上海木地板施工合同范本(推荐18篇)

上海木地板施工合同范本 第一篇

需方(甲方) ： 供方(乙方) ：

根据 《_合同法》 及有关规定， 为明确需方 (甲方) 和供方 (乙 方)的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同。

1、标的物名称、规格、数量、单价、金额

标的物名称

规 格

计量单位

数 量

单 价

金 额

合计人民币金额(以下称“合同总额”： ) 大写： ￥：

2、生产厂家及商标

3、供货时间 以甲方通知进场日为准。

4、质量标准及验收 乙方所供标的物的质量应达到国家规定的有关标准(国家标准、行业标准或地 方标准) ，具体质量标准为： 。

5、交货时间、地点和方式

乙方应当按照甲方通知的时间，将所有标的物送至甲方指定地点 。

6、交付费用承担 乙方负责承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费、装卸费及 因履行交付义务而产生的一切费用。

7、合理误差及计算方法

8、包装标准 包装应能保证标的物质量完好。

9、结算方式及期限

结算方式及时间：

乙方指定其员工(须持乙方法定代表人的授权委托书)为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人， 当该代理人发生变更时，乙方应当以书面方式通 知甲方。 甲方的每次付款，均以乙方提供的税务部门认可的发票为依据，乙方不能按 甲方要求提供合法发票的，甲方有权拒付货款并不承担任何责任。

10、违约责任

甲方如未按时向乙方付款， 逾期每日按元/天向乙方支付违约金。如遇特殊情况，应提前十天通知乙方，并取得乙方同意。

乙方未能按期交付货物的， 逾期每日按元/天向甲方支付违约金。

乙方交付的产品如不符合本合同约定的质量标准的，甲方有权拒收，并要求乙方立即给予更换， 因此而发生的费用由乙方负担;乙方须赔偿由此给甲方造 成的经济损失。

12、合同生效 本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 同等法律效力。 份，双方各执 份，具有

13、解决纠纷的方式 甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意按照以 下第______种方式执行： 第壹种： 将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交甲方住所地仲裁委 员会并按该会仲裁规则仲裁; 第贰种：任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。 本合同关于管辖的约定不因合同无效、 撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。

14、其他条款

甲方(盖章) 法定代表人 委托代理人 地址 电话

乙方(盖章) 法定代表人 委托代理人 地址 电话

上海木地板施工合同范本 第二篇

销售商：___________________________(以下简称甲方) 购买者：___________________________(以下简称乙方)

根据《_合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：

第一条 订货金额及技术参数

乙方向甲方订货总值为人民币_______元地板。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列：

第二条 定金或预付款

签定合同时乙方向甲方交付：1、定金________元;2、预付款_______元。 第三条 验收方法

验收方法为_______________________________________ 第四条 交货时间、地点及结算方式

1、 日 期：___________________________________ 2、交货地点：____________________________________ 3、结算方式：____________________________________ 第五条 双方责任 (一)甲方责任

1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的__________向乙方偿付逾期交货的违约金。(注：木地板属天然材料，自然性色差不预更换)

2、甲方未按合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值____________的违约金。

3、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值________________的违约金。

4、木地板属于半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，安装费另行协商，安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。 (二)乙方责任

1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的_________偿付违约金。

2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值________的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。

3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的_________承担逾期交款违约金。

4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金________________。

5、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。 第六条 变更产品技术参数的协商如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前______天与乙方协商。

第七条 双方不得擅自修改合同条款本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更，修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。

第八条 不可抗力的通知甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。

第九条 争端解决

本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向：

1、消费者协会申请仲裁; 2、人民法院起诉。

第十条 合同生效

本合同自双方签章之日起生效 第十一条 未尽事宜

本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。 第十条 合同份数

本合同一式______份，由甲、乙双方各执正本一份、副本____份。

订立合同人：

甲方：_____________________(盖章) 乙方：_____________________(盖章) 负责人：___________________(盖章)负责人：____________________(盖章) 地址：___________________________ 地址：_____________________________ 电话：___________________________ 电话：_____________________________ 开户银行、帐号：_________________ 开户银行、帐号：_____________________

签定时间：_______年____月___日

上海木地板施工合同范本 第三篇

需方(甲方)

供方(乙方)

合同签定日期：

依照《_合同法》，为明确双方权利和义务，经甲乙双方充分协商，特制订本合同，以便共同遵守。

一、 订货范围：

货号及货名 规格 单位 数量 单价 总金额 板面高度 备注

总计人民币：

二、交货时间、运输方式及交货地点：

三、付款方式及期限：

(甲方未按合同约定的时间向乙方付款，应按每逾期一天按合同总价的罚率对甲方进行罚款)

四、保修及其他注意事项：

1、 乙方提供的产品在非人为因素下，壹年内免费保修，但由于施工人员或使用人员人为造成的损坏，乙方有义务提供服务，但所发生的费用由甲方或责任人承担。

2、 乙方提供《防静电地板工程交叉施工方案》及《防静电地板日常使用操作技术规范》作为本合同的附件(详见附件一和附件二)，甲方应按相关条款执行，如因使用不当造成的后果由甲方或责任人承担。

