企业法律顾问工作总结7篇

企业法律顾问工作总结7篇

企业法律顾问工作总结1

法律部门以经济工作为中心，完成公司各项法律工作任务，

在不断提高自身素质和业务能力的同时，加强相关法律法规的宣

传和教育工作，为各部门提供法律咨询和服务，做好公司涉讼案

件工作以及其他非诉讼法律工作。20__年度法律事务工作主要完

成情况及20__年工作安排如下：

一、争创驰名商标工作。

驰名商标对企业的品牌价值和经济价值不言而喻，公司领导

一向十分重视此项工作。在公司领导的积极争取下，我公司“瑞

泽”商标被大连市政府列为20__年度申报国家驰名商标之一。此

项工作也成为我部门今年工作的重中之重，我部门协调相关部门，

根据大连市工商局的指导和要求，在近两年不断积累材料的基础

上，又历经四个月时间准备相关数字资料、图片资料、文字资料、

包括认定申请材料、企业情况介绍、分子公司情况、主要产品介

绍、质量管理情况、三年的国内国际销售材料、三年的财务数字

及纳税证明、三年的广告宣传材料、客户信息反馈、售后服务情

况、商标寓意和注册情况、商标使用和印刷材料、商标管理制度、

知识产权保护、商标侵权材料、企业获奖材料、行业推荐材料、

政府推荐材料及其它相关工作。在准备材料过程中，得到公司市

第 1 页 共 46 页

场部、项目部、财务部、销售部、外贸、质检、行政等部门的大力

配合。目前，500页的申报材料已上报国家工商总局，相关工作正

在进行中，计划20__年同市工商局经办领导协调好此项工作，争

取在20__年能够得到认定。

二、做好各案件诉讼阶段的法律事务工作。

第一，清理拖欠货款案件，由于近几年业务人员在外签订合

同和业务往来的履行协议过程中，增强了法律意识和处理业务的

能力，避免了大量拖欠问题的发生。但是，市场交易过程中不良

行为的影响和贸易风险无时不在，个别欠款案件时有发生，目前，

共起诉和申请仲裁的欠款客户5户，涉案金额40多万元，按照法

院的诉讼程序做好起诉、送达、调查、开庭、执行等各阶段的'证

锯搜集、提供、应诉、协助等项工作。

第二，劳动争议案件，一是刘恩宽劳动争议案，10月份开庭，

20__年1月14日在市中院开庭，现尚未判决；二是十名职工的劳

动争议案，双方在政府部门的干预下达成调解协议。另外，又有

23名职工到法院起诉，诉讼理由是要求给付终止劳动合同补偿金，

我们积极准备相关证据、进行答辩，已于1月16日和17日开庭。

第三，农民药害索赔案件，建三江农垦法庭审理的田归农药

害案件，诉讼标的为12万余元，经我们的大量工作，经法院两审

已做出终审判决，驳回农民的诉讼请求，我公司取得了胜诉，避

第 2 页 共 46 页

免了经济损失。20__年，继续做好对诉讼和执行案件的证据收集

和及时提供，更好地维护企业的合法权益。

三、做好公司非诉讼法律工作，为公司经济发展服务。

第一，做好打假维权工作。配合相关部门针对部分农药厂家

不正当竞争、侵犯名称权、商标权等违法违规行为进行协调、举

报，尤其是做好打击冒牌产品的违法行为。

第二，做好领导决策和相关部门的法律顾问工作。在公司对

外签订重大投资合同和技术合作协议过程中，做好合同的审查工

作，及时提供相关法律意见，供领导决策时参考。为销售员在业

务过程中需要办理的抵押、质押、保证等担保行为提供法律指导，

包括各个必须程序及在各个程序中应注意的问题，提供各种所需

法律材料等，避免经营风险。为业务员所需签订的分装协议及其

他各种合作协议提供法律指导及样本。

第三，加强合同管理工作。做好公司外签合同的审查管理工

作。对各部门拿来审查的每一份合同认真进行审核，将公司的风

险降到最低，认真讲解修改意见，增强相关人员的合同意识和签

订合同的水平。根据各部门需要，提供相应的合同文本。同时做

好每年销售合同的全面审查工作；做好“守合同、重信用”活动

年度审验考核相关工作，提高企业信誉和知名度，公司连续多年

被评为守合同重信用单位，20__年继续做好国家重守企业的年报

第 3 页 共 46 页

工作。

第四，处理行政处罚案件。对有关行政部门下达的行政处罚

通知书，及时了解有关情况，根据实际，进行协调处理，力求将

公司的损失降到最小。

四、做好知识产权管理工作。

自主知识产权在国家经济发展中的重要地位和在企业发展中

的重要作用越来越明显地体现出来，加强知识产权的保护和管理

工作对企业经济发展至关重要。在商标工作方面：今年共有2个

商标获得商标注册证，新申请商标注册5个；根据需要随时办理

商标查询，避免侵犯他人商标权而给公司造成不必要的麻烦及经

济损失；同时核查市场部在产品包装、产品说明等宣传材料中关

于商标的说明及使用方法是否符合规定，防止违法违规情况的出

现。在专利工作方面，今年共办理已10项授权专利的年度维持手

续；共有7个专利申请获得授权，取得专利证书。与炔

螨特复配混剂专利申请，因为有在先权，完全在人家的保护范围

之内。经一审通知书答辩，被专利局驳回。新办理专利申请1项，

丁烯氟虫腈国际专利申请已进入国家阶段。同时，及时做好未授

权专利申请的两审答辩工作、分案工作及相关后续工作。

五、结合工作实践学习法律法规和进行法律宣传教育工作。

我们始终把进行理论学习、提高业务能力作为我们做好工作

第 4 页 共 46 页

的重要前提。只有不断地学习新的法律法规，才能做好各自的法

律事务工作。对销售业务人员主要针对业务员在业务处理过程中

涉及到的法律方面的问题进行普法教育，我们部门还利用审查设

备、开发、市场等相关业务部门对外签订合同时，针对涉及到的

法律知识予以宣传和讲解，为提高管理人员的法律意识和合理合

法处理业务的能力，为避免给公司造成不必要的经济损失，规避

法律风险做出我们的努力。

作为服务部门，我们一切工作的开展以企业经济效益为中心，

运用法律知识，通过合法合理的手段，规避企业在经营活动中的

法律风险，维护企业的合法权益，为企业持续健康发展做出贡献。

企业法律顾问工作总结2

法律部门以经济工作为中心，完成公司各项法律工作任务，

在不断提高自身素质和业务能力的同时，加强相关法律法规的宣

传和教育工作，为各部门提供法律咨询和服务，做好公司涉讼案

件工作以及其他非诉讼法律工作。20__年度法律事务工作主要完

成情况及20__年工作安排

一、争创驰名商标工作。

驰名商标对企业的品牌价值和经济价值不言而喻，公司领导

一向十分重视此项工作。在公司领导的积极争取下，我公司“瑞

泽”商标被___政府列为20__年度申报国家驰名商标之一。此项

第 5 页 共 46 页

工作也成为我部门今年工作的重中之重，我部门协调相关部门，

根据___工商局的指导和要求，在近两年不断积累材料的基础上，

又历经四个月时间准备相关数字资料、图片资料、文字资料、包

