江苏省高级人民法院建设工程施工合同案件审理指南

江苏省高级人民法院

建设工程施工合同案件审理指南

一、审理建设工程施工合同纠纷应当坚持的基本原则

审理建设工程施工合同纠纷中应当坚持以下原则：一是坚持质量第一原则；二

是坚持规范建筑市场秩序原则；三是慎用合同无效原则；四是坚持保护利益相

关人员原则。

1．坚持质量第一原则。“百年大计、质量第一”,建设工程案件的审判应当始

终坚持将建设工程质量的认定放在首位，几乎所有的建设工程案件均涉及到建

设工程质量问题。在审判中应当紧紧围绕工程质量问题分清各方当事人责任。

对于建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的，修复后经竣工验

收合格的,发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;修复后经竣工验收不合

格的,承包人请求支付工程款的，不予支持。发包人提供的设计有缺陷，提供或

指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准，直接指定分包人

分包专业工程的，应当承担责任.

2．坚持规范建筑市场秩序原则。一是严格建筑市场主体准入制度。以下几

种情形认定建设工程施工合同无效：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越

资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工

程必须进行招标而未招标或者中标无效的；承包单位将工程进行转包或者违法

分包的。二是规范“黑白合同”。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工

合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结

算工程价款的根据.中标合同约定的工程价款低于成本价的，建设工程施工合同

无效.三是规范工程鉴定。建设工程竣工并经验收合格后，承包人要求发包人支

付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的，法院不予

支持.建设工程竣工但未经验收，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工

程质量提出异议并要求进行鉴定的，法院应予支持。当事人诉前已经共同选定

具有相应资质的鉴定机构对建设工程作出了鉴定结论，诉讼中一方当事人要求

重新鉴定的，法院不予支持。

3．坚持慎用合同无效原则。建设工程合同受到不同领域的多部法律及其他

规范性文件调整.如果违反这些规范都以违反法律强制性规定为由而认定合同无

效，不符合《合同法》的立法本意。在审判实务中应当将法律、行政法规规定

的强制性规定区分为效力性规定与倡导性规定,只有违反效力性规定的建设工程

合同方为无效。建设工程合同生效后，当事人对有关内容没有约定或者约定不

明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者参照国家建

设部和国家工商总局联合推行的《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条

款确定。

4．坚持保护利益相关人原则.建筑业吸收了大量的农民工就业，但由于建设

工程的非法转包和违法分包，造成许多农民工追讨工资无门。为了有利地保护

农民工合法权益，认定实际施工人以发包人为被告主张权利的，法院可以追加

转包人或者违法分包人为案件当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实

际施工人承担责任.

二、建设工程施工合同的效力

（一）建设工程施工合同效力的审查

无论当事人是否对建设工程施工合同的效力提出主张或抗辩，人民法院都应

当主动审查建设工程施工合同的效力并在判决书中明确载明。

建设工程施工合同的效力是审理建设工程施工合同纠纷案件首要审查的内

容。即使当事人对建设工程施工合同的性质与效力未产生争议，人民法院也应

当就合同的性质与效力进行强制审查，不受当事人请求的影响。

(二）建设工程合同的有效要件

1．合同的当事人即发包人和承包人应当符合法律和行政法规规定的条件，

也就是要具备《民法通则》第55条规定的“相应的民事行为能力”。

2．意思表示真实且发包人和承包人就合同的内容协商一致.

3．建设工程施工合同的当事人即发包人和承包人在签订合同的过程中应当

履行法律和行政法规规定的必须履行的程序。这一条件是建设工程合同所特有

的条件。建设工程往往涉及到国计民生而且一般投资规模较大，所以国家对建

设行为予以更多的关注并通过法律、行政法规和部门规章以及地方性法规来进

行约束和规范。如依照《中华人民共和国招标投标法》任何单位和个人不得将

依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。依法应当招

标而未招标的合同无效.

4．建设工程施工合同应当符合法律规定的形式要件。

5．内容合法，不违反法律或社会公共利益。

（三)建设工程施工合同的无效情形

1．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。

比较典型的表现形式主要有以下几种情况:（1）个体施工队伍在没有资质的情况

下违法承揽建设工程的；(2）施工单位冒用、盗用营业执照、资质证书承揽工程

的;（3）建筑施工企业的分支机构以自己的名义对外承揽工程的;（4）非建筑施

工企业超越经营范围对外承揽建设工程的。此外,承包人在工程竣工前未取得相

应资质，竣工验收合格后才取得资质的，建设工程施工合同也应认定为无效。

2．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。

这种行为在实务中常被称为“挂靠行为”。其特征为：第一，挂靠人没有从事

建筑活动的主体资格，或者虽有从事建筑活动的主体资格但没有具备其承揽的

建设工程项目所要求的相应的资质等级.第二，挂靠人向被挂靠企业交纳一定数

额的“管理费”，这是挂靠的最重要的特征.第三，被挂靠人对挂靠人和其所承揽

的工程不实施任何管理行为。第四，形式上合法，容易逃避建设行政主管部门

和发包人的审查和监督。实践中判断是否是挂靠行为,可以从三个方面考察：

（1）有无产权联系,即其资产是否以入股或合并等方式转入现单位；（2)有无统

一的财务管理，不能以承包等名义搞变相的独立核算；（3）有无严格、规范的

人事任免、调动聘用手续等。

具体说来，有下列情形之一, 应当认定为没有资质的实际施工人借用有资质

的建筑施工企业名义承揽建设工程，其签订的建设工程施工合同应当属于无效

合同：(1)不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建

筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程；(2）资质等级低的建筑企业以资质等级

高的建筑企业的名义承揽工程；(3)不具有工程总包资格的建筑企业以具有总包

资格的建筑企业的名义承揽工程；(4）有资质的建筑企业通过其他违法方式允许

他人以本企业的名义承揽工程的情形。

3．建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

对属于招投标法第3条规定的必须进行招标的建设项目，建设方与承包方必须采

取招投标方式订立合同，否则因合同订立违反法律强制性规定，合同即为无效。

常见情形主要有：应当招标的工程而不招标;招标人隐瞒工程真实情况，如建设

规模、建设条件、投资、材料的保证等；招标人或招标代理机构泄漏应当保密

的与招标投标活动有关的情况和资料；招标代理机构与招标人、投标人串通损

害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；依法必须进行招标的项目招

标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平

竞争的有关招标投标的其他情况;依法必须进行招标的项目招标人泄露标底；投

标人相互串通投标或者与招标人串通投标；投标人向招标人或者评标委员会成

员行贿的手段谋取中标；投标人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中

标；依法必须进行招标的项目,招标人违反招标投标法的规定，与投标人就投标

价格、投标方案等实质性内容进行谈判;招标人在评标委员会依法推荐的中标候

选人以外确定中标人；依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决

后，自行确定中标人。

针对具体案件，证明项目确实属于“必须进行招投标”的范围，可以让当事人

提供证据.由于合同效力属于法院依职权审查的范围,因此法院就必须主动审查

项目是否属于“必须进行招投标"的范围.在确定中标后,当事人如果又签订协议

对中标合同进行实质性变更，则违反招投标法第46条，应为无效。

4．发包人在一审庭审结束前未取得土地使用权证、建设工程规划许可证的。

5．承包人进行转包或违法分包的。

转包一直是建设工程实务中比较普遍的现象.《建设工程质量管理条例》第78条

第3款规定：“本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约

定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程

肢解以后以分包的名义分别转给他人承包的行为。"转包的特征为：（1）转包

人不履行建设工程合同全部义务，不履行施工、管理、技术指导等技术经济责

任；（2）转包人将合同权利与义务全部转让给转承包人。在司法实践中，转包

往往表现为，转包人在承接建设工程后并不成立项目部，也不派驻管理人员和

技术人员在施工现场进行管理和技术指导。法官在审理案件时，如果核实查清

进行实际工程建设的单位不是承包人而是承包人以外的第三人，承包人也没有

为工程项目成立项目部，也未在施工现场派驻管理人员和技术人员进行现场管

理和技术指导，施工现场的管理人员和技术人员均隶属于承包人以外的第三人，

则基本可以认定承包人的行为为非法转包。

违法分包指下列行为:（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的

单位的；（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单

位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;（3）施工总承包单位将建设工

程主体结构的施工分包给其他单位的；4、分包单位将其承包的建设工程再分包

的。实践中，违法分包行为主要表现在以下几个方面:发包人将应当由一个承包

人完成的建设工程肢解成若干部分后分包给几个承包人；承包人未经发包人同

意，将自己承包的工程全部或部分地分包给第三人；分包的第三人将其分包的

工程再次分包的；承包人将主体结构的施工工作分包给第三人；承包人将其承

包的全部建设工程转包给第三人；承包人将其承包的全部建设工程肢解以后以

分包名义分别转包给第三人.

6．中标合同约定工程价款低于成本价的。

7．法律、行政法规规定的其他情形。

三、招投标情形下黑白合同效力的认定

（一）黑白合同的认定

法律、行政法规规定必须进行招投标的建设工程,当事人实际履行的建设工程施

工合同和备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为工

程价款的结算根据；未经过招标投标的，该建设工程施工合同为无效合同，可

以参照实际履行的合同作为工程价款的结算依据.法律、行政法规虽未规定必须

进行招投标的建设工程，但当事人依法履行了招投标手续的,当事人实际履行的

建设工程施工合同和中标合同实质性内容不一致的，应当以中标合同作为工程

价款的结算依据。

1．强制招标工程中黑白合同效力的认定

所谓强制招标工程是指根据法律或行政法规规定必须通过招标投标形式签

署合同的建设工程。根据《招标投标法》第三条规定，在中华人民共和国境内

进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有

关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标：（一)大型基础设施、公用事业等

关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资

或者国家融资的项目；（三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关

部门制订,报国务院批准。法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有

规定的,依照其规定。第四条规定，任何单位和个人不得将依法必须进行招标的

项目化整为零或者以其他任何方式规避招标.强制招标工程若未通过招标程序签

订工程合同的,则无论黑白合同,根据《合同法》第五十二条的规定，该合同均因

违反法律的强制性规定而无效.若强制招标工程虽然通过招标程序，但是双方签

订了黑白合同，则无论黑合同签署在白合同之前还是之后都属无效.

2．非强制招标工程中黑白合同效力的认定

（1）自主备案中的黑白合同问题

实践中存在既非强制招投标项目，当事人又未自愿进行招投标,但根据当地

行政主管部门的要求，承、发包双方签订的施工合同必须备案.当事人在备案合

同之外,另行签订实质性内容不同的合同且未备案的，是否属于黑合同？我们认

为,非属强制招投标范围的工程，备案与否不影响合同效力，不存在黑白合同的

问题。当事人签订的合同尽管与备案的合同有实质性内容的不同,但并非不能作

为结算的依据。此时对合同的认定,应以该合同是否违反法律禁止性规定，是否

体现当事人真实意思表示进行判断。

（2）自主招标中的黑白合同问题

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第1条规定“建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效所订立的合同"作为

无效合同对待。所谓必须进行招投标的项目，即强制招标的范围，都是国家投

资、融资项目，关系到社会公共利益和公共安全的项目，或者使用国家统借外

债的项目，招投标法规定必须采用招投标方式，以体现国家对这类民事活动的

干预和监督。但实践中存在强制招标范围以外的一些项目,建设单位根据主管部

门要求或者自愿进行招投标并根据招投标结果签订施工合同,将合同进行备案。

如果在备案合同之外，当事人又签订实质性内容不同的合同且未备案，是否存

在黑合同？对此问题实务中存在两种意见：一种意见认为,当事人自愿进行招投

标的项目，在备案的合同之外，如果又另行签订的合同并不违反法律禁止性规

定,则不存在黑白合同的问题,根据合同是否体现当事人真实意思表示对其效力

予以认定。另一种意见认为，虽然工程项目非强制招投标范围，但当事人自愿

进行招投标,应当受《招标投标法》的约束，同样也存在黑白合同问题。我们赞

同此说，因为招标投标法所保护的不仅是当事人自身的利益，更是对社会招投

标市场的规范，事关不特定投标人利益的保护，涉及市场竞争秩序的维护，因

此，只要根据招标投标法进行的招投标并因此签订的合同均应受该法约束，当

事人不得在此之外签订黑合同。

(二)实质性内容不一致的判断标准

施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、

工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、

竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。建设工程中事

关当事人权利义务的核心条款是工程结算,而影响工程结算的主要涉及三个方

面：工程质量、工程期限和计价方式。工程质量指建设工程施工合同约定的工

程具体条件，也是这一工程区别其他同类工程的具体特征.工程期限，指建设工

程施工合同中约定的工程完工并交付验收的时间。1计价方式包括按实结算、

1 民一庭编：《关于审理建设工程施工合同纠纷

案件适用法律问题的解释》,人民法院出版社2004年版，第193页。固定总价结

算、固定单价结算等。如果备案和未备案的两份施工合同在建设工期、施工质

量、计价方式等方面发生变化，当无疑义属于实质性内容的变化，未备案的合

同应属于无效的黑合同。

四、建设工程施工合同无效的法律后果

《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2

条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参

照合同约定支付工程价款的，应予支持。”我们认为应从以下几个方面具体分析:

（一）建设工程施工合同订立后尚未履行前被确认无效的，按缔约过失处理.

（二）建设工程施工合同所约定的工程已经开工但尚未完工时被确认无效

的，按下列原则处理：第一,立即停止履行。第二,恢复原状或折价赔偿。对此应

当区分三种情况：一是已完成部分工程质量低劣,无法弥补质量缺陷，存在安全

隐患的，按照一般无效合同的处理原则，已经完成部分工程应该拆除,建设方支

付的工程款应当返还.二是已完成部分工程质量合格或者能够以较小的代价弥补

工程质量缺陷的,应该折价补偿。三是建设工程严重违反规划,或未取得项目审批

合法手续，无论工程质量是否合格，均应该拆除所建工程和返还所支付的工程

款。《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第3

条规定,建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按以下情形

分别处理：1、修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复

费用的，应予支持；2、修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付

工程价款的，不予支持.该条文对于未履行完毕的无效合同同样适用。第三，赔

偿损失.损失主要包括为准备签订、履行合同支出的费用和签订以及履行合同过

程中支出的费用，包括直接费用和间接费用。在这里仍应区分情况：一是已建

工程应该拆除，而建设方存在过错的，建设方对自己的损失自负,同时应赔偿施

工方施工工程支付的人工费、材料费等实际支出费用；如果是施工方存在过错

的,施工方对自己的损失自负，同时要赔偿建设方材料费等实际支出的费用。双

方都有过错的，按过错大小各自承担相应的赔偿责任。二是已建的部分工程质

量合格或可以弥补工程缺陷时，赔偿范围仅限于工程材料和人工外的实际支出

费用和维修费用，仍然按照过错大小和比例承担责任。

(三)建设工程施工合同已经履行完毕后被确认无效的，如果建设工程验收合

格的,建设方应该参照合同约定支付施工方工程价款，但仍应追究双方的其他相

应法律责任。建设工程经竣工验收不合格的，分两种情况不同处理:一是维修后

建设工程经竣工验收合格的,建设方仍应参照合同约定支付工程款，但承包人应

承担相应的维修义务，或自己维修，或负担建设方维修费；二是维修后建设工

程经竣工验收不合格的,建设方不支付施工方工程款，对此损失由施工方自行承

担.同时按照双方的过错及过错大小对其他损失承担相应的赔偿责任。其他损失

包括签订、履行合同和合同被确认无效后的后续费用，如拆除质量不合格的建

筑物的费用、工程延期费用、材料费等。

（四）建设工程施工合同被确认无效后，如果该合同属于损害国家、集体或

者第三人利益情形的，应收缴财产。

五、建设工程施工合同无效的处理中应注意问题

基于无效合同的基本原理，考虑到建设工程施工的特殊性，在建设工程施工合

同无效的处理中，应注意以下一些问题.

（一)在建设工程案件的审理中，应牢牢把握工程质量是否合格这根主线。

工程质量是承、发包人共同的生命线，它关系到社会的公共安全和人民众的

生命财产安全.为了确保建设工程质量，《合同法》、《建筑法》等法律、法规

或者部颁规章都作出了许多具体规定，这些规定的核心都是为了保证工程质量。

在审理建设工程施工合同纠纷案件时，应牢牢把握工程质量这根主线，以工程

质量是否合格作为支付工程价款的前提条件。只要建设工程经验收合格，就可

以要求参照合同中的价格条款主张权利,而人民法院应当予以支持。

（二）法释［2004]14号第二条之规定确立的原则是施工合同无效时折价补

偿原则，而不是无效合同按有效处理原则。

虽然合同无效，但建设工程经竣工验收合格即具备了法定的交付使用条件，发

包人应当支付工程款。法释［2004］14号第二条确定的“参照合同约定支付工程

价款”原则，是按照当前建筑市场供需关系的实际情况所确定，符合我国的基本

国情,平衡了合同各方当事人的利益，且避免当事人通过鉴定确定工程价款,扩大

诉讼成本。参照合同约定支付工程价款的折价补偿原则，与《民法通则》、《合

同法》的规定并不矛盾，而是在处理无效的建设工程施工合同纠纷案件中具体

体现了《合同法》规定的无效处理原则。2

2 负责人就《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题

的解释》答记者问。

(三)按照法释［2004］14号第二条规定,发包人是否有权请求参照合同约定

支付工程价款。

法释［2004］14号第二条规定了承包人可以请求参照合同约定支付工程价款.相

反，发包人是否也有权请求参照合同约定支付工程价款呢？回答是肯定的。一

是建设工程施工合同的相对方为发包人与承包人,既然承包人可以请求参照合同

约定支付工程价款，根据权利对等原则，发包人理所当然也应享有此权利。二

是从法释［2004］14号第二条规定的目的和文义内容来看，并没有排斥、否定

发包人的适用问题。

(四）当事人不得请求继续履行无效的施工合同。

合同被确认无效后，合同内容对双方当事人失去法律拘束力，合同尚未履行的，

不得履行。当事人一方请求继续履行无效的施工合同，应予驳回。

（五）当事人不得请求另一方承担违约责任.

合同被确认无效后，将导致合同自始无效.该合同对当事人不再具有任何约束力，

自然也包括合同约定的违约责任条款.由于当事人对合同的效力理解有偏差或法

律水平较低，此种情形下，人民法院有告知当事人变更诉讼请求的义务。司法

实践中，可能也存在当事人坚持诉讼请求而不愿意变更的情况，此时人民法院

可直接驳回当事人的诉讼请求。

（六）当事人不得基于法释［2004］14号第二十条请求按照竣工结算文件

结算工程价款.

法释［2004]14号第二十条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后,

在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请

求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”该条是发包人逾期不答复也

不结算所承担的法律后果，前提是施工合同为有效。当合同无效时，当事人不

得依据此规定请求按照竣工结算文件结算工程价款。

(七）施工合同约定的建设工程是“三无”工程或被行政主管部门认定为违法建

筑工程价款的结算。

什么是违法建筑，或者说是违章建筑?违法建筑是指未取得建设工程规划规

划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定内容建设的房屋及建筑物为违法

建筑。所谓“三无"工程,指未取得土地使用权证、未取得建筑工程规划许可证、

未办理报建手续的工程。对于这样的工程，如果发包人和承包人签订了施工合

同，其效力如何?正式公布的法释［2004]14号未作明确规定.认为合同应当有效

的理由是:房屋建设者违反《城乡规划法》等公法的规定,引起的法律后果是接受

相关行政部门的处罚，其私法行为效力不受违反公法影响。《城乡规划法》第

六十四条规定：未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的

规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚

可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之

五以上百分之十以下的；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能

拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的.

我们认为应认定无效。一是2002年8月《最高法院关于审理建设工程合同纠

纷的暂行意见》第十条规定:“发包人与承包人签订无取得土地使用权证、无取得

建筑工程规划许可证、无办理报建手续的„三无‟工程建设施工合同,应确认无效；

但在审理期间已补办手续的，应确认合同有效." 二是违章建筑具有违法性。具

体体现在:①违法建筑违反了《城乡规划法》规定.②《城乡规划法》对此作出的

规定是强制的规定，是有关合同效力性的规定。三是国家对违法建筑持否定性

评价，是因为违法建筑损害了国家利益，规避了国家对规划体系、建筑产品质

量、房地产交易市场等系列行为的监管，使得违法建筑在现行体制以外生存,直

接危及社会的公共安全，直接危及人民众的生命财产安全。故，违法建筑直

接损害国家和社会公共利益，并不是在当事人私权范畴内就能解决的问题，人

民法院作为公权力的行使者，应当旗帜鲜明地认定就违法建筑订立的合同无效.3

四是建设工程的特殊性决定了建设工程施

3 奚晓明主编：《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件司法解

释的理解与适用》，人民法院出版社2009年9月第1版，第34—37页。工合同效

力必然受建设审批手续的影响。建设工程具有不可移转、投资大、对周围环境

影响大、涉及人民众生命财产安全等特点，这些特点也决定了国家对建设工

程从建设审批手续上必须作出严格规定和要求，否则有损公共利益。五是由于

未取得土地使用权证、未取得建筑工程规划许可证的工程,无法进行竣工验收和

备案,也就无法申领到相关权属证书。故该类合同应依据《合同法》第五十二条

的规定认定为无效合同。

因违法建筑或“三无"工程严重违反了《土地管理法》、《城乡规划法》,这

样的建设工程无论工程质量是否合格，都不作为支付工程价款的依据,均应立即

拆除和返还所支付的工程款。发包人或承包人的损失，是发包人的过错,发包人

对自己的损失自负，同时应赔偿承包人的施工中支付人工费、材料费等实际损

失;是承包人的过错，承包人对自己的损失自负，同时应赔偿发包人材料费等实

际损失。双方都有过错，按过错大小各自承担相应的赔偿责任。

（八）建设工程施工合同无效的工程质量保修.

建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，发包人仍应参照合同

约定向承包人支付工程价款。在支付了工程价款后，如何解决工程质量的保修

问题？在正常情况下，建设工程经竣工验收后，在保修期限内出现的质量问题，

由承包人依照法律规定或合同约定予以修复。 我国实行建设工程实行质量保修

制度，这也是《建筑法》确立的一项基本法律制度。对此，《建筑法》第六十

二条第一款规定：建筑工程实行质量保修制度。《建设工程质量管理条例》则

在建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等方面,对该项制度做出了更具体

的规定。该条例第四十条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限

为：（一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文

件规定的该工程的合理使用年限;(二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房

间和外墙面的防渗漏，为5年;（三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四)

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由

发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。由此

可见，保修期限的规定是强制性的规定。在建设工程施工合同被确认无效后,合

同关系不再存在,该合同对当事人不再具有任何拘束力。发包人不得要求承包人

承担约定的保修责任,是不是承包人不承担保修责任呢?显然不是。承包人仍应在

《建设工程质量管理条例》第四十条规定的最低保修期限内承担法定的保修责

任。解决这个问题后，在履行保修责任的方式上,如果施工合同不是因为承包人

没有相应的资质而被确认无效的，则仍由承包人承担质量瑕疵的维修义务.若施

工合同是由于承包人没有相应的资质而被确认无效的,则不能由承包人自己来承

担质量瑕疵的维修义务.可由承包人自行委托具有相应资质的施工队伍，来替代

承包人承担质量瑕疵的维修义务,也可由发包人自行维修，修复的费用由承包人

承担。

（九）建设工程合同无效,承包人是否享有建设工程价款优先受偿权。

合同无效而取得合法的工程款优先受偿权不符合立法精神，《合同法》第二百

八十六条的语境是合同有效为前提.该法第二百八十六条规定：发包人未按照约

定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支

付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协

议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就

该工程折价或者拍卖的价款优先受偿.对于工程价款优先受偿权的法理定性，梁

慧星教授指出：在立法过程中，《合同法》该条从设计、起草、讨论、修改、

审议直到通过，始终是法定抵押权。担保物权中的抵押权、质权、保证以及附

属于主债权的利息等，都属于主权利的从权利。既然工程款优先受偿权作为一

种担保物权,是从主权利派生出来的，即对主债权工程款具有依附性，主权利无

效从权利也无效。作为约定主债权的担保物权的工程款优先受偿权亦当然无效.

江苏省高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》第二十条

规定:承包人将建设工程价款债权转让的，建设工程价款的优先受偿权随之转让。

该规定的法理也是基于保证债权作为从权利将随主债权的转移而转移的制度。

我国《担保法》第二十二条规定：“保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人

的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任.保证合同另有约定的，按

照约定。”可见,主合同即施工合同无效的情况下，而支持承包人或实际施工人主

张建设工程价款优先受偿权，有违法律精神.故,建设工程合同无效，承包人或实

际施工人主张建设工程价款优先受偿权的，人民法院不应支持。

(十）无效建设工程施工合同的效力转化。

根据法释［2004]14号的规定，建设工程施工合同无效有下列几种情形：（1）

承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(2） 没有资质的实际施

工人借用有资质的建筑施工企业名义的;（3)建设工程必须进行招标而未招标或

者中标无效的；（4)承包单位将工程进行转包或者违法分包的。而法释［2004］

14号第五条规定：承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,

在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的,不予支

持.由此可见，根据法释［2004]14号规定合同效力可以转化的情形只有“超越资

质等级许可而签订的合同"这一种.从上述规定可以看出，在效力转化的时间点上

应为“在建设工程竣工前”,即只有承包人在建设工程竣工前取得相应资质等级的

才能发生合同效力的转化。

六、建设工程施工合同条款

（一)关于工程日期

工程日期也就是建设工程合同的履行期限，是建设工程合同的主要条款和必

备条款，准确认定工程日期的法律意义在于：确定承包人是否构成迟延履行、

风险转移、支付工程价款本金及利息的起算时间、保修期的确定等诸多问题。

实务中常见的工程日期约定方式主要有两种：一是仅约定工程日期总天数,例如，

自建设工程合同成立之日起100个晴天,或者指定某日开始起100个晴天；二是分

别约定开工日和竣工日，自开工日至竣工日的期间就为工程日期。采取上述第

一种约定方式,工程日期实质为不确定的，雨天不计入有效工程日期，实质就会

导致工程日期的延长，即使采取上述第二种约定方式,基于各种原因，工程日期

也并非固定不变。

1．开工日期的认定

建设工程合同中，开工日期一般都是确定的,但实务中也时常发生承包人实

际开工日期的争议，通常集中为承包人实际延迟开工的原因方面.归纳起来，承

包人实际推迟开工的原因主要为以下三个方面：⑴发包人未能依法依约提供符

合承包人开工的条件。根据《建筑法》第7－11条的规定，除国务院建设行政主

管部门确定的限额以下的小型工程以及按照国务院规定的权限和程序批准开工

报告的建筑工程以外,建筑工程开工前,发包人应当按照国家有关规定向工程所

在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;延期、中止开工

的,应当办理延期申请、核验或者重新申办施工许可证。由于发包人未申领或者

延期、中止施工后未办理核验或者重新申办施工许可证，或者发包人因不具备

《建筑法》第8条规定的条件而不能领取施工许可证，承包人因此拒绝进场施工.

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,

致使承包人无法进场施工等；⑵承包人无力按时开工,包括施工人员、机械设备、

承诺垫资的资金、材料不能按时到位等;⑶外部原因，比如自然灾害、恶劣气候、

流行性疾病、周边众阻挠等.上述发包人原因、外部原因(周边众阻挠系因与

发包人的纠纷引发)致使承包人确实无法按时开工，不可归责于承包人，承包人

可以顺延开工日期而不构成违约.因承包人原因（周边众阻挠系因与承包人的

纠纷引起)致使承包人不能按时开工的，承包人不可以顺延开工日期,因此不能在

约定的工程日期内竣工或者不能履行合同的，承包人应承担迟延履行和不能履

行的违约责任。

2．工程日期的顺延

上述提及的因发包人和外部原因致使承包人无法按时开工，承包人可以顺延

开工日期，导致工程日期顺延之外，在履行合同过程中，如果出现以下情形，

承包人可以顺延工程日期：

⑴根据《合同法》第278条的规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知

发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期；⑵根据《合

同法》第283条的规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场

地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期；⑶根据《关

于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条的规定，建设

工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间

为顺延工期期间；⑷发包人在履行合同过程中变更设计，造成承包人停工、缓

建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量；⑸建设工程勘察、设计

合同中,发包人未按照约定的时间和要求提供有关基础资料、文件;建设工程施工

合同中，因自然灾害、恶劣气候、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因，

致使承包人无法在短期内恢复履行合同.

3．竣工日期的认定

建设工程经过竣工验收且合格的，方能视为建设工程最终完成即竣工.如双

方签字确认竣工日期的，应以双方确认的日期为竣工日期.《关于

审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条对竣工日期的确

定作了具体规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，视三种不同情形分

别予以认定：⑴建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期.⑵承

包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为

竣工日期，其基本理论基础为“建设单位为了自己的利益恶意阻止条件成就的，

应当视为条件成就”，4否则也不利于保护承包人的利益。认定“发包人恶意拖延

验收”可以参照相关规定，例如，《建筑装饰施工合同（甲种本）》第32条明确：

“甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告7天内无正当理由不组织验收，或验

收后7天内不予批准且不能提出修改意见，视为竣工验收报告的日期，需修改后

才能达到竣工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期”；2001年11月5日

建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定：“发包方应当在收到

竣工结算文件后的约定期限内予以答复。逾期未答复的，竣工结算文件视为已

被认可。发承包双方在合同中对上述事项的期限没有明确约定的，可认为其约

定期限均为28日。”实务中还需注意的是，适用此项规定的前提是发包人无正当

理由拖延验收,如果因建设工程存在质量问题、承包人提交的验收报告不符合要

求，尚不符合竣工验收条件，发包人拒绝通过竣工验收的，则应另当别论。⑶

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工

日期。建设工程质量关系到人身、财产安全甚至公共安全，根据《建筑法》、

《建设工程质量管理条例》等规定,建设工程经验收合格的，方可交付使用;使用

未经竣工验收合格的建设工程属应受处罚的违法行为，发包人对此亦应当明知，

但是发包人仍然使用未经竣工验收的建设工程，应认定其已经以其行为认可了

建设工程质量合格或者自愿承担质量瑕疵和风险，也表明发包人已经实现了合

同目的,发包人再以未经竣工验收合格为由，拒付承包人工程款，不太合适。所

以，《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第13条也规定:“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量

不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用

寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”两条规定具有相同的立

法基础.

4 民事审判第一庭编著：《建设工程施工合同司法解释的理解

与适用》，人民法院出版社2004年版,第139页。

还应讨论的是，分包人承包的部分建设工程在整体工程之前完工，其是否在

工程整体竣工验收之前主张工程价款？我们认为，如果发包人同意承包人分包,

应推定其愿意接受分包可能带来的提前支付工程价款的后果，分包工程完工并

通过单项工程验收的，如无特别约定，分包人自通过单项工程验收之日起享有

工程价款求偿权,而工程质量保修期仍应根据相关规定，从整体工程竣工之日起

算；如果分包未经发包人同意，在整体工程未全部竣工时，发包人支付全部工

程价款的条件尚不成就,分包人与承包人之间的约定对发包人也不具有约束力，

发包人只负有按照合同约定支付工程价款的义务。

（二）关于项目经理

1．项目经理的职责权限：建设工程实行项目经理负责制.建筑施工企业的项

目经理,是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理

者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。根据建设部《建筑施

工企业项目经理资质管理办法》的相关规定，项目经理具有以下主要职权：⑴

组织项目管理班子；⑵以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目

有关的外部关系，受委托签署有关合同;⑶指挥工程项目建设的生产经营活动，

调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素;⑷选择施

工作业队伍;⑸进行合理的经济分配；⑹企业法定代表人授予的其他管理权力.可

见，作为承包企业法定代表人在工程项目上的代表,项目经理在工程项目上具有

人、财、物等方面全方位的管理权限。

2．项目经理行为的法律责任

（1）外部责任

一般而言，项目经理在工程项目上的行为代表着承包企业的行为,包括参与

建设工程招标、投标和签订建设工程承包合同、决定项目资金的投入和使用、

物质采购、分包或转包工程、参与竣工验收、与发包人或分包人结算工程价等

行为均属职务代理行为，对外应当由所在的承包企业承担法律责任。在实际生

活中，项目经理往往是挂靠建设工程承包企业的“个体包工头”，与施工企业之

间存在挂靠关系,项目经理以施工企业的名义承接建设工程，施工企业则收取一

定的管理费。但由于项目经理对外仍以施工企业的名义进行经营，无论是根据

“合同相对性”原理,还是从施工企业权利与义务的统一、保证建设工程质量、维

护发包人等合法权益或是制裁建设工程领域违法挂靠经营的角度考虑，施工企

业仍应对挂靠的实际承包人在工程项目上的行为负责，实务中目前普遍的做法

是施工企业与挂靠的实际承包人对外承担连带责任。

但是，实务中也出现了实际承包人假借施工企业的名义虚构债务，或者以施

工企业名义赊购物资、租赁设备、举债甚至私自占有、挪用，或者在工程项目

终止后再以施工企业的名义赊购物资、租赁设备举债,因此引发债务纠纷成为实

务中的处理难题。我们认为，审理此类纠纷案件时既要注重保护善意相对人利

益,也要兼顾施工企业的利益.对当事人就债务真实性存有争议或者有合理怀疑

的,要加强诉讼指导、释明工作，合理分配举证责任,严格审查购销、借贷、租赁、

欠款等基础事实，如果能够查明实际承包人假借名义、虚构债务,施工企业当然

不应承担法律责任。但在不能否认债务真实性时，施工企业应否承担法律责任

就涉及到实际承包人行为性质的认定问题。

根据《合同法解释一》第14条的规定，认定构成表见代理的,应当以被代理

人的行为与权利外观的形成具有一定的牵连性即被代理人具有一定的过错为前

提，以“相对人有理由相信行为人有代理权”即相对人善意无过失为条件.第15条

规定，在衡量相对人是否构成善意无过失时，应结合代理原理和经验法则以及

案件的具体情况等因素综合作出判断，下列情形下不应当认定为属于合同法第

49条所称的“相对人有理由相信行为人有代理权”：⑴被代理人授权明确，行为

人越权代理的；⑵行为人与相对人订立的合同内容明显损害被代理人利益的;⑶

基于经验法则，行为人的代理行为足以引起相对人合理怀疑的。通常,实际承包

人在赊购物资或者融资时加盖项目经理部的印章，凭此一般可以认定相对人有

理由相信实际承包人的行为系职务行为，要求相对人举证证明实际承包人与其

发生交易时持有施工企业的授权委托书不符合实际，过于苛刻。但是不能一概

而论，根据实务中的一些具体情况，以下情形中不应认定实际承包人的行为构

成表见代理：⑴授权委托书载明的授权明确，相对人与实际承包人发生的交易

属无权代理权；⑵相对人应对涉及工程项目上的“项目经理”身份进行必要的审

查，如其未尽合理的审查义务而与实际没有“项目经理”身份的人、没有“项目经

理”授权的人或者在工程项目终止后无权代表施工企业的“项目经理"发生交易；

⑶相对人将实际承包人采购的物资、租赁的设备根据实际承包人的指示，运送

至施工企业“承包”工程项目以外的工地的，或者相对人将实际承包人所借款项

汇至与施工企业或工程项目无关的银行帐户的，也即无证据证明交易与施工企

业“承包”的工程项目有关;⑷相对人与实际承包人订立的合同明显损害施工企业

的合法利益，可按照当事人恶意串通损害他人利益的原则处理;⑸实际承包人人

以自己作为交易主体与相对人订立、履行合同，但未经施工企业授权而以施工

企业名义出具债务凭证；⑹实际承包人加盖私刻(或伪造）的印章与相对人发生

交易或者向相对人出具债务凭证，相对人又没有证据证明该印章曾在施工企业

“承包”的工程项目中使用过或者施工企业知道或应当知道实际承包人利用该印

章从事相关行为，又不能证明相关资金、物质、设备用于施工企业“承包”的工

程项目的。虽然，相对人可能无法辩明实际承包人加盖的印章与施工企业的关

联性，但如果加盖的印章确为实际承包人私刻，且没有证据证明相关资金、物

质、设备用于施工企业“承包"的工程项目的，让施工企业承担责任没有法律和

事实依据，按合同相对性原则予以处理最为妥当。

(2)内部责任

①挂靠关系产生的内部责任.在挂靠关系中，实际承包人与施工企业主体地

位平等，因挂靠关系产生的债权债务关系应属民事权利义务关系。建设工程领

域的挂靠行为属于借用资质、出借资质的一种，应为违法行为。但不论建设工

程合同是否有效，已经履行的建设工程合同一般不能恢复原状，因此挂靠关系

中实际承包人与施工企业之间的债权债务应当参照挂靠协议处理,施工企业取得

的工程价款应归实际承包人所有,施工企业为实际承包人支出的费用应由实际承

包人承担。至于挂靠管理费问题，因属违法所得，原则上应予收缴。

②内部承包产生的内部责任。实际生活中，内部承包也是施工企业的重要经

营方式,内部承包合同通常设定项目经理应当达到的绩效指标,按绩效指标的完

成情况，施工企业给予项目经理一定比例的提成,或者规定项目经理上缴利润，

给企业造成损失的给予一定的惩罚。签订内部承包合同纠纷是否具有可诉性，

理论和实务中存在争议.有观点认为，企业内部承包是企业实行内部劳动管理、

考核的一种方式，内部承包合同争议应属劳动争议。也有观点认为，内部承包

合同的主体具有隶属性，而非平等主体之间的财产或人身关系，内部承包合同

纠纷不属人民法院民事诉讼受理范围。还有观点认为,内部承包合同一般涉及个

人参与企业经营方面的权利义务、责任风险承担及利益归属，应系平等主体之

间的民事法律关系。5我们认为,内部承包经营是一种生产经营的激励机制，合理

使用好内部承包经营有利于增进企业员工的生产经营积极性、责任性，促进企

业生产经营水平的提升，如果将内部承包合同纠纷一概拒之诉讼之外，不利于

促进内部承包经营制度的健康发展,也不利于双方的权利得到救济。但是，在处

理内部承包合同纠纷时，应当贯彻权利与义务相一致以及充分保护劳动者的原

则，总体而言，应由承包人享有的权益应予充分保护，对企业要求承包人承担

的义务明显不失当、责任过重的应予否定或调整。

5 刘、顾玲、高伟：“内部承包合同纠纷是否一律不受司法救济”，载于《人

民司法·案例》2009年第10期，第71页.