五、其他约定事项：

依据《_合同法》有关规定：经甲乙双方友好协商签订的合同，如甲方不按合同的付款方式把款项支付给乙方，乙方有权利在不退回甲方的进度款的情况下，把全部地板托运回工厂。

甲方单位名称(章)

单位地址：

委托代理人：

上海木地板施工合同范本 第四篇

甲方： 身份证号： 住址：

乙方： 身份证号： 住址：

经甲乙双方协商同意，乙方将 所用木模板由甲方供应，为明确双方责任和义务，达成如下协议：

一、木模板规格、单价

木模板×，数量 ，单价 元，木模板×，数量 ，单价 ，乙方若需发票，税金由乙方承担，运费由甲方承担。

二、质量要求：

乙方每次要货，现场认可质量。不合格可以拒收，一旦收货使用不可退换，不得说质量有任何问题为由扣出材料款。

三、付款方式：

四、违约责任

因甲方原因不能及时交货，影响乙方工期，每影响一天，甲方付乙方每天100元损失费，乙方不能按协议第三条付款，每延误一天乙方付甲方每天500元损失费、要债误工费。

五、本协议一式两份，双方签字盖章生效。如双方发生争议，双方约定审判机构为葛洲坝人民法院。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

上海木地板施工合同范本 第五篇

发包方：______________________________（以下简称甲方）

承包方： _____________________________ （以下简称乙方）

甲方将《xxxxx维修改造工程》地面幼儿园塑胶地板分包给乙方施工，为了安全生产、文明施工、确保工程质量和工期的顺利进行，双方本着平等互利的原则，更好的明确双方的责、权、利事宜，经双方友好协商，达成以下协议：

一、承包概况：

1、工程名称：xxxxx维修改造工程

2、工程地点：

3、承包形式：包工包料

二、承包范围：

承包楼层为： 辅助楼2、3层及病房8、9楼。

分项工序为： 材料运送指定位置、材料二次搬运、施工区域地面浮尘沙粒清理、专用界面剂涂刷、自流平水泥找平处理、水泥浆面打磨、灰尘处理、弹线试铺、涂刷地板粘接剂、卷材铺贴、缝隙开头处理、清理检查修整压平、维护保养。

三、承包单价：

材料及人工费为 玖拾整 元/㎡。

四、付款方式：

材料进场前预付 30 %材料款，合格材料进场施工后支付 30 %进度款，待分项工程合格竣工验收一周后，付工程款实际造价的40%，如乙方不按期完成工程进度或不按规范合格施工，甲方有权拒付工程款。工程量暂定为20xx㎡。

五、工期要求：

本工程工期以甲方施工组织设计及乙方的单项作业的进度计划和现场人员安排为依据。甲方根据工程进展情况通知乙方进场施工，乙方应在接到通知后壹天内到位。辅助楼2、3层自本协议签订后自流平合格验收时间为20xx年1月3日之前。病房8、9层自本协议签订后自流平合格验收时间为20xx年1月8日。塑胶地板具体施工工期听从甲方排。 因乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款1000元。

六、质量要求：

1、材料进场前需提供与材料进场相吻合的厂家营业执照、检验报告、出厂合格证（各两份）并加盖公章。

2、施工完成表面应平整、无损伤，接缝线横平竖直、无间隙，无翻边、无翘角、无气泡，沿墙面及门框边缘吻合、需打胶，上墙顺直、踢脚线高度一直平齐牢固无漏胶、脱胶现象，焊缝平齐牢固，无明显色差。

3、参照《建筑地面工程施工及验收规范》（GB50209-20xx）的塑料板面层进行验收。 4、如果质量达不到甲方规定的质量及效果，乙方应无条件修补至合格，最终检查不合格的结算时按80％给予结算。

七、双方职责：

甲方的职责：

1、免费提供乙方现场材料堆放场所、水电供应等； 2、负责本工程各班组协调工作；

3、对乙方的施工质量、工期进度、施工安全监督权、协助乙方做好成品保护工作； 4、如图纸或现场的尺寸进行更改及增减项目及时通知乙方； 5、遵守本协议规定按时支付工程进度款。

6、按实际完成面积乘以包干单价给与乙方进行结算。 乙方的职责：

1、提供有合格检验报告的材料进场。

2、乙方施工必须符合有关安全要求(1)乙方人员要严格按照部颁《建筑施工安全检查检查评分标准》（JGJ59-99）的规定进行施工，（2）乙方应遵守有关安全生产的法律、法规，（3）乙方因服从安全生产工作统一协调、管理；（4）乙方应编制承包范围内的安全技术措施或方案，配备专职或兼职安全员（5）乙方应认真落实安全技术措施或方案，建立、健全安全生产责任制，完善生产条件，确保安全生产；（6）乙方应严格按照国家省、市有关安全生产操作规范、规程进行施工，施工期间发生安全事故有乙方自行承担一切经济损失及法律责任，与甲方无关。

3、严格按设计图纸及项目部要求精心施工，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量通病和质量问题消灭在操作过程，由乙方责任引起的质量问题，由乙方承担其经济损失。

4、负责对本班组上岗人员进行质量、安全技术交底，进行质量、安全验收质量标准交底；进行上岗前的安全教育。

5、乙方在施工中如由对甲方或第三人造成伤害的，应承担赔偿责任。

6、乙方在做好本专业成品保护的同时，应采取由准备措施防火污染或破坏其他专业的成品和半成品，并负责及时清理承包范围内施工项目所造成的污染。

7、乙方必须与工人签订劳动合同并报甲方备案。严禁使用童工和无手续的人参加班组生产，如若发现每次罚款500元。乙方应每个月按时发放工人生活费，发放工资须登记造册并报甲方备案。若因未按时发放工资造成工人上告劳动局及有关部门而引起的劳动纠纷由乙方全权负责并承担相关经济和法律责任。罚款直接从工程进度款中扣除。

8、乙方不得将本分项工程自行转包，如发现甲方有权终止本协议，并另行分包给其他班组施工，由此产生的经济损失由乙方负责赔偿。

八、安全生产、文明施工：

1、乙方进场后，必须严格遵守建设工程安全生产管理条例有关要求，自觉遵守甲方的安全监督和各种规章制度。施工过程中必须严格按安全操作规范执行。若乙方未按规定进行施工，所造成的一切工、伤、残、亡事故由乙方自行负责。

2、乙方工作人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业时应系安全带若发现乙方工作人员进入施工现场未按有关规定佩戴安全帽和安全带，无安全防护措施，每人此按50元对班组进行处罚。

3、施工临时用水用电必须由专业人员搭设、接电。严禁私自乱拉乱搭，严禁住宿人员在室内使用:“三炉”及工地所规定的其他不能使用的电器，如发现烧煮、烧水等，使用电器一律没收并给予每人次200元罚款。

4、施工中，乙方应同班组与各级管理部门密切配合，服从统一指挥、安排，严禁在工地内打架，严禁酒后上班作业，违者每次罚款壹千元，由工资中扣回，乙方应无条件接受。

5、安全责任根据有关精神，贯彻以谁施工、谁负责安全的原则，乙方必须做好安全防护工资，如发生安全问题，一切法律责任和经济费用均由乙方负责承担。

6、对各种机器设备、安全管理、防护设施和警告、安全标志等不得任意拆除和随意挪动。

7、乙方应负责各工序完工后的各层清理，保持现场文明施工及验收之前各楼层卫生清理。

8、自觉服从甲方管理，同时加强自身队伍管理，密切配合甲方抓好文明施工的管理。

九、附则：

1、本协议中未尽事宜，甲、乙双方本着事实就是的原则，友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向北京仲裁委员会申请裁决。仲裁结果是终局，双方必须无条件服从。

2、本协议自签订之日前签字盖章后生效，自工程竣工工程款付清后自动失效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份为凭。具有同等法律效应，双方应共同遵守。任何一方不得违约，更不准单方中止。如违反本协议任何一款条约，按总工程款的30%进行处罚。

甲方：________________ 乙方：__________________手机号：___________________________________

甲方代表签字：_______________ 乙方代表签字：_________________ 签订日期：__________________________

附加协议：___________________________________________________________________________________________________________

承包方安全生产协议书

发包方：________________________(以下简称甲方)

承包方：________________________(以下简称乙方)。

上海木地板施工合同范本 第六篇

供方：

需方：

根据《_合同法》及其他有关法律、法规的规定，供、需双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条 所购建材分类明细：（见下表）

第二条 质量标准：符合《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、以双方确认的样本为准，表面平整、防滑，几何尺寸符合国家规定的标准要求。

第三条 交货要求

1、交货时间：

2、交货地点：

3、交货方式：（供方送货/需方收货），双方现场清点数量并签字确认，实际进货数量以需方提供的收料单为准。本合同约定的墙地砖数量非最终数量。

第四条 运输费用承担： 由供方承担。 第五条 验收要求：

对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，需方异议期为供方交货后至安装完成，异议经核实供方应无条件补足或换货；各类墙地砖的损耗不大于3%；若大于3%的，由供方负责填补。每批材料必须附有合格证及质检报告，包装箱上要有明确的生产厂家名称、地址、电话及防伪标志。经需方验收人员或者现场监理检查，如达不到商家标准（国家优等品材料）者，需方不予接受，供方可随车带回。否则视为放弃，需方不承担任何责任与费用；若分批供应的墙地砖存在色差问题时，供方无偿负责更换。

第六条 换货要求：

交货验收完毕后需方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，需方可凭本合同在交货之日起7日内办理换货手续，换货费用由需方承担。

第七条 余货处理：

安装后的剩余墙地砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，需方可凭本合同办理退货手续，退货所产生的费用由需方承担。

第八条 付款方式及时间：

签订本合同时，需方没有预付款，货到验收后由需方材料验收人员出具收料单，在7日内支付该批材料款的95%，每批材料款扣除5%的材料质保金，待墙地砖全部安装完30日内一次性付清。

第九条 违约责任：

（一）供方违约责任：

1、墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，供方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；

