精选工程工程合同4篇

精选工程工程合同4篇

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的法律效力与日俱增，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道合同的格式吗？以下是帮大家整理的工程工程合同4篇，希望能够帮助到大家。

工程工程合同 篇1

1.工程量清单中分部工程的工程量是由()的。

A.项目监理机构提供 B.项目招标人提供

C.投标人测算确定 D.招标人和中标人协商确定

2.若施工作业所能依据的定额齐全，则在编制施工作业计划时宜采用的定额是()。

A.概算指标 B.概算定额

C.预算定额 D.施工定额

3.分解施工成本管理目标、进行风险分析是施工成本管理的()。

A.组织措施 B.技术措施

C.经济措施 D.合同措施

4.关于施工预算和施工***预算，以下说法正确的有()

A.施工预算的编制以预算定额为主要依据 B.施工***预算是投标报价的主要依据

C.施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位 D.施工预算由设计单位编制

5.施工成本控制的正确工作步骤是()。

A.预测-比较-分析-检查-纠偏 B欣喜什么什么.预测-分析-比较-检查-纠偏

C.检查-比较-分析-预测-纠偏 D.比较-分析-预测-纠偏-检查

6.用曲线法进行施工成本偏差分析时，在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离表示()。

A.累计费用偏差 B.累计进度偏差

C.局部进度偏差 D.局部费用偏差

7.某单项工程预计建设期为淘江湖入口4个月，工程承包合同价值为80万元，则其宜采用的工程价款结算方式为()。

A.按月结算 B.分段结算

C.动态结算 D.竣什么是根目录工后一次结算

8.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项00元/m，乙项180元/m，且从第个一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为5万元。现承包商某月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m、500m，则该月工程师应签证的工程款为()。

A.3万元 B.1.85万元

C..6万元 D.0万元

9.在编制实施性成本计划时应该以()为编制依据。

A.招标文件 B.合同标书

C.实施方案 D.投资估算

10.在进行项目总进度目标控制前，首先应()。

A.确定项目的总进度目标 B.分析和论证目标实现的可能性

C.明确进度控制的目的和任务 D.编制项目总进度计划

答案： 1B 2D 3A 4C5A 6D 7A 8A 9B 10C

工程工程合同 篇2

出租方：（简称甲方）

承租方：（简称乙方）

乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备：施工人货电梯。 甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务，经共同协商，订立以下几条款以便双方共同遵守执行。

一、 设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。

1、 设备名称：

2、 租赁数量：

3、 租赁设备交接地点：

租赁使用地点：

4、 设备使用高度：

二、 租赁期限及日期：

1、 租赁期限自 年 月 日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用，可续签补充协议，但必须提前十五天通知甲方，办理续租手续。

2、 租赁日期：合同经双方签字盖章生效后于 年 月 日安装验收，或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。

四、租赁期设备的维修，保养与其它：

1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成，机构换件不超过8小时，特殊故障在24小时完成，未能解决的扣除相应租赁费。

2、甲方设备进入乙方现场后，乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件，并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。

3、 租赁设备的操作人员每台三人。（工资由乙方承担）

4、租赁设备的操作由乙方负责，费用由乙方支付，由于操作不当发生的安全事故由乙方负责，所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。

5、甲方设备进入乙方现场后，乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。

五、甲乙双方责任

1、乙方负责设备的基础施工，基础必须符合设备的参数要求，满足设备的使用性能，若因基础问题（未按甲方提供的数据施工）所造成的一切损失由乙方负责，造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误，所造成的损失由甲方承担。

2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况，乙方应提供一切方便。

3、租赁设备的报验费由甲方承担。

4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。

5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作，协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测，电梯附墙安装孔由项目负责，使之符合规范要求。

6、乙方负责教育员工不要乱动设备，未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。

7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。

8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人员不听从乙方的正常安排，乙方有权退回更换人员，并赔偿相应的损失。

9、甲方租赁设祝福语句备由乙方调度，人员24小学班级介绍小时听从乙方安排管理指挥。

10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案，并指定有针对性的安全技术措施，甲方必须严格按乙方的要求，纳入乙方安全体系管理及规范管理。

六、违约责任

未经双方同意，任何一方不得中途变更或销除合同，违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。

七、本合同一经签定，对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

八、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字盖章生效。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

甲方代表： 乙方代表：

日期： 年 月 日 日期： XX年 X月X日

工程工程合同 篇3

第1题

《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是( )。

A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

正确答案：C

第 2 交通标志简笔画题

工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的***样，该合同法律关系的客体是( )。

A.物

B.财

C.行为

D.智力成果

正确答案：D

第 3 题

执行***府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到***府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价

D.双方协商的价格

正确答案：A

第 4 题

建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案：D

第 5 题

施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。

A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效

B.向人民法院起诉，要求撤销该合同

C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同景甜图片

正确答案：B

第 6 题

建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案：D

第 7 题

下列有关工程师对索赔作出决定的`说法中，正确的是( )。

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

正确答案：A

第 8 题

某工程项目施工中现场出现了***纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交( )。

A.索赔报告

B.索赔意向通知

C.索赔依据和资料

D.工期和费用索赔的具体要求

正确答案：B

第 9 题

某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

正确答案：C

第 10 题

按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( )。

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

正确答案：D

工程工程合同 篇4

发包方：十公司第二分公司(简称甲方)

承包方：(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行***法规，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工任务协商一致，特订立本合同。

一、工程名称及施工地点：

工程名称：施工地点：

二、工作内容：

1、工作内容：

2、承包单价：立方米14.00元计算，堵地下室窗洞口每个5.00元

三、验收及价款支付：

1、工程验收必须符合要求，土方回填时必须每30c夯实一次，每次夯实三边。任务单必须由项目部质量员、施工员、安全员签字认可，并经项目经理签审后方可结算。

2、余款等2楼基础回填完毕后，与2楼首付的90%一次支付

四、合同工期及工程进度：1楼基础外围回填自________年____月____日起计算，截止____月____日结束。1楼基础地下室回填自________年若天气影响，工期相应顺延。

五、甲方责任：

做到计划周到，交底清楚，给各工种创造有利的工作环境;协调工序，工种配合;

六、乙方责任：

1、工程质量由承包方施工的所有分部分项工程必须达到符合要求，若达不到符合大学部门工作总结要求，甲方有权终止合同，乙方承担由此引起的一切责任和经济损失。

2、乙方人员进入现场后，应严格遵守国家、地方、公司、分公司的相关规定及相关操作规程，不得违章操作，不得出现任何事故，否则因此造成的一切责任及经济损失均有乙方承担。

微信的优点3、乙方自备本工种所必需的机具;

4.乙方必须按甲方的工作安排和进度要求施工，若不服从，每次罚款100元;

5.、各工种要紧密配合，不但要爱惜自身产品，同时要注意保护其它公众的产品，如小小探索家出现损坏他人产品的情况，视情节每次罚款50500元.

6.、注意XX团结，管好自己的工作人员，严禁在施工现场打架斗殴、聚众。如若发现，每次罚该班组200元，情节严重者，送公安机关处理。

7、把好进人关。如若发现盗窃行为，罚该人所在班组500元，并由该班组赔偿因此给甲方造成的损失，且无条件辞退此人。

8、以上各条乙方必须严格遵守。如若发生，一经确认，当月结算时扣除。

9、按文明工地的要求施工，各工种做到工完场清，材料按归类整齐码放到指定的地方;

七、未尽事宜，双方协商解决.

本合同一式五份，甲方四份，乙方一份,双方签字后生效。

甲方:乙方:

负责人:负责人:________年____月____日