。
由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十四条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决:
向_________仲裁委员会申请仲裁
向人民法院起诉。
第十五条其他具体规定
工程地在_________市区以外的装饰工程,乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费
因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点,甲方应支付垃圾清运费用_________元,
施工期间,甲方将外屋门钥匙_________把,交给乙方施工负责人_________负责保管。工程竣工移交后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装好交付甲方使用
施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_________分至_________点_________分下午_________点_________分至_________点_________分。
第十六条附则
本合同签订后工程不得转包。
甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,双方签字后生效,甲、乙双方各持一份。
凡在_________市各家庭装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关部门签字后生效,三方各持一份。
合同履行完后自动终止。
本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。
合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。
第十七条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
甲方:____________
乙方:_________
_________年____月____日
南京环保设备工程合同范本 第二篇买方:_________(以下简称甲方)
卖方:_________(以下简称乙方)
双方本着平等互惠的原则,通过友好协商签署本框架协议。
第一条 概述
买方同意向卖方购买、卖方同意向买方出售 设备硬件、安装材料和备件、相关软件使用权、技术文件(“设备”)、以及服务。
第二条 具体采购安排
卖方应依据本框架协议的原则与买方下属企业签订具体设备采购合同(“具体设备采购合同”),以明确具体设备采购权利义务等。
具体设备采购合同的条款约定与本框架协议不符的,应以具体设备采购合同为准,但合同价格应以本框架协议确定的协议价格标准(即计价标准)为准。
第三条 采购设备的定价
在本框架协议有效期内,如未另行约定,买卖双方确认卖方将按照附件《设备清单及服务价格》确定的折扣后的设备单价向买方提供设备。
双方进一步同意,按照附件[ ]确定的备品备件(含单独采购的备件)价格执行。
在确定包括上述折扣后的设备单价在内的价格时已经包括了卖方为履行本框架协议及具体设备采购合同所需的一切费用。
卖方承诺在本框架协议生效前已给予买方的任何特殊优惠(指比本框架协议更优惠的商务条款),仍适用于买方。
本框架协议生效后,如卖方设备价格下降,或者卖方在与国内其他的需方签署的同类协议中的商务条件比本框架协议更优惠,卖方承诺将及时根据这些变化对本框架协议所约定的设备价格进行修改,以使买方能够以卖方产品在中国市场销售的最低价格采购卖方设备。
买方在签订具体采购合同后[ ]个月内,如卖方相关产品对中国市场上的任何一个客户的销售价格低于本框架协议价格,卖方同意按该最低价格与买方修订已签署的合同,同时卖方应退回所多收的款项或增补相应量的用户端设备。
本框架协议有效期满后,买方与卖方将根据市场的变化对本框架协议所约定的[ ]设备价格进行协商,协商后的[ ]设备价格不应高于本框架协议价格;在协商价格确定之前,卖方承诺与买方签订的[ ]设备价格不得高于本框架协议价格。
第四条 付款
按照具体设备采购合同中的约定执行。
第五条 违约责任
第六条 法律适用和争议解决
按照具体设备采购合同中的约定执行。
第七条 保密
本框架协议一方(“披露方”)对其向本框架协议另一方(“接受方”)按照本框架协议所提供/披露的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术 (统称“保密资料” )享有合法所有权。
接受方应将保密资料作为商业秘密予以保护,除本框架协议授权实施的行为外,不得将保密资料部分地或全部地对外披露。接受方可仅为本框架协议的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料,但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。接受方仅得为执行本框架协议之目的对保密资料进行复制。接受方应当在本框架协议终止或解除时将保密资料原件全部返还披露方,并销毁所有复制件。接受方应当妥善保管保密资料,并对保密资料在接受方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任,因此造成披露方损失的,接受方应负责赔偿。
出现下述情况时,本条对保密资料的限制不适用。当保密资料:
(1)并非接受方的过错而已经进入公有领域的。
(2)已通过该方的有关记录证明是由接受方独立开发的。
(3)由接受方从没有违反对披露方的保密义务的人合法取得的。或
(4)法律要求接受方披露的,但接受方应在合理的时间提前通知披露方,使其得以采取其认为必要的保护措施。
如接受方违反本协议关于保密的约定,应赔偿因此而给披露方造成的一切损失。
本保密条款自保密资料提供或披露之日起至协议终止或解除后 年内有效。
本条约定不适用于买方向其关联公司提供或披露保密资料的情形。
第八条 软件使用权及侵权处理
第九条 协议生效及其他
本框架协议自双方签字盖章之日起生效。
本框架协议将保持有效直至本框架协议及具体采购合同约定的权利义务全部履行完毕时止。
本框架协议一式[ ]份,双方各执[ ]份,具有同等法律效力。
任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露本框架协议的签订及其内容。任何一方向其关联公司透露的,不受此限。
如果本框架协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本框架协议的效力时,本框架协议的其它条款不受影响。
本框架协议与具体采购合同共同构成就 设备采购事宜进行约定并签署协议/合同的一部分。本框架协议使用的称谓和定义与具体设备采购合同中所使用的称谓和定义具有完全相同的含义。
对本框架协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式,由双方签字盖章后成为本框架协议不可分割的部分。
本框架协议各条标题仅为提示之用,应以条文内容确定各方的权利义务。
买方与卖方因执行本框架协议或与本框架协议有关的一切通知都必须按照本框架协议中的地址,以书面信函形式或买方与卖方确认的传真或类似的通讯方式进行。使用信函通知的应采用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用挂号信件或特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
买方:_______
地 址:_______
联系人:_______
电 话:_______
传 真:_______
邮 编:_______
卖方:_______
地 址:_______
联系人:_______
电 话:_______
手 机:_______
传 真:_______
邮 编:_______
本框架协议的附件是本框架协议不可分割的一部分,与本框架协议具有同等法律效力。若附件与本框架协议正文有任何不一致,以本框架协议正文为准。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
南京环保设备工程合同范本 第三篇甲方(发包单位):____
乙方(承包单位):____
甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点):____
1、水库清淤(高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。),工程价款360000元整。
2、旧大坝加固(花香一级水电站旧坝),工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固(花香一级水电站引水明渠清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。),清淤50元/米,混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固(花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程),包模板2300元/米。
二、承包方式:____
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间:____ 年 月 日进场施工, 年 月 日竣工,雨天顺延。
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法:____
1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整;
2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、补充协议:____
甲方:____
乙方:____
日期:____
南京环保设备工程合同范本 第四篇发包人(全称):______
承包人(全称):______
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:______
2、工程地点:______
3、工程内容:______
4、工程立项批准文号:______
5、资金来源:发包人自筹。
二、工程承包范围
承包范围:
1、包括:人工费、机械费、钢筋笼制安、砼泵送费。
2、不包括:主辅材料费、水费、电费、税金、测量放线、施工场地平整、施工场地泥土泥浆清运、相关措施费、主辅材料检测试验费、工程成品质量检测费。
三、合同工期
开工日期:______年______月______日
竣工日期:______年______月______日
合同工期总日历______天数(按每天24小时施工计算,含节假日)。
四、质量标准
工程质量标准:按国家、地方及行业现行的标准、规程、规范和相关技术文件执行。
五、合同价款
1、单价:详见附件一工程量清单及报价表
2、工程总造价:
金额(大写):______ (以实际施工计算)
(小写):______ (以实际施工计算)
3、机械进场、出场、转场费:15000元/次。
4、核价原则:合同协议固定价格。
5、双方约定合同价款的调整因素:
①设计变更;
②地勘报造与实际地质不符;
③施工条件与双方约定的条件不一致;
④发包人原因导致的工期延误;
⑤增加设备、人员抢工期;
⑥工程量调减超过原设计工程量20%;
⑦施工工艺的改变;
⑧以上因素调价双方另行协商,另签补充协议。
六、工程量确认
1、承包人向发包人提交已定工程量报告的时间:每月25日前;
2、工程计量公式:无;
3、总工程量:详见附件一工程量清单及报价表;
4、因设计变更、施工条件或施工工艺改变增加的工程量另计
5、工程计量以施工机械所处地面标高(或工作面)开始计算。
七、合同价款支付
双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间:
1、支付方式:现金或转帐;
2、按月支付已定工程量70%的工程款(进度款);
3、工程完工支付至80%;
4、基坑开挖后,无重大质量问题支付至90%;
5、基坑出土后30日内支付至100%。
八、双方一般权利和义务
1、监理单位名称:
监理内容:______
监理权限:______
监理工程师姓名:______职务:______
2、发包人代表:
姓名:______职务:项目经理。权限:全权代表发包人履行本合同。
3、承包人代表:
姓名:______职务:项目经理。权限:全权代表承包人履行本合同。
九、施工组织设计和工期顺延
1、进度计划:承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度的
发包人确认的时间:收到施工组织设计(施工方案)
2、群体工程中有关进度计划的要求:无;
3、工期顺延:双方约定工期顺延的所有条款。
十、图纸
1、开工前七日内发包人向承包人提供完整的施工图纸壹套(含竣工图);
2、本工程设计图纸为发包人专用,未经发包人允许,承包人不能用
十一、组成合同的文件
1、本合同;
2、中标通知书;
3、投标书及其附件;
4、图纸;
5、工程量清单;
6、工程报价单或预算书;
7、标准、规范及有关技术文件;
8、双方有关本工程的洽商、变更、现场签证、施工记录、会议纪要、通知、工作联系函等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十二、发包人工作
1、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项;
2、在开工前10天开通施工场地与公共道路的通道,以及施工场地内的施工便道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
3、平整硬化施工场地,使施工场地标高达到设计图纸所示标高,保证平整度不超过±20cm,保证施工场地硬化程度能达到机械正常施工的要求,不下陷不堆陷;
4、保证垂直空间40m内天架空线监等障碍物,安装630KV变压器一台,并将电源接到主配电柜(内设600A,400A漏电保护开关各一个),主配电柜与承包人施工工作面最远距离不超过200m;
5、提供Φ100mm供水管道,接水口与承包人用水设备距离在20m以内;
6、开工前,办理完本工程施工所需的证件、批件;
7、协调处理施工场地内及周围的地下管线架空监线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,需要保护和不能拆除的由发包人进行技术交底,协调相关单位协助承包人施工,并承担相应费用,能清理拆除的由发包人负责清理拆除后交承包人;
8、清理拆除地勘报告载明或未载明的其他地下废弃管道、地下障碍物(如原建筑的基础,砼结构物等);
9、开前10天提供工程地勘报告和地下管道线资料;
10、向承包人提供办公和生活所需的房屋及设施;
11、办理施工场地交通、环卫和噪音管理等手续,并承担费用;
12、确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验。
十三、承包人工作:
1、承包人应认真按照标准地、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工,随时接受发包人的检查检验,为检查检验提供便利条件,并在质量保修期内承担工程质量保修责任;
2、承包人必须按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工;
3、承包人在施工中无权在原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延;
4、已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的保护工作,保护期间承包人原因发生损坏,承包人自费予修复,非承包人原因(如交叉作业,提前使用保养期间的已完工程等)造成已完工程的损坏,承包人不承担任何责任和费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位,发包人承担由此增加的费用,追加合同价款;
5、遵守政府有关主要部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定,按发包人的指令施工,发包人承担由此发生的费用(因承包人责任造成的罚款除外);
6、向发包人提供年、季、度、月、周工程进度计划及相应进度统计报表;
7、承包人做到文明施工,科学管理,安全规范操作,服从甲方管理;
8、因承包人原因造成竣工工程的损坏,由承包人修复并承担一切费用;
9、因承包人原因造成工程质量达不到质量标准,由承包人进行返工和修复并承担一切费用;
10、承包人未经发包人允许,承包人不能将其承包的全部工程转包给他人,也不能将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他。
十四、担保
1、发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:。担保合同作为本合同附件;
2、承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:本合同签字生效后,承包人向发包人缴纳______万元履约保证金,待工程开工承包人将为完成本工程所需机械设备进场后5个工作日内,发包人一次性金额返还承包人缴纳的履约保证金。担保合同作为本合同附件。
十五、进场设备清单及台班费用标准:
(详见附件2)
十六、安全施工
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;
3、发生重伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关
4、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
十七、保险
1、工程开工前,发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险,支付保险费用;
2、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,由发包人办理保险,并支付保险费用;
3、发包人可以将有关保险事项委托承包人办理费用由发包人承担;
4、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用;
5、保险事故发生时,发包人承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。
十八、违约、索赔和争议
1、发包人不按本合同约定的时间支付承包人工程价款,发包人每天承担应付工程价款3%的违约金,并承担由此造成的其他损失;
2、因发包人原因造成的停工、误工,每天承担4000元停工、误工损失;
3、因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工,造成工期延误,每延误一天由承包人向发包人支付每天4000元违约金。
4、本合同在履行合同过程中产生争议,由双方协商解决,协商不成的,向昆明市五华区仲裁委员会申请仲裁。
十九、其他
1、双方关于不可抗力的约定:
①包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾,以及大风、雷雨、下雪、洪灾、地震、山体滑坡、泥石流等自然灾害;
②不包括政府政策调整,政府相关职能对发包人建设方(或业主)的处罚,市场环境改变,建设方(或业主)与发包人的合同变更或纠纷,建设方(或业主)资金问题,施工过程各种变更,各种证件、批件问题,工程本身所涉及的各种纠纷等;
③、 ②条所例内容本合同均视为发包人因素(或原因);
2、因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延;
3、由发包人供应的主辅材料,发包人必须按照承包人的用料计划按时供应到承包人指定的地点,由于材料供应不及时造成的工期延误,发包人承担承包人工期延误的损失,同时工期顺延;
4、发包人不按合同约定的要求支付承包人合同价款及其他应付款项,承包人有权停止施工,由此造成的损失由发包人承担;
5、承包人向发包人递交的报告、请示、工作联系函、现场签订等文件资料,发包人应在7个工作日内给予批示、答复,否则承包人视为发包人同意认可承包人意见和要求,相关事项影响正常施工的,承包人只能停工,因此造成的停工损失由发包人负责,并顺延工期;
6、本工程具备隐备条件和中间验收部位,承包人呈报的施工记录经双方现场施工人员和监理签字后视为验收合格;
7、因施工场地条件限制,交叉作业等因素造成施工降效、误工、窝工,工期顺延,并由发包人承担由此造成的损失;
8、本工程截水帷幕采用“套接一孔法”施工;
9、基坑截止帷幕未施工完之前,严禁开挖土方和抽取基坑内外地下水;
10、承包人已竣工工程在后序工程施工时造成的破坏,承包人不承担任何责任和费用;
11、未尽事宜,双方协商解决,另签补充协议。
二十、合同份数
1、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人和承包人各保存一份;
2、本合同副本四份,由发包人和承包人各保存两份。
二十一、合同生效
发包人:______(公章)
承包人:______(公章)
______年______月______日
南京环保设备工程合同范本 第五篇发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
xx公司按GB/T24001-20xxidtISO14001:20xx并确立了适合公司实际的企业环标准建立环境管理体系,并确立了适合公司实际的企业环境方针。按公司管理体系文件要求,双方达成协议如下:
1、发包方有义务对承包方进行环境方针政策宣传教育。发包方有权利对承包方施工过程进行监督检查,对违反环境要求的现象进行制止纠正和处罚。
2、承包方必须服从发包方的管理要求,现场负责人清楚了解发包方环境要求。
3、承包方必须制定施工现场安全和环境管理制度或措施。
4、承包方必须按指定场地堆放施工物料,并采取适当的覆盖措施,防止飞扬。
5、承包方在物料进场和垃圾外运时,进厂车辆严格执行国家规定汽车尾气排放标准;严禁鸣笛;按限速牌行驶并采取适当措施使物料和垃圾不泄露,不遗洒。
6、承包方在施工过程中,必须采取适当措施,防止尘土飞扬。噪音排放符合GB12348-90Ⅲ类标准。
7、承包方在撤厂前清洁施工现场,垃圾全部清理,临时设施全部拆除,施工质量符合规定要求,经发包方检查合格后方可撤厂。
8、本合同与施工合同具有同等法律效力,经合同双方签字盖章生效,有效期为一年。在双方均未提出解除合同申请时,本合同自动顺延有效,直至新的合同签定。
9、合同签定履行地:xx县,
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
南京环保设备工程合同范本 第六篇甲方(发包方全称):__________________
乙方(承包方全称):__________________
为加强施工安全管理,依据《_合同法》、《_安全生产法》以及有关安全环保管理的法律法规,经甲乙双方共同协商,并本着自愿、公平、一致的原则,就乙方在为甲方提供工程服务过程中的安全环保事项达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称:_______________
二、工程性质:资本性支出工程项目(新、改、扩建设项目)、检维修“√”。(对应划“√”)
三、投资额:_________________
四、相关附件:(如工程合同等)
第二条甲方的权利和义务
一、甲方的权利:
1.有权对乙方的资质和安全环保业绩进行审查。
2.有权要求乙方建立安全组织机构,严格执行国家安全环保法律法规及甲方和上级有关各项安全环保规章制度。
3.有权要求乙方针对作业项目制定健康安全环境的安全保证措施方案,并进行审查和备案。
4.有权要求乙方维护好甲方的安全环保设施、设备和器材。
5.有权对乙方使用的设备、设施进行安全管理。
6.有权对乙方施工作业现场的安全环保情况进行监督检查,有权按相关规定进行处罚或其它处理。
7.发生事故后,有权根据有关规定组织、参与事故的调查。
二、甲方的义务:
1.认真贯彻落实国家有关安全环保法律、法规、标准及规范和甲方及其上级有关安全环保规章制度。
