爆破服务合同（精选10篇）

爆破服务合同（精选10篇）

在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，它也是实现专业化合作的纽带。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是帮大家整理的爆破服务合同，希望能够帮助到大家。

爆破服务合同 篇1

甲方：

乙方：

由于甲方工程项目需要进行工程爆破，需要取得爆破资质的专业爆破公司进行服务。而乙方具备甲方要求的相应爆破资质，能满足甲方的服务要求。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》及有关民用爆炸物品管理的有关法律法规，甲乙双方本着相互支持和谅解的原则，就服务的有关事项进行了友好协商，达成如下条款，双方共同遵守。

一、项目名称：

二、工程概况：该工程为场地平整，爆破工程量约25万方，爆破开挖的岩石为石灰岩，f=8—10，地质构造比较复杂。

三、服务工作内容：

1、甲方提前2天向乙方报炸材使用计划，乙方按计划给甲方尽快办理炸材使用手续（除不可抗力因素除外）。

2、乙方负责把炸材送到甲方工地使用，当天未使用完的炸材，乙方负责清退回库。

四、服务费用及付款方式

五、双方职责

（一）甲方职责

1、负责向乙方提交工程爆破服务所需的基础资料，内容包括；

①、项目建设批文或其他有关建设手续；

②、地质勘察报告；

2、爆破施工人员必须进行意外伤害保险。

3、由甲方自行组织人员施工，严格执行《爆破安全规程》GB6722—20xx和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规。

4、负责配备齐全合格的爆破作业人员承担爆破的施工作业；并成立爆破工程指挥部对工程爆破施工作业全过程进行统一安排和指挥。

5、搞好协调，为相关工作提供便利，按时支付服务费；积极配合乙方工作。

6、爆破施工过程中所有的安全责任均有甲方自行负责。

（二）乙方职责

1、严格执行《爆破安全规程》G熊猫烧香病毒下载B6722—20xx和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规。

2、负责项目的现场勘察和技术调研，为甲方提供爆破设计和信息化服务平台。

3、甲方如需乙方工程师进行指导和服务，费用另行计算。

七、违约责任

1、若甲方不按时付款，乙方有权终止服务。

2、若乙方服务达不到合同要求，甲方有权投诉，并拒绝付款。

3、任何一方违约，应补偿对方损失。

八、合同期限自20xx年x月x日起至20xx年x月x日止，有效期一年，合同期满，双方可另议续签。

九、工程量结算方式：由甲方委托有资质的测绘公司进行实测，费用由甲方负责。

九、其他

1、本合同未尽事宜，出现问题双方协商解决，协商不成可向法院起诉。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，合同期满办理完毕有关结账付款手续后自然失效。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

爆破服务合同 篇2

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行***法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程范围及内容： 。

4. 工程量：

二、工程内容及工期

1. 工程内容： 岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置（30米以内） 。

2. 工期：

自***门批准爆破手续后内完成（报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天），如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工期顺延。

三、工程造价及付款方法

1. 工程造价：预算价 元，工程单价爆破单价为 元/ m。 实际核算方式：总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。如总方量不足 m，爆破单价为 元/ m。

工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。

2. 付款方式：本合同签字生效后，乙方进场后 天，甲方付乙方 % 工程款，用于购买各种材料；期间爆破工程量完成一半时，甲方支付乙方 工程进度款；验收合格后 内支付工程款所有余款；质保金 元 天内付清。

四、工程量核算与确认：

1. 爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，并经双方签字后确认；

2. 施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上，爆破范围扩大或深度增加，则该新增工程量以工程签单的形式经双方签身体的英语字确认，单价不变；

3. 实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。

五、质量、安全及验收

（一）、工程质量：

1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作；

2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，按照情节轻重，由乙方赔偿部分或全部经济损失。

3. 乙方按照设计***纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖控制在100mm以内；

4. 乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块直径不大于300mm。

（二）、安全管理及责任：

1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。

2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。

3. 乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。

4. 本工程质量等级：

5. 现场代表：甲方 、乙方 、监理方 。

（三）、爆破机械及现场爆破器材的管理：

1、乙方在施工中，使用乙方自带的爆破相关机具（如钻孔机具、防爆毯、厚钢abc式的词语板等），乙方在开工作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作；

2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工***施工，听从现场施工员的指导，测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火！

六、双方责任

（一）、甲方责任：

1.按合同规定及时支付各种款项；

2.乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件；如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责；

3.以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高；

4.协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作；

（二）、乙方责任：

1.严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工；

2.结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案；

3.负责办理爆破方案审批手续；

4.严格按照设计***纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求；

5.做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。

6.采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失。

7.如延误工期，每超过工期一天，每天支付违约金 元。

8.每次放炮后，渣石必须及时清运，以免影响后续爆破施工；如安排不当造成影响后续爆破施工，由此而造成工期延误，由乙方负责；

9. 乙方施工人员食宿自理。

七、附件

1．本协议经双方签章后生效。

2．本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

3．因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。

甲方（盖章）： 乙方（盖章） ：

法定代表人： 法定代表人：

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

年 月 日 年 月 日

爆破服务合同 篇3

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行***法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海南昌江核电站GD3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目石方爆破事项，经双方友好协商描写玫瑰花的句子，订立本合同。

一、工程项目：海南昌江核电站GD3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目

二、工程地点：海南昌江

三、工程量：工程量约20万立方米

四、工期：约24个月

五、承包内容：排水竖井基坑及隧道开挖石方爆破技术服务。

六、付款方式：合同签订，甲方付乙方2.6万元作为本项目前期费用;甲方每月付给乙方2.6万元爆破服务费(每月28日前付下月技术服务款)。

七、双方职责：

(一)甲方职责

(1)负责处理协调与业主的关系，确保施工正常进行。

(2)负责项目的报批手续及相关费用。

(3)负责爆破器材购买、贮存、配送等全部费用。

(4)负责施工安全，若发生安全事故由甲方负责。

(5)按时付给乙方爆破服务费。

(6)负责乙方爆破人员的食宿。

(7)严格按乙方制订、由***门批准的爆破方案施工。

(二)乙方职责

(1)负责提供爆破资质，制订爆破方案。

(2)服从甲方管理，遵守施工现场各项制度。

(3)乙方派1-2名技术人员到本项目，将本单位现场人员名单、身份证、资质证书复印件，在开工前报甲方审查，有犯罪记录人员不得进入本工程。

(4)负责爆炸物品报批、购买，并派专人管理，并按甲方所需的爆破器材及时配送到现场，爆破完成后，将剩余的炸材退回仓库。

八、本协议未尽事宜，双方共同协商解决。

九、本合同一式四份，双方各执两份，双方严格执行。

十、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，施工完成此协议自行失效，并具有法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

爆破服务合同 篇4

甲方（发包方）____________________________________________________

乙方（承包方）____________________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》和《爆破安全规程》（GB6722-20xx）及有关法律规定，为了加强爆炸物品管理，确保爆破施工生产安全，结合本工程的实际情况，经双方共同协商后，本着平等、自愿、互利的原则签订本合同，共同信守。

一、 工程概况

1、工程名称：________________________________________________

2、工程地点：________________________________________________

二、服务期限及费用

1、服务期限：自_____年_____月______日至_____年_____月______日。经甲、乙双方一致同意，可以延长服务期限。

2、爆破费用：经甲、乙双方协商，按照炸药使用量来计算甲方应付工程款，按每月使用量计算：

（1）每月使用量小于100吨，单价为__________元/吨；

（2）每月使用量大于等于100吨小于200吨，单价为__回家的感觉真好______元/吨；

（3）每月使用量大于等于200吨，单价为________元/吨（人民币，不含税价）。火工品费、钻孔费、炸药库管理费用由甲方承担，爆破员、安全员、爆破现场管理人员的工资由甲方承担。

3、付款方式：服务费按月计算支付。

三、甲方的职责义务

1、甲方向乙方提供露采及灭火或其他工程所具有的当地有关主管部门的正式审批文件及允许正式施工的所有行***许可。

2、为保证乙方正常有序施工，甲方不得以任何理由推荐主管部门，周边村民及内部职工的工程机械进入作业地施工。

3、甲方不得将本合同约定的工程分包或分割给第三方。甲方若违反此规定，自愿将分包工程总价的_______%赔偿给乙方。

4、若甲方不按时支付工程款，每超过规定时限一个月，要赔偿乙方当月工程款的______%，作为逾期违约金。逾期付款超过三个月的，乙方有权选择接触合同并要求甲方承担违约损失。

5、甲方应在乙方工作人员进驻矿区时，给乙方工作人员提供住宿、办公用房、费用由甲方负责。

6、甲方必须按照乙方提供的钻孔位置进行钻孔。如为按照乙方的要求进行钻孔影响了爆破效果，延误工程或造成其他经济损失，乙方概不负责。

7、甲方在钻孔打眼过程中，发生人员、设备坠落、落石伤人等事故，一切由甲方负责。

8、每次爆破前，甲方要按照乙方的设计说明书安排现场管理人员将其工作人员及作业设备疏散至安全区域。

9、甲方负责爆炸物品（炸药）的购买、运输、看护、发放、使用和退库等工作。

10、甲方保证火工品的供给，若因火工品的供应不足或不及时导致工期延误和煤矿停产，乙方不负任何经济责任。

四、乙方的职责义务

1、乙方提供本单位的资质证明复印件（盖单位章）并取得当地主管部门的审查批准。

2、乙方应编制爆破施工设计方案、制定爆破安全规程和相关安全管理制度

3、乙方安排有资质的爆破工程技术人员、安全员及爆破元进行安全管理和爆破作业。爆破时，出现的自然孤石，爆前炮孔有水等遗留问题，由甲方负责处理，乙方予以协助、费用另行协商。

4、乙方负责指导爆破现场的参数确定、炮孔布置、装药、填塞、网络链接、爆破及相关工作。

5、乙方负责盲炮排除和安全管理指挥。甲方应全力配合乙方的工作，确保安全。

6、乙方无故推迟爆破，造成甲方停工停产，每停产一天，甲方在乙方工程款中扣除________元，作为停工停产损失。停产超过50天的，甲方有权解除合同，因甲方原因停工停产由甲方承担一切费用。每停工一天，甲方须赔偿乙方停工费_______元，停产超过50天，乙方有权解除合同。如果***策变动或不可抗拒的因素造成停产损失的，乙方不承担任何责任。

7、上级***职能部门检查，乙方负责爆炸现场管理及爆破技术，爆破现场

的违章作业、违规操作、无证上岗处罚均由乙方负责，其他方面事宜由甲方负责。

8、爆破实施过程中依据设计说明及操作规程进行施工发生的事故，经甲、乙双方协商，甲方愿意承担10万以上的所有费用，10万元以下由乙方承担。如不按设计说明及操作规程施工发生事故全部由甲方承担。

五、调节与仲裁

在合同执行过程中，如双方发生争执，应本着相互谅解、信任、平等、互利的原则充分协商，解决争议；若协商无效，任何一方均可向监管主管部门申请调节争议；若调节无效，任何一方可依法要求仲裁。

六、其他约定

1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着实事求是，合情合理的原则协商解决，签订书面协议，作为本合同的补充协议，与本合同具有相同效力。

2自合同签订之日起，原甲方的现场爆破员、安全员归属乙方管理。工资由甲方承担。为了便于管理，甲方发放爆破员、安全员工资时需有乙方工程技术人员的签字方可发放。

3、乙方的工程技术人员有权对甲方爆破作业人员的违章、违规操作进行处罚。

七、合同有效

自_____年_____月______日至_____年_____月______日有效

本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方（章）________________ 乙方（章）__________________

甲方代表签章_________________乙方代表签章__________________

_____年_____月______日 _____年_____月______日

爆破服务合同 篇5

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行***法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海南昌江核电站GD3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目石方爆破事项，经双方友好协商，订立本合同。

一、工程项目：海南昌江核电站GD3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目

二、工程地点：海南昌江

三、工程量：工程量约20万m3

四、工期：约24个月

五、承包内容：排水竖井基坑及隧道开挖石方爆破技术服务。

六、付款方式：合同签订，甲方付乙方2.采摘芒果6万元作为本项目前期费用；甲方每月付给乙方2.6万元爆破服务费（每月28日前付下月技术服务款）。

七、双方职责：

（一）甲方职责

（1）负责处理协调与业主的关系，确保施工正常进行。

（2）负责项目的报批手续及相关费用。

（3）负责爆破器材购买、贮存、配送潮州西湖公园等全部费用。

（4）负责施工安全，若发生安全事故由甲方负责。

（5）按时付给乙方爆破服务费。

（6）负责乙方爆破人员的食宿。

（7）严格按乙方制订、由***门批准的爆破方案施工。

（二）乙方职责

（1）负责提供爆破资质，制订爆破方案。

（2）服从甲方管理，遵守施工现场各项制度。

（3）乙方派1—2名技术人员到本项目，将本单位现场人员名单、身份证、资质证书复印件，在开工前报甲方审查，有犯罪记录人员不得进入本工程。

（4）负责爆炸物品报批、购买，并派专人管理，并按甲方所需的爆破器材及时配送到现场，爆破完成后，将剩余的炸材退回仓库。

八、本协议未尽事宜，双方共同协商解决。

九、本合同一式四份，双方各执两份，双方严格执行。

十、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，施工完成此协议自行失效，并具有法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

爆破服务合同 篇6

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同示范文本》的规定，为明确双方的权利和义务，互相协作，安全顺利地完成扩建工程的施工，双方在平等互利的基础上，经友好协商，达成如下合同条款：

一、工程概括：

1、工程名称：翠溪山庄扩建石方爆破工程

2、工程地点：长泰县十里村

二、承包范围及方式：

1、承包范围：长泰县十里村翠溪山庄扩建工程内石方爆破至符合设计要求。

2、承包方式：包工包料。

三、承包内容：

设计、报批、钻孔、验孔、装药、连线、覆盖、警戒、起爆、排除盲炮等。

四、工程数量及计量方法：

1、工程数量暂估26000m3

2、山体、场平孤石、基础、沟槽、人工挖孔桩、石方爆破工程

量按甲乙双方现场实测并经签认的数量为准。

五、承包单价：

1． 山体石方爆破20.00元/m3

2． 场平孤石爆破35.00元/m3

3． 基础石方爆破80.00元/m3

4． 沟槽石方爆破120.00元/m3

5． 人工挖孔桩石方爆破230.00元/m3

六、结算与支付：

1、结算：爆破工程结束后，乙方将工程决算单送达甲方，甲方收到后三天内应签证确认；如甲方对工程量有异议，应在收到决算单之日起三日内向乙方提出异议；如甲方没有在前述时间内提出异议且又不给乙方签证确认时，工程总价以乙方的决算为准。

2、支付：开工后的工程进度款每月25日由乙方填写当月工程量并报送甲方，甲方如有异议应在三日内以书面方式向乙方提出，如甲方未在三日内提出书面异议，则甲方按乙方报送的当月的工程量的90%（每月28日结算，下月5日前付款），留10%的尾款待爆破工程结束后14天内一次付清全部工程款。

