退房申请书(范本8则)

2024年2月20日发(作者：何志雄)

退房申请书(范本8则)

退房申请书

退房申请书范文（一）：

退房申请书

本人_____于_____年_____月_____日与xx房地产开发公司签订了一份商品房买卖合同，合同号/所购房号为_________________。但因后续资金一向未能按期筹措到，致使_____年月距该商品房的合同约定交款最后期限已超过90天，未能按照贵公司合同要求，结清房款，完成交易，思考本人实际状况，暂时无经济潜力筹集到该笔购房款，为了不影响贵公司房屋销售，本人自愿承担违约职责，申请解除购房合同。为此给贵公司带来的不便，深表歉意！

业主签名：xxxx

公司签收：xxx

日期：xxx[]

退房申请书范文（二）：

退房申请书

XX公司：

本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号/所购房号为_________________.该合同第八条明确规定：交房期限为_______年____月_____日前，交房条件贴合国家和第 1 页

共 10 页

政府的有关规定，且合同中也注明应具备“该商品房经综合验收合格”这一条件，但贵司未能按期交房。

_______年___-_月下旬贵司在明知该商品房未经综合验收的状况下，向业主发出了收房通知。依据合同第九条规定，贵司的行为已构成违约，须承担违约职责。到目前为止，距该商品房的合同约定交房期限已超过90天，依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办理相关事宜。

本申明一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。

业主签名：

日期：

公司签收：

日期：

退房申请书范文（三）：

退房申请书范本

某市国土资源和房屋管理局：

我公司原购房者_______，因_______要求我公司与其解除_______年_______月_______日签订的商品房买卖合同，编号为从国房合字_______，此房屋已/未办理确权手续，特向你单位申请解除合同，望予以批准。

申请单位委托代表：

申请日期：

退房申请书范文（四）：

第 2 页

共 10 页

退房申请

xxxx管理处：

因我公司经营等原因，需要迁往它处。鉴于此，我公司和贵司签署的《房屋租赁协议》期满后将不再续约，我司也将搬出并腾退现使用的房屋。特此提出退房申请。

根据《房屋租赁协议》，我公司使用的房屋将于20xx年xx月xx日到期。我司将于次日期前迁离，并于房屋到期日当天退还该房屋的钥匙及_______________设备等，请贵司提前安排人员便于双反交接，对我司租赁房屋期间的水电能源费和其它未结清的费用等进行结算。同时也请贵司对我公司搬迁等事项予以带给方便。

感谢贵司对我司在此地经营办公期间给予的方便和照顾。

此致

xxxx公司（章）

20xx年xx月xx日

退房申请书范文（五）：

退房协议书

甲方：xxx乙方：xxxx

因乙方身体原因病重需超多资金治疗，思考到家庭经济上的困难，经夫妻双方协商，特申请将购买的

房屋退回甲方，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：

1、甲方收回乙方现有住宅（xxxxx），经协商总价为xxx元，

其中包含：房款xx元；（附缴费依据）

第 3 页

共 10 页

装修款：xxx元（含房屋内所有硬装、灯具、窗帘等）

无法搬运的家具：xxx元（附清单）；

维修基金：xxx元；（附缴费依据）

抵押：xx元；（附缴费依据）

担保费：xx元；（附缴费依据）

利息款：xx元；（附缴费依据）

2、双方签订协议之日，甲方向乙方支付预付款（￥xx万元），（乙方同时将房款、维修基金、抵押、担保费等原缴费收据带给给甲方）乙方在收到首笔款项后，配合甲方开始办理相关银行、房管局解除抵押手续；此后，甲乙双方及时到房管部门办理备案解除及维修基金的退回事宜。乙方向甲方带给相关病例报告等，以方便甲方办理相关解除备案事宜。双方在办理过程中务必带给真实有效的材料，乙方要及时配合甲方办理退房手续。

3、乙方自合同签订之日起保护房屋内装修持续原样，并在3月内搬离现有房屋；乙方按照甲方要求开具装修及家具家电费发票xx元，乙方搬离房屋三日内甲方将剩余款项一次性付给乙方共xx万元；付款的同时，甲方将按房屋内原装修状况及无法搬运的家具清单验收，交接完双方确认，乙方将房屋钥匙交给甲方，房屋所有权归甲方所有。

4、任何一方因人为因素造成合同延误，由违约方承担全部违约职责（不可抗力与政策调整状况除外）。

5、为保护利益双方，签订协议后由潍坊市公证处进行合同公证。第 4 页

共 10 页

本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，公证处留存一份。双方签字确认后生效。此房屋乙方是否存有债务问题，如有乙方保证在退房前解决完成，本协议签订前乙方遗留的所有欠款及债务问题由乙方自行承担，与甲方无关。

6、自本协议签订之日起，甲方不再办理乙方的住宿费用报销事宜。

7、双方均不再提出本协议外的其它主张及有损各方形象的其他事宜，如出现承担相关法律职责。

备注：后附无法搬运的家具清

夫妻结婚证、身份证

病例证明等复印件

甲方：地产开发有限公司乙方：业主

签字（盖章）：xx签字（盖章）：xx

日期：xx日期：xx

退房申请书范文（六）：

退房申请书范文——房屋出现质量问题退房

本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号/所购房号为_________________。该合同第八条明确规定：交房期限为_______年____月_____日前，交房条件贴合国家和政府的有关规定，且合同中也注明应具备“该商品房经综合验收合格”这一条件，但贵司未能按期交房。

_______年______月下旬贵司在明知该商品房未经综合验收的状第 5 页

共 10 页

况下，向业主发出了收房通知。依据合同第九条规定，贵司的行为已构成违约，须承担违约职责。到目前为止，距该商品房的合同约定交房期限已超过90天，依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办理相关事宜。

本申明一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。

业主签名：___________公司签收：

退房申请书范文（七）：

公租房退房申请书范文

尊敬的房地产领导：

我叫XXX，XXXX年XX月XX日生，系XXX居民，配偶XXX年生，XXX人，无固定职业，现有子女X人，家庭月收入XXX元。

本人和配偶结婚至今一向居无定所，为了生活，在县城四处奔波，租房居住，且夫妻长期两地分居，由于本人家庭生活的实际困难和无住房的实际状况，现申请政府廉租住房一套，望给予批准为盼!