2.对乙方进入甲方区域作业的人员进行入厂安全教育及办理相关入厂手续。
3.在作业前应对乙方进行安全交底,如向乙方提供与乙方作业相关的甲方的有毒有害、易燃易爆物品及地下管线等状况的数据。明确施工作业区的范围、危险点源及安全管理要求。
4.为乙方提供工程合同中规定的安全作业需要的环境条件。
5.发生事故后积极组织抢险,防止事故扩大。
第三条乙方的权利和义务
一、乙方的权利:
1.有权对甲方的安全环保工作提出合理化建议。
2.在日常作业中,对甲方违章强令乙方冒险作业,有权拒绝执行;对由此产生的打击报复,有权向有关部门举报。
3.有权要求甲方提供符合安全施工作业的环境条件。
4.有权要求甲方在作业前进行安全交底,提供有关有毒有害、易燃易爆物品及地下管线等状况的数据。明确施工作业区的范围、危险点源及安全管理要求。
5.发生严重危及乙方人员生命安全的不可抗拒紧急情况时,乙方有权采取必要的措施避险。
二、乙方的义务:
1.严格按照“安全第一,预防为主”的安全工作方针,强化施工作业人员安全环保意识,服从甲方相关部门的安全管理。
2.必须健全安全组织机构,建立安全生产责任制,严格遵守国家有关安全、消防、环保方面的法律法规及甲方和上级的各项安全环保规章制度。
3.根据工程服务安全施工作业的需要,乙方应在安全评价的基础上根据甲方要求编制《安全风险评价报告书》,针对施工作业项目制定健康、安全、环境措施方案,经甲方审批并备案。
4.乙方应编制并提供的相关资料:
南京环保设备工程合同范本 第七篇甲方(姓名):________________电话:________________
乙方(姓名):________________电话:________________
甲方将位于________________镇________________村________________组的农村自住用房建设施工主体工程承包给乙方,经村民自主协商招标,双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜签订如下合同:
一、承包方式:甲方房屋地基基础工程、主体结构工程以包工包料的形式承包给乙方。
二、工程内容:每户修建三层楼房,总建筑面积________________平方米:一层高________________米,240MM墙;二、三层高________________米,180MM墙。预计工程款________________元。共户总工程额约________________万元。
三、施工安全:乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工验收合格为止,因施工原因导致施工人员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的,均由乙方负责,甲方不承担责任。乙方必须为参加建筑施工人员购买建筑工程意外保险。
四、工程质量要求:
1、乙方按甲方提供的建筑设计院设计的《新农村民居工程施工图》及《新农村工程招标控制价》的工程量预算范围施工。未经甲方同意,乙方不得擅自更改施工要求。
2、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后,由甲方组织有关人员进行质量监督和验收,达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工,返工材料等费用由乙方负责。
3、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。
4、工程竣工后,由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题,由乙方重新修缮直到符合质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用),全部由乙方自行承担。
5、上条所说的建筑质量问题,包括以下方面:
(1)主体墙面与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;
(2)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋;
(3)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲:
(4)天花板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直;
(5)梁、柱、板面中空;
(6)板面养护期间不渗漏。
五、工程费用的计算:
1、工程承包方式为包工包料,价格按人民币________________元/㎡计(不含税费价)计算,最后工程款按实际施工面积计算。
2、施工工程中的水费、电费、建筑材料费及运费由乙方承担。
3、施工人员的食宿费用自理,施工所用的机具费用由乙方承担。
六、付款方式:
1、履约保证金的返还:乙方在签订合同前缴纳人民币________________万元整履约保证金。订立施工合同后第二天返还________________万元整,每栋基础±0完成返还________________万元整,每栋第一层浇捣完成退还________________万元整,全部栋数完成一层浇捣退清余下履约保证金________________万元整。
2、在乙方建好第一层时,甲方预付建房费________________万元;房屋建完第二层时,甲方预付________________万元;主体完工后30天内付完余款。
3、工程质量维修金为总工程款3%,在主体完工后付余款时扣除。
4、工程质保期为一年,时间从验收交房时开始计算。一年后若无质量问题则甲方付清其他全部余款。
七、建房日期:总工期为240天,工期计算从镇政府“一平”完成时起( ________________年________________月________________日至________________年________________月________________日)。如无特殊原因(人力不可抗拒),乙方不得拖延工期。
八、未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。
九、本合同自甲乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份,甲方、乙方各一份,镇人民政府存档一份。
甲方签字(签章):________________
乙方签字(签章):________________
20xx年xx月xx日
南京环保设备工程合同范本 第八篇卖方:
买方:
根据《_合同法》,本着平等、自愿的原则,双方达成买卖协议如下:
一、合同标的
产品名称规格型号 制造商产地数量单价交货时间备注
大写:
上述价格包含(√)进口关税、(√ )增值税、(√) 运费、(√ )包装费、(√)保险费。(√)调试费、(√ ) 。
二、质量
卖方对其所提供的产品保证不低于(√ )国家标准、( )行业标准、( )企业标准、( ) 的有关要求。
设备设计使用寿命 年,卖方提供为期个月的质量保证,质量保证期内,产品出现质量问题,供方提供免费维修,不能修复的,卖方免费更换。质量保证期届满后,卖方以优惠价格提供维修服务,具体收费标准为。
三、交付
交货地点:(√ )甲方位于威海的工厂(ⅹ) 。
运输方式: 交货期的其他约定:
( )产品需要安装调试的,卖方应在产品达到后 5 日内安装调试完毕,产品正常运行30 日后,双方办理验收交接手续。
( )产品不需要安装调试的,买方应在产品达到后 15 日内进行验收,发现问题的,应及时向卖方提供。
在交货地点将产品交付给买方之前,产品毁损灭失的风险由卖方承担。
四、包装
(√)卖方按工厂标准对产品进行包装,包装适应长途运输、产品性质、气象条件的要求。
( )包装的其他约定
五、付款结算
本合同签订后 5 日,卖方支付货款总额的 10 %,计 元; 设备到达交货地点、验收合格后 10 日,卖方支付货款总额的 80 %,计 元;剩余货款,卖方应当在 之前支付。付款之前。卖方应足额提供增值税发票、 作为付款提示。
六、违约责任
卖方逾期交货的,每逾期一日,按照合同价款的万分之五支付违约金,产品未能通过验收的,卖方应提供合格的产品来更换不合格的产品,买方也有权选择退货而要求卖方返还货款的本息。逾期交货/验收超过10 日的,买方有权解除合同。因为卖方原因造成合同被解除的,买方有权要求卖方按照合同价款的10%支付违约金。
买方逾期支付货款的,每逾期一日,按照逾期付款金额的万分之五支付违约金。
七、纠纷解决
如发生争议,双方应通过友好协商或调解求得解决,协商或调解不成时,应将争议提交买方所在地的人民法院裁决。
八、生效
本合同经双方签字及/或盖章后生效。本合同一式贰份,卖方买方各执壹份,
卖方:
买方:
时间:
南京环保设备工程合同范本 第九篇甲方(买方):
乙方(卖方):
1、甲乙双方根据《_民法典》、《_政府采购法》,在平等互利、协商一致地基础上,买方同意再约定期内向卖方购买同时卖方同意授予买方以下产品:乙方的应标文件及谈判文件将作为本合同的附件并具有同等效力。
2、交付期乙方在接到甲方交货通知后的24小时内需向甲方提供上述产品,逾期将按照第7条规定执行。
3、运输和验收
乙方确保本产品安全无损地运抵甲方指定现场,并承担相应的运费、保险费等费用。
甲方对产品负责开包清点检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在当天,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理设施,并承担由此发生的一切损失和费用。
4、伴随服务
乙方应提供本产品的各类认证证明、质量保证文件、授权代理书和服务指南等,这些文件应随同合同一起交至甲方。
乙方还应提供下列服务:
(1)本产品的现场安装或演示
(2)如果需要,乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行本产品的使用、维护等的培训或指导,并按要求安排培训计划。
5、质量保证及售后服务
乙方应保证所供产品是在本年度生产的全新的、未使用过的',并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果其质量或规格与合同不符,或证实其是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后2天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新产品来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。
市内供应商响应时间≤1小时,到场时间≤4小时(不可抗拒力量下除外)。
6、特别约定
甲乙双方必须严格遵守国家法律、规定和相关的政策,诚实守信,严格执行供需双方确定的合同。甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。乙方不得向甲方工作人员送“红包”,如遇甲方工作人员提出索要好处费等违规要求,乙方应坚决予以拒绝。
乙方不可擅自接收甲方除资产管理部以外的临床科室及个人订单,否则甲方将退货并取消其在甲方的继续供应权。
所有物品价格如有价格变动,包括物价信息发生变更,乙方应主动及时通知甲方。
反之,乙方将承担由于未及时通知甲方而造成相关损失的所有赔偿。
7、索赔条款
甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
连检验期和质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。
同意甲方退货并将全额货款退还甲方,并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。
根据本产品的质量状况以及甲方所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低本产品的价格。
乙方应在接到使用单位通知后3天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新产品来更换由缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。