3、甲方应提供该工程完税证明，乙方凭完税证明到税务局开具爆破合同内工程款同等数额的发票给甲方。

七、甲方责任：

1、提供施工***纸。负责施工测量控制和现场测量放样工作，协调工地内外部关系；

2、负责主持召开安全技术交底工作和有关协调会议，配合乙方爆破施工；

3、为乙方免费提供生产、生活用水、用电及作业场地；

4、负责急事清运岩渣为乙方钻眼爆破提供作业门；

5、负责及时签证爆破工程量和办理签证决算手续；按时支付爆破工程款；

6、指派联系电话： 作为本工程甲方代表，负责爆破工程量签证工作。

八、乙方职责：

1、负责提供完备的爆破施工审批手续，编制爆破设计方案和施工方案；

2、负责钻孔、装药、连线、覆盖、警戒、起爆；

3、负责爆破火工品的采购、运输、包管、使用及其安全；

4、负责爆破前后的安全检查排除盲炮；

5、仅对爆破产生的安全事故和直接危害承担责任；

6、现场施工人员应服从甲方的管理，听从甲方的指挥，积极主动的搞好服务保障工作；指派 联系电话： 作为本工程乙方代表，负责爆破工程量签证工作。

九、违约责任：

任何一方违约，都必须承担由此带来的全部后果。

1、乙方不得无故停爆（除不可抗力因素及***府行为除外）

2、甲方应按时拨付工程款，如甲方未能按时支付工程款，则乙

方有权停止施工，乙方停工期间的损失应由甲方承担。且甲方还应按延期支付工程款的总额按每日千分之十向乙方支付违约金。

十、本合同一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力。

合同自双方签章之日起生效，至爆破完成，工程款付清后失效。

十一、本合同未尽事宜双方协商解决，补充合同或协议同样有效。

协商不成可由漳州市仲裁委员会仲裁。

甲方：

代表：

乙方：

代表：

签订日期：年 月 日

爆破服务合同 篇7

发包人(全称)：xxx(以下简称“甲方”)

承包人(全称)：xxx(以下简称“乙方”)

签订时间：20xx年x月x日

签订地点：

经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行***法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。

1、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：施工***纸范围内的露天土石方爆破施工;

1.4爆破工艺：岩石松动爆破。

2、承包范围

2.1指定范围内的露职业翻译天土石方爆破施工;

2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;

2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;

2.4爆破总量为：以双方实测量为准;

3、合同工期

3.1合同工期总日历天数为：壹年;

3.2计划开工日期：以发包人发布的开工通知为准;

3.2计划竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。

4、工程质量及计量标准

4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒0.8立方以上乙方负责改小，块粒0.8立方以下乙方不负责。

4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。

5、合同价款及支付方式

5.1合同价款：

本合同为单价价款合同，合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。

(大写：玖元伍角/立方米)

5.2合同价款支付：

发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付：

5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。

5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付，确保乙方顺利支付民工工资和机械款。

5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。

6、双方责仸与义务

6.1发包人责任义务

6.1.1发包人向承包人提供以下资料：甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房，乙方领取使用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)

6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。

6.1.3向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。

6.1.4及时向承包人移交爆破场地，并保证移交谭千秋老师给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避免承包人窝工、怠工等。

6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝安全生产隐患。

6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。

6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。

6.1.8地下需保护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。

6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款，因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。

6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。

6.2承包人责任义务

6.2.1承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展情况，应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。

6.2.2承包人应全面了解施工场地的***纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行***主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格按照施工方案组织实施，做到规范施工、安全施工、文明施工。

6.2.3采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查，出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由承包人承担相应的`责任。

6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。

6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有一定的安全距离。

6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。

6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。

6.2.8在施工过程中，如发包人需要承包人暂停作业的，承包人须服从安排。

6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。

6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险

6.2.11在爆破作业中，发现不明物体时应停止施工，并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门，按照国家有关法规要求妥善处理。

6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。

6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。

6.2.14非施工人员不得进入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并及时向发包人或建管单位报告，妥善处理。

6.2.15妥善处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，请求发包人及当地***门出面处理。

6.2.16在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。

7、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下：

7.1施工合同书

7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

8、违约责仸

8.1如验收不合格，由承包人负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。

8.2施工过程中，承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责

9、其它约定：未尽事宜，协商解决。

10、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

11、其他事项

11.1本合同一式四份，双方各执二份。

11.2违约方赔偿另一方的一切损失。

11.3因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。

发包人(盖章)：

承包人(盖章)

现场负责人：

现场负责人：

联系电话：

联系电话：

帐号：

帐号：

20xx年xx月xx日

爆破服务合同 篇8

甲方：_________

乙方：_________

甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

一、工程地点：_________

二、工程量：_________

三、工程造价：_________

四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任：

(一)甲方责任：

1.负责_________，以方便乙方_________作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任：

1.负责到***府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任：

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份，双方各执二份。

甲方(盖章)：_________

乙方(盖章)：_________

甲方代表(签字)：_________

乙方代表(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

爆破服务合同 篇9

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，本着公平、公证的原则，依据国家有关法律、法规、***策达成一致，定以下协议：

一、工程概况

1、工程名称：曲靖市麒麟区三宝兴龙采石场矿山开采爆破工程。

2、工程地点：云南省曲靖市三宝镇兴龙村委会亮子村小组。

二、工程内容及工期

1、承包内容：曲靖市麒麟区三宝兴龙吉鑫采石场矿山开采爆破工程，乙方负责矿山钻孔及爆破所需材料费用。

2、工程承包日期：从 年6月15日至 年6月14日止。

三、爆破单价、工程数量核算与确认及付款方法

1、爆破单价：经双方协商，按单价8元/m3计价。（爆破材料价格为：炸药12830元/吨，电2.19元每个，如有爆破材料超出该价格，超出部分由甲方负责）。

2、爆破工程数量：工程数量约10万方，乙方必须保证甲方的工程用料，每月甲乙双方以现场实际收方核算为准。

3、付款方法：按工程施工进度每月按当月工程量扣去甲方所有费用后的余款100%结算；协议规定的全部工程完成后，甲方于下一个月时间以内给乙方结算并付清全款给乙方。甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

四、甲方责任与义务

1、甲方负责爆破工程的领药、卸药、装药、堵孔、连线、警戒、起爆、盲炮处理等及安全防护工作，履行《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定。

2、负责撤离爆区内的移动设备和人员。每次爆破后，渣石必须及时清运，以免影响后续爆破施工；如安排不当造成影响后续爆破施工，由此而造成工期延误，由甲方负责并承担婴儿拉绿色稀便乙方一切费用。

3、负责爆破施工现场周围居民及其他第三方的协调工作，若乙方正常的爆破施工情况，周围居民及其他第三方阻挡工程，致使工期延误，由甲方全权负责，并承担以上工作的一切费用。

4、甲方在乙方承包期间，不得以任何无矿理由要求乙方解除工程承包合同。（除乙方满足不了甲方4万方的最低工程用料）

五、乙方责任与义务

1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律、法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作。

2、甲方可适当提供必要的帮助和支持，配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时行监督检查。乙方在施工中必须按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工。

3、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。

六、安全施工、事故处理

1、安全施工：甲方应遵守矿山安全生产的管理规定，严格按矿山爆破安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由甲方违反爆破安全操作规程造成事故的责任和因此发生的费用，由甲方承担，乙方违反爆破安全操作规程造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应按有关规定立即上报有关部门，同时按***府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。甲乙双方对事故责任有争议时，应按***府有关部门的认定处理。

七、违约责任

1、甲方不按约定支付乙方工程款的，则每日向乙方支付逾期应付工程款的5%的违约金。

2、乙方不按约定爆破作业给甲方，所造成的损失由乙方负责。

八、解决合同纠纷的方式，双方协商或向人民法院起诉。

九、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

十、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，经双方签字盖章生效。

甲方：

乙方：

负责人：

负责人：

联系电话：

联系电话：

年 月 日

爆破服务合同 篇10

甲方：_________

乙方：_________

甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

一、工程地点：_________

二、工程量：_________

三、工程造价：_________

四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50％，尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任：

（一）甲方责任：

1．负责_________，以方便乙方_________作业。

2．派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

（二）乙方责任：

1．负责到***府各有关部门办理爆破施工手续。

2．负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

3．作业人员持证上岗。

4．加强安全警戒工作。

六、违约责任：

1．乙方按甲方要求完成爆破施工。

2．甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份，双方各执二份。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：_________

乙方：_________