七、建设工程施工合同工程款的认定

(一）已完工部分验收合格工程的工程款结算

建设工程施工合同履行过程中,当事人双方约定解除或单方法定解除合同,承包

方主张其已完工程的工程款。因工程未完工，如何结算该部分工程款，往往涉

及鉴定标准的把握。

在工程没有全部完工的情况下，有两种不同的方式来确认工程款，一是根据

实际完成的工程量，以建设行政管理部门颁发的定额取费，核定工程价款,并参

照合同约定最终确定工程价款;此时，对工程造价鉴定不涉及到甩项部分，只须

鉴定其完工部分即可。二是确定所完工程的工程量占全部工程量的比例，按所

完工程量的比例乘以合同约定的固定价款得出工程价款。此时，对工程造价鉴

定涉及到甩项部分,即对涉案工程总造价进行鉴定.第一种方法较为经济,也是较

为常用的一种方法，一般用于工程没有总体竣工验收；第二种方法鉴定费用较

高，一般用于工程竣工验收合格.上述两种方式均具有一定的合理性，应尽量寻

求双方当事人意见的一致，如无法取得一致时由人民法院酌情确定。

(二）建设工程价款优先受偿权

建设工程已经竣工的，发包人拖欠应当支付的工程款，承包人主张对工程行

使优先受偿权是较为常见的争议之一。

因承包人不具备工程开发建设的主体资格，即使赋予其留置权也根本无法办

理所建工程的产权手续,且建设工程施工合同也没有赋予承包人的留置权。为保

护承包人的合法权益，在发包人无力支付工程款时,根据相关批复

的意见，建设工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，但消费者交

付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优

先受偿权不得对抗买受人。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工

作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的

损失.建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建

设工程合同约定的竣工之日起计算。

建设工程款优先受偿权属于法定抵押权,担保的是工程款债权，主债权转让

的，担保物权应一并转让.根据法律条文的表述并不能确定工程款优先受偿权具

有人身专属性,故工程款债权转让给他人的，优先受偿权应随之转让.

（三)工程款利息

当事人对工程款利息有约定，从其约定，没有约定的，按照中国人民银行发

布的同期同类贷款利率计算利息。利息部分也是工程款常见的争议之一.

工程建设中,大部分的项目都要求承包人垫付工程款，或者由于发包人的原

因，拖欠工程款,给承包人带来资金压力和利息损失。承包人按照合同约定完成

工程建设，发包人应当支付工程款，对发包人拖欠的工程款，双方之间有利息

约定的,从其约定，没有约定的，工程款利息作为工程款的法定孳息,应当予以支

持，标准按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。

当事人在合同中约定的工程款利息，明显高于国家法定标准的,应当对该约

定标准进行调整，调整的标准应当在国家法定标准的上下线左右。调整因素应

当以欠付工程款的数额,占工程总造价的比例，拖欠工程款的时间,利息和本金的

比例以及发包人的违约事实等作为依据。

应付工程款的起算时间应当以下列时间为准：一是工程已实际交付的，为交

付之日；工程没有交付的,为承包人提交的竣工结算文件之日；工程未交付，也

未结算的,为当事人起诉之日。

（四)工程款鉴定中对签证的审核把关

施工合同中，当事人之间会有很多的签证,其中与工程价款结算有关的签证

如何认定比较有争议.我们认为，建筑工程类案件，在工程设计、施工、质量验

收、决算等方面涉及许多专业性问题，法官不可能都精通，但当事人对工程质

量、工程结算的争议，法官一方面可以借助鉴定等诉讼手段认定双方是否按约

履行义务；另一方面，法官的专长在于从证据上把关、审核.合同虽然是当事人

结算的重要依据,但合同履行中的签证也是认定当事人之间结算的依据。法官应

当从证据的真实性、关联性、合法性上来认定证据的效力；其次，从签证的内

容来判断当事人是否通过签证改变了合同中的约定，如果签证中涉及工程量或

对某些项目计价方式的确定与合同约定不符,可以认为是对合同的变更，法官应

根据变更的签证对当事人之间的争议进行认定。

八、建设工程的质量

（一）发包人工程质量问题的主张，有的属于反诉，有的属于抗辩

发包单位（发包人)以工程质量问题为由要求施工单位（承包人）支付违约

金或赔偿金的，应当提起反诉。

发包人以质量不符约定为由仅请求拒付或减付工程款的,或者合同中明确约

定可以直接将工程质量违约金或赔偿金从应付工程款中扣减的,属于抗辩，无需

反诉。

建设工程案件中，发包人以工程质量问题为由请求拒付、减付工程款，以及

请求承包人支付违约金或赔偿损失，是否必须另行反诉,一直存在争议。对此，

应当根据发包人主张的内容,区分情况对待：

(1）发包方以工程质量存在问题为由要求承包人支付违约金或赔偿金的,其

诉求不仅明确而且具体，具备民事诉讼法“诉”的全部条件，属于独立的诉。发

包人不提出反诉的，原则上不在本诉中不审查。

(2）发包人以质量不符约定为由请求拒付或减付工程款,但没有提出承包人

因质量不符合约定应当承担的违约金或赔偿金的，其请求不具备民事诉讼法

“诉”的全部条件，只是对承包人请求的一种对抗理由，根据《中国人民共和国

民事诉讼法》第108条的规定,这种情形下的诉求视为抗辩权的行使，发包人无须

提起反诉，对发包人这一抗辩意见应当审查。发包人抗辩成立的，应当直接支

持其意见。

（3)如双方在合同中明确约定可以直接将工程质量违约金或赔偿金从应付

工程款中扣减的,发包人提出扣减请求的，因双方已有了明确的约定,故该请求可

以应视为抗辩，发包人也无须提起反诉.

(二）工程质量诉讼中的共同被告

因工程质量发生争议，发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被

告提起诉讼。

《建筑法》第二十九条第二款规定:建筑工程总承包单位按照总承包合同约

定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责.总承包单

位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。第五十五条规定:建筑工程

实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包

给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任.分包单位应当

接受总承包单位的质量管理。根据上述法律规定,总承包人与分包人就工程质量

对发包人承担连带责任，故发包人可以总承包人与分包人为共同被告提起诉讼。

实际施工人主要指违法分包人和转包的承包人。违法分包和转包合同均属于

无效合同，总承包人与实际施工人主观上均存在过错，也应当承担连带责任。

故发包人也可以总承包人与实际施工人为共同被告提起诉讼。