如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务(不可抗拒力量下除外),甲方可从乙方的质量保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法,延期交货和延期服务的赔偿费均按每日迟交的合同价的百分之一(%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之十(10%),一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权终止合同。
乙方应保证甲方和使用单位在使用该产品或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。
8、争端的解决双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均应向合同签订地法院起诉。
9、合同生效
本合同在甲、已双方签字盖章后,约定期内有效。
本合同一式贰份,以中文书就,签约双方各执一份,具有相同的法律效应。
本合同有效期自签订之日起至签订当年____月____日结束。
10、合同附件合同附件是合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。
认证证书
授权证明
技术标准
甲方:
乙方:
日期:
南京环保设备工程合同范本 第十篇买方:(以下简称甲方)
卖方:(以下简称乙方)
根据甲方的需要,自愿在乙方处购买一批教学设施设备,经双方协商,现就具体事宜达成如下一致协议:
一、甲方所购买的设备名称:
规格及型号:
数量:单价:
二、交货时间: 年 月 日
交货地点:
三、货款的支付方式:现金/支票
四、甲方收货验收合格后,一次性向乙方付清所有货款共计人民币 。
五、甲乙双方的权利和义务,自甲乙双方交货付款后即终止。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签之日生效,任何一方不得反悔,否则违约方承担全部责任。
甲方:
乙方:
日期:
南京环保设备工程合同范本 第十一篇买方:___________(以下简称甲方)
卖方:___________(以下简称乙方)
甲乙双方经过充分友好协商,就购买________________________________。
一、设备名称、规格、质量和数量:_________________________________________。
二、合同价格
设备总价为人民币(大写):___________。
总价包括设备金额、包装运输保险、装卸、安装及相关材料、调试、软件、检验培训费用及税金。
本合同总金额不得变更或调整。
三、合同生效
本合同经双方签字后生效。
四、付款条件
货物验收合格,设备安装调试工作正常后,乙方为甲方完成培训且甲方无疑问后,甲方应向乙方支付合同总价的100%。
五、交付、包装和验收
1、交货地点:甲方指定的地点。
2、交货时间:合同生效后________天内。
3、乙方应一次性将货物交付至交货地点。到货前24小时,书面通知甲方名称、型号、数量、外形尺寸、单位重量及注意事项。
4、设备包装应符合国家标准,以确保设备在运输过程中不会损坏。因包装不当造成设备在运输过程中的任何损坏或损失,乙方应负责。
5、设备由乙方运送至施工现场,由乙方运输和卸载。
6、当设备到达现场时,在甲方检验货物之前,甲乙双方必须在场并确认包装的完整性。乙方应在甲方安排的时间派人到现场验收货物并签字确认。如果发现货物与装箱单不符,乙方应负责补齐或撤回货物。如果乙方未能按时到达,甲方有权开箱检查,并记录丢失的零件和损坏情况,乙方应予以认可并负责解决。
7、乙方负责设备的安装和调试,直至设备正常运行。最终验收应在此之后进行。如果设备验收不合格,乙方应退货并退还甲方所有款项。
8、乙方应携带安装和调试过程中所需的各种工具、仪表和易损件。
六、产品质量保证和售后服务
1、乙方应严格按照国家相关标准和规定进行制造和检验。所有材料和备件都是全新的和未使用的,并符合本合同附件的规定。保证产品质量。设备出厂前必须经过技术检验,符合国家相关标准。
2、乙方负责免费为甲方培训运行维护人员。包括:基本原理,操作维护。
3、设备投入正常运行后,乙方应定期回访用户。
4、乙方应明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等。并开展其他售后服务工作。
七、责任和义务
1、设备安装调试时,如乙方提出,甲方应方便乙方人员吃喝,费用由乙方承担。
八、违约责任
1、如果乙方不能按时交货,除不可抗力外,乙方应向甲方支付违约金,违约金按合同总价的计算,即人民币________元。
2、甲方延期付款时(合法拒付除外)。延期付款金额向乙方支付违约金,每天按延期付款金额的计算,付款处理期为10个工作日。
3、双方必须严格执行《_合同法》中关于违约责任的相关规定。
九、合同的终止和变更
1、当一方要求变更或终止合同时,在达成新的协议之前,原合同仍然有效。请求变更的一方应当及时通知对方,对方应当在收到通知后15日内予以答复,逾期未答复的,视为同意。
2、如乙方要求变更或终止合同,由此造成的损失由乙方负责。
十、合同纠纷的解决
1、甲乙双方发生合同纠纷时,应本着相互理解、相互尊重、和平友好的原则,通过协商解决。
2、本合同的履行地点为__________________________________________________________。
3、如有附件,也是本合同不可缺少的组成部分,具有同等法律效力。
十一、免责条款
如因不可抗力导致本合同无法履行,双方应根据国家相关法律法规进行处理。
十二、其他商定事项
本合同未尽事宜,可由双方约定,并可签订书面补充协议。
本合同以_______________________________________________
授权代表(签名):___________
乙方(盖章):_________________
授权代表(签名):_________
签订日期:________
南京环保设备工程合同范本 第十二篇甲方(买方):
乙方(卖方):
甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则,经公平协商签订如下买卖合同:
第一条 标的物:
产品名称
规格型号
数 量 (台套)
单价(元)
总价(元)
总计人民币金额(大写):
第二条 付款方式与发票:
1、合同签订后甲方支付给乙方预付款,预付款为合同总额的 %,金额为 元;
2、设备出厂前由甲方验收合格后预付总合同款 %,金额为 元;
3、设备运到甲方指定地点并经甲方验收合格后十日内付总合同款的 %,金额为 元;
4、质保期到期后设备没有质量问题付总合同款的 %,金额为 元。乙方在收到验收款后给甲方开具合格有效的全额发票,在甲方有要求时,乙方应配合甲方提前开具发票或者分期开具发票。
第三条 验收依据及方法:
1、按双方签订的技术协议。
2、乙方提供的技术说明书、产品合格证、国家权威部门出具的检定或校准证书(计量设备需要)。验收分为两步,乙方出厂验收与甲方入所验收,所产生的验收费用由乙方承担。
第四条 包装要求、运输方式及费用:
货物到达甲方指定地点前包装与运输费用由乙方承担,运输过程中的保险及产生的一切风险由乙方承担。
第五条 交货地点及时间:
地点为甲方指定地点 ,日期为合同签订后 个月。
第六条 设备安装及调试:
甲方收到设备并具备安装、调试条件后通知乙方,乙方接到通知后,乙方工作人员3日内应到达甲方指定的地点对设备进行安装调试,甲方应积极配合乙方进行安装调试工作。
第七条 设备最终验收:
在甲方现场安装完毕后,按双方签订的《技术协议》及产品技术说明书以及本合同文件条款进行最终验收,最终验收合格后双方签署《验收报告》,甲方凭《验收报告》支付货款。
第八条 培训:
乙方负责对甲方人员进行设备使用、维护、保养的培训,培训费用由乙方自行承担。
第九条 质保期:
自《验收报告》签订之日起保修 年,保修期内,乙方免费维护或维修,服务及时有效,在接到甲方通知后,24小时内予以响应,48小时内技术服务人员赶到现场解决问题。质保期过后,乙方有义务继续帮助甲方进行维护维修,所产生费用由甲方承担。
第十条 双方的责任及义务:
1、本合同经双方签字盖章后生效,甲方付出第一笔预付款到乙方账户后乙方立即开始安排生产。乙方在 内向甲方提供设备生产进度计划表。
2、本合同生效后非经双方同意不得中途变更或解除本合同,如需变更双方必须另行签订书面补充协议作为合同附件。
3、乙方如不能按期交货(不可抗力因素除外),乙方每周按合同总价的 1 ‰支付逾期违约金,超过 3 个月仍不能交付设备的或者验收不合格的,乙方返还甲方所有的预付款项,并支付合同额30%的赔偿金,因甲方原因导致乙方不能按期交货的,可免除乙方违约金。
4、甲方应按合同约定支付货款,不得拒付、拖欠,否则因延期付款产生的后果由甲方承担。
5、甲乙双方承诺本合同内容不得向第三方透露,双方均负有为对方保密的义务。双方签订的技术协议与合同具有同等法律效力。
第十一条 合同纠纷解决方式:
协商解决 ,协商不能解决的,提交甲方所在地仲裁委员会仲裁 。
第十二条
本合同一式四份,双方各执两份,传真件有效。
第十三条
本合同未尽事宜按《_合同法》有关规定执行。
第十四条
该项产品如果采用的是招投标方式采购的,则本项目的招投标文件,中标通知书均为合同附件,与本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
南京环保设备工程合同范本 第十三篇甲方:__________________
乙方:__________________
本协议为《__省20__年中央预算内投资水土保持工程__县水沟流域综合治理工程》的施工合同的补充协议,为明确双方责任签订本协议如下:
一、对承包范围内的有关要求和说明;
1、管材:所有管材材质按图纸设计施工,所有管道按规范要求铺设;
2、施工图所有未标明规格的管道、阀门、等材料按相关规范要求考虑,施工时以图纸答疑意见施工,按实结算;
二、工程量:见附表。
三、工期;
开工日期:20__年12月1日,计划竣工日期:20__年5月30日,合同工期总日历天数150天(开工时间以接到甲方项目部通知为准)。
1、合同工期,除甲方及人力不可抗拒因素,一律不得顺延、季节性施工应包括在工期内,乙方须按投标时的承诺保证农忙时不放假,保证工人数量。不予要求甲方追加工人工资、不予顺延工期且不得做为向甲方索赔的理由;
2、乙方应在接到开工令后7日内进场,具体开工日期以甲方的开工通知书为准;
3、乙方施工期间要对施工现场及周围所属施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护;
4、乙方在工期安排时应统筹考虑工程的交叉配合;
5、工程竣工时乙方应向甲方提交竣工报告,甲方会同本工程监理和质量监督部门按国家有关规定组织初步验收,验收期间不做工期累计。工程验收合格后,则乙方提交竣工报告的当天即为竣工日期;如验收不合格应返工至合格,返工日期将作为工期累计;
6、合同工期遇到下列情况,经双方协商(不能事后补签证),可适当顺延;
(1)重大设计变更而确实影响到主导施工进度的(但属施工技术措施失误影响的工期由乙方负责);
(2)甲方不能按计划提供有关资料和施工现场确实影响到施工进度的
(3)不可抗力因素影响到施工进度的(不可抗力因素以政府限定为准);
(4)甲方分包队伍和甲方提供材料、设备影响到施工进度的;
(5)其他双方协商同意顺延的情况。
7、除此之外,不得以任何理由变更合同工期;
8、乙方在投标时已到工地现场踏勘、了解了工地位臵、情况、道路储存空间、装卸限制及任何可以影响报价的情况,因此在施工中任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。
甲方:________________(公章)
乙方:(________________公章)
20xx年xx月xx日
本文发布于:2023-02-12 14:00:23,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/771095.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |