收购天然气合同范本(16篇)

收购天然气合同范本 第一篇

甲方（用气方）：

乙方（供气方）：

为明确供、用气双方的权利和责任，确定正常的供气程序，安全、合理的使用天然气，根据《_合同法》、《城市燃气管理办法》和《城市燃气安全管理规定》，经供气双方友好协商，特签订本协议，以便共同遵守。

一、供气

1、供气地点：

2、供气方式：乙方在甲方厂区内以LNG储罐及气化装置（以下简称“装置”）通过管道输送方式向甲方供气。甲方无偿提供满足装置需要的建设用地，并负责做好土建工程工作。

3.供气质量：LNG质量符合_国家标准《天然气》（GB 17820-2012）中所规定的二类天然气有关标准。

二、用气参数

1、用气性质：液化天然气。

2、用气量

3，日均用气量： Nm3

三、气价

供气人根据用气人的用气性质和种类，按照省政府职能部门批准的天然气价格，按 5 元/立方米收取天然气气费。

在合同有效期内，遇天然气价格调整时，按照调整文件执行。

四、装置

1、装置

天然气供应所需装置设备由乙方提供，产权属于乙方，具体范围为LNG装置出站阀门逆流方向的燃气设施、设备、管道等。

收购天然气合同范本 第二篇

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，甲方因工程建设的需要，向乙方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，签订本合同以兹双方共同遵守。

一.甲方工程建设所需的沙子全部从乙方购买，乙方沙子不能满足甲方工程需要，甲方可由其他渠道购买沙子。

二.供货内容及地点：

三.供货单价：

沙： 元(大写 )/ 立方米。

四.质量要求及验收标准：

甲方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起则该批沙子的质量视为完全合格。经双方确认沙子质量确实不合格后，乙方应将质量不合格的沙子运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时乙方在 日内换送合格沙子。

五.供货期限：

从甲方发出材料需求单之日起计，乙方须在每日内将甲方需要的. 立方米材料供应至甲方指定的地点。供需量 万立方米。

六.运输费用及费用负担：

运输费及卸车费由乙方承担。

七.工程款的支付及结算：

1、工程款按照每月完成沙子总价款的供应的百分之七十预付。工程结束 个月之内支付尾款。

2、 材料到场后，甲方应及时安排有关人员进行验收，并在验收合格后将送货单传回给乙方，以便乙方结算。

3、 乙方提供有效的材料销售发票和开户银行，甲方将结算款项汇至乙方指定的银行户口。

本合同一式 份，经供需双方盖章、签字后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

收购天然气合同范本 第三篇

施工安装单位(甲方)：

用户单位(乙方)：

一、工程项目：

1、工程名称：

2、安装地点：

3、安装用户数量：

二、工程施工范围：

三、合同施工工期：________年____月____日至____月____日。

总工期天

供气日期：________年____月____日

四、质量标准合格。

工程质量执行标准《____镇燃气技术规范》GB50494-20___;《____镇燃气室内工程施工与质量验收规范》C94-20___;《____镇燃气输配工程施工及验收规范》C33-20___。

五、工程施工安装费用：

该工程费用共计：大写 元

收购天然气合同范本 第四篇

供气方：_________

用气方：_________

为了明确供气方与用气方在燃气供应和使用中的权利和义务，根据《_合同法》、《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管理规定》等法律、法规和规章，经双方协商，签订本合同，以便共同遵守。

第一条用气地址、种类、性质和用气量：

（一）用气方燃气用具所在地的地址为_________；用气贮气设备所在地的地址为_________；燃气供应站的地址为_________。

（二）用气种类为_________。

（三）用气性质为_________。

（四）用气数量

1．用气量：_________立方米／年（吨／年）；_________立方米／月（吨／月）；_________立方米／日（吨／日）。

2．用气调峰的约定：_________。

第二条供气方式和质量：

（一）供气方式

1．供气方通过管道输送方式；瓶组供气方式；瓶装供气方式；或者_________设施，向用气方供气。

2．燃气供应时间约定：24小时连续供气；自_________时起至_________时止；或者_________。

（二）供气质量

1．供气方所供燃气气质应当执行天然气sy7514；人工煤气gb13612；液化气gblll74标准。

2．根据用气方用气性质，双方约定执行下述质量指标：_________。

3．供气方保证在_________前气压大于等于_________千（兆）帕。

第三条用气的价格、计量及气费结算方式：

（一）供气方根据用气方的用气性质和种类，按照_________政府_________（部门）批准的燃气价格：天然气_________元／立方米；人工煤气_________元／立方米；液化石油气_________元／吨（元／立方米）收取燃气费。

在合同有效期内，遇燃气价格调整时，按照调价文件规定执行。

（二）供用燃气的计量，气费结算方式

1．供用燃气的计量器具为：_________燃气计量表；_________ic卡燃气计量；_________衡；或者_________。结算用计量器具须经当地技术监督部门检定、认定。

2．供用燃气的计量：供需双方以管道燃气计量器具的读数为依据结算；瓶装燃气以供气方供应站检斤计量为依据结算；或者以_________为依据结算。

3．结算方式：用气方于每月_________日前采取：通过银行方式交费；到供气方供应站交费；采取_________方式交费；供气方到用气场所收费。

第四条供、用气设施产权分界与维护管理：

（一）供、用气设施产权分界点是：_________。

（二）产权分界点（含）逆燃气流向的输、配气设施由供气方负责维护管理；产权分界点顺燃气流向的输、配气设施至燃气用气器具由用气方负责维护管理，或者有偿委托供气方维护管理。

第五条权利和义务：

（一）供气方权利义务

1．依照法律、法规和规章的规定，对用气方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查，监督用气方采取有效方式保证安全用气。

2．监督用气方在合同约定的数量、使用范围内使用燃气，有权制止用气方超量、超使用范围用气。

3．用气方逾期不交燃气费，供气方有权从逾期之日起向用气方收取滞纳金。

4．用气方用气设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供气设施损害时，供气方有权中断供气。

5．供气方因供气设施计划检修、临时检修、依法限气或者用气方违法用气等原因，需要中断供气时，应提前72小时通过媒体或者其它方式通知用气方。因不可抗力原因中断供气时，供气方应及时抢修，并在2小时内通知用气方。

6．所供燃气达到国家和_________市规定的气体质量和压力标准。

7．按照国家和_________市规定的计量和气价标

准计量收费。

8．正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次，再后一次检验是三年，若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。

9．及时做好压力表及管道保养与维修。

10．供气方应当按照有关规定，在重要的燃气设施所在地设置统一、明显的安全警示标志，并配备专职人员进行巡回检查。

11．制订、执行燃气设施和器具的安全使用、报修、报检制度，对用气方进行必要的安全教育。

12．用气方应当按时交纳气费。逾期不交的，供气方可以从逾期之日向不交纳气费的用气方收取应交燃气费的3‰－1％的滞纳金；情节严重的，可以中止对其供气。

（二）用气方权利义务

1．监督供气方按照合同约定的数量和质量向用气方提供燃气。

2．有权要求供气方按照国家现行规定，对燃气计量器具进行周期检定。

3．用气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求供气方提供（有偿、无偿）用气设施安全检查和维护保养的服务。

4．按照合同约定交燃气费。

5．按照合同约定的数量和使用范围使用燃气。

6．未经供气方许可，不得添装、改装燃气管道，不得更动、损害供气方的供气设施，不得擅自更换、变动供气计量装置。

7．不得在户内放气，不得自己维修灶具及气瓶。

8．严禁将液化气残液倒在群众密集的地方，以确保人身安全。

9．用气方未经供气方批准，不得擅自接通管道使用燃气或者改变燃气使用性质、变更地址和名称。

10．用气方应按照使用规则，正确使用燃气。

11．用气方不得盗用或者转供燃气。

12．用气方不得对液化石油气钢瓶加热。

13．用气方不得倒灌瓶装气和倾倒残液。

14．用气方不得擅自改换钢瓶检验标记。

15．用气方以管道燃气为燃料的热水器、空调等设备，必须报经供气方同意，由持有相应资质证书的单位安装。

16．用气方有权就燃气经营的收费和服务向供气方查询，对不符合收费和服务标准的，可以向其行政主管部门投诉。

17．用气方不得在卧室内安装燃气管道设施和使用燃气。

18．用气方不得在安装燃气器具的房屋内存放易燃、易爆物品或者使用明火取暖。

19．用气方不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房内堆物、堆料、住人及使用明火。

第六条违约责任：

（一）供气方的违约责任

1．供气方未按照合同约定向用气方供气，应当向用气方支付正常用气量燃气费百分之_________的违约金。

2．由于供气方责任事故，造成的停气、气压降低。质量事故，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。

3．供气方在检修供气设施前未通报用气方，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。

4．由于不可抗力的原因或者政府行为造成停气，使用气方受到损失的，供气方不承担赔偿责任。

（二）用气方的违约责任

1．用气方未按照合同约定使用燃气，应当向供气方支付百分之_________的违约金。

2．用气方未按期交燃气费的，还应当支付滞纳金。

3．用气方未按照合同约定用气，给供气方造成损失的，用气方应当承担赔偿责任。

第七条声明及保证：

（一）供气方：

1．供气方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2．供气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对供气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．供气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是供气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

（二）用气方：

1．用气方有权签署并有能力履行本合同。

2．用气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对用气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．用气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是用气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第八条通知：

1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

各方通讯地址如下：_________。

2．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第九条合同的变更：

本合同履行期间，发生特殊情况时，供需任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十条不可抗力：

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十一条争议的处理：

1．本合同受_法律管辖并按其进行解释。

2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第十二条合同的解释：

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第十三条补充与附件：

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十四条合同的效力：

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

供气方（盖章）：______

用气方（盖章）：_____

法定代表（签字）：____

法定代表（签字）：___

签订地点：____________

签订地点：___________

________年____月____日

_______年____月____日

收购天然气合同范本 第五篇

购货单位(简称甲方)： 合同编号： 供货单位(简称乙方)： 签定地点：

为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《_合同法》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议：

第一条 合同标的（产品名称、型号、单价、数量等）

注：上表中，“属性”为功率、色温等参数；“单价”为含税单价。

第二条 付款时间及方式

1、在合同生效后，甲方向乙方支付 的合同金额为订金； 2、甲方收到货物后 个工作日内支付全部余款。

第三条 交货时间、地点、方式

1、交货时间：甲方支付订金后 工作日内交货。

2、交货地点：

3、货运方式：

第四条 质量标准、要求及保修

1、符合国家、部委、地区、行业相应的技术标准和规范；

2、甲方如有要求，以封样为准； 3、包装标准：标准包装；

4、质量保证：自收货之日起，因产品本身质量引起故障，免费保修期为 年；保修期内，如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成损坏，乙方可进行有偿维修，设备材料等成本费用由甲方承担。 第五条 合同变更

未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改经双方同意，以书面形式变更。

第六条 争议解决方式

双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，向乙方所辖人民法院提出诉讼。

第七条 合同的生效及终止

合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后合同终止。

第八条 此合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人(签字)法定代表人(签字) 或代理人：或代理人：

日期：年 月 日日期：年 月 日

收购天然气合同范本 第六篇

卖方：__________

买方：_________

____年____月___日

本天然气购销合同（“本合同”）由下列双方于_____年____月___日于中国________签署：

（1）_________，其注册地址为___________，营业执照注册号为_______（“卖方”）；

（2）_________，其注册地址为___________，营业执照注册号为_______（“买方”）。

卖方和买方以下合称“双方”，单独一方则称“一方”。

鉴于：

（1）卖方已拥有一处或多处供应源，或已从一处或多处供应源获得天然气（含液化天然气）的长期供应；

（注：如涉及新项目审批要求，可在此对气源来源情况进行具体描述。）

（2）买方希望购买天然气用于___________（“买方用途”）；

（3）买方同意按本合同中约定的条款和条件购买和接收天然气，同时卖方愿意按该等条款和条件向买方销售和交付天然气。

为此，双方本着自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就有关天然气购销事宜达成本合同如下条款：

第1条定义

除非本合同中另有具体规定，本合同中使用的下列词语含义如下：

起始日

指按本合同第款的规定确定的日期。

合同年

就第一个合同年而言，指起始日开始至起始日所在当年的12月31日结束；就任一其后的合同年而言，指自当年1月1日起至12月31日止的连续的十二（12）个月；假如合同期在12月31日以外的日期终止，则最后一个合同年为自该终止日前的1月1日起至合同期最后一日止届满的一段时间。

供气日

指北京时间当日的_________至下一日的_________.

标准立方米

指在压力为，温度为20℃的状态下占有一立方米空间的气量。

合理努力

指一方在当时的情况下采取合理可能的行为，但不包括采取将会或可能会使该方遭受重大损失的行动。

合理审慎作业者

指能诚信地力求履行其合约义务的自然人及组织，该自然人及组织在力求履约以及在其通常的履行承诺过程中，其表现出的技巧、勤勉、审慎和预见水平达到了人们合理和通常期望的一个成熟及富有经验的同类业务作业者，在同样或相似的情况和条件下并按照所有适用的法律、国际标准和惯例，履行承诺所达到的水平。

第2条批准及许可

双方应各自负责并且应尽合理努力获得各自一切必要的核准（批准）及许可，以使其得以履行各自在本合同项下的义务。

第3条交付

交付点、风险和所有权

卖方按本合同的规定向买方销售天然气，买方按本合同的规定向卖方购买天然气，交付点为______，交付压力为___________.交付天然气的所有权和风险自天然气越过交付点时由卖方转移至买方。

卖方交付设施

卖方应将天然气输送至交付点。卖方应负责安排交付点之前的所有天然气交付设施（包括交付点上游的卖方天然气检验和计量设备）。

买方接收设施

买方应在交付点接收天然气。买方应负责安排交付点之后的所有天然气接收设施。

第4条起始日和交付期

起始日

（适用于已建成项目）：_______________

双方约定，本合同项下供气起始日为_______________.

（适用于新项目）：____________

双方应不定期就双方项目建设的进度进行沟通，并就起始日的确定进行协商。双方约定本合同项下起始日应在____年____月___日至____年____月____日的期间内（“第一窗口期”）发生，并应根据以下程序确定：

双方应至少在____年___月___日前确定一个九十（90）天的期间，该期间应在第一窗口期内且起始日应在该期间发生（该九十（90）天以下简称“第二窗口期”），或如果双方没有按照本款的规定确定窗口，则第二窗口期将被视为是第一窗口期的最后的九十（90）天；

双方应至少在第二窗口期开始前三十（30）天确定起始日的时间，该起始日的时间应在第二窗口期内，或如果双方没有按照本款上述规定确定起始日，则起始日将被视为是第二窗口期的最后一天。

交付期

除非双方另有约定，本合同项下天然气交付期为起始日至____年___月___日。

第5条年合同量（视情况而定，可将“年合同量”调整为“合同量”）

年合同量（适用于1年期以上的合同）

就每一合同年而言，指_______标准立方米的天然气气量。

（注：双方可对每一合同年的年合同量分别进行约定。）

上述年合同量所对应的天然气供应来源来自_______，未来也包括从其他资源国或资源商处获得的其他气源。

最大日合同量、最小日合同量和最大小时提取速率

双方约定，就任一供气日而言，允许买方提取的天然气数量的最大值为_______标准立方米每供气日（“最大日合同量”），最小值为_____标准立方米每供气日（“最小日合同量”）。双方进一步约定，除非卖方导致或卖方事先书面同意，对于交付期内任一供气日买方提取的超出上述最大日合同量部分的天然气为超提气。

双方约定，就任一供气日内，允许买方提取天然气速率的最大值为______标准立方米/每小时（“最大小时提取速率”）。

增量气

若买方在交付期内的任何时间向卖方提出购买超过年合同量的增量气，则：

买方至少应提前______日通知卖方增量气的数量以及交付时间；

卖方可在其收到买方按本合同第款的规定发出的通知起______日内向买方发出接受或拒绝该等要求的通知，且该合同年的年合同量应按双方约定的增量气的数量进行相应调整。

优先供气顺序

双方约定，在交付期内任何时间发生天然气气量不足以满足卖方所有下游用户的有效指定量的情况，无论是否是由于不可抗力所致，卖方将按照附件一约定的顺序向各下游用户供应天然气。

第6条合同价格和气款结算

合同价格（以下模版供选择，并可根据实际情况进行细化。）

模版一：按本合同在交付点交付的天然气的合同价格为______元/标准立方米（含税）。本合同使用的货币为人民币，单位为“元”。

模版二：双方同意，本合同项下每一标准立方米（或吉焦）天然气的合同价格（以元/标准立方米或吉焦为单位表示）由天然气基础价格（Pi）和综合服务费用单价两部分组成。其中，

双方应按照如下公式计算天然气基础价格：

Pi= ___________；

综合服务费用单价为_________元/标准立方米或吉焦。

气款结算

双方约定，本合同项下天然气气款每_____结算一次。买房应根据（结算条款）的规定，支付本合同项下其购买的所有天然气的款项和其他按照本合同应支付的款项。

第7条照付不议（适用于1年期以上的合同）

就交付期内的任一合同年而言，卖方应在交付点销售并交付且买方应提取该合同年的年合同量，并为提取的和未提取的天然气付款。双方进一步约定，对于上述买方已付款但未提取的天然气，买方有权按附件三的约定进行补提。

第8条质量和计量

天然气的质量和计量结果以卖方在交付点上游的分析和计量为准。天然气质量规格见附件四。

双方应依据国家颁布的适用于天然气计量的法律、法规、标准、规程和本条规定的原则进行天然气的检验与计量，检验计量规程见附件五。、

第9条调试和维修

调试（适用于新项目）

调试期为____年____月____日起至____年____月___日止的期间。

在调试期内，双方应互相合作，卖方应尽合理努力交付、买方应尽合理努力接收尽可能多的天然气，其数量应达到双方共同认可的对各自设施正常生产的要求。为避免歧义，在调试期内，（如：“本合同第7条”）将不适用。

双方同意，任何一方每一合同年可对其设施安排累计连续不超过十五（15）日的额定维修，除此之外，作为合理审慎作业者，任何一方可根据各自设施实际情况，另行安排额外维修和临时维修。

第10条保险（本条为选择性条款）

在合同期内，每一方应自费向具有良好财务状况的承保人投保并保持标准的和符合惯例的保险。

第11条计划与指定

本合同项下天然气的计划与指定机制在附件六中予以规定。

第12条买方限制

在合同期内，除非经过卖方书面同意，卖方根据本合同销售给买方的所有天然气只能用于买方用途，不得转作其它用途。

第13条保密

本合同的内容、编制本合同期间披露的一切信息以及往来的函件也包括任何一方的商业信息、客户资料等信息（以下统称为“保密信息”）均应保密。未经一方书面许可，另一方不得以任何方式向任何第三方披露任何保密信息（也不允许双方各自的雇员、管理人员、代表人、代理人或关联方向任何第三方披露）。

第14条适用法律

本合同应适用_法律，并据此进行解释，排除任何会将本合同事项指向其它管辖地法律的法律选择规则。

第15条争议解决

如果双方对本合同产生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果该争议在任何一方以书面形式告知对方争议的存在起的四十五（45）天内仍然未能得到解决，双方同意按以下第______条处理：

（1）任何一方均有权向对方发出通知，将该争议提交仲裁进行最终裁决。争议应依据_____仲裁委员会在提起仲裁时有效的仲裁规则（“规则”），由按照规则指定的三位仲裁员在_______进行仲裁以得最终解决，除非本合同另作明确变更。_______仲裁委员会为指定的仲裁机构。仲裁（包括所有联系沟通、证据提交、通知、裁决以及相关文件制作）所使用的语言应为中文。上述仲裁委员会做出的裁决为终局裁决，对买卖双方均有约束力。

（2）任何一方依法提请人民法院通过诉讼程序解决。

第16条不可抗力

不可抗力应是指任何其发生超出应按并且已按合理审慎的作业者的方式行事的受影响方（或卖方或买方设备的其他所有者和/或经营者）的合理控制范围，且采用可合理期待其已采取的防护措施亦不能避免，进而导致受影响方无法履行其在本合同项下的任何一项或多项义务、约定或承诺的任何事件或情形。双方进一步同意，天然气市场或利用本合同所交付的天然气制成的产品市场的市场变化不应在本合同中视作不可抗力。

如一方受不可抗力影响完全或部分不能履行其合同义务，该方应坚持执行合理审慎的作业者标准努力克服和消除不可抗力事件或情况的影响，在此期间该方在本合同项下因受不可抗力的影响而不能履行义务的责任应予以免除，但是本合同的规定支付应付款项的义务不能予以免除。

第17条生效和终止

生效（可根据项目实际情况决定，以下两个模版供选择：）

模版一：本合同及附件经双方法人代表或授权代表签字且加盖公章或合同专用章后生效，并持续有效直至交付期结束时终止或按本合同第款规定的情形发生时终止（简称“合同期”）。

模版二：双方同意，双方在本合同项下的义务（除了于本合同签署之后即行生效的本合同第2条、第10、12、13、14、15、16条、第款以及第18、19条项下的义务）应以满足以下生效条件为前提：_____.所有生效条件均被满足或放弃之日即为生效日。

如发生下述情形，本合同终止，以发生在先者为准：

交付期结束时合同终止；

如果一方严重违反本合同义务，经守约方通知后_____日内，违约方未纠正其违约行为，守约方有权终止本合同；

如任何一方资不抵债、进入破产、清算程序或严重丧失商业信誉，另一方有权终止本合同；

如一方发生不可抗力事件，导致一方不能完整履行合同义务：（a）在连续_____年的期间累计超过____年，或（b）连续____日，经提前____日书面通知，另一方有权终止本合同。

第18条承诺与保证

卖方向买方陈述并保证，并且买方向卖方陈述并保证：

该方拥有订立本合同并履行其在本合同项下义务的必要能力、资质和授权。

该方未涉及任何诉讼或其他可能影响该方履行本合同项下义务或将会对该方的财务状况产生重大影响的法律程序。

拥有或将会拥有或者享有或将会享有与为履行本合同而所需的资产相关的适当权利。

第19条责任与赔偿

双方同意，对于本合同项下可能出现的买方未能按照合同约定提取天然气，或卖方未能按照合同约定交付天然气等情形的责任与补救机制在附件三中予以规定。

受本合同中明确规定的限制条款约束，一方应赔偿因违反本合同给另一方造成的损失，但是，违约方的赔偿责任以守约方的直接损失为限，不包括营业的损失、生产中断的损失、停工的损失、对第三方的赔偿责任、利润的损失等间接损失。

第20条其它

本合同未尽事宜，双方将进行友好协商，并以本合同附件或补充协议的形式予以明确。该合同相关附件内容由供用气双方协商确定。

第21条签署

本合同一式____份，具有同等效力，双方各执___份。

本合同由双方法人代表或授权代表于文首所载日期签署，以资证明。

卖方：________

姓名：________

买方：________

姓名：________

收购天然气合同范本 第七篇

用油单位：

供油单位：

根据《_合同经济合同法》有有关燃油的法规，使用柴油双方就供用柴油事宜达成如下协议并严格执行此协议规定。

一、 乙方有配送加油车，负责向甲方指定的地方提供并运输柴油并且在甲方需要的时间内随叫随到，保证持续正常的供油不间断。

二、 乙方提供并运输的柴油必须达到国家标准的柴油质量，保证在任何时间都不能结冻。

三、 由于柴油价格的波伏不稳定，乙方提供并运输的柴油价格不得高于陕西省市场价格。(市场倒挂除外)

四、 甲方负责按甲乙双方当时协议的价格支付乙方油费，当乙方配送柴油达到壹佰万元时，由甲方结清油款。如不能及时结清油款则视甲方违约，并按总油价的8%收取违约金。

五、 如在甲方需要的时间，乙方不能按时、保质保量供给甲方使用，视乙方违约，并按总油价的8%收取违约金。

六、 协议有效期内，如国家有关部门对柴油价格进行调整，经甲乙双方协商后进行调整，如甲乙任意一方自行调整油价，未经甲乙双方同意，甲乙双方协商后自行解约，同时甲方必须结清乙方的油款。

七、 如果甲方施工车辆因燃油(柴油)质量出现故障，经国家检测属柴油质量问题所造成的开发损失由乙方负责。

八、 当乙方在正常供油情况下，甲方故意找事，为难乙方，乙方有权停止供油，同时甲方必须结清乙方的油款。

九、 合同期限，双方签字盖章之日起到甲方工程结束止。

十、 协议中如有未尽事宜须经甲乙双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

十一、 协议执行中如发生纠纷，甲乙双方经协商未能达到一致的可报请仲裁机关仲裁，也可以向直辖区的人民法院申请裁决。

十二、 本协议壹式叁份，每份共两页，甲乙双方特各持壹份，自双方签字、盖章之日起生效。

甲方代表人：

乙方代表人：

收购天然气合同范本 第八篇

甲方：

乙方：

甲方向乙方提出燃气管道安装申请，乙方确认甲方已具备条件，为保证天然气安装及用户使用安全，明确甲乙双方权利和义务，根据《_合同法》以及其他有关法律法规，甲乙双方就天然气管道安装和使用达成如下协议：

一、甲方资料：

安装详细地址：

二、乙方资料：

地址：广元市昭化区元坝镇益昌大道87号

办公电话：0839—8722722

三、工程内容：

1、乙方以包工、包料、包验收通过的方式，承包甲方开发的项目居民用户天然气管道工程的设计、施工、安装、调试工程，直至天然气管道工程验收通过并移交各户业主使用。

2、乙方负责协助该工程实施过程中涉及的相关部门和单位，并协调处理施工过程中与居民(村民)及相关单位的关系，确保工程顺利实施。沿公路界的主管道距离公路边 公尺以内的青苗一律不予赔偿， 公尺以外按政策性赔偿，赔偿费用由甲方承担。

3、乙方在天然气安装工程施工过程中，对损坏的公路、街道和土地负责复原。

四、价格、付款方式

收购天然气合同范本 第九篇

供应单位（甲方）：

用气单位（乙方）：

根据国家相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就瓶装液化气供应事宜，签订本合同：

一、 合作事宜：

1、甲方向乙方供应符合国家标准的瓶装液化气，乙方主要用途为；

2、钢瓶数量为：xx；

3、供气地址为：xx；

二、 价格及结算方式：

1、 双方协商价格为：xx元/kg；

2、 双方协商押金方式为：；

3、 因液化气市场价格有波动，甲方若进行价格调整，需提前通知乙方；

4、 双方根据每次实际用气重量，现金结算；

三、 双方权利及义务

1、 签订合同时，甲方应向乙方提供营业执照、燃气经营许可证、液化石油气充装许可证和液化石油气运输许可证等资质证明材料复印件，所有相关复印件，所有相关复印件须加盖甲方单位公章；

2、 甲方应设置安全人员对乙方使用的液化石油气钢瓶和供气系统定期进行全面安全检查，乙方应设置相应的验收人员；

3、 乙方应在每次供气时检查钢瓶上得出厂钢印标记、钢瓶检验标记和注册登记钢印代码内容是否清晰、有效，对标记、代码有问题的钢瓶有权拒收；

4、 甲方应保证按照合同约定及时向乙方供应符合国家质量标准的液化气和符合国家相关安全技术要求的合格液化气钢瓶。

5、 乙方应在具备安全使用条件的场所正确使用液化气及其设施和用气设备，并对室内燃气设施及用气设备进行日常检查；当乙方发现室内燃气设施或用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时，应关闭阀门，开窗通风，并及时通知甲方检查维修；

6、 乙方不得损坏、遗失或擅自替换钢瓶，否则照价赔偿；

7、 乙方不得擅自使用第三方非法液化气，若需试用第三方气体，需提前告知甲方；若乙方单方面使用第三方气体，若有事故，甲方不承担任何安全责任，并有权扣除押金；

8、 甲方根据乙方用气量，与乙方协商固定配送时间；如遇紧急使用情况，乙方应该提前1天通知甲方所需液化气数量，甲方可根据其配送计划，送达约定供气地点；

甲方：

盖章：

经办人：

联系方式：

签订日期：

乙方：

盖章：

经办人：

联系方式：

签订日期：

收购天然气合同范本 第十篇

买方：________________

卖方：________________

兹经买卖双方充分协商一致，达成以下合同条款，双方均应严格按本合同条款、合同附件及相关补充协议(如果有)履行之。

1、设备名称、品牌、型号规格、数量、综合单价及总价格

合同价格明细表

设备：________________

名称牌号：________________

商标型号：________________

规格数量：________________

设备单价：________________

生产国别及制造厂商：________________。

技术标准：________________按国家标准执行,具体的标准名称、标准代号及编号为：________________。

在没有相应的标准时,按部颁标准执行,具体的标准名称、标准代号及编号为：________________。

在没有国家标准和部颁标准或虽有国家标准或部颁标准，但双方根据买方的特殊要求另行约定标准的,按照买卖双方约定的标准执行。本合同双方约定的具体执行标准为：________________。

质量要求：________________。

环保要求：________________。

2、供货单位、交货方法和地点、到货期限、运输安全及保险

供货单位名称：________________。

交货方法和地点：由卖方负责运输送货至买方指定的交货地(目的地)：________________。

到货期限：________________。

运输安全及保险：运输过程中及卸货前一切安全、保险由卖方负责。

3、包装

制造商标准包装，或具体在本合同中约定。

4、单据

制造厂出具的出厂检验证书1份。

制造商出具发票。

5、付款方式

本合同采取分期付款，即：签订合同后付10%预付款，货到工地安装调试、验收合格后一个星期内付30%，剩余50%余款六个月内结清，质保期满结清10%质保金。

买方付款时，卖方须提供发票，以租代买付款方式的，卖方须提供设备租赁发票。

6、技术资料，安装调试及培训

卖方提供全套技术资料，包括维修养护手册，配件手册。

由卖方派有关项目工程师负责设备的现场安装调试，并对用户进行培训，提供终身技术咨询服务。

7、运输条款

按照条款约定的交货方法,由卖方负责将本合同规定的设备及相关物品运至本合同约定的目的地，运费由卖方承担。

8、质量保证

卖方保证所供产品为全新，并完全符合条例本合同规定的技术标准、质量要求、规格、性能。

卖方提供一份《质量保证书》、设备与配套件的《合格证明书》和《售后服务承诺书》。

卖方提供设备平面布置图，并标明尺寸。

9、验收方法

验收时间及程序

验收时间：到指定施工工地一个星期内进行初步验收。

质量验收：按照行业和合同约定的标准及期限进行验收。招标人只接受全新产品，其中不得有使用过及翻新过的部件及材料，一经发现，将视为对方严重违约，同时具有对设备测量、外观检查、运行某些或全部功能并确认其技术性能参数是否满足合同要求的权利。

验收手段：双方共同验收。

验收标准：按合同条款及卖方提供的说明书及发货清单验收，由卖方提供具体验收表格。

验收人：买方和卖方共同组成验收小组负责验收。

对货物质量提出异议的时间和办法

货物到达合同约定的目的地一年内，如发现质量和数量或重量与本合同规定不符时，买方有权向代理商或卖方任一方提出退货或索赔，所有因退货或索赔引起的一切费用包括检验费及损失均由卖方负连带赔偿责任。

卖方超过规定日期交货视为违约，投标人应按迟交或不能交货部份总值的罚款每周赔偿给招标人。

10、违约责任

卖方逾期交货责任

除不可抗力外，如果卖方不能交货或不能按合同规定的期限交货，卖方应向买方支付迟交货的迟延履行金。卖方每迟交货一天，应按迟交货总值向买方支付迟延交货违约金。同时,卖方应赔偿买方因迟延交货所产生的经济损失。

如延迟交货超过一个月，买方有权单方面解除本合同，由此所产生的一切后果，均由卖方承担。买方同时保留向卖方索赔的权利。

货物错发到货地点责任

卖方将货物错发到货地点或接货人的，卖方除应负责运交合同规定的到货地点或交货人外，还应承但买方因此多支付的一切实际费用和迟延交货违约金。

如果因买方错填到货地点或接货人，则由买方自行承担责任。

包装不符合合同规定标准责任

如卖方供应货物不符合合同规定标准,因此而造成的货物损毁、丢失、短缺及事故所致损失，均由卖方承担责任，并负责向买方更换、补齐所短缺的货物、向买方赔偿损失。因此而造成迟延交货，则应按本合同规定向买方支付迟延交货违约金。

如招标人发现有使用过及翻新过的部件及材料，经专业机构检测确认后，卖方在规定期限内除无条件更换外，并承担由此引起的一切费用。

11、不可抗力是指下述情形

严重火灾，洪水，台风，地震

罢工及其它双方同意的人力不可抗拒事故

因前述不可抗力而致卖方交货延迟或不能交货，责任不在卖方。但卖方应立即将事故以电报通知买方，并在事故发生后14天内经买方事故发生地点之有关政府机关或商会所发经的证明文件证实事故存在，并取得买方认可。

12、服务承诺

本设备质量保证期为双方验收合格签字之日起个月或个工作小时。在此期间，卖方应根据使用说明书要求对机械做定期检查，由于因质量问题而卖方没及时修理造成的停机，质量保证期根据停机时间应予顺延。

在质量保证期内，如设备发生故障，卖方需在接到用户通知,且通过电话指导未解决问题,甘肃xx须在24小时,外埠48小时内派员到达工地修理。质量保证期过后，卖方要根据用户需要及时提供良好的技术服务和零配件终身供应。

设备到达目的地后，根据用户安排，由卖方派员到现场进行安装调试的指导服务,培训操作维修人员。在安装期间，卖方所派工程师的一切费用由卖方负担，用户仅负责提供住地到工地的交通工具和起重设备。

卖方保证在国内有足够的零件库存以供维修保养使用,保证零件在接到通知后24小时内发运及时供货。

卖方提供设备的中文操作保养手册及原厂零件目录及该设备电路图、液压图各2套。

卖方提供设备的零部件及易损件图册各2套。

卖方负责在机体醒目位置喷印“”字样和集团标志。

13.合同纠纷解决的方式

一切因执行本合同所发生和本合同有关之争执，双方应友好协商解决，如协商不能解决时，提交兰州市仲裁委员会仲裁，仲裁委员会裁决为终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用除非仲裁会另有决定外，均由败诉一方负担。

14、合同生效

本合同自双方签字之日起生效。

本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

本合同如有增补事项，须经合同双方协商一致并书面签署，方具有法律效力。

15、本合同一式肆份，买方三份，卖方壹份。

买方(盖章)：________________

卖方(盖章)：________________

法定代表人(签署)：_________

法定代表人(签署)：__________

委托代理人：__________(签署)

委托代理人(签署)：__________

签署日期：________________

签署日期：________________

收购天然气合同范本 第十一篇

甲方：建设单位（全称）______________________________

乙方：施工单位（全称）______________________________

丙方：______________________________

根据《_安全生产法》、《_建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省燃气管理条例》、《无锡市燃气管理条例》、《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》等法律法规及技术标准、规范和规程的规定，为了保护厦门市施工现场燃气管道及设施的安全，防止事故发生，经三方协商，就太湖国际社区C1地块项目达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议，本协议管辖范围仅限甲方提供相关施工图纸范围及相关施工内容，超过上述范围，三方应另行签订保护协议并另行办理燃气管线安全咨询。

第一条甲方在工程办理开工手续前，应将位于______________________________

工程的施工范围、内容、工期、相关施工设计图纸（根据需要须提供相应地下构筑物、基槽、桩基主体施工图、道路施工图及地下管线设施平、纵断面图、）、施工组织设计、顶管或定向穿越作业方案、施工现场总平面布置图等资料提供给丙方，并落实专人负责与丙方联络具体事宜；甲方保证所提供资料的真实、准确和完整。

第二条甲方、乙方、丙方三方各应指定一名工程项目联系人，该联系人负责在整个施工期间各自所辖责任范围内燃气管道安全保护和协调工作，不得以任何理由拒绝签收其他联系人签发的通知书或联系函；联系人如需变动的，应及时通知其他两方。

第三条丙方在甲方提供上述完整的资料后，应根据甲方提供的相关施工图纸所确定的施工范围，向 甲方提供该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料，和甲方预约确定现场交底的时间,并由甲方通知乙方三方共同进行现场交底。甲方应负责将该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料移交乙方，该工程项目不同阶段、不同专业的施工由不同施工单位负责的，甲方负有向其所有施工单位移交资料和交底的责任。由于周边环境发生变化等原因，图纸标注与现场可能会有一定的误差，甲方和乙方必须对燃气管道及设施的具体实际位置进行现场探测和地下物探，否则发生燃气事故由甲方和乙方负全部责任。

第四条甲方依据已取得施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料，用仪器探测或人工探挖方式勘定核实施工现场地下燃气管道和设施的实际具体位置，明确燃气管道及设施现场的安全保护范围及安全控制范围，甲方和乙方应在已探明的燃气管道及设施上方设置安全警示标识。

第五条燃气管道设施的安全保护范围及安全控制范围：

（一）安全保护范围：

1．低压、中压管道管壁及设施外缘两侧1米范围内的区域；

2．次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域；

3．高压管道管壁及设施外缘两侧5米范围内的区域。

（二）安全控制范围：

1．低压、中压管道的管壁及设施外缘两侧1米至6米范围内的区域；

2．次高压管壁及设施外缘两侧2米至10米范围内的区域；

3．高压管道管壁及设施外缘两侧5米至50米范围内的区域。

第 六 条甲方应根据已探明的地下燃气管道情况、燃气管道保护和控制范围，组织编制相应的《工程施工对燃气管道及设施保护方案》并报送丙方备案；甲方应负责向本工程项目的'不同阶段、不同专业的所有施工单位分别送达所编制的《工程施工对燃气管道及设施保护方案》并监督落实。否则由此造成事故和损失由甲方承担赔偿责任。由于施工单位不认真遵守执行《工程施工对燃气管道及设施保护方案》造成事故和损失由乙方承担全部责任。

第七条丙方应在收到由甲方提交的该工程《工程施工对燃气管道及设施保护方案》后三个工作日内办理完成《厦门市地下燃气管线安全咨询意见书》。

第八条乙方在工程动工前，根据施工现场的实际情况和施工方案，将已制定的《工程施工对燃气管道及设施保护方案》通过技术交底方式落实到相应工作层面作业班组负责人和具体作业人。

第九条甲方应在工程每个涉及燃气设施安全的分项工程动工前5个工作日书面通知丙方，当工程将在燃气管道安全控制范围内施工时，乙方应提前3个工作日通知丙方；当工程将在燃气管道安全保护范围内施工时，乙方应提前24小时再次通知丙方。丙方在接到通知后，在正常工作时间内，市政工程（含各种地下管线施工）按不少于1次/周对施工现场的燃气管道及设施进行检查，房地产项目除基础工程及后期各种地下管线施工、绿化工程按不少于1次/周外，其它按不少于1次/月对施工现场的燃气管道及设施进行检查。若甲方动工前不告知丙方，造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方负全部责任，丙方有权在今后办理安全咨询时拒绝办理手续。

工程设计变更或施工作业方案发生变更需修改燃气管道保护方案时，甲方应及时函告丙方，同时，乙方应按照第八条要求落实到具体作业人；丙方在接到变更告知函后，应及时安排好检查工作，按照要求的频度进行检查。

第十条甲方对整个施工过程中施工现场保护燃气管道及设施的安全负总责，乙方负责燃气管道具体保护措施的实施及管道警示标识的保护；丙方应落实燃气管道的检查工作，做好紧急应对准备。

第十一条甲方和乙方在施工过程中应严格遵守以下规定，违反以下规定造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方和乙方负全部责任。

（一）在燃气管道设施的安全保护范围内，禁止下列行为：

1.建造建筑物或者构筑物；

2.堆放物品或者排放腐蚀性液体、气体；

3.进行机械开挖、爆破、起重吊装、打桩、顶进等作业。

（二）在没有采取有效的保护措施前，不得在燃气管道及设施上方开设临时道路，不得在燃气管道及设施上方停留、行驶载重车辆、推土机等重型车辆；

（三）顶管和定向穿越工程，穿越作业管线位置与燃气管线和设施的净距应大于 米。

收购天然气合同范本 第十二篇

3，包装要求及费用负担：___________________________________

相关合同

2021年工矿产品买卖协议书范本【简

2021工矿产品买卖合同范本【标准版

最新工矿产品采购合同范本【专业版

最新工矿产品购销合同范本【标准版

2020年正规天然气供应合同范本【通

2020年正规砖石供应合同范本【通用

2020年最新工矿产品买卖合同范本【

2020正规石料供应合同范本【通用版

2020年最新石材购销合同范本【专业

2019年最新工矿产品采购合同范本【

律师定制《工矿产品买卖合同》

收购天然气合同范本 第十三篇

发包人(全称)：（以下简称甲方）

承包人(全称)：（以下简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_____________________________

工程地点：________________

施工图号：__________________

工程内容：______________________________________________

二、 工程承包范围

施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。

标段桩号：

中压：______________________

低压：__________________

三、 合同工期

开工日期：_______________

竣工日期：__________________

合同工期总天数：_______天

四、 质量标准

按照《城镇燃气设计规范》GB50028—2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。

五、 承包方式

包工包料(主材与设备由发发包提供)

六、 合同价款

1、金额(大写)：______________________________元(人民币)

2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。

3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。

4、计价依据：2011年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，2011《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。

七、材料设备供应

施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。

八、工程质量保修

承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。

1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。

2、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。

3、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。

4、工程质量保修金为施工合同价款的5%，金额________元。

5、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。

九、发包人的权利和义务

1、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的协调。

2、开工前向承包人提供施工图纸四套。

3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。

4、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的用水用电。

5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。

6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。

7、组织图纸会审。

8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。

十、承包人的权利与义务

1、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。

2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。

3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。

4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。

5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。

6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。

7、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。

8、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。

9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。

10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后7日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。

11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、违约责任

1、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

2、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。

3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。

十二、安全责任

承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。

十三、争议

1、约定请建设行政主管部门调解。

2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。

十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本中的通用条款执行。

十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。

十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

收购天然气合同范本 第十四篇

甲方：________________________（委托方）

乙方：______________________（受委托方）

根据《_合同法》、_《城市燃气管理办法》（［______］第____号）、__________省人民政府《__________省燃气管理办法（［_____］第___号）等有关规定，为确保城市道路及小区庭院建设的规范化，经甲、乙双方充分协商，就天然气管道入户安装事宜达成如下协议：

一、甲方委托乙方在乙方建设或管理的__________小区内，对自愿使用天然气的住户代理收取天然气管道入户安装费用。

二、工程名称、工程地址、工程范围、合同金额、工程期限

（一）工程名称：_______________________天然气管道工程。

（二）工程地址：_______________________________________

（三）工程范围：_______________________________________

（四）合同金额：大写_________________________________。

注：本合同该庭院有______户使用天然气，每户共摊各类费用________元，包括通气点火所用的相关设施（含甲方送统一制式灶具壹台），双方结算时以实际交纳天然气安装费用的户数为准。

（五）本合同约定的入户安装费价格执行时间至_________止。

（六）开工时间：_______________________________________

（七）安装时间：____________，乙方未能按时全部交清费用或超过本合同约定时间安装的，按新调整的入户安装价格执行工程期限根据小区建设进度，随时配合施工。

三、乙方在本合同签订之日起的________日内向甲方提供安装天然气管道施工用的1:1000庭院总平面图壹份，提供1:500住宅楼的平面和立面图、庭院地下隐蔽工程资料及远景发展规划资料各壹份。

四、甲方施工时，乙方为甲方提供临时仓库，为甲方协调解决施工用水、用电，协助甲方做好施工现场的协调工作，确保甲方顺利施工。

五、付款办法

1．一次性付清入户安装费用的用户每户费用________元整，于本合同生效二日内付清。

收购天然气合同范本 第十五篇

甲方：__________________

乙方：__________________

第一条合同标的

甲方同意同乙方购买，且乙方同意向甲方出售_________设备(以下简称合同设备)用于_________项目。将由乙方提供的合同设备的容详见合同附件一(附件一中在列出设备外称的`同时也请列出分项价格)

乙方负责合同设备的安装、调试工作，由甲方提供必要配合。

双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

第二条价格

合同设备的价格(以下称为：______________合同总价)为：____________，价格清单详见附件一。

上述合同总价是固定的。

第三条付款条款合同第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付：

预付款：在本合同生效后_____个工作日，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。乙方同时提供甲方同等金额的资金往来发票。

交货款：在合同设备交货后_____个工作日，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。

验收款：在合同设备验收后_____个工作日，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。

第四条合同设备的交货

所有合同设备应在合同正式生效后_________周，(此周应为最晚交货设备的周期)，由乙方负责运至交货地点。交货地点为_________机场。货物的导有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。

乙方应于交货日_____日之前，通过电报、电传或传真的方式通知甲方，通知容包括合同号、合同设备的名称、数量、估计总重量与总体积，以及预计交货日期。甲方在收到乙方通知后，应尽快向乙方确认交货地点与交货日期。

第五条合同设备的检验

合同设备的开箱检验应在设备运至交货地点后_________日在进行。双方应指派代表参加检验。

设备开箱检验合格后，双方签署验货合格证书。

如双方认可的合同设备的小缺陷，并不影响设备性能，双方仍然签署验货合格证书，但乙方应立即采取措施修复缺陷。如果在联合开箱检验中发现货物有任何缺陷，缺陷或与合同规定不符，双方代表将签署一份详细报告，该报告将作为甲方要求乙方进行更换，修理或补充发货的有效证据。如果确认为乙方责任，乙方应自费取得补充或替换设备。如果确认为甲方责任，乙方应在收到甲方的通知后尽快向甲方补充或替换设备。

第六条保证与赔偿

乙方保证其向甲方提供的合同设备是全新并未使用过的。

乙方所提供的合同设备的保修期与原厂商提供的保修相同，详见附件。

保修期，乙方在收到甲方运于至指定地点(费用由买方负担)的有缺陷设备后，应尽快将更换设备自费运至甲方。

如果因乙方原因不能按照合同第四条的要求按时交货，甲方有权以如下方式要求乙方赔偿损失：从迟交货第三周起每周按迟交货物总价的(百分之零点五)计，不足一周的时间计为一周。上述赔偿总额不超过合同总价的5%(百分之五)。上述赔偿不能解除乙方交货的责任。赔偿金的支付将被认为已足额补偿甲方的全部损失(包括因迟交货甲方可能向乙方提出的间接损失)。

如果甲方未按合同第四条规定的容按时支付合同款。甲方应向乙方支付滞纳金。滞纳金支付方式为：从规定的付款日次日起，按应付未付合同款额以每日(万分之零点五)计算滞纳金，滞纳金总额不超过本合同总额的5%。

如果由于非乙方原因造成合同执行延迟，则交货周期相应顺延。

第七条不可抗力

如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共计为不属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行，则合同执行相应延迟，延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。受影响的一方应将不可抗力的发生尽快通过电报、电传或传真通知另一方。

受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电报、电传或传真通知另一方，并通过航空挂号通知另一方不可抗力已终结或排除。

第八条仲裁条款

所有与合同及合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决，如果不能通过友好协商解决，则将该争议提交_________仲裁委员会仲裁。

仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

仲裁费用由败x承担。

仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

第九条保密条款

双方同意，在任何时候，不论是合同有效期还是合同终止以后，对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法(下称秘密信息)实行严格保密。

一方保证，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何第三方(包括单位、个人，也包括乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等)披露。一方承认并同意，对方是秘密信息的独家拥有有者，将不直接、间接侵犯或损害对方对秘密信息的所有权。

一方应只在下述情况下，方可使用秘密信息：

(1)出于评佑、论证将承担工作的需要

(2)出于履行本合同的需要。

(3)不论如何，秘密信息均不得以任何方式用于对对方不利、有损或相竞争的目的。秘密信息未经对方事先书面同意，不得被复制、全部或部分与其他信息编纂、透露给第三方。

一方除经按本合同许可外，不得传播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需获悉秘密信息以辅助本方履行其义务的员工披露。一方保证，在上述本方代表和员工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的机密性与专有性，并保证上述代表与员工同意接受本协议条款的约整，根据此项保证，一方将向对方赔偿因上述代表、员工违约披露、使用秘密信息造成的一切损失、费用(包括律师费)与其他支出。

本条款构成独立的保密协议，本条款的约定的对双方的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于全部秘密信息的秘密性全部丧失时终止。

第十条合同的生效、解除和终止

本合同签约双方授权代表签字、盖条日期，即本合同的生效日期。如果发生以下情况，可以视为合同解除或终止：

(1)一方进入解体或倒闭阶段

(2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债

(3)本合同已有效、全部得到履行

(4)双方共同同意提前解除合同

(5)按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。

第十一条其他

本合同壹式二份，双方各执一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

对本合同条款的任何修改、变更或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的补充文件，具有同等法律效力。

任一方均不得向第三方公开透露合同容，除非事先征得对方的同意。但是，如需将合同提交政府有关部门批准则不需对方事先同意。

未尽事宜由双方另行协商决定。甲方乙方附件附件一合同设备清单及价格(略)附件二原厂商提供的主要设备保修期(略)

甲方：________

乙方：____________

收购天然气合同范本 第十六篇

供方（甲方）：________________________

需方（乙方） ：________________________

一、产品名称、规格、数量、金额________________________________________________________。

二、产品的技术标准： 按国家和行业标准执行。甲方保证产品质量，若发生质量问题负责由甲方负责调换货或 者退货（人为因素与自然因素除外）

三、交货方式及日期： 汽运物流或铁路运输；签定合同后______个工作日内送至乙方。

四、本产品订货合同书购货清单要求：甲乙双方签定合同时填写字迹要工整，涂改或其它格 式均为无效订单，否则甲乙双方不予履行。

五、货款结算及期限：□预付款 □货到付款 □月结

六、货物验收方法及提出异议的期限：乙方应在收到货物时，及时对货物进行验收，乙方在 验收中如发现与本合同规定条件不符，应在当天内提出书面异议和处理意见，否则，视交付 产品符合本合同规定。

七、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方授权代表人签字盖章后生效， 不得违背，传真件具有同等效力。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

八、本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，可向诉讼方所在____________地人民法院起诉。

甲方（签章）：___________________乙方（签章）：___________________

___________年_________月________日___________年_________月________日