货物买卖合同模板(8篇)

2024年3月25日发(作者：康沫狂)

货物买卖合同模板

买方：_____ 卖方：_____

买方经办人：_____ 卖方经办人：_____

买方E_Mail：_____卖方E_Mail：_____

合同签定地点：_____

合同签定时间：_____

买卖双方经友好协商，达成以下协议：

1.产品名称、型号及规格、数量、到货期、单价及运输费、包装_____费、合同总金额

序号

产品名称

产品型号及规格

单位

数量

到货期

单价（人民币￥）（单位：元）

金额（人民币￥）（单位：元）

1

2

3

4

第1页共40页

用户编码：_____

合同编码：_____

费、

5

运费费用：

包装费用：

运输货物_____费用：

合同总金额（大写）：

合计（小写）：

2.产品验收

质量标准：产品验收质量标准按生产厂家的产品质量标准执行。

买方如发现产品存在质量问题，在收到货物后____天内应及时向卖方反映，并发给卖方对产品质量质疑的书面意见，卖方应根据买方的要求及时与生产厂方联系，并负责最终妥善解决。

3.交货地点：买方填写_____

4.发运方式及运输

____的价格计算：

买方选择发运方式：

○特快专递：小于等于____克____元，杂费____元，共计____元（起价）。以后每超过____克再加____元。

○航空快递：小于等于____克____元，杂费____元，共计____元（起价）。以后每超过____克再加____元。

○平邮包裹：小于等于____千克____元，杂费____元，共计____元（起价）。以后每超过____千克再加____元。

第2页共40页

○航空运输：小于等于____千克____元，杂费_____，共计____元（起价）。以后每超过____千克再加____元。

○铁路快运：小于等于____千克____元，杂费____元，共计____元（起价）。以后每超过____千克再加____元。

以下小件产品的参考_____标准不按以上_____标准计算：

每件包裹重量在____千克左右的贵重IC：如_____，____等____元/个（块）

每件包裹重量在____千克左右的配件：_____，_____，____等____元/个（块）

每件包裹重量在____千克左右的配件和小设备：_____板，_____，____等____元/个（块）

买方选择投保金额：

买方要求按所填的投保金额上____人民币：_____元

_____费率按_____○____%（特快专递）_____○____%（航空快递）_____○____%（平邮包裹，航空运输，铁路快运）

5.包装方式

买方选择包装方式：

○厂家原包装（或供方散包）加邮局硬纸盒包装：小于等于____克货物包装费____元；

小于等于____千克货物包装费____元；

小于等于____千克货物包装费____元；

第3页共40页

小于等于____千克货物包装费____元。

○厂家原包装（或供方散包）加定制木箱包装：小于等于____克货物包装费____元；

小于等于____千克货物包装费____元；

小于等于____千克货物包装费____元；

小于等于____千克货物包装费____元。

6.汇款方式

买方选择：

○银行电汇○汇款_____○在线支付_____○信用卡支付

（1）银行电汇：

（2）邮局汇款：

单位名称：_____ 单位名称：_____

开户银行：_____ 收款人：_____

银行帐号：_____ 详细地址：_____

编码：_____

（3）在线支付：

单位名称：_____（4）信用卡支付：_____

开户银行：_____ 银行一卡通：_____

银行帐号：_____ 收款人：_____

7.付款方式

预付款支付方式：

第4页共40页

所剩余款支付方式：

○一次性付清所剩余款时间：____年____月____日

一次性付清所剩余款金额：￥____元

○分两次付清所剩余款，第一次交付余款时间：____年____月____日

第一次交付余款金额：￥____元

第二次交付余款时间：____年____月____日

第二次交付余款金额：￥____元

8.发货时间

买方选择：○卖方在收到买方全部货款后7个工作日内发货。一次全部交货。

○由于到货期分散时间较长，按照买方要求先到的货先交货，共分两次交货：

第一次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号_____数量、序号_____数量、…序号_____数量；

第二次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号_____数量、序号_____数量、…序号_____数量。

9.违约责任

第5页共40页

卖方责任：买方付清余款后，卖方如未能按期交货，卖方保证在买方认为有必要终止采购后应无条件退款。

如因不可抗力或无法控制的原因使交易无法按期完成，或在网上网站因各种无法控制的原因丢失了有关的信息、记录等情况发生时，由此而造成交货期延误，卖方不承担违约责任。除以上情况之外，由于卖方工作失误而给买方造成交货期延误的情况发生时，卖方应与买方协商，对给买方造成的直接损失予与赔偿，但对买方的任何间接损失卖方不予赔偿。

10.其它条款

合同编码：_____。买方汇款时请注明合同编码。

合同附件共计____份，指买方填写的确认回单，是本合同的组成部分，具同样的法律效力。

本合同生效期：自买方付款到账后即日生效，至本合同各项条款全部执行完毕时截止。

如合同在执行过程中买卖双方之间发生纠纷，双方应本着友好协商的方法解决，如协商未果，按国家《_____》有关条款执行。

买方：_____

公司注册地址：_____

邮编：_____

联系地址：_____

邮编：_____

第6页共40页

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

银行帐号：_____

纳税人登记号：_____

买方代表签名：_____

卖方：_____

公司注册地址：_____

邮编：_____

联系地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

银行帐号：_____

纳税人登记号：_____

买方代表签名：_____

货物买卖合同模板（二）

甲方：_____

法定代表人：_____

住所地：_____

第7页共40页

传真：_____

邮编：_____

乙方：_____

法定代表人：_____

住所地：_____

传真：_____

邮编：_____

甲乙双方经过协商，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

一、买卖标的和数量

甲方将下列货物卖与乙方：名称规格或型号品牌生产商数量

二、单价和货款总额

双方约定的价格条款是：_____

本合同总价款为人民币____万元。

三、交货时间和交货数量

交货时间为：

每批次交货数量的限制是：_____

四、交货地点、运输方式和运输费用的承担

双方确定的交货地点为____市____路____号；

运输方式为：_____

运费由乙方承担，但是已经合并计算入本合同的货物单价中。

第8页共40页

五、质量标准和验收条款

双方约定的质量标准是：_____

货物买卖合同模板（三）

买方：_____ 卖方：_____

买方经办人：_____ 卖方经办人：_____

买方E_Mail：_____卖方E_Mail：_____

合同签定地点：_____用户编码：_____合同签定时间：_____合同编码：_____

买卖双方经友好协商，达成以下协议：

1.产品名称、型号及规格、数量、到货期、单价及运输费、包装费、保险费、合同总金额

序号

产品名称

产品型号及规格

单位

数量

第9页共40页

到货期

单价（人民币￥）（单位：元）

金额（人民币￥）（单位：元）

1

2

3

4

5

运费费用：

包装费用：

运输货物保险费用：

合同总金额（大写）：

合计（小写）：

2.产品验收

质量标准：产品验收质量标准按生产厂家的产品质量标准执行。

第10页共40页

对于卖方出售给买方的货物卖方保证：均为上述标明的原厂家生产或原厂家认可的产地制造的产品。均不得有曾使用过的产品、残次品、不合格产品。买方如发现产品存在质量问题，在收到货物后____天内应及时向卖方反映，并发给卖方对产品质量质疑的书面意见，卖方应根据买方的要求及时与生产厂方联系，并负责最终妥善解决。

3.交货地点：买方填写_____

4.发运方式及运输

保险的价格计算：

买方选择发运方式：

○特快专递：小于等于____克____元，杂费____元，共计____元（起价）。以后每超过____克再加____元。

○航空快递：小于等于____克____元，杂费____元，共计____元（起价）。以后每超过____克再加____元。

○平邮包裹：小于等于____千克____元，杂费____元，共计____元（起价）。以后每超过____千克再加____元。

○航空运输：小于等于____千克____元，杂费_____，共计____元（起价）。以后每超过____千克再加____元。

第11页共40页

○铁路快运：小于等于____千克____元，杂费____元，共计____元（起价）。以后每超过____千克再加____元。

以下小件产品的参考收费标准不按以上收费标准计算：

每件包裹重量在____千克左右的贵重IC：如_____，____等____元/个（块）

每件包裹重量在____千克左右的配件：_____，_____，____等____元/个（块）

每件包裹重量在____千克左右的配件和小设备：_____板，_____，____等____元/个（块）

注意上述收费不包括包装费、保险费。

买方选择投保金额：

买方要求按所填的投保金额上保险____人民币：_____元保险费率按○____%（特快专递）○____%（航空快递）○____%（平邮包裹，航空运输，铁路快运）

5.包装方式

买方选择包装方式：

第12页共40页

○厂家原包装（或供方散包）加邮局硬纸盒包装：小于等于____克货物包装费____元；

小于等于____千克货物包装费____元；

小于等于____千克货物包装费____元；

小于等于____千克货物包装费____元。

○厂家原包装（或供方散包）加定制木箱包装：小于等于____克货物包装费____元；

小于等于____千克货物包装费____元；

小于等于____千克货物包装费____元；小于等于____千克货物包装费____元。

6.汇款方式

买方选择：

○银行电汇○邮政汇款○在线支付○信用卡支付

（1）银行电汇：

（2）邮局汇款：

单位名称：_____ 单位名称：_____

第13页共40页

开户银行：_____ 收款人：_____

银行帐号：_____ 详细地址：_____

邮政编码：_____

（3）在线支付：

单位名称：_____ （4）信用卡支付：_____

开户银行：_____招商银行一卡通：_____银行帐号：_____收款人：_____

7.付款方式

预付款支付方式：

卖方与生产厂家落实货源后，买方按上述合同总金额的____%（即￥____元）在合同签字后____日内（即____年____月____日之前）汇出预付款给卖方，如买方在合同签字后____日内未发出预付款，买方需供方重新确认。

所剩余款支付方式：

买方按照上述到货期期限终止日提前15天向卖方支付所剩余款。买方可选择一次性付清余款或分两次付清余款（与下一条款发货时间买方选择一次全部交货或分两次交货相对应）。

第14页共40页

○一次性付清所剩余款时间：____年____月____日

一次性付清所剩余款金额：￥____元

○分两次付清所剩余款，第一次交付余款时间：____年____月____日

第一次交付余款金额：￥____元

第二次交付余款时间：____年____月____日第二次交付余款金额：￥____元

8.发货时间

买方选择：○卖方在收到买方全部货款后7个工作日内发货。一次全部交货。

○由于到货期分散时间较长，按照买方要求先到的货先交货，共分两次交货：

第一次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号_____数量、序号_____数量、…序号_____数量；第二次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号_____数量、序号_____数量、…序号_____数量。

第15页共40页

9.违约责任

卖方责任：买方付清余款后，卖方如未能按期交货，卖方保证在买方认为有必要终止采购后应无条件退款。

如因不可抗力或无法控制的原因使交易无法按期完成，或在网上网站因各种无法控制的原因丢失了有关的信息、记录等情况发生时，由此而造成交货期延误，卖方不承担违约责任。除以上情况之外，由于卖方工作失误而给买方造成交货期延误的情况发生时，卖方应与买方协商，对给买方造成的直接损失予与赔偿，但对买方的任何间接损失卖方不予赔偿。

买方责任：买方保证按上述付款日期及时交付货款，如未能及时交付货款，由此而给卖方造成延期交货的情况发生，应由买方承担全部责任。如买方未能按照上述时间付款，经卖方多次催交货款（一般情况下，在各次交款日期前一个工作日和延误交款日期后一周，一月，三月，六月，卖方会向买方发出催交货款通知书。注：如卖方未按上述日期发出催交货款通知书，卖方不承担违约责任），买方仍未及时付款，至使拖交货款达____个月以上的情况发生时，由此而给卖方造成的直接经济损失，应由买方承担全部责任。

10.其它条款

合同编码：_____。买方汇款时请注明合同编码。

第16页共40页

合同附件共计____份，指买方填写的确认回单，是本合同的组成部分，具同样的法律效力。

本合同生效期：自买方付款到账后即日生效，至本合同各项条款全部执行完毕时截止。如合同在执行过程中买卖双方之间发生纠纷，双方应本着友好协商的方法解决，如协商未果，按国家《合同法》有关条款执行。

买方：_____

公司注册地址：_____

邮编：_____

联系地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

银行帐号：_____

纳税人登记号：_____ 买方代表签名：_____

第17页共40页

卖方：_____

公司注册地址：_____

邮编：_____

联系地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

银行帐号：_____

纳税人登记号：_____

货物买卖合同模板（四）

买方：_____（下称甲方）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

第18页共40页

卖方：_____（下称乙方）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

第一条名称、品种、规格和质量

1.名称：_____

2.品种：_____

3.规格：_____（应注明产品的牌号或商标）。

4.质量，按下列第_____项执行：

（1）按照_____标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）。

（3）按双方商定要求执行，具体为：_____（应具体约定产品质量要求）。

第二条数量和计量单位、计量方法

1.数量：____________________________________________。

第19页共40页

2.计量单位和方法：__________________________________。

3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_________________________________________________。

第三条包装方式和包装品的处理

_____（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担）。

第四条交货方式

1.交货时间：________________________________________。

2.交货地点：________________________________________。

3.运输方式：_____（注明由谁负责代办运输）。

4.保险：_____（按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种）。

5.与买卖相关的单证的转移：__________________________。

第五条验收

1.验收时间：

_____。

2.验收方法：

_____（如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）;

3.验收标准：

_____;

第20页共40页

4.由谁负责验收和试验：

_____;

5.验收如发生争议，由_____检验机构按_____检验标准和方法，对产品进行检验。

第六条价格与货款支付

1.单价：_____ ;总价：_____（明确币种及大写）。

2.货款支付：

货款的支付时间：______________________________________;

货款的支付方式：______________________________________;

运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________________。

3.预付货款：_____（根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间）。

第七条提出异议的时间和方法

1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

第21页共40页

3.乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第八条声明及保证

甲方：

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

第22页共40页

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第九条保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十条甲方违约责任

（1）甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的____%违约金。

（2）甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_____计算，向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。

（3）甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_____计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

第23页共40页

（4）甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

（5）甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

（6）甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

（7）其它约定：_______________________________________。

第十一条乙方的违约责任

（1）乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款____%的违约金。

（2）乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（3）乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

货物买卖合同模板（五）

第24页共40页

立货样买卖契出卖人_____商行负责人_____称为甲方，同承买人_____商店主_____称为乙方，兹为_____货物买卖，经双方同意议定条件如下：

第一条乙方向甲方订购_____货物，如契约成立同日由甲方交付货样同品同种类同质的货物____件，甲方应于____日内义付乙方。

第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于____日前通知乙方延缓日期但乙方不同意时可解除契约。

因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。

第三条因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

第四条本件买卖货款议定每件人民币____仟____佰元共人民币____万____仟____佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除契约。

因此所受的损害亦得请求赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交货。倘甲方不同意时，得为契的解除如有损害亦可请求赔偿。

第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖契约，甲方无异议。因此，乙方致受有损害者，更得请求赔偿。

第25页共40页

第七条货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除契约等情况。

本契约一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

卖方：_____

身份证号：

地址：

买方：

身份证号：

地址：

____年____月____日

货物买卖合同模板（六）

房屋买卖合同纠纷案民事上诉状

上诉人（原审被告）：某某建设集团有限公司，住所地：某某市某某镇。

法定代表人：某某职务：董事长。

被上诉人（原审原告）：_____，男，汉族，____年____月____日出生，住某某市某某区某某北路号111室。

原审被告：某某建设集团有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技术产业开发区某某北村____号。

负责人：_____，经理。

上诉请求：

第26页共40页

1、依法撤销某某火炬高技术产业开发区人民法院（20）某某民初字第____号民事判决，发回重审;或驳回被上诉人的诉讼请求;或直接予以改判。

2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

事实和理由：

上诉人因不服某某火炬高技术产业开发区人民法院（20）高民初字第____号民事判决书，现提起上诉。

一、该判决对被告的辩称，存在遗漏和曲解。

该判决称“被告某某建设集团某某分公司称：对原告的诉讼请求及事实和理由没有异议，对原告提供证据的真实性予以认可”。而某某分公司真实意思是，对原告起诉的与其发生的房屋买卖合同纠纷的法律关系是存在的，但对于原告诉讼请求的事实和理由以及据以证明的相关证据存在异议的，且原告起诉的证据是非常不足的。该判决称“被告某某建设集团称：要求某某公司与原告协商解决”，众所周知要求调解不属相对人抗辩，将被告要求调解作为辩称内容显然文不对题，更非被告的真实辩称意思表示。而被告某某建设集团的真实辩称意见则与某某分公司以上真实辩称意见相同。可是，该判决却断章取义，未将被告的真实答辩意见记入笔录，导致了该判决认定事实和适用法律错误，从而作出了完全倾斜于原告和绝对不利于被告的裁决。显有失公平。

二、该判决认定事实错误。

第27页共40页

（一）该判决对原告诉请的返还本金1987196.54元予以认定，但原告称该款项是某某承揽工程施工期间被告拖欠的款项，该事实在该判决书中并无阐述，本案案由是房屋买卖合同纠纷，购房款是现金还是欠款，以及支付或欠款时间、金额的来源是该案的基本内容，但该判决均未查明并列入判决书，显而易见本案的事实是不清的。

（二）该判决认定某某东龙房产与被告之间已结算完毕，不欠其工程款为解除合同的前题。可事实是，结算并未办理完毕，且房屋买卖合同既然合法有效，解除合同与第三人结算款项并无直接因果关系。另：该判决认定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪个被告亦同意_____该判决认定的事实显含糊其辞。

（三）该判决认定事实证据不足。本案原告提供的证据，仅有一份收条和房屋转让清单两份证据。并且，判决书未载明本案原告举证、被告质证和法院认证过程的事实。上诉人不得不对本案庭审程序是否合法产生了质疑。

上诉人认为，未经当庭举证、质证和法院认证的证据，不能作为定案的依据。

三、该判决支持原告要求按银行同期贷款利率的1.3倍赔偿损失，没有事实和法律依据。本案案由是房屋买卖合同纠纷，即便合同无效，也只须返还购房价款，至于双方存在的经济损失必须有经济损失的客观存在，且对损失的承担应当按照过错责任由双方分担。本案原第28页共40页

告既未向法院提供购房款是向银行货款的事实依据，该判决也未认定房屋买卖合同无效的过错责任，更没有按过错责任分担所谓的经济损失。

尤其是，该判决支持原告返还购房款是1987197.54元，并支持赔偿自____年____月____日起至____年____月____日止的利息，按本金3698770.80元计算。上诉人认为，该判决，既未对所谓本金的数额和来源予以查实确认，且对____年____月____日三年多以前已经了结超过诉讼时效的钱款的利息在该判决中再作认定。显而易见，该判决显失公平。

四、该判决程序违法。

本案案情复杂，不但涉及承揽工程款项的结算，涉及房屋的抵押，还涉及房屋买卖合同的效力，且诉讼标的也较大。显不属案情简单、争议不大的简易案件，故本判决采用独任审判在程序上也是错误的。同时，该判决书中明确载明原审被告要求与原告协商解决，那么，法院应当主持调解，并在判决书中阐明调解成立或调解不成的原因和过程，为何不是调解结案而是直接判决呢_____对此，上诉人认为，原审法院对本案的判决，当事人有调解要求而法院不调解，那么显见法院有强行判决之嫌。故上诉人认为，对本案的审判，原审法院存在程序上的违法也是明显的。

第29页共40页

综上所述，本案原审判决存在认定事实不清，适用法律错误，程序违法的严重问题。为此，望贵院充分考虑上诉人的上诉理由，依法维护上诉人的合法权益，支持上诉人的上诉请求!谢谢!

此致

某某市中级人民法院

上诉人：某某建设集团有限公司

____年____月____日

货物买卖合同模板（七）

订立合同双方：

供方：_____

需方：_____

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条商品名称、种类、规格、单位、数量：

第二条商品质量标准

商品质量标准可选择下列第_____项作标准：

1.附商品样本，作为合同附件。

2.商品质量，按照_____标准执行。（副品不得超过____%）。

3.商品质量由双方议定。

第三条商品单价及合同总金额

第30页共40页

1.商品定价，供需双方同意按_____定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

2.单价和合同总金额：________________________________。

第四条包装方式及包装品处理_________________________。

（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。

供方：_____

需方：_____

货物买卖合同模板（八）

合同书

项目名称：_____

采购人（甲方）：_____

地址：_____

供应商（乙方）：_____

地址：_____

签订时间：_____

签订地点：_____

有效期限：_____

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，经友好协商，就甲方购买乙方_____事项签订本合同。

第一条合同标的

第31页共40页

1、乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。

格式如下：

注：供货一览表需附相关服务承诺均作为本合同附件。

2、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_______________________________________________。

第二条交货方式：

1、交货时间：______________________________________。

2、交货地点：______________________________________。

3、运输方式：_____（注明由谁负责代办运输及运输费用的承担）。

4、保险：_____（按情况约定由谁负责投保并具体规定投

保金额和投保险种）。

5、与买卖相关的单证的转移：________________________。

第三条合同总价款

本合同项下货物总价款为（大写）____人民币。

1、在签订此合同后的15个工作日内，甲方向乙方首次支付合同总价的____%，即人民币____元，大写_____;余款____%即人民币____元，大写_____，于货物在____年____月____日交付验收后的15个工作日内付清。

第32页共40页

2、乙方需在签订此合同并交货完毕后的5个工作日内，向甲方提交完毕下列文件材料，由甲方财务处拨付款项：

（1）由国家税务机关监制的正式发票，包括增值税发票、普通发票和定额发票;

（2）经甲方盖章确认的发票复印件;

（3）经甲方签署的验收单或区县签收单。

（4）合同副本。

3、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

4、本合同总价款包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

5、本合同执行期间合同总价款不变。

6、付款采取以下第

（1）现金

（2）支票

（3）付款至指定账户

开户名：

开户行：

账号：

第四条权利保证

第33页共40页

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。由此给甲方造成损失的，应当对甲方予以赔偿。

第五条质量保证

1、乙方所提供的货物应当满足以下质量要求质量要求，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。）

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或主管部门的标准规定的保护措施进行包装。如无相关标准的，双方约定的该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由

乙方承担。每一包装单元内应附详细的装箱单。包装材料及包装费用均由乙方承担。

4、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第34页共40页

5、双方约定的货物质量保证期为内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，因此给甲方造成损失的，还应当承担赔偿责任。乙方同意按照以下方式承担责任：

（1）乙方同意退货并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方退回货物所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

第六条验收

1、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

2、乙方应将所提供货物的配件（含装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料）及随机工具等交付甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

3、甲方应当在到货后的（_____）个工作日内对货物进行验收;需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后第35页共40页

的（_____）个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。

4、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付合同约定的尾款。

5、乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条伴随服务/售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督;

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

第八条违约责任

1、甲方在合约同定期内无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方支付违约金，按逾期提货部分货款金额每日千分之_____计算2、乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日千分之_____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

第36页共40页

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。换货、修理后仍不能满足要求的，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已经支付的金额，4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并支付合同总价%的违约金。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的____%向甲方承担违约责任。

6、乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

7、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

8、乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

第37页共40页

9、其它：__________________________________________。

10、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

第十条合同的变更、终止和转让

1、对合同的任何修改和变更，合同一方须向另一方发出书面通知，并得到另一方的同意。

2、任何对合同条款的变更或修改均须甲乙双方签订书面补充协议。

3、未经甲方允许，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条不可抗力条款

1、本合同中不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、水灾、洪水、台风、地震、国家政策法规的变更和修改等。

第38页共40页

2、由于不可抗力致使合同无法履行的，受不可抗力影响一方应立即将不能履行本合同的事实书面通知对方，并在不可抗力发生之日起15天内提供有关相关政府部门或公证机关出具的证明文件。

3、由于不可抗力的原因，阻止、限制、延迟或干扰双方履行本合同，本合同执行时间可根据中止的时间相应顺延，免除双方因不可抗力所延迟或阻止的部分合同的履行责任，但是，双方应采取合理的措施避免或消除该等造成不履行的原因，并且一旦该等原因被消除，则双方应就合同的履行及后续问题进行协商，按照该事件对合同履行的影响程度，决定继续履行合同或终止合同。

4、一方迟延履行后发生不可抗力的，仍应承担违约责任

第十二条解决合同纠纷的方式

1、甲、乙双方在合同履行过程中发生的一切争议，由双方及时协商解决。协商不成时，双方同意由北京仲裁委员会仲裁。

2、仲裁费由败诉方负担。

3、仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。除非仲裁部分与合同其他部分的履行存在时间上的先后关系。第十三条合同生效及其他

1、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。

2、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。

第39页共40页

3、本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

4、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，____份交计生委财务处存档。

甲方（购买人）：乙方（供应商）：

（盖章）_____ （盖章）_____

法定代表人：_____

联系人：_____

电话：_____

开户银行：_____

帐号：_____

____年____月____日第40页共40页

法定代表人：_____

联系人：_____

电话：_____

年____月____日 ____