申请人：

年年日

退房申请书范文（八）：

商品房退房申请书

******有限职责公司：

本人于去年在贵公司购买一套商品房，位于**苑**幢**单元**房，建筑面积*****平方米，已经全部付款*****万人民币整。根据本人与贵公司签订的《商品房买卖合同》(合同编号：***字****号)，第 6 页

共 10 页

贵公司应于***年*月*日前交付该套商品房给我，现已逾期交房达***天，仍未能交房。依据合同中第九条第1种(2)方法规定“逾期超过30天，本人有权解除合同”。请您在收到该通知书起至15日内，根据该合同第九条第1种(2)方法规定给本人办理退房手续。望给予退房为盼，谢谢!

退房人：*****

(本人联系电话：*********)

*年*月*日

【相关阅读】

退房造成了购房者多方面的损失，能够要求开发商进行赔偿，下面是本店铺为您介绍的几种退房赔偿方式：

1、先协商后诉讼

如果满足合同约定的退房条件，应先与开发商进行协商，如果开发商提出的补偿条件能使业主满意，业主可根据自身状况收回退房要求，或在开发商协助下办理退房手续。如协调未果再选取诉讼或仲裁，先协商再诉讼可避免不必要的相关诉讼费用损失。

业主未在合同中约定退房条款，但贴合法定退房条件，法院也会支持业主的退房要求。对于未经合同约定也不在法定范畴内的退房请求，推荐业主应先找开发商协调。通常在这种状况下提出诉讼，法庭鉴定过程相对较长。

2、向开发商索要违约金及相关税费

如果是开发商违约导致退房，双方也在合同里约定了违约金，那第 7 页

共 10 页

么开发商须按约定赔偿。赔偿金除了房屋全价款及相应的利息外，还包括业主前期已支出的一些费用，如印花税、购房契税、交易手续费、测绘费、登记费、利息损失、购房代理费及律师费等，这些都算入消费者实际损失范围内，由开发商补偿。

3、首付、月供利息都可获赔

在退房款方面，采用一次性付款的购房者可直接要求开发商退还自己所付款项及相应利息。但透过按揭贷款、公积金贷款买房的状况则要相对复杂些。实践中，都是开发商将应退购房款分成两部分，属于买家首付款的部分直接退还给买家，属于买家向银行借款的部分直接交还给银行，并视为买家已向银行提前还款。银行接收还款并终止与购房人的借款合同。

开发商支付购房人首付款利息，即从首付款交付日到开发商归还日该笔首付款的利息收入。若购房人按揭贷款已进入月供阶段，开发商同样应归还购房人月供及利息支出。

若购房者要求退房时，已居住了一段时间，这期间产生的折旧费应由业主补偿。在退房中，若职责方为开发商，购房者可不对房屋折旧进行补偿，若是购房者的职责，开发商则能够不赔偿业主装修费。

办理退房的程序有：

1、先协商后诉讼。

如果满足合同约定的退房条件，最好应与开发商进行协商。如果开发商提出的补偿条件使业主满意，业主可根据自身状况收回退房要求，或在开发商协助下办理退房手续。与开发商协调未果后再选取诉第 8 页

共 10 页

讼或仲裁。

业主未在合同中约定退房条款，但贴合法定退房条件，法院也会支持业主的退房要求。对于未经合同约定也不在法定范畴内的退房请求，推荐业主应先找开发商协调。通常在这种状况下提出诉讼，法庭鉴定过程相对较长。

2、违约金及相关税费赔偿

如果是由于开发商违约的原因导致业主退房的，并且双方在合同里约定了违约金，那么开发商须按约定赔偿。赔偿金除了房屋全价款及相应的利息外，还包括业主前期已支出的一些费用，如印花税、购房契税、交易手续费、测绘费、登记费、利息损失、购房代理费及律师费等，这些都算入消费者实际损失范围内，由开发商补偿。

3、赔偿首付、月供利息

在退房款方面，采用一次性付款的购房者可直接要求开发商退还自己所付款项及相应利息。但透过按揭贷款、公积金贷款买房的状况则要相对复杂些。实践中，都是开发商将应退购房款分成两部分，属于买家首付款的部分直接退还给买家，属于买家向银行借款的部分直接交还给银行，并视为买家已向银行提前还款。银行接收还款并终止与购房人的借款合同。

开发商支付购房人首付款利息，即从首付款交付日到开发商归还日该笔首付款的利息收入。若购房人按揭贷款已进入月供阶段，开发商同样应归还购房人月供及利息支出。

若购房者要求退房时，已居住了一段时间，这期间产生的折旧费第 9 页

共 10 页

应由业主补偿。在退房中，若职责方为开发商，购房者可不对房屋折旧进行补偿，若是购房者的职责，开发商则能够不赔偿业主装修费。

第 10 页

共 10 页