2、供方迟延交货的，每日应向需方支付迟延部分价款5%的违约金；迟延交货超过7日的，除支付违约金外，需方有权终止合同，并且供方向需方赔偿由此造成的一切损失。

（二）需方违约责任：

需方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给供方造成的一切损失。

第十条 争议解决方式：

本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十一条 其他未定事项：双方可以重新约定。

需方（章）：________ 供方（章）：________

负责人：__________ 法定代表人：__________

身份证号：______________ 身份证号：______________

上海木地板施工合同范本 第七篇

甲方：

乙方：

一、甲方因沭阳县东吴村镇银行楼上装饰工程需要，从乙方处购买一批墙地砖，具体如下：

1、丰德瑞陶瓷有限公司生产的地砖，规格：元/片数量片总金额：元即大写：。

2、彩福牌30×45墙面砖，单价：元/片，数量：片。金额：元，即大写：。

3、30×30地砖，单价：元/片，数量：片。金额：元，即大写：。

二、付款方式：

签订合同时，甲方付给乙方元，即大写，余款：货到工地三日内付清。

三、乙方保证所供地砖符合国家相关标准，并提供检测报告等。

四、乙方负责将货物送到甲方指定地点，卸力、上楼等费用由甲方承担。

五、甲方用不完可以退货，但需将货物送至乙方库房。

六、违约责任：本合同经双方签字即生效，如有违约赔偿对方一万元违约金。

七、未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

上海木地板施工合同范本 第八篇

合同编号：__________________

出卖人： _________________(以下简称甲方)

受买人：___________________(以下简称乙方)

根据《_合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：

第一条乙方向甲方订货总值为人民币_______元地板。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列：

第二条签定合同时乙方向甲方交付：1、定金_____元;2、预付款_____元。

第三条验收方法___________________________

第四条交货时间、地点及结算方式

1、交货日期：____________________________________

2、交货地点：____________________________________

3、结算方式：____________________________________

第五条双方责任

(一) 甲方责任

1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的_______向乙方偿讨逾期交货的违约金。(注：木地板属天然材料，自然性色差不预更换)

2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值___________的违约金。

3、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值_____________的违约金。

4、木地板属半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，保修期为一年，安装费另行协商。安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。

(二) 乙方责任

1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的_______偿付违约金。

2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值________的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。

3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的___________承担逾期交款违约金。

4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金___________。

5、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。

第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前______天与乙方协商。

第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。

第八条甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。

第九条本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向：

1、武汉仲裁委员会申请仲裁;

2、人民法院起诉。

第十条本合同自双方签章之日起生效。

第十一条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十二条本合同共一式____份，由甲、乙双方各执正本一份、副本___份。 订立合同人：

甲方：_________________(盖章) 乙方：__________________(盖章) 负责人：________________(盖章) 负责人：___________________(盖章)

地址：_____________________ 地址：_______________________ 电话：__________________电话：_______________________

开户银行、帐号：_______________ 开户银行、帐号：_______________ 签定地点：___________________ 签定时间：_______年______月______日 武汉市工商行政管理局监制

上海木地板施工合同范本 第九篇

一、供销双方：

甲方：（供货方）

乙方：（经销方）

地址：（经销方）

身份证号码（经销方）

二、供销协议：

1、甲乙双方经商榷，本着公平协作、互惠互利的原则，签订供货协议。

2、甲方授权乙方在 区域内经营其产品。

3、经营期限：自 年 月 日至 年 月 日。

4、乙方在区域内经营甲方产品，甲方按照双方约定提供样板，乙方需缴纳样板费 元。

5、乙方销售 平方并结算完毕后，甲方以货款方式退还乙方样板费。

6、甲方提供产品报价清单（如有价格变动，甲方及时通知乙方）

7、甲乙双方按照报价清单执行结算。

8、甲方提供的价格清单在同一区域内保证一致。

9、工程单数量较大的，由甲乙双方另行议价。

三、产品质量：

甲方按照乙方要求供货：（注明事项）

A级地板（A级地板内有一定比例的B级地板，常规比例为南美材3﹪，国产材5﹪）若B板超出常规比例，可采用几种方式处理：

1：超出部分换货。

2：超出部分甲方按照报价清单五折结算。

3：超出部分安装时：（起头、收尾、切边）。

B级地板（B级地板是具有一定的瑕疵的，如裂纹、虫眼、结疤）若因此造成地板使用情况不满意的，甲方不承担质量责任。

甲方提供的地板产品，若因产品质量问题，甲方负责退换货，非质量问题（如产品运输、地板安装、存放不当、人为损坏）出现问题，甲方不承担责任。

四、定货：

1、乙方订货后，须及时将订货单标注清晰传真与甲方。

2、乙方订货后，须及时将定金 ％，汇入甲方指定账号。

3、乙方订货后，若因乙方单方面违约的，甲方不予退还定金。

4、库存地板品种订单后，提前六个工作日通知甲方。

5、非库存或非常规品种及时通知甲方，经甲方确认后再订单，订货周期十五个工作日。

6、乙方若是按照“色样”定做的，须及时通知甲方，经甲方确认后再订单，并需缴纳总额 ﹪的货款。

7、乙方若是按照“特殊色样、板材、规格、包装”定做的，须及时通知甲方，经甲方确认后再订单，并需缴纳总额 ﹪的货款。

8、定做地板不予退货，定做地板数量要求准确，若需补货价格另议。

五、提货：

1、乙方提货数量在20平方以上的，甲方负责送货（敦煌市区内）。

2、乙方提货数量在20平方以下的，甲方收取相应运费（敦煌市区内）。

六、结算方式：

1、甲方收取订单定金后，开始备货或生产地板，货到付清余款。

2、乙方未付清货款前，此地板产品所有权归甲方所有。

七、协议期限：

1、本协议有效期为壹年。

2、协议到期甲乙双方有意续签的，甲乙双方在协议到期前一个月重新签定。

3、本协议如有未尽事宜，经双方协商后补充内容，与本协议具有同等效力。

4、本协议一式两份，双方各执一份，协议签订后甲乙双方共同履行条款。

注明：本协议由甲乙双方仔细阅读，协议内容清楚明白后，予以签字确认，甲乙双方均需按照协议内容执行，责任、权利、义务明确到位。

甲 方： 乙 方：

授权代表： 授权代表：

联系方式： 联系方式：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

上海木地板施工合同范本 第十篇

供方：

买方：

一. 地板明细

二. 产品质量要求：

1. 产品质量符合国家、行业有关标准及企业标准

2. 供方保证上述产品全新，可正常使用 三. 包装要求及费用负担：标准纸箱包装，22片/件，㎡/件;运费由供方承担;背楼费用由 方承担。

四. 交货地点，交货时间及验收方法：

交货地点： ，交货时间： ，验收方法：按所封样品验收，大货要和样品一致，由于样品和大货是不同批次生产的问题，允许稍微色差的存在。

五. 结算方式及期限：

自合同生效之日起，买方预付定金 元(总货款的30%)， 发货前买方需支付 元(累计付至总货款的70%)，安装验收合格后买方需支付 元(除5000元半年质保押金外，余款全部付清)。

六. 违约责任：

1. 如果供方提供的产品规格、质量和封样不符，需方无条件退货;

2. 如果因供方单方面原因导致交货时间推迟，供方应按货款总金额每日支付1%的罚金。

3. 如果需方不按时付款，供方可按款项支付时间延期交货。需方需承担全部责任。

4. 因不可抗力事件导致双方无法履行合约，应及时通知对方，做友好协商解决，并在发生后7日内，提供不可抗力事故发生地区的主管政府机关出具的证明文件。因履行本合约所发生之一切诉讼，由供方所在地人民法院管辖。

七. 本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成由人民法院依法解决。

八. 其他约定事项：

本合同报价不开票。

九. 本合同一式贰份，需、供双方各执壹份，自双方签章之日起生效。

供 方： 买 方：

年月日：

上海木地板施工合同范本 第十一篇

甲方：

乙方：

甲、乙双方通过协商，甲方向乙方定购建筑用木模板一批，相关事项协议如下：

一、规格，数量及单价：甲方向乙方订购的木模板规格为915mm×1830×14mm,乙方送货到甲方洞口雪峰建材城工地的单价为57/张，乙方不开发票，数量暂定为贰万张。

二、付款方式：

1、甲方地工±0以下的地下工程所需木模板由乙方全额垫资供货，垫资最长时间不得超过三个月。

2、在甲方±0以上的第一层楼开始施工前，应将乙方所垫资供货的货款全部结清。地上一层以后的货款每月结算一次，甲方必须在每月30日将乙方当月所供模板货款全部支付给乙方。

三、共它约定事项：

1、货到工地由甲方负责卸货。

2、每次送货到工地，甲方必须给乙方办理好完整的交续手续，包括收料单，欠条等，注明数量、单价、金额。

3、甲方不按本协议约定的时间付款给乙方，乙方有权停止供货给甲方，甲方每天应按拖欠货款的千分之二支付利息给乙方。

4、甲方在制模过程中如发现分层、开裂等时，应在24小时内提供书面材料及影像资料作为仲裁依据，不得随意口头指证。

5、乙方承诺所购木模板能重复使用8次，如果在此过程中出现严重质量问题，乙方负责重换木模板;如果为甲方人为损坏，乙方不负质量问题的责任。

6、未尽事宜，双方协商解决，协商不成应向怀化市洪江区人民法院申请仲裁。

7、乙方指定付款账号为：

开户行：工行

户名：

账号：

四、此协议一式肆份，甲、乙双方各执二份，甲、乙双方代表签发后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

上海木地板施工合同范本 第十二篇

甲方：

乙方：

一、产品名称、商标、规格型号、数量、单价、金额、供货时间： 签订时间： 年 月 日

二、质量要求技术标准：执行本合同签定时现行国家标准。质量三包。

1、木方：保证断面尺寸按规格足尺，无边材、次材、无弯曲材，且按甲方要求定尺长。

2、竹胶板：保证其层数在九层以上，酚醛胶，内无次材，保证断面厚度按规格足尺且厚薄必须一致;竹胶板周转六次不分层。

三、交货地点： ，并按甲方指定地点堆放。

四、运输费用负担及安全责任：全部由乙方负担(单价中包括装卸车费、交通及其它所有费用)。且货物运输途中、进出施工现场及装卸车等，所发生的安全等一切事故全部由乙方负责，所造成的一切后果全部由乙方承担。

五、验收标准、方法：分别按上述木方、竹胶板的质量要求进行验收。乙方送货车辆至甲方工地后，按甲方材料签收员指定的地点码墩堆放整齐且便于点数，全数接受甲方材料签收员的检查验收，否则，甲方有权拒绝签收，同时，乙方不合格品作退货处理，由乙方负责运回(费用自理)。

六、合理损耗及计量：按甲方现场材料签收员签收认可的数量且有财务会计确认签字的送货单为结算数量依据(但施工完工后所剩且未动用的木方、竹胶板数量不得作为结算数量依据，由乙方负责自行运回，甲方不承担任何费用)。

七、付款方式及期限： (但必须结合业主的付款情况)，并按《批量材料付款程序》付款(附后)。

八、违约责任：

1、乙方必须派专人根据甲方用量情况，及时与甲方工地衔接，补充货源，在材料采购员通知后的十二小时内保证货物的正常供应，如不能保证工地需用量，甲方有权采取其它手段调货，所发生的高额费用(即全部差价金额)从乙方所送货款中扣除。乙方必须遵守上述供应外，还应考虑其它不良因素的正常供货(不可抗力事件除外)，如不能正常供货，给甲方造成的一切损失费用均从乙方总货款中扣除。

2、如货物在质量上出现严重的问题，且乙方不及时按甲方的要求第一时间调换的，或在数量上弄虚作假，一旦被甲方发现，则甲方有权单方终止合同，并拒付所有款项(此款项作为甲方的损失赔偿)。

3、在供货过程中，如送检样品与供货木方、竹胶板质量不符时，甲方可扣除乙方当月的全部货款，因材料原因导致甲方出现质量问题的，按有关法律责任由乙方承担全部损失。

4、若竹胶板达不到六次周转而分层裂开，甲方将扣除其竹胶板总货款的40%，或拒付其全部货款剩余金额。

5、此合同签定后，未经甲方同意，乙方不得转包给第三方，否则，甲方有权单方终止合同，并拒付所有款项。

九、合同生效期限：自合同签定双方签字盖章之日起生效。

十、其它约定事项：

1、乙方当日所送木方、竹胶板全部送货单(红联)必须于第二天下午五点之前交甲方财务会计确认签字，否则，未签的票据不得办理结算;要求送货单每月至少汇总对票一次，甲方完工通知停送后，乙方必须在三天内将所有票据与甲方全部对清，未对清的部分乙方自行负责。

2、本合同正本一式叁份：甲方贰份(项目部、财务各壹份)，乙方壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

上海木地板施工合同范本 第十三篇

甲方：___________________________ 合同编号：___________________

法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________

乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

法定代表人：_____________________

甲乙双方本着平等自愿，共同受益的原则，经过友好协商，根据《_合同法》及有关规定，就乙方向甲方提供机房防静电地板维修事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条 维修服务具体内容和事项

1．维修服务对象为甲方位于____的电信机房内____平方米防静电地板。

2．维修内容为：检查、更新。

3．乙方应根据防静电地板检修规范严格检修地板，对于老化的地板应予以更换，以确保机房内的机器设备安全。

第二条 维修服务时间、地点及方式

1．本合同维修期限为____天，具体维修时间为每日____时至____时。

2．自本合同签订之次日起，乙方在上述规定的时间内，自行携带维修仪器和设备到____的电信机房进行维修服务。

3．乙方在本合同签订后应提交维修人员名单____份，甲方凭维修名单核查放行乙方的维修人员进入机房。

4．在维修期间，乙方严格必须遵守本合同规定的维修时间。晚上____时前，乙方必须恢复机房原状及退出机房，以便甲方员工第2日能正常工作。

第三条 维修服务款及付款方式

1．双方议定，本合同维修服务款为人民币____万元。

2．甲方于合同签订当日，向乙方预付全部维修款的____％，余款于合同期满维修完毕验收后____日内付清。

3．双方议定，对于更换的地板另行付费。每更换一块地板甲方需向乙方支付材料费____元，此费用在合同期满后与剩余的____%维修款一并结算支付。

第四条 违约责任

1．甲方违约责任

（1）甲方无故中途终止合同，应向乙方赔偿总维修款____％的违约金；

（2）甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期应付款的____％向乙方偿付逾期付款违约金；

（3）甲方如不按约定指定维修地点，或对此向乙方提供错误信息，乙方不承担迟延维修的责任，且乙方因此遭受的实际损失应由甲方负责赔偿。

2．乙方的违约责任

（1）乙方不能按时提供地板维修服务的，向甲方偿付违约之日起的剩余维修款，并另外赔偿总维修款的____％；

（2）乙方在规定的时间内未完成维修，且在甲方的宽限期内仍然不能完成维修的，甲方有权向乙方索赔各项损失。

第五条 保证

1．甲乙双方取得了一切必要的授权和批准，签署并履行本合同。

2．双方保证本合同的签署和将要采取的置换行为不违反任何中国现行法律、法规的规定，不损害其他任何第三方的合法权益，并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。

3．双方保证履行本合同其他条款下规定的义务。

第六条 不可抗力

1．任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

2．遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本合同的履行。不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本合同。

3．本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件，包括但不限于自然灾害，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。

第七条 合同附件

1．本合同附件包括但不限于：

（1）双方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同；

（2）双方的营业执照复印件及各种法律文件。

2．任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

第八条 法律适用与纠纷解决方式

1．本合同适用_有关法律，受_法律管辖。

2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

（2）依法向____人民法院提起诉讼。

第九条 生效条件

1．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

2．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

单位地址：________________________ 单位地址：________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

上海木地板施工合同范本 第十四篇

甲方(需方)： x项目部

乙方(供方)：

因甲方施工生产需要，同意由乙方供应甲方建筑用模板、木方，依照《_合同法》及其他相关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方充分协商，订立本合同，以供双方遵照执行。

一、合同约定模板木方规格、数量、单价及金额：

二、模板质量：松树模板实际厚度不得低以厚。可保证周转 8 次以上，松树木模板为清水优质模板，不得使用劣质材料加工模板。

三、木方质量：木方实际尺寸*以上。几何尺寸方正,有缺陷(即豁

四、交(提)货地点：一期工程工地。

五、运输、装卸费用承担：货物的运输及运输费由乙方承担，乙方按甲方要求

六、结算方式及期限：货到乙方指定工地经双方点数验收合格办理相关验收手

七、违约责任：乙方不按合同规定要求供货质量、数量所本合同要求不相符，

八、合同未尽事宜，双方友好协商解决。

九、本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份。

甲方(需方)： 乙方(供方)：

法定代表人： 法定代表人：

代 理 人： 代 理 人：

地 址： 地 址：

联系 电话： 联系 电话：

合同签订日期：

上海木地板施工合同范本 第十五篇

甲方：

乙方：

依据《民法典》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，经甲乙双方友好协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。

一、乙方向甲方定购的标准：

1)、包安装包踢脚线安装等相关材料(含在单价内)

2)、结算按实际送货面积结算，多的整块未锯的可退还。

3)、甲方不提供发票。

二、质量要求与验收：

1、货到工地，乙方组织有关部门当场验收，合格后双方签字认可。

2、乙方在安装前应将施工场地清扫干净，不得有砂等任何杂物存在，施工安装中，必须严格按照建筑质量验收规范要求施工。

三、付款期限方式

(扣除预付定金。)

四、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，由当地人民法院裁决。

五、甲方承诺地板质保________年，自然及人为损坏不在质保范围。

六、本合同一式二份，双方签字盖章之时生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

上海木地板施工合同范本 第十六篇

供方： (简称甲方)

需方： (简称乙方)

为明确买卖双方的权利和义务，根据《_合同法》及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

一、购销模板规格 915x183 ，价格 43 ，方木规格 标准格，价格、规格以供货单为准。

二、乙方地址：

三、付款方式及时间：

首次付款时间： 货到一半 ，二次付款时间：8层付总款的80%，余款封顶后付清。

四、以上单价不含税金，如需开发票，税金按总金额的4%计算。

五、甲方向乙方提供的模板，保证乙方能在约定的时间内重复使用 6 次，在使用过程中如出现开胶、脱层现象，小于5%的应视为正常，大于5%的甲方应负责调换，不能调换的应协商补偿，不得推脱责任。

六、乙方按合同规定时间向甲方付款，时间为7天，如果付款时间向后延误超过一个月，乙方需向甲方支付未付款的10%作为违约金，超过二个月按20%作为违约金，以此类推。

七、甲方向乙方供货时，乙方指定收货人为 签字为算，其它人除乙方负责人外，不得随意签名打条。

八、签定合同时，乙方需要提供负责人、项目经理、收货人的身份证复印件一份。

九、若双方发生纠纷，在卖方所在地人民法院诉讼，所产生的费用均由买方承担。

十、本合同一式二份，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

上海木地板施工合同范本 第十七篇

一、供销双方：

甲方：(供货方)

乙方：(经销方)

地址：(经销方)

身份证号码(经销方)

二、供销协议：

1、甲乙双方经商榷，本着公平协作、互惠互利的原则，签订供货协议。

2、甲方授权乙方在 区域内经营其产品。

3、经营期限：自 年 月 日至 年 月 日。

4、乙方在区域内经营甲方产品，甲方按照双方约定提供样板，乙方需缴纳样板费 元。

5、乙方销售 平方并结算完毕后，甲方以货款方式退还乙方样板费。

6、甲方提供产品报价清单(如有价格变动，甲方及时通知乙方)

7、甲乙双方按照报价清单执行结算。

8、甲方提供的价格清单在同一区域内保证一致。

9、工程单数量较大的，由甲乙双方另行议价。

三、产品质量：

甲方按照乙方要求供货：(注明事项)

A级地板(A级地板内有一定比例的B级地板，常规比例为南美材3﹪，国产材5﹪)若B板超出常规比例，可采用几种方式处理：

1：超出部分换货。

2：超出部分甲方按照报价清单五折结算。

3：超出部分安装时：(起头、收尾、切边)。

B级地板(B级地板是具有一定的瑕疵的，如裂纹、虫眼、结疤)若因此造成地板使用情况不满意的，甲方不承担质量责任。

甲方提供的地板产品，若因产品质量问题，甲方负责退换货，非质量问题(如产品运输、地板安装、存放不当、人为损坏)出现问题，甲方不承担责任。

四、定货：

1、乙方订货后，须及时将订货单标注清晰传真与甲方。

2、乙方订货后，须及时将定金 %，汇入甲方指定账号。

3、乙方订货后，若因乙方单方面违约的，甲方不予退还定金。

4、库存地板品种订单后，提前六个工作日通知甲方。

5、非库存或非常规品种及时通知甲方，经甲方确认后再订单，订货周期十五个工作日。

6、乙方若是按照“色样”定做的，须及时通知甲方，经甲方确认后再订单，并需缴纳总额 ﹪的货款。

7、乙方若是按照“特殊色样、板材、规格、包装”定做的，须及时通知甲方，经甲方确认后再订单，并需缴纳总额 ﹪的货款。

8、定做地板不予退货，定做地板数量要求准确，若需补货价格另议。

五、提货：

1、乙方提货数量在20平方以上的，甲方负责送货(敦煌市区内)。

2、乙方提货数量在20平方以下的，甲方收取相应运费(敦煌市区内)。

六、结算方式：

1、甲方收取订单定金后，开始备货或生产地板，货到付清余款。

2、乙方未付清货款前，此地板产品所有权归甲方所有。

七、协议期限：

1、本协议有效期为壹年。

2、协议到期甲乙双方有意续签的，甲乙双方在协议到期前一个月重新签定。

3、本协议如有未尽事宜，经双方协商后补充内容，与本协议具有同等效力。

4、本协议一式两份，双方各执一份，协议签订后甲乙双方共同履行条款。

注明：本协议由甲乙双方仔细阅读，协议内容清楚明白后，予以签字确认，甲乙双方均需按照协议内容执行，责任、权利、义务明确到位。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

上海木地板施工合同范本 第十八篇

甲方（买方）_____________________________________________________________

乙方（卖方）_____________________________________________________________

根据《_合同法》、《_产品质量法》等有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 品名、数量、价格

产品类型 品名或型号 规格（mm） 等级 数量（㎡） 单价

（元/㎡） 金额

（元）

第二条 安装

一、甲方选择由乙方安装的，安装方式为________________，安装期限为_____________________.

二、安装数量__________㎡，安装单价_________元/㎡， 安装费用_________元（安装完毕后双方按地板实际用量多退少补）

三、安装所含辅料________________________________________________________________________.

第三条 质量标准

本合同质量标准按以下第______种方式执行：

一、现行国家标准。

二、其他：________________________________________________________________________________.

第四条 合同价款

本合同总价款为人民币_________元，其中地板价款为人民币________元，安装费用为人民币________元。

第五条 支付方式

本合同价款按以下第______种方式支付：

一、定金、余款

1、定金：签署本合同时，甲方即向乙方支付定金人民币_________元。

2、余款：甲方于____年____月____日前向乙方付清余款，计人民币_________元。

二、其他：________________________________________________________________.

第六条 交付

本合同所购地板按以下第_____种方式交付：

一、乙方于____年___月___日将地板送至甲方指定地点_____________________________________.

二、甲方于____年___月___日至乙方指定地点_____________________________________自提地板。

三、其他：___________________________________________________________________________.

第七条 验收

一、甲方应对地板名称、产地、包装、使用说明书、产品合格证、商标或品牌、型号、规格、等级、数量等进行验收。

二、甲方选择由乙方安装的，按国家现行安装标准进行验收。

第八条 退货与保修

一、未拆除包装且完好的整包地板可在安装完毕后_____日内按原价办理退货手续。

二、已拆除包装且完好的零散地板，按______________________处理。

三、已损坏地板不予办理退货手续。

四、地板由乙方安装的，安装完毕后剩余整片地板按原价办理退货手续。

五、退货地点：______________________________________________________________.

六、地板安装完毕后，乙方应向甲方提供产品质量保修卡和发票。

七、保修期限为_____年。

第九条 违约责任

一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期支付部分价款的 %向乙方支付违约金。

二、乙方逾期交付的，每逾期一日，按照本合同总价款的 %向对方支付违约金。

三、地板产品质量不符合本合同约定，乙方应当无偿返工或更换，因返工或更换造成逾期完工的，乙方应承担违约责任。经乙方返工或更换后，仍未达到约定的质量标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

四、因甲方原因造成乙方延期交货、安装的，交货、安装完工日顺延，由此造成乙方损失的，甲方应当赔偿。

五、其他违约责任________________________________________________________________________.

第十条 其他约定

________________________________________________________________________________________.

第十一条 争议解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）

第十二条 附则

本合同一式 份，甲乙双方各执 份，经双方签字或盖章后生效。

甲方（买方） 乙方（买方）