括认定申请材料、企业情况介绍、分子公司情况、主要产品介绍、

质量管理情况、三年的国内国际销售材料、三年的财务数字及纳

税证明、三年的广告宣传材料、客户信息反馈、售后服务情况、

商标寓意和注册情况、商标使用和印刷材料、商标管理制度、知

识产权保护、商标侵权材料、企业获奖材料、行业推荐材料、政

府推荐材料及其它相关工作。在准备材料过程中，得到公司市场

部、项目部、财务部、销售部、外贸、质检、行政等部门的大力配

合。目前，500页的申报材料已上报国家工商总局，相关工作正在

进行中，计划20__年同市工商局经办领导协调好此项工作，争取

在20__年能够得到认定。

二、做好各案件诉讼阶段的法律事务工作。

第一，清理拖欠货款案件，由于近几年业务人员在外签订合

同和业务往来的履行协议过程中，增强了法律意识和处理业务的

能力，避免了大量拖欠问题的发生。但是，市场交易过程中不良

行为的影响和贸易风险无时不在，个别欠款案件时有发生，目前，

共起诉和申请仲裁的欠款客户____，涉案金额4____万元，按照法

院的诉讼程序做好起诉、送达、调查、开庭、执行等各阶段的证

第 6 页 共 46 页

锯搜集、提供、应诉、协助等项工作。第二，劳动争议案件，一是

刘恩宽劳动争议案，10月份开庭，20__年1月14日在市中院开

庭，现尚未判决；二是十名职工的劳动争议案，双方在政府部门

的干预下达成调解协议。另外，又有2____职工到法院起诉，诉讼

理由是要求给付终止劳动合同补偿金，我们积极准备相关证据、

进行答辩，已于1月16日和17日开庭。第三，农民药害索赔案

件，建三江农垦法庭审理的田归农药害案件，诉讼标的为1____余

元，经我们的大量工作，经法院两审已做出终审判决，驳回农民

的诉讼请求，我公司取得了胜诉，避免了经济损失。20__年，继续

做好对诉讼和执行案件的证据收集和及时提供，更好地维护企业

的合法权益。

三、做好公司非诉讼法律工作，为公司经济发展服务。

第一，做好打假维权工作。配合相关部门针对部分农药厂家

不正当竞争、侵犯名称权、商标权等违法违规行为进行协调、举

报，尤其是做好打击冒牌产品的违法行为。

第二，做好领导决策和相关部门的法律顾问工作。在公司对

外签订重大投资合同和技术合作协议过程中，做好合同的`审查工

作，及时提供相关法律意见，供领导决策时参考。为销售员在业

务过程中需要办理的抵押、质押、保证等担保行为提供法律指导，

包括各个必须程序及在各个程序中应注意的问题，提供各种所需

第 7 页 共 46 页

法律材料等，避免经营风险。为业务员所需签订的分装协议及其

他各种合作协议提供法律指导及样本。

第三，加强合同管理工作。做好公司外签合同的审查管理工

作。对各部门拿来审查的每一份合同认真进行审核，将公司的风

险降到最低，认真讲解修改意见，增强相关人员的合同意识和签

订合同的水平。根据各部门需要，提供相应的合同文本。同时做

好每年销售合同的全面审查工作；做好“守合同、重信用”活动

年度审验考核相关工作，提高企业信誉和知名度，公司连续多年

被评为守合同重信用单位，20__年继续做好国家重守企业的年报

工作。

第四，处理行政处罚案件。对有关行政部门下达的行政处罚

通知书，及时了解有关情况，根据实际，进行协调处理，力求将

公司的损失降到最小。

四、做好知识产权管理工作。

自主知识产权在国家经济发展中的重要地位和在企业发展中

的重要作用越来越明显地体现出来，加强知识产权的保护和管理

工作对企业经济发展至关重要。在商标工作方面：今年共有____

商标获得商标注册证，新申请商标注册____；根据需要随时办理

商标查询，避免侵犯他人商标权而给公司造成不必要的麻烦及经

济损失；同时核查市场部在产品包装、产品说明等宣传材料中关

第 8 页 共 46 页

于商标的说明及使用方法是否符合规定，防止违法违规情况的出

现。在专利工作方面，今年共办理已10项授权专利的年度维持手

续；共有____专利申请获得授权，取得专利证书。与炔

螨特复配混剂专利申请，因为有在先权，完全在人家的保护范围

之内。经一审通知书答辩，被专利局驳回。新办理专利申请1项，

丁烯氟虫腈国际专利申请已进入国家阶段。同时，及时做好未授

权专利申请的两审答辩工作、分案工作及相关后续工作。

五、结合工作实践学习法律法规和进行法律宣传教育工作。

我们始终把进行理论学习、提高业务能力作为我们做好工作

的要前提。只有不断地学习新的法律法规，才能做好各自的法律

事务工作。对销售业务人员主要针对业务员在业务处理过程中涉

及到的法律方面的问题进行普法教育，我们部门还利用审查设备、

开发、市场等相关业务部门对外签订合同时，针对涉及到的法律

知识予以宣传和讲解，为提高管理人员的法律意识和合理合法处

理业务的能力，为避免给公司造成不必要的经济损失，规避法律

风险做出我们的努力。

作为服务部门，我们一切工作的开展以企业经济效益为中心，

运用法律知识，通过合法合理的手段，规避企业在经营活动中的

法律风险，维护企业的合法权益，为企业持续健康发展做出贡献。

企业法律顾问工作总结3

第 9 页 共 46 页

作为公司的法律顾问，为公司提供法律服务又有一年了，在

此，对于公司能给我提供这样的一个平台深表感谢。在我这一年

的工作中，不断学习建筑工程法律专业方面的知识，提高自己解

决工程纠纷和法律诉讼的实践能力，很大程度上增强了自身的综

合素质和团队协助能力。

在过去的一年里，在公司领导的科学决策和大力支持以及公

司全体工作人员的广泛、努力配合下，经过我的不懈努力，公司

的法律事务工作取得了较好的成效。旧的一年过去了，新的一年

飘然而至，为总结工作，继往开来，以更好开展、完成新一年的

工作，现将过去一年以来法律顾问工作情况总结如下：

一、努力做好公司所涉案件的审理工作，以最大限度的降低

公司的损失

20__年，公司共发生各类诉讼案件19起，其中劳动仲裁1起、

强制执行1起、反诉1起，具体情况如下：

1、河南__机械设备制造公司诉我公司、__公司买卖合同纠纷

案，此案已经审结，原被告调解解决；

2、唐_、丁__诉我公司、李__合伙协议纠纷案，此案已经过

云南省_州中级人民法院一审审结，驳回原告的诉讼请求；现唐_、

丁__向云南省高级人民法院提起上诉，二审上诉正在审理阶段；

3、吕__诉我公司、肖__、王__买卖合同纠纷案，此案正在人

第 10 页 共 46 页

民法院一审审理阶段；

4、河南__建设公司诉我公司工程合同纠纷案，此案涉及两个

工程纠纷，分别为两个诉讼案件，该两起案件已审结，均为驳回

原告的诉讼请求；

5、我公司诉河南__学校工程合同纠纷案，此案正在审理阶段；

6、河南__桥梁建设公司上诉我公司建设工程分包合同纠纷案，

二审于20__年11月17作出发回重审的裁定，现正在审理阶段；

7、刘__劳动关系仲裁案，此案安阳市劳动仲裁委员会已作出

《仲裁裁定》（裁定驳回），现__又以健康权损害纠纷起诉到安阳

市文峰区人民法院，诉讼案件正在审理阶段；

8、徐__诉我公司、罗__买卖合同纠纷案，此案在20__年11

月21日经安阳市人民法院作出一审判决，由罗__承担支付欠款责

任，我公司承担担保连带责任。

9、我公司诉__学校返还工程质保金案，此案已经过许昌市中

级人民法院二审审结，支持我方的诉请，且已向禹州市人民法院

申请强制执行，现正在执行阶段；

10、李__诉我公司借款纠纷案，此案已经过人民法院审结；

11、王__诉我公司借款纠纷案，此案法院一审审理阶段；

12、宋__诉我公司建设工程合同纠纷案（诉请工人工资、误

工费），我公司已于20__年11月7日提起反诉请求，此案正在审

第 11 页 共 46 页

理阶段；

13、我公司诉__学校建设工程合同纠纷案（诉请工程款、材

料款），此案正在许市中级人民法院一审审理阶段；

14、河南__建筑材料有限公司诉我公司买卖合同纠纷一案，

双方调解结案，河南__建筑材料公司提出撤诉；

15、河南__有限公司诉我公司施工合同纠纷一案，三方签订

调解协议，河南__公司提出撤诉。

在新的一年里，我将积极主动的参与上述正在审理阶段的案

件的审理工作，争取公司最大的利益；对于已经审结，正在执行

的案件，应积极和法院及承办法官联系、沟通，催促法院加大执

行工作力度并全力配合法院的执行工作，查询被执行人财产情况，

以便于更快执行，早日挽回公司的该项损失。

二、对于未形成诉讼的工程纠纷，积极参与、谨慎处理，本

着友好、解决问题、减少公司诉讼量和降低公司损失的心态与原

则，进行工程纠纷的处理。

20__年，我所参与解决的未形成诉讼的工程纠纷共5起，情

况如下：

1、__工程所涉及的拖欠工人工资问题，此事经过公司领导于

工程发包人的多次协商，达成协议，圆满解决此事；

2、__工程所涉及的工人工资问题，此事在20__年初已得到初

第 12 页 共 46 页

步解决，因该工程涉及到_劳务公司，所以在以后的时间里要对该

工程加强关注，把风险和纠纷遏制在萌芽状态；

3、__工程涉及的拖欠工人工资问题，经我和工程部领导与其

他方多次协商，最终在20__年5月30日得到圆满解决；

4、__工程所涉及的劳资问题，20__年初经工程部到项目现场

处理，已得到圆满解决；

5、__工程所涉及的工程问题，该工程问题经过我和工程部领

导与发包方的多次会议协商，问题已得到解决，现工程基本完工。

三、积极、细致、全面对公司涉及的建设工程合同和其他法

律文书进行起草、审核，有效的降低了法律风险，20__年所签订

的建设工程合同未引发一起法律诉讼纠纷。

截止到20__年12月份，该年度共审核建筑工程合同140份，

起草各类法律文书30余份，其中包括律师函、催告函、工程调解

协议、合作协议、注销分公司协议及法律意见书等法律文书。比

如###########等等；这些方面的工作都在一定程度上减少了公司

的损失，并且防范了纠纷的深化，把矛盾解决在萌芽状态是这些

工作的真实体现。另外，积极参与多起商务谈判，特别是建设工

程施工合同的现场谈判，并结合实际和管理提出相应的法律意见

和建议，为商务谈判提供有力的支撑。

在合同审核过程中认真负责，从合同的方方面面周全地考虑，

第 13 页 共 46 页

逐条地审查，提出相关有效而又操作性强的法律意见和建议。尽

管有时工作量很大，但也不得有一点马虎，审不完的合同，有时

加班或带回家去审查；目的只有一个，就是尽量把好合同关，为

企业最大限度地消除风险和挽回可能发生的损失。

四、进一步深入公司各个方面，协助规范公司管理，建立健

全公司制度，合法有序生产经营，继续出谋划策。

公司的经营、管理，特别是总公司的经营、管理活动，依法

对其进行规范，使其科学、有序进行是非常必要的。我公司是一

个大公司，且日益发展壮大，为此，对我公司的经营、管理进行

规范就显得十分重要而必要。

因此，我认真学习《公司规章制度》，在学习过程中，根据实

际情况对公司制度提出修改意见；并应公司领导安排积极、主动

同公司其他部门联系，及时调整、修改公司的有关规章制度，进

行细化，使公司、员工的行为尽量做到规范化。

同时，针对个案或公司管理的_方面，进行重点调整和修改，

比如，在公司公章和合同章使用方面，工程合同审查用章方面，

我与工程部、办公室共同研究，形成了工程合同审核流程及用章

审批的方案，进一步规范了公司管理制度，使公司事务办理程序

化，可更好的预防法律风险的产生。

公司法律顾问继续深入公司各方面工作，每周参加公司例会

第 14 页 共 46 页

对公司运营情况及公司各个职能部门有了更深层次的了解和沟通。

进一步深入公司管理，公司法律顾问与各个职能部门及分公司的

领导建立了良好的工作关系并且在今年进一步加深。直接致电或

发送给各分公司领导处理公司涉法问题，省去中间环节，

及时、迅速的解决有出现的问题，为各个分公司业务正常进行保

驾护航。法律顾问全力协助公司各种工作，尽职尽责，配合做好

危机处理工作、提供合理建议，避免公司遭受损失。

五、通过分析以往，特别是这一年来公司产生的工程纠纷和

诉讼案件，在我处理过程中初步总结出纠纷和诉讼产生的原因，

即在工程合同管理方面和工程施工过程中易发生法律风险的问题，

现针对以下主要性问题进行总结概述。

1、为杜绝风险，遏制“黑白合同”。

在实践中，很多发包方为了少缴规费，或出于压级、压价、

压缩工期以及将工程肢解发包的不正当需要，往往强迫施工企业

签订“黑白合同”。由于以上行为在实践中均为我国建设行政主

管部门所禁止，因此写入招标文件或施工合同，将无法办理招标

文件备案和施工合同备案手续。如此一来，发包方为规避法律的

规定，在签订一份“规规矩矩”的备案合同（白合同）外，还会

在私下和建设工程承包人重新签订一份不经备案的合同（黑合同），

在该合同内体现其真实要求，如要求承包人垫资施工、降低工程

第 15 页 共 46 页

价款，或者给予发包人其他优惠等。在工程完工后，双方往往会

因建设工程“黑白合同”的履行发生纠纷。

根据《审理建设工程合同纠纷适用法律若干问

题的司法解释》第二十一条规定：当事人就同一建设工程另行订

立的建设工程施工合与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，

应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

在法律规定情形下，“黑白合同”会产生以下三方面后果：

⑴“黑合同”签订在中标之前，属于中标无效，“黑白合同”

均无效。该情形属于串通投标，会触犯刑法。

⑵“黑合同”签订在中标之后，“黑合同”对“白合同”的

实质性内容进行了变更的，变更的内容无效。

⑶合同的实质性内容。为质量、工期和价款。我个人观点：

除质量、工期和价款条款外，工程项目、工程量、安全生产、价款

支付方式、违约责任、争议解决方式也应为合同的实质性内容。

2、在建设工程分包、转包过程中存在的风险问题。

住房城乡建设部关于印发《建筑工程施工转包违法分包等违

法行为认定查处管理办法（试行）》的通知，该通知于20__年10

月1日生效执行。

⑴、违法分包的情形。

①分包工程发包人将专业施工工程或者劳务作业分包给不具

第 16 页 共 46 页

备相应资质条件的分包工程承包人的；

②施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包

工程发包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。

⑵、转包的情形。

①承包方将其承包的全部工程转给他人承包的；

②承包方将其承包的全部工程肢解后以分包名义转给他人承

包的；③承包方将主体结构工程转给他人承包的；

④分包单位将其承包的工程再行分包的。

违法分包或转包都属于法律禁止的范围，签订的合同无效。

了解了不合法的分包和转包的情形，就不难对合法的分包和转包

的情形作出界定了。

⑶、专业工程分包：是指施工总承包企业将其所承包工程中

的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。

专业工程分包除合同有约定外，必须经发包人认可。专业分包工

程承包人必须自行完成所承包的工程。基础和主体不得分包。

⑷、劳务作业分包：是指施工总承包企业或者专业承包企业

将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。注

意：劳务承包人要具备个条件：

①应为企业组织；

②应具备相应法定资质。根据《建筑业劳务分包企业资质标

第 17 页 共 46 页

准》的规定，劳务企业分为木工、抹灰、砌筑等13个类别，木工、

砌筑等作业分包企业资质分为一级、二级，抹灰、石制作等不分

等级。

根据《审理建设工程合同纠纷适用法律若干问

题的司法解释》第七条规定：具有劳务作业法定资质的承包人与

总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程

违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。

3、在合同的审核过程中更要注重合同有效性的审核。

⑴、合同无效的情形。

①、合同主体不合法导致的无效。具体为：

a、不具有从事建筑活动主体资格的个人，合伙组织或企业借

用具备从事建筑活动资格建筑企业的名义的；

b、资质等级低的建筑施工企业借用资质较高的建筑施工企业

的名义的；

c、不具有总承包资质的建筑企业借用具有总承包资格的建筑

企业名义承揽工程的。

②、合同内容不合法导致的无效。具体为：

a、招投标法规定必须招标的项目未招标或中标无效的；

b、总承包人未经建设单位同意，将承包工程中的部分工程分

包的；总承包人将工程分包给不具备相应资质条件的分包人的；

第 18 页 共 46 页

总承包人将基础或主体结构工程分包给其他分包人的（无论分包

人是否具备相应资质条件，也无论建设单位是否同意）；分包人将

其承包的工程再分包的（违法分包）；

c、总承包人将其承包的工程转包或肢解后以分包的名义转包

的（转包）。

⑵、施工合同被确认无效后，合同约定的条款对承发包双方

当事人便不再具有约束力，当事人不再承担和享有原合同规定的

权利和义务，当事人因履行该合同本可取得的利益不再受法律保

护。法律后果如下：

①、合同订立后尚未履行前被确认无效的处理。合同不能继

续履行，按缔约过失处理，有过错一方赔偿另一方损失，双方均

有过错，依照过错承担相应责任，已获财产一方应当返还给另一

方。

②、工程已开工但尚未完工时被确认无效的处理。

a、合同应终止履行；

b、恢复原状或折价补偿；

c、赔偿损失。

③、合同已经履行完毕后被确认无效的处理。按最高院冯小

光法官观点，在本情形下，不区分过错，只要工程质量合格或符

合合同约定，承包人就可以参照合同约定请求支付包括利润在内

第 19 页 共 46 页

的工程价款，参照的实质性含义可以理解为“按照”。

值得注意的是，在上述三种情况下，承包人可以参照合同约

定请求支付工程价款的情形，应以工程经竣工验收合格为前提，

对于经验收不合格的工程，根据新司法解释第3条的规定，承包

人关于支付工程价款的请求将得不到支持。

④、合同被确认无效后，如果该合同属于损害国家、集体或

者第三人利益的应对非法所得收缴。根据司法解释第4条的规定，

在承包人非法转包、违法分包或没有资质的实际施工人借用资质

与他人签订施工合同的情况下，因其行为存在恶意串通、损害他

人利益的情形，对其已取得的非法所得（如合同中约定的利润、

管理费等）应根据《民法通则》第134条的规定依法予以收缴。

4、工程量变更宜产生法律纠纷。

施工企业在实际的施工过程中，往往由于管理上的原因或者

自信发包方不会赖账等原因，没有对变更的工程量进行签证，最

后在结算工程款时引发双方意见的不一致时，没有证据支持自己

要求付款的请求；另外，如施工方未能提供签证文件证明工程量

发生的，可以按照双方在工程施工过程中往来的`其他证据文件确

认实际发生的工程量；如若施工方上述证据材料都没有时，在这

种情况下，就是上升到诉讼程序也很难得到支持。

承包人按照变更通知及有关要求进行变更施工。如果因此而

第 20 页 共 46 页

导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误

的工期相应顺延。合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发

生其他实质性变更，由双方协商解决。承包人在工程变更确定后

可向发包人提出变更工程价款的报告，但是，因承包人自身原因

导致的工程变更，承包人无权要求追加合同款。

在施工合同履行过程中发生工程变更主要是以工程签证的形

式来体现，所谓“工程签证”是指在施工过程中，由于发生了工

程变更而通过约定的程序对其支付各种费用、顺延工期、损失赔

偿等事项达成意思表示一致的协议，从其性质上来看，应视为是

原工程承包合同的补充协议，是工程款结算时的有效凭据。工程

签证可分为两类：一类是定性的确认，即仅对变更的事实予以确

认的签证；另一类则是既定性又定量，不仅对变更的事实予以确

定，而且对变更的事实所需要的费用和延误的时间予以确认的签

证。

从法律层面而言，工程变更签证，是一个经过要约与承诺的

而对原施工承包合同的变更或补充的过程。法律规定，承包人是

不得对原设计进行变更，只有发包人可以进行设计变更，而发包

人进行工程变更往往是向承包人发出变更通知单方式进行的，而

承包人就该工程变更所涉及的工程价款往往以工程签证的形式要

求发包人确认。这一切往往均与送达的概念连在一起。司法送达

第 21 页 共 46 页

是指人民法院按照法律程序向受送达人送交有关的文件的行为。

法律规定的司法送达方式包括：直接、邮寄、委托、留置、转交、

公告六种送达方式。

承发包双方在履行施工承包合同中，应用比较多的送达方式

主要是直接送达、邮寄送达。当事人在用直接送达的方式时，应

注意送达人不仅要取得曾经送过的证据，而且要取得曾经过对方

收到过的证据。在应用邮寄送达中，严格说，必须采用挂号邮寄，

最好采用双挂号。在采用挂号邮寄中必须写明邮寄的内容。对特

别重要、特别敏感的文件可采用公证加挂号的办法进行邮寄送达。

如果碰到拒绝签收的行为，可采用“电信发传真”、“快递送来

回”、“挂号办公证”等方式。如果确实送达了，但相对人就是

故意不作明确表示，这种情况在施工实际中经常会碰到。为此、

要充分利用默示条款。

为了避免对方不作明确的表示，可以在施工合同中约定不作

为默示。而这种约定必须明确两点，一是期限，二是超过期限的

默示所代表的意思表示。所以，施工承包合同双方当事人，首先

应当对施工承包合同通用条款中的默示条款有一个分类，对于施

工方来说即“发包方默示”。

根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适

用法律问题的解释》第十六条第二规定：“因设计变更导致建设

第 22 页 共 46 页

工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款

不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行

政主管部门发布的计价方式或者计价标准结算工程价款。”第十

九条规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的

签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未

能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他

证据确认实际发生的工程量。”

根据《建设工程价款结算办法》第九条规定：“承包人应当

在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面

形式通知发包人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，

与工程进度款同期支付。发包人收到承包人通知后14天内不予确

认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。当合同规定的调

整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包

人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资

料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。”

5、建设工程劳务宜引发的法律问题。

建设工程施工方在施工中因劳务所产生的纠纷是很普遍的现

象，比如拖欠工人工资，特别是发生安全事故时产生的赔偿等一

系列的问题。对于这些法律问题的防范，主要在管理的规范性方

面。

第 23 页 共 46 页

首先，对于没有劳务资质的施工企业，应严格执行劳务分包

的法律规定。施工承包单位应该将劳务工程分包给具有相应资质

的劳务分包企业，禁止分包给不具有相应资质的单位或者个人，

而且，从事规定技术工种的施工作业人员无《建设职业技能岗位

证书》和《国家职业资格证书》不得在施工现场从事相应的施工

作业。根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部第87号令）第

五条规定，“建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务

分包三个序列。”

其次，禁止劳务“清包”。当前，建筑企业为了加强施工成

本控制，防止施工作业人浪费建筑材料和建筑租赁器材，出现了

一种新型的承包方式，即将建筑材料和劳务，或者机械设备、模

板架料捆绑分包给劳务分包企业，这种承包方式在建筑市场称之

为劳务“清包”。我国立法并未对劳务“清包”的概念尚予以明

确，此处所指的劳务“清包”，是指只包工以外的分包方式。虽

然劳务“清包”对施工总包单位的施工管理以及成本控制等较为

有利，但是，有的地方部门作出了相应的规定，比如根据湖南省

建设厅颁布的“湘建价[20__]第88号”文件的规定，施工总包单

位不得将施工起重机械设备和自升式模板、脚手架等架设设施的

安装与拆卸分包给施工作业分包人。也就是说，劳务分包只允许

分包劳务施工作业部分，而不允许分包其他承包内容。

第 24 页 共 46 页

最后，应完善相应的劳务用工手续。河南省建设厅在20__年

下发《关于进一步加强劳务分包市场管理工作的有关要求通知》，

通知中规定：至20__年6月底，所有企业进行劳务分包，必须使

用有相应资质的建筑劳务企业，严禁将建筑劳务作业分包给无资

质的企业、劳务召集人、带头人或者“包工头”或私招滥雇劳务

人员。对施工总承包、专业承包企业直接雇用农民工，不签订劳

动合同，或只签订劳动合同不办理社会保险，或只与无资质的劳

务召集人、带头人或者“包工头”签订劳务合同或分包协议等行

为，均视为违法用工和违法分包进行严肃处理。

通过严格执行法律、法规规定的劳务分包制度，规范工程施

工管理，在发生安全工伤事故时，作为施工承包单位就可以有效

避免承担不利后果。

6、针对被挂靠资质企业，如何降低法律风险的产生，本人认

为，应从根本点上进行控制，即在签订合同和资金管理方面进行

的操作。

首先，若有没有相应资质的企业或者个人挂靠有施工承包资

质企业的名义进行施工的，作为被挂靠企业，在和发包方签订《建

设工程施工合同》后，应另行和挂靠的企业和个人（特别是个人）

签订协议，以规避法律风险；即可以和挂靠的个人签订《劳务分

包协议》（让挂靠的个人再另外劳务公司）和《建筑材料采购承

第 25 页 共 46 页

包、租赁协议》（把工程所需材料承包给挂靠的个人进行采购和租

赁）。

其次，被挂靠企业在和挂靠的个人签订上述两份协议后，不

能把协议原件交给挂靠的个人。若所挂靠资质的项目出现法律纠

纷时，涉及到劳务工伤赔偿或者挂靠问题时，被挂靠企业可以单

独出示上述两份合同的一份就可以（此两份合同不可同时出示）。

最后，规范所挂靠工程的资金管理，特别在和发包方签订《工

程施工合同》时，应在合同中明确约定工程款转入到专门的账户

上；另外，对挂靠工程的出资也应用该专门账户。

现阶段，省、市建设主管部门开展为期两年的工程检查、治

理，这更要加强风险和管理的意识；通过以上方式，可以有效防

范被挂靠企业法律风险的产生。

六、对公司全体员工进行法律方面的讲座

“法律和空气一样，无处不在”，不管是一个国家，还是一

个公司或者一个个人，从普通法律意义上来说从出生到死亡的各

各方面都受到法律的规范。举办法律讲座，就是为了我们所生活

的法律这张网中，不去触碰这张网的禁区，而可尽最大可能的用

这张网来维护自己的权益。20__年为公司举办一期法律讲座，主

要讲解《侵权责任法》所包含的常见侵权行为，以增强公司员工

的法律意识，在参加社会活动及生活、工作中提高法律风险的防

第 26 页 共 46 页

范能力，个人能力的提高，从而让公司的整体实力得到提升。

七、公司法律业务档案的整理

20__年对公司此年度中已经完结的法律诉讼档案进行分类归

纳整理，并归入电子档案登记表，以方便对档案的查询、审阅，

对档案的规范性管理，是法律顾问最基本的工作之一，企业完善

的档案管理制度，也对企业的管理和发展起到基垫的作用。

八、存在的问题及不足

在这一年的法律顾问工作中，虽然通过努力取得了一定的成

绩，但是不足之处和问题还是有的，包括：

1、法律顾问工作的法律意识还需提高加强，特别要增强建筑

工程方面的法律知识及问题的处理能力，以更一步地防范法律风

险；

2、对公司举办的法律讲座过少，下一年计划没季度举办一次

法律讲座，并且内容倾向于建筑工程方面；

九、对现在工作的思考和对新一年的展望

首先，信任是第一位的。法律顾问和公司要建立互相信任的

关系，这是干好工作的前提。领导层要给予法律顾问相应的信任

和待遇，法律顾问也要用自己的工作态度、工作能力和诚信去赢

得管理层的信任和支持，建立不可分割的信任体。

其次，法律顾问需不断地学习与实践，不断总结经验与教训，

第 27 页 共 46 页

不骄不躁，使自己的专业知识和能力不断提升和升华，让企业法

律顾问工作得心应手，为企业做出更多、更大贡献。

最后，理清企业的经营战略和需求，把法律顾问工作和公司

的经营战略融为一体。因为法律顾问就是为了更好地防范企业在

法律方面风险，使企业更稳健、更好地发展。一般情况下，法律

风险对企业有害无益，甚至是致命的；那么，这种情况下，我们

要坚决消灭这些风险点。而有些风险防范与企业经营目标或利润

严重冲突，或者说企业追求的利润和前景远远超过风险本身时，

风险就是机遇。这时候，我们就要追求这种风险，而不是去防范。

总之，法律顾问在工作过程中，要有超前意识和犀利的眼光，该

出手时不留情，该放手时得放手。

综上，我国现在正大力倡导“依法治国”，企业在法治国情

和市场经济条件下，越来越需要法律顾问全面参与企业经营与管

理。作为公司的一名法律顾问，虽然取得了一些成绩，积累了一

定的实践经验，但仍需谦虚谨慎、认真负责、更加细致、更加深

入、坚持原则而又不失灵活地做好法律顾问的诉讼业务和非诉讼

业务，做好企业法律风险管理，参与公司经营管理活动，当好公

司高管的好助手，做好企业普法工作的宣传员，把好企业经营中

的法律方向盘；与企业同甘共苦，荣誉与共，共同走向辉煌！企

业法律顾问工作总结4

第 28 页 共 46 页

法律顾问工作关乎法治政府建设，是推进法治孝南建设的重

要助力。今年，在区政府的领导下，在四位法律顾问的共同努力

下，__区法律顾问工作取得了较大成效。

一、基本情况

一直以来，我区法律顾问工作实行兼职政府法律顾问聘任工

作制，从律师事务所等法律实务经验丰富的专业机构中选聘专业

人员担任兼职政府法律顾问，主要负责参与区政府重要行政决策

的论证，并提供法律和政策依据；草拟、修改、审核以区人民政

府及政府办公室名义签署的合同、协议和其他法律事务文件，并

根据需要参与重大经济项目洽谈；参与研究、论证区政府依法行

政工作意见及实施方案；参与规范性文件制定咨询论证工作；根

据需要，为涉及行政执法监督、行政复议提供咨询，办理区政府

民事、行政诉讼案件。

二、主要成效

一是积极参与政府的重大行政决策。今年以来，区政府法律

顾问先后共计5次列席区政府常务会议，参与重大行政决策的讨

论，为区政府依法决策提供了法律服务，确保政府的重大决策符

合法律法规规定，促进了法治政府建设步伐。

二是积极为发展经济服务。对重大投资和重大项目建设、重

要合同提供法律审核意见。先后9次对政府重大活动、重要投资

第 29 页 共 46 页

和重要合同进行集中讨论。参与起草章程复函4次，参与起草规

范性文件30余次，对规范性文件的制定提出了具有建设性的审查

意见，确保政府的'重大决策科学性、合法性与可操作性。

三是积极为行政复议、行政应诉案件提供在专业服务。今年

以来，政府法律顾问先后5次参与行政应诉，为行政复议案件的

解决提供法律意见，在我区首次行政复议委员会上，法律顾问充

分利用法律知识，结合案情，深入剖析，最终促进了黄_行政复议

案件的合法合理解决。

三、存在的问题

一是潜力和作用没有充分发挥。受人员数量、时间、精力等

因素的制约，政府法律顾问还未能全方位、多角度参与政府决策

和日常涉法事务；同时缺乏激励机制，政府法律顾问的积极性未

能充分调动起来。

二是长效机制有待进一步健全。我区实行政府法律顾问制度

至今已有多年，虽然在推进我区经济社会快速发展方面发挥了积

极作用，但从贯彻落实依法行政工作要求来看，从实现行政工作

法制化、规范化、科学化的目的出发，还需要进一步完善相关配

套制度，健全政府法律顾问工作的长效机制。

四、下一步打算

一是加大政府法律顾问对政府事务的参与力度。政府法律顾

第 30 页 共 46 页

问对政府依法行政过程中所涉及的法律事项提供相应的法律服务

的范围应进一步扩大，这是建设“法治政府”的必然要求。

二是提高政府法律顾问人员综合素质。法律顾问在承办政府

法律事务时，不是简单法律适用问题，更多的会涉及法律、政策、

社会问题，作为政府法律顾问不仅需要丰富的诉讼经验，更需要

的是较强的政治意识、专业意识、责任意识，对区情的正确把握

以及对决策风险的分析和判断能力。因此，必须提高政府法律顾

问业务技能和综合服务能力，更好的适应政府工作需求。

三是建立长效考核和激励机制，调动政府法律顾问的工作积

极性，推进政府法律顾问工作发展，提高区政府依法行政水平。

企业法律顾问工作总结5

精诚合作又一年，我们作为贵公司的常年法律顾问，在过去

的一年里，在贵公司领导的科学决策和大力支持以及公司法律事

务部全体工作人员的广泛、努力配合下，并经我们二人的不懈努

力，公司的法律事务工作取得了较好的成效。旧的一年过去了，

新的一年飘然而至，为总结工作，继往开来，以更好开展、完成

新一年的工作，现将过去一年以来法律顾问工作情况总结如下：

一、全力作好已结案件的执行工作，以最大限度地挽回公司

的损失。

二 0 __ 年的公司的催收货款的诉讼案件，主要有三个，一

第 31 页 共 46 页

是 __ 县 __ 镇潘 __ 拖欠货款案，二是廖 __ 货运合同纠纷

案，另一是广东省 __ 县何 __ 等人拖欠货款案。现三案早已结

案并已申请进入法院的强制执行程序。前一案，经我们与 __ 县

人民法院的积极、主动配合，并多次、及时与执行法官沟通，使

得执行法官出工又出力，最后取得了法院及时退回了我公司的诉

讼保全保证金，潘 __ 所欠的货款也依法执行完毕的园满结果。

后两案，执行工作很不顺利，至今未果，其根本原因是当事人居

无定所且现下落不明，我们目前还未掌握他们的行踪及定所，法

院也因我们提供当事人的住所不能而无法开展执行工作，使得后

两案的执行尚未了结。从而无形中导致了公司的眼前损失。在新

的一年里，我们将积极主动多方打探上述两案当事人的踪迹，催

促法院加大执行工作力度并全力配合法院的执行工作，以早日挽

回公司的该项损失。

二 依法出具了律师函及法律意见书，要求客户履行约定义务

及指导公司及公司法律事务部有序开展法律事务工作。主要表现

如下：

(一)向河南省 __ 股份有限公司等拖欠我公司货款的公司出

具律师催款函，要求拖欠我公司货款的公司及时清偿货款，以使

得公司货款及时回笼，避免造成不必要的损失。

(二)为同违法犯罪行为作斗争，维护公司员工人身权利，应

第 32 页 共 46 页

公司的要求，依法出具了多份法律意见书。

20 __ 年 10 月份，前公司员工孙 __ 多次以不同方式、手

段威胁我公司主要领导 并进行钱物。接到公司的通知时，

我们深感事情的严重性，即刻同公司取得联系，及时同公司领导

研究孙__的行为性质及其法律后果。通过研究分析，我们认为孙

__ 的行为已构成，于是向公司明确表示：孙 __ 的行为

性质严重，根据我国刑法规定，其已涉嫌犯罪。为制止不法行为

发生，保障公司的人身安全，我们建议向公安司法机关报案，由

公安司法机关介入侦查，以追究孙 __ 的刑事责任。为此，连续

两次向公司出具了两份关于孙 __ 涉嫌罪的法律意见书，

以更好地维护公司及员工的合法权益。

三、为规范公司管理，合法有序生产经营，继续出谋划策。

公司的经营、管理，特别是大公司的经营、管理活动，依法

对其进行规范，使其科学、有序进行是非常必要的。我公司是一

个大公司，且日益发展壮大，为此，对我公司的经营、管理进行

规范就显得十分重要而必要。因此，我们积极、主动同公司法律

事务部联系，及时调整、修改公司的有关规章制度，并进行细化，

使公司、员工的行为尽量做到规范化。同时，针对个案或公司管

理的某方面，进行重点调整和修改，比如，在农药行业管理方面，

我们依法向公司修改并提交了《对中国 __ 行业管理的几点意见

第 33 页 共 46 页

和建议》一文，供公司参考。

四、制定和完善了公司营销人员的担保制度，办理了部分营

销人员的担保手续。

(一)制定和完善了公司营销人员的担保制度。

对公司历年的营销人员的担保制度进行了总结，并进行了完

善，制定了《担保工作操作规程》、《保证合同》、《内部销售承包

合同》、《担保人基本情况表》、《担保财产清单》等。

(二) 办理了部分营销人员的担保手续。

20 __ 年 3 月份，分别到桂林、玉林、贵港、柳州等地，办

理了部分营销人员的担保手续。

(三)为维护公司利益，挽回经济损失，继续对李 __ 等人拖

欠公司款项纠纷一案的申诉、抗诉。李 __ 等人与公司欠款纠纷

一案，历经一审二审，法院均裁决为公司内部事务，由公司自行

解决。我们认为，法院裁决依法无据。现案子已申诉至区检察院，

区检察院已将案件移送至 __ 区检察院立案审查，并将做出抗诉

决定。

五、举办法律讲座，对公司员工进行法律知识的.培训。

20 __ 年 12 月 29 日，我所在夏威夷国际大酒店举办新公

司法法律培训讲座，出函邀请李 __ 总经理等公司领导参加，因

临近年终，公司事务多不能出席。鉴此，我们向公司呈送了此次

第 34 页 共 46 页

讲座资料供公司及时 参阅，并附送律师事务所的第五期《同望法

律参考》供公司存阅，以了解法律知识和当前的法律动态。

回顾过去的一年，尽管有些货款得不到及时回笼，已结的案

子亦执行不回，但我们欣喜看到，公司的业务蒸蒸日上，公司的

运行有序规范，诉讼事务明显减少。这在客观上，与我们顾问律

师的努力工作是分不开的。对于工作中的不足之处.在于有些法律

事务不能及时的处理,我们深表歉意，并真诚希望在未来的 20 __

年内，我们能通力合作，尽心尽力地参与公司的经营与管理，为

公司的科学决策提供法律依据，提高公司员工的法律意识和法制

观念，在市场经济当中运用法律知识和法律手段，共同把贵公司

的法律事务工作做得更好，确实地维护公司的合法权益，努力地

增强公司的市场竞争能力，使公司取得更好的社会效益和经济效

益。企业法律顾问工作总结6

我担任贵公司法律顾问，现将几年来的工作总结如下，供贵

公司在今后的工作和决策中参考。我担任公司的法律顾问主要做

了以下几个方面的工作：

1.提供法律咨询

作为贵公司的法律顾问，我为公司做的主要的经常性的工作

是提供法律咨询。每当公司遇到一些涉及法律法律方面的问题，

都是公司负责法律事务的同志与我联系、磋商，有时是遇到具体

第 35 页 共 46 页

问题的同志直接与我电话联系，我根据相关法律规定进行解答，

提供法律意见。如由代理商开通的无身份证的用户造成的恶意欠

费问题，用户提出的边际漫游问题，蜂窝移动的盲区话费问题，

公司的临时用地和租用房屋场地问题等等。以市场部和工程部所

涉及的法律问题为多。每年都不下几十件。通过咨询，法律顾问

根据自己的法律知识，提出需要注意的法律风险，为其提供相应

的法律意见和应对措施，及时有效地把问题解决在萌芽状态。

给我印象深刻的有代扣缴税款案。20__年11月，市地税局稽

查分局凭借省税务局对_联通分公司的一个处理文件，以我公司未

为代办户代扣代缴税款为由，要求我公司补交税款40万元，并欲

对我公司处以20万元。在接到综合部通知后，我立即同公司

财务部兰经理联系，为其提供有关法律依据，提出法律意见，明

确指出税务机关要求我们为具有税务登记手续的代办户代扣代缴

税款并无法律依据，即便应当代扣代缴也应当由税务机关事先核

定代扣代缴对象，由企业承担税款流失的责任是不公平的。在兰

经理的努力交涉下，市地税局终于收回成命。

2.审核公司合同

根据法律顾问合同的约定，法律顾问的另一经常性的工作是

审核修改公司各类合同。特别是在20__年至20__年三年间，公司

实行合同会签制度，法律顾问每周去公司坐班一天，审核处理各

第 36 页 共 46 页

类合同，进行会签。每周合同均有四、五十件之多。在审核公司

合同中，我发现有如下几方面的突出问题：

1）、由于贵公司是由原计划经济体制下的邮电局脱胎而来，

许多职员存在原邮电局具有部分政府管理职能的影响，在合同中

违背合同主体平等的原则，在合同中经常出现处罚、之类的

字样，建议修改为违约金。

2）、违约责任不明确，如约定的违约金没有明确是按银行同

期存款还是贷款利率计算利息，建议明确细节。

3）、违约责任不对等，违反了公平原则，如约定的违约责任

对方是按合同标的的5%，而公司的是20%等等，建议约定双方一

致的违约责任比例。

4）、在纠纷争议的解决方面约定的管辖机关不明确，既约定

法院管辖又约定仲裁管辖，与法律规定冲突。法院管辖违反法律

规定，如约定法院的管辖违反了《中华人民共和国民事诉讼法》

不得违反级别管辖和专属管辖的规定，约定仲裁管辖的没有明确

仲裁机构;建议法院管辖的一律修改为约定为在甲方所在地或乙

方所在地人民法院管辖，约定仲裁管辖的必须明确仲裁机构的准

确名称。这些问题经过一段时间的磨合，都收到了较好的效果。

公司的合同会签工作由于以后改为电子会签，不需要法律顾

问进行会签了，但遇有比较重要的合同，公司综合部或具体负责

第 37 页 共 46 页

的合同拟稿人还是经常与律师咨询讨论。联系的方式有时是律师

去公司，有时是公司人员到律师事务所，更多的是通过

或传真进行联系。如20__年、20__年公司有两个购买办公楼的合

同，由于是期房，更由于吸取我省_分公司出现损失的教训，负责

该项目的公司工作部的岳_曾多次与律师对合同反复推敲，字斟句

酌，几易其稿，并办理了公证。除岳_外，公司工程部和市场部的

几乎所有同志都有类似的经历。

3.配合公司进行法制宣传教育

做为公司的`法律顾问，对于公司的法制宣传教育工作，有着

不可推卸的责任。除在日常工作中进行法制宣传工作以外，在20__

年《中华人民共和国电信条例》公布实施时，我与时任公司市场

部经理的文__、综合部经理的王__二同志一起参加了省通信管理

局组织的集中学习。回来后，由我对公司全体干部职工进行了宣

传讲解。20__年，针对公司合同会签中存在的种种问题，在公司

的统一组织下，我对公司负责合同拟稿和审核的人员进行了《中

华人民共和国合同法》的基本原则和要求的专题讲解，均收到了

一定的效果。

4.代理公司进行调解

几年来我与综合部、市场部一起共同处理客户投诉事件多起，

主要是代理商冒用他人身份证、手机卡过户等类事件。经我们共

第 38 页 共 46 页

同努力，均在不违背公司利益的前提下，使客户负气而来，满意

而去，或者虽不满意但对我们的处理意见也表示认可，将尚未形

成的民事、经济纠纷在诉讼之前解决。这方面的典型案例有以下

几个：

1)、水上交通事故案。20__年4月份，我与公司综合部的王

经理、赵等几位同志共同处理了一起水上交通事故案件。_处一孟

姓船主的船只，在港区内河流入海口附近夜航时发生水上交通事

故，船只的桅杆将我公司设置在港区内跨越河流的光缆撞断，桅

杆也被折断。该船主意欲我公司索赔。经我公司按法定程序向

当地港监部门报案，并与该船船主交涉处理善后事宜，明确表示

对方如对我方处理意见不满，可以到大连海事法院通过诉讼途径

解决。该船主最后同意我方的处理方案。

2)、公司社区投诉案。20__年甲区_社区、20__年__社区、

20__年乙区_社区居民都曾经对我公司设置在该社区的移动

在噪声、电磁幅射等问题进行投诉，要求我公司撤走移动。

本人与公司的张副总经理、综合部赵副经理六名同志会同物业、

居民委员会、街道、公安部门的同志一赵亲临现场，与社区居民

进行面对面的沟通说服工作，平息事态，收到了较好的效果。

3)、营业厅椅子伤人案。20__年5月14日晚6时许，客户李

__到公司_营业厅交费时，因营业厅内的椅子存在质量问题而摔倒，

第 39 页 共 46 页

导致损伤，遂到_县人民医院医治，经诊断为腰4-5节间盘脱出、

胸外伤及软组织损伤，住院长达近二个月。我和公司综合部赵副

经理等三名同志与对方经过平等友好协商，达成调解协议。根据

《中华人民共和国民法通则》第五十五条、人民法院相关司法解

释及辽宁省公安厅公交(20__)121号文件，同意对客户的医疗费、

误工费、护理费、伤残补助费进行一次性补偿共计48000元，从

而息诉止争。

4)、公司在模拟网转数字网接待客户投诉。20__年，公司根

据省内有关部门的精神和公司业务发展的需要，进行模拟网转数

字网的工作。这在社会上引起极大反响，许多客户纷纷到公司投

诉，甚至有人到法院起诉。经我与公司的综合部两位经理到法院

说明情况，甲区人民法院根据上级指示精神对已经受理的案件做

撤案处理。对于到公司投诉的客户，我与公司市场部的文经理以

及另外两名同志一起自始至终坚持坐班接待客户，做耐心细致的

思想工作，使客户负气成来，满意而去，圆满地完成了模转数的

工作，没有发生一起诉讼案件，也没有造成一起意外的不可控制

的纠纷事件。

5.处理诉讼案件情况

几年来我与公司综合部王经理、李经理、赵副经理一起，为

贵公司处理民事诉讼案件多起。在这些案件中，我们坚持合情合

第 40 页 共 46 页

理合法的原则，努力维护公司的合法权益，取得了较为圆满的结

果。需要说明的是，尽管在法律顾问合同中约定，公司诉讼应当

另行收费，但所有的案件本人都没有收取任何费用。典型案例如

下：

贾_诉公司人身损害赔偿案。20__年5月，社会闲散人员贾_

到公司人要手机卡，在员工通道处受到社会上不明身份人的追

杀，在公司外面被人砍伤。此人诉至法院，要求公司给予人身损

害赔偿。我与公司职员赵_在详细了解案发情况后，到法院与承办

法官提出四点意见：

1、原告与公司没有任何法律上的合同关系，双方没有合同上

的权利义务关系，自然也就不存在任何附随义务，也就是安全保

障义务关系;

2、员工通道不是营业厅，也不是公司对外的经营场所，更不

是公司保安的重点防范区域;

3、此案系社会人员寻仇所致，原告应当对此有所了解;

4、公司在此案中没有任何过错，也不存在无过错责任。此案

被法院驳回原告的诉讼请求结案。

居民王__诉公司赔偿财产损失案。20__年4月，_县_镇居民

王__以公司光缆经过其家院落为由，诉至县人民法院，要求公司

赔偿其损失6万元。我与公司综合部工作人员赵_处理此案。我们

第 41 页 共 46 页

提出的答辩意见是原告的诉讼请求没有事实依据(没有损害的事

实和证据，公司光缆也已经改线)也没有法律依据(《电信条例》

规定基础业务电信运营商有权铺设光缆，任何地区也没有支付费

用的先例)。一审法院采纳了我们的答辩意见，驳回了原告的诉讼

请求。二审法院则主持调解，由我方象征性地补偿对方3000元，

由对方承担一、二审诉讼费用。调解时本人不在场，调解的原因

是公司已经对对方的无理取闹不堪其扰。

6.协助公司完善各项规章制度

根据公司领导的要求，几年来对公司提出的各项规章制度和

工作流程，凡是要求本人提供意见的，本人都能如实地根据本人

的水平毫无保留地提出自己的意见。如针对补卡、过户中出现的

失误，本人就曾经提出过对于特殊号码，需经领导审核把关和核

对当事人密码的意见。对于公司的业务代理、广告发布、资费公

开、服务质量要求等问题也都提出过一些个人意见。但是应当承

认，在这方面，我的工作还存在许多不足，需要今后注意和加强。

几年的工作中，在公司领导和广大职工的大力支持下，法律

服务工作取得了一些成绩，但也存在一些问题。由于自己在以前

的工作中缺乏总结，难免挂一漏万。希望公司领导多提宝贵意见，

也希望在今后的工作中合作愉快，使我的法律服务工作更上一层

楼。企业法律顾问工作总结7

第 42 页 共 46 页

精诚合作又一年，我们作为贵公司的常年法律顾问，在过去

的一年里，在贵公司领导的科学决策和大力支持以及公司法律事

务部全体工作人员的广泛、努力配合下，并经我们二人的不懈努

力，公司的法律事务工作取得了较好的成效。旧的一年过去了，

新的一年飘然而至，为总结工作，继往开来，以更好开展、完成

新一年的工作，现将过去一年以来法律顾问工作情况总结如下：

一、全力作好已结案件的执行工作，以限度地挽回公司的损

失。

二0__年的公司的催收货款的诉讼案件，主要有三个，一是__

县__镇潘__拖欠货款案，二是廖__货运合同纠纷案，另一是广东

省__县何__等人拖欠货款案。现三案早已结案并已申请进入法院

的强制执行程序。前一案，经我们与__县人民法院的积极、主动

配合，并多次、及时与执行法官沟通，使得执行法官出工又出力，

最后取得了法院及时退回了我公司的诉讼保全保证金，潘__所欠

的货款也依法执行完毕的园满结果。

后两案，执行工作很不顺利，至今未果，其根本原因是当事

人居无定所且现下落不明，我们目前还未掌握他们的行踪及定所，

法院也因我们提供当事人的住所不能而无法开展执行工作，使得

后两案的执行尚未了结。从而无形中导致了公司的眼前损失。在

新的一年里，我们将积极主动多方打探上述两案当事人的踪迹，

第 43 页 共 46 页

催促法院加大执行工作力度并全力配合法院的执行工作，以早日

挽回公司的该项损失。公司

二、依法出具了律师函及法律意见书，要求客户履行约定义

务及指导公司及公司法律事务部有序开展法律事务工作。主要表

现如下：

(一)向河南省__股份有限公司等拖欠我公司货款的公司出具

律师催款函，要求拖欠我公司货款的公司及时清偿货款，以使得

公司货款及时回笼，避免造成不必要的损失。

(二)为同违法犯罪行为作斗争，维护公司员工人身权利，应

公司的要求，依法出具了多份法律意见书。

20__年10月份，前公司员工孙__多次以不同方式、手段威胁

我公司主要领导李__并进行钱物。接到公司的通知时，

我们深感事情的严重性，即刻同公司取得联系，及时同公司领导

研究孙平的行为性质及其法律后果。通过研究分析，我们认为孙

__的行为已构成，于是向公司明确表示：孙__的.行为性

质严重，根据我国刑法规定，其已涉嫌犯罪。

为制止不法行为发生，保障李__人身安全，我们建议向公安

司法机关报案，由公安司法机关介入侦查，以追究孙__的刑事责

任。为此，连续两次向公司出具了两份关于孙__涉嫌罪

的法律意见书，以更好地维护公司及员工的合法权益。

第 44 页 共 46 页

三、为规范公司管理，合法有序生产经营，继续出谋划策。

公司的经营、管理，特别是大公司的经营、管理活动，依法

对其进行规范，使其科学、有序进行是非常必要的。我公司是一

个大公司，且日益发展壮大，为此，对我公司的经营、管理进行

规范就显得十分重要而必要。因此，我们积极、主动同公司法律

事务部联系，及时调整、修改公司的有关规章制度，并进行细化，

使公司、员工的行为尽量做到规范化。

同时，针对个案或公司管理的_方面，进行重点调整和修改，

比如，在农药行业管理方面，我们依法向公司修改并提交了《对

中国__行业管理的几点意见和建议》一文，供公司参考。

四、制定和完善了公司营销人员的担保制度，办理了部分营

销人员的担保手续。

(一)制定和完善了公司营销人员的担保制度。对公司历年的

营销人员的担保制度进行了总结，并进行了完善，制定了《担保

工作操作规程》、《保证合同》、《内部销售承包合同》、《担保人基

本情况表》、《担保财产清单》等。

(二)办理了部分营销人员的担保手续。20__年3月份，分别

到桂林、玉林、贵港、柳州等地，办理了部分营销人员的担保手

续。

(三)、为维护公司利益，挽回经济损失，继续对李__等人拖

第 45 页 共 46 页

欠公司款项纠纷一案的申诉、抗诉。李__等人与公司欠款纠纷一

案，历经一审二审，法院均裁决为公司内部事务，由公司自行解

决。我们认为，法院裁决依法无据。现案子已申诉至区检察院，

区检察院已将案件移送至__区检察院立案审查，并将做出抗诉。

五、举办法律讲座，对公司员工进行法律知识的培训。

20__年12月29日，我所在夏威夷国际大酒店举办新公司法

法律培训讲座。

以上是我们一年以来的顾问工作总结，回顾过去的一年，尽

管有些货款得不到及时回笼，已结的案子亦执行不回，但我们欣

喜看到，公司的业务蒸蒸日上，公司的运行行有序规范，诉讼事

项明显减少。这在客观上，与我们顾问律师的努力工作是分不开

的。对于工作中的不足之处，我们深表歉意，并真诚希望在未来

的20__年内，我们能通力合作，尽心尽力地参与公司的经营与管

理，为公司的科学决策提供法律依据，提高公司员工的法律意识

和法制观念。

第 46 页 共 46 页