工程居间合同6篇
工程居间合同 (1)
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》 ,经双方充
分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
乙方接受甲方委托,负责就 工程项目,土方工程量约200万m3。引荐甲方
和该项目的总包单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终
促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲 方对该
工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 进行合同谈判。
2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施
工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付, 则逾
期每日按未支付居间报酬的 10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目单价:土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。
2、居间报酬在甲方进场施工七天内,先支付元给乙方,其余玖拾万元在开
工后 月内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
1 / 13
五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时,受委托人可凭居间合同向
人民法院起诉、仲裁或申请支付令,委托人不可抗辩。
六、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式肆份,双方各持贰份,双方签字盖章后生效。
甲方:__________ 身份证号码: 乙方:___________ 身份证号码: 电话:
____年____月_____日
工程居间合同 (2)
甲方(委托人) :
乙方(受托人) :
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》 ,经双方充
分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
乙方接受甲方委托,负责就 工程项目,土方工程量约200万m3。引荐甲方
和该项目的总包单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终
促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲 方对该
工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 进行合同谈判。
2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施
2 / 13
工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付, 则逾
期每日按未支付居间报酬的 10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目单价:土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。
2、居间报酬在甲方进场施工七天内,先支付元给乙方,其余玖拾万元在开
工后 月内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时,受委托人可凭居间合同向
人民法院起诉、仲裁或申请支付令,委托人不可抗辩。
六、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式肆份,双方各持贰份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程居间合同 (3)
甲方(委托人): 乙方(居间人):
联系地址: 联系地址:
法定代表人身份证: 身份证:
: :
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、
等价有偿的原则,达成如下协议:
3 / 13
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和
该项目建设单位 直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促
成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进
行合同谈判。
2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未
及时支付,则逾期每日按未支付金额的 %向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进
行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和
诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的 %(即人民币 万元,大写:
万元)。
2、居间报酬结算方式:
居间报酬总金额为人民币 万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项
目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价
的 %)到账后,次日将报酬总额中的 万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人;
4 / 13
其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可
以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现
金予乙方指定代理人。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,
否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名
义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间
报酬。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合
同自动终止。
2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律
效力。
合同签订地:
5 / 13
乙方指定账户户名:
乙方指定账户账号及开户行:
甲方:(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
年 月 日
工程居间合同 (4)
甲方(委托人):
营业执照注册号码:
乙方(居间人):居间人姓名1、x
身份证号码:
居间人姓名2、x
身份证号码:
居间人姓名3、x
身份证号码:
居间人姓名4、x
身份证号码:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分
协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托,负责就x有限公司厂区建设工程项目(以下称该工
程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲
方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同,取得施工权。
6 / 13
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全
部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同,取得实质性施工权,均视为委
托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息,并提供相关
的业务咨询服务,开展对业主方和总承包方进行有效的协调,并促成甲方取得工
程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠,最终促成
甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务
不成功,甲方不予支付任何居间报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好各项项目争取
的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协
调好与建设单位、总承包单位的关系。
三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类
资金的筹措,并做好签定合同前系列需要的手续准备。
3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方上述所列的四位居间人
分别按照本合同约定支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功,
委托人应当按按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同,并
顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程预付款时本合
同立即生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付
居间服务费:
7 / 13
4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价
格及指定专业分包造价)金额%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事
先约定的服务费标准,即项目签定的合同工程量万元的%计万元(税后),作
为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后,若有明显差异,最后一期居间服务
报酬支付时进行相应调整。多还少补。
4.2本合同签字生效成立后,甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同
后,在第一次业主支付工程预付款同时交割50%居间服务费,计万元;工程进行
到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日,兑付第二笔
25%的居间服务费,计万元;当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务
费,计万元(按工程审结价进行调整后支付)。
4.3甲方按照下列支付分流表金额分配,可以现金或者银行本票形式进行分
别支付。居间服务费支付分流表:
五、特别约定:
5.1甲方取得工程建设施工合同后,若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受
下列处治,并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行
帐户及资金,采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服
务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5‰滞纳金;
按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师
费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲
方承担。
5.2居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生
实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷,与居间人无关,居间人不承担任何责任,
一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
5.3本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与
甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代
表而影响,具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的
相关文件资料,都具有同等效力。
8 / 13
六、保密事项
6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密,任何一方以任何形
式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。
6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任
何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。
七、合同终止
7.1本合同签字生效后,如果20__年12月30日,乙方仍未完成居间任务
的,本合同自动终止。
7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;
如协商不成,协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者
当地法院提起诉讼解决。
九、其他事项
9.1本合同一式六份份,甲方一份,乙方每个居间人一份,公证机关一份,
均具同等法律效力。
9.2本合同双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人:居间人或委托代理人:
::
合同签订地:
工程居间合同 (5)
9 / 13
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条
之规定,经双方协商一致,订立条款,共同遵照执行。
施工承包方:
居间人:
工程名称:
工程总价:
施工地点:
一、 委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总
造价支付 给居间人作为酬金。
二、 居间酬金付款方式分三交性付清,具体方式(承包方第一次拨款时给付
中间费15%,第二次拨款付中间费60%,第三次全部付清中间费)。
三、 居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托,应当按照约定
支付酬金。
四、 如委托人不按时支付酬金给居间人间,居间人可凭此合同向人民法院
起诉、仲裁或申请支付令,居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工
程款中扣给居间人。
五、 本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。
六、 本合同一式两份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕后自动失效。
注:1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。
2、居间酬金以现金或转账支付。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
10 / 13
_________年____月____日 _________年____月____日
工程居间合同 (6)
甲方(委托人):
联系地址:
:
乙方(居间人):
联系地址:
:
甲乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充
分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和
该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促
成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进
行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未
及时支付,则每日按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
11 / 13
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进
行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和
诚实义务,负责本项目承包合同的支付,资金按时到账顺利完成本施工项目。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的 %。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,
按施工合同的付款期限及比例来支付报酬金额。
3、甲方可以转账或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
1、居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用由居间人负担。
2、甲方预付资金人民币 万元,在甲方确定本次施工合同不能签订成功自原
撤出后10日内,乙方应当全额退返给甲方。如乙方不能按时返还,甲方可采取
一些合法手段来追款。。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密做出不利对方的任何行为,
否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止
1、如果居间成功,项目全部完工,本合同完全履行完毕后终止。
2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决; 协商不成,双方同意在该工程项目所在地
12 / 13
人民法院诉讼解决。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 合同签订地:
合同签订日:
甲方:(盖章):
法定代表人或委托代理人:
乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人:
13 / 13
本文发布于:2023-05-23 09:28:16,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/falv/fa/87/99405.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |