商品买卖合同模板简单(推荐5篇)

2024年3月25日发(作者：储大有)

商品买卖合同模板简单（推荐5篇）

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I

hope that after you download it, it can help you solve practical problems.

The document can be customized and modified after downloading, plea adjust

and u it according to actual needs, thank you!

In addition, this store provides you with various types of classic

contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor

contracts, sales contracts, rvice contracts, trade contracts, financial

contracts, construction contracts, decoration contracts, and other

contracts. If you want to know different contract formats and writing

methods, plea pay attention!

第 1 页

共 14 页

商品买卖合同模板简单（推荐5篇）

商品买卖合同模板简单 第1篇

买方：_________________

卖方：________________、

供需双方本着平等互利协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条商品名称：________________、

第二条商品质量标准

水分最高8%，杂质最高2%，含油量(湿态、乙醚浸出物)以52%为基础。如实际装运货物的含油量每增减1%，价格应该相应增减1%，不足整数部分，按比例计算。

第三条商品数量

_________吨，以毛作净，卖方可比合同规定的货物数量溢装或短装5%，溢短装部分按合同价格计算。

第四条商品价格

每吨_________美元

第五条商品包装

铁桶装，每桶净重_________公斤

第六条交货方式

1.至合同签订之日起45天内装运。

2.装运港：_________________，目的港：_________________。

第 2 页

共 14 页

第七条货款支付

买方应通过卖方所接受的银行与装运期前20天开立并送达卖方的不可撤销即期信用证，有效期至装运后15天在中国议付。

第八条商品保险

保险由卖方代为办理，按发票金额的110%投保水渍险，以中国人·民保险公司______年______月______日的海洋运输货物保险条款为准，保险费由买方承担。

第九条提出异议的时间和方法

1.买方在验收时如发现货物的品种、质量不合约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后10日内向乙方提出书面异议未及时提出异议或者自收到货物之日起60日内未通知卖方的，视为货物合乎规定。

2.买方因保管不善造成产品质量下降的，不得提出异议。

第十条商检条款

双方同意以装运港中国进出口商品检验局签发的品质与数量检验证书作为信用证项下议付所提出单据的一部分。买方有权对货物的品质与数量进行复验，复验费由买方负担，如发现品质与数量与合同不符，买方有权向卖方索赔。但须提供经卖方同意的公证机构出具的检验报告。

第十一条买方违约责任

1.买方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之一计算，向卖方支付逾期付款的违约金。

第 3 页

共 14 页

2.买方违反合同规定拒绝接受货物的，给卖方造成损失的，应给予赔偿，但以卖方损失金额为限。

第十二条卖方违约责任

1.卖方不能按期交货的，向买方偿付不能交货部分货款10%的违约金。

2.卖方所交货物品种、包装、质量不符合同规定的，买方有权拒绝接收货物并要求损害赔偿。

第十三条不可抗力条款

当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在14日内提供事故发生地或商会出具的证明事故的文件，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十四条仲裁条款

本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委·员会，根据该会的仲裁规则进行裁决。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。仲裁费用除仲裁庭另有裁决外，应由_________承担。

第十五条合同效力

本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

买方(盖章)：________________

代表(签字)：_________________

第 4 页

共 14 页

__________年__________月____日

卖方(盖章)：_________________

代表(签字)：_________________

_________年__________月____日

商品买卖合同模板简单 第2篇

甲方(卖方):_________

乙方(买方):_________

由于甲方收到乙方预付的购房定金人·民币_________(大写)。双方同意就下列房地产买卖事项，订立本契约，共同遵守。

一、甲方自愿将坐落在区路(街)的房地产(房屋建筑面积_________平方米)出售给乙方。该房地产的基本情况已载于本契约附件一。乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解，愿意购买该房地产。

二、甲乙双方议定的上述房地产成交价格为人·民币_________(大写)元；￥_________元。乙方由______年______月______日前_________次付清给甲方,购房定金将在最后一次付款时冲抵。付款方式:。

三、双方同意于______年______月______日由甲方将上述房地产正式交付给乙方。房屋移交给乙方时,其该建筑物范围内的土地使用权一并转移给乙方。

四、甲方保证上述房地产权属清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙第 5 页

共 14 页

方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

五、违约责任:乙方中途悔约,乙方不得向甲方索还定金,甲方中途悔约，甲方应在悔约之日起_________日内将定金退还给乙方，另给付乙方相当于定金数额的违约金。乙方不能按期向甲方付清购房款；或甲方不能按期向乙方交付房地产，每逾期一日，由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款千分之的滞纳金。

六、本契约在履行中若发生争议，甲乙双方应采取协商办法解决。协商不成时，任何一方均可向_________房地产仲裁委·员会申请调解或仲裁，也可向有管辖权的人·民法院起诉。

七、上述房地产办理过户手续所需缴纳的税费，由甲乙双方按规定各自承担。

八、本契约未尽事项，甲乙双方可另行议定，其补充议定书经双方签章后与本契约具有同等效力。

九、本契约经双方签章并经房地产买卖主管机关审查批准后生效。

十、本契约一式份，甲乙双方各执份，契约副本_________份，送房地产交易管理所（处）。

十一、双方约定的其它事项：

甲方（签章）：____________乙方（签章）：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

住址：____________住址：____________

联系电话：_________________联系电话：_________________

邮政编码：____________邮政编码：____________

第 6 页

共 14 页

委托代理人：____________委托代理人：____________

日期：____________

商品买卖合同模板简单 第3篇

甲方（卖方）：_______________合同编号：______________

签订地点：________________

乙方（买方）：_______________签订时间：______________

甲乙双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》及有关法律、法规，经协商一致，签订本合同。

第一条乙方按下表所列要求购买甲方商品：

商品名称货号规格质地颜色单位单价数量金额

合计金额：___万___仟___佰___拾___元___角___分

备注：甲方预收乙方定金_________元，乙方尚欠甲方货款_________元。

第二条质量要求：

甲方所出售的商品必须符合国家标准（）、行业标准（）、企业标准（）（由甲乙双方选择一种标准，在括号内打√）。

第三条验收方法：

乙方足额付给甲方货款，甲方按第一条表格所列要求交付商品。

第四条违约责任：

甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值的____%偿付乙方违约金。收付定金的，甲方不能履行合同，双倍偿还乙方定金；若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。

第 7 页

共 14 页

第五条争议解决：

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第（）项处理。

（1）申请青岛仲裁委·员会仲裁；

（2）依法向人·民法院提起诉讼。

第六条其它约定事项：

______________。

第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。

合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________乙方（签名）：____________

经办人：________________身份证：________________

联系电话：____________________联系电话：___________________

________年_____月_____日

商品买卖合同模板简单 第4篇

合同编号：______________

出卖人：______________签订地点：______________

买受人：______________签订时间：_________年______月______日

第一条标的、数量、价款及交时间

第二条质量标准：________________

第 8 页

共 14 页

第三第出卖人对质量负责的条件期限：_________________

第四条包装标准、包装物的供应与回收：_________________

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：________________

第六条合理损耗计算方法：_________________

第七条标的物的所有权自______时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于______所有。

第八条交货方式、地点：_____________

第九条运输方式和到达站及费用负担：_______________

第十条检验标准、方法、地点及期限：________________

第十一条成套设备的安装与调试：________________

第十二条结算方式、时间及地点：_____________

第十三条担保方式：________________

第十四条本合同解除的条件：_____________

第十五条违约责任：_______________

第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

提交__________仲裁委·员会仲裁

依法向人·民法院起诉。

第十七条本合同自_____________起生效。

第十八条其他约定事项：_______________

第 9 页

共 14 页

监制部门：_______________

印制单位：_______________

出卖人：_____________

买受人：______________

日期：_____________

商品买卖合同模板简单 第5篇

使用方：(以下简称甲方)

供应方:(以下简称乙方)

依据《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《太原市建筑工程商品混凝土定额》、《太原市建筑工程造价管理信息》及市定额张下达的相关文件，本着平等互利的原则，经双方协商，由乙方供应给甲方本工程所需的商品砼。为明确双方的权利和义务，签订本合同，双方共同遵守。

一、工程名称：

二、工程住址：

三、工程概况：

1、结构类型：

2、层数：

3、商品砼供应总量：约m,按照施工图以实办理结算。

四、施工日期：________年_____月_____日至_____年_____月日

五、砼供应部位、数量、时间、强度等级、技术质量要求详见《商品砼供应计划单》(附表二)

第 10 页

共 14 页

六、本工程商品砼单价、计量及结算方式

1、本工程主体砼计量方法：

按照图纸用量进行计算，损耗1.5%，扣除所有洞口所占的体积，不扣除钢筋所占的体积。

3、结算方法：

1)结算批次：

主体工程：按单体工程分别结算附属工程：按单批砼供应量为结算批次

2)每批砼供应完后，甲乙双方在一周内办理结算，由双方代表签字确认砼方量及结算金额。

3)付款方式：本工程施工至主体层浇筑完成后，日内付至已完工程量的%，以后每月为一付款批次，每月的25日为结算日期，日内付已完工程量的%，待主体封顶前付至总结算额的%，主体封顶后，递交28d强度报告后三个月内全部付清。

七、甲方责任：

1、在工程施工前办理施工许可证和使用商品砼登记表，甲方应严格按照《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-20xx)有关规定和山西省地方标准《预拌混凝土生产和施工规程》(DBJ/220-20xx)进行浇筑施工和养护。

2、砼运到现场后，甲方应按《普通混凝土力学性试验方法标准》(GB/T50081-20xx)要求将原始砼见证取样制作试块，并进行标准养护，按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)规定进行砼强度评定。第 11 页

共 14 页

甲方未经乙方技术负责人同意，不允许在砼内掺入外加剂、掺和料或水。

3、乙方将商品砼供至现场后，甲方应按《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50082-20xx)对砼的坍落度、和易性检验后签字验收并及时组织浇筑。

4、甲方需在供应前48小时把砼计划单交至乙方工地代表，浇筑时间要准确至小时。如需临时停工或变更计划单内容时，甲方应在计划供应时间的1小时前用书面或口头形式通知乙方。

5、甲方砼计划下达准确，若因甲方下达计划不准确而产生退灰现象，则乙方应积极配合处理。

八、乙方责任：

1、严格按照山西省《预拌混凝土生产和施工规程》(DBJ/T220-20xx)进行商品砼生产，在合同签订后向甲方提供《预拌混凝土使用说明书》。

2、乙方接到甲方砼供应计划单后，应立即做好机械、材料、生产准备。安排调度员、车队长(或泵车司机)到工地查看现场情况，由甲方工地代表核准供应时间与相互配合事宜。如未按甲方需求时间及时达到，延误超过4小时乙方承担3000元违约金，此后每延误1小时承担20xx元的违约金，以此累积计算，直至砼达到现场为止。

3、乙方应按砼技术规定和质监部门规定的质量监控手段组织生产随机抽样，制作试块检验报告及有关资料及时供给甲方。否则甲方有权拒绝接受乙方的混凝土，如因此给甲方造成工期的延误(以监理第 12 页

共 14 页

公司文件为准)则乙方应每延误一日向甲方支付合同总价款千分之二的违约金。

4、乙方应逐车计量和检验，以保证砼数量和质量，同时根据甲方施工要求，昼夜按时连续发货，保证施工进度和工程连续浇捣需要。乙方砼罐车到场间隔时间不得超过半小时，否则每次承担5000元的违约金，如不足以弥补甲方损失的按实际损失赔偿。同时乙方由于坍落度不符合要求必须无条件退货或由乙方技术人员掺加减水剂使砼符合坍落度要求。

5、乙方必须及时提交28d砼强度报告。

6、乙方在履行本合同过程中超过五天不能按甲方要求供货则甲方有权终止本合同，并由乙方向甲方承担合同总价款10%的违约金。

九、混凝土工程发生质量事故后，甲方及时通知乙方，在国家标准的基础上，查清事故原因，确定事故责任，提出处理方案协商解决。如对质量有争议，双方委托质量鉴定机构进行鉴定。

十、争议的处理办法：

甲、乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方均有权采取下列办法解决：甲方住所地人·民法院提起诉讼

十一、其他：

1、正常施工情况下，甲方不得擅自更换或者增加其他砼供应方。乙方在不能满足甲方供应要求的情况下，经甲乙双方协商一致，方可更换砼供应方。

第 13 页

共 14 页

2、本合同项下的工程非因乙方原因中途停工超过一个月或遇甲方中途退场等原因，导致甲方停止使用乙方砼，甲方应自停工之日起三个月内将乙方的所有砼款结清，重新开工后商品砼单价重商谈。

3、其他未尽事宜，发生时双方协商，签订合同补充条款。

十二、本合同一式份，甲方份，乙方份自盖章之日起生效，有效期至供完帐清后止。

十三、未经双方加盖公章本合同文本文字手工涂改、删除无效。

甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________

法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：____________

______年______月______日______年______月______日

第 14 页

共 14 页