网签版商品房购房合同(标准版)

网签版商品房购房合同

【本文档格式word版——可参考可修改编辑】

甲 方：**单位或个人

乙 方：**单位或个人

签订日期：**年**月**日

签订地点：**省**市**地

第1页，共14页

网签版商品房购房合同

合同编号：) 立房地产买卖合同人 出卖人(甲方)： 买受人(乙方)：

根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、

公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。

第一条甲乙双方【未通过经纪机构居间介绍】【通过公司居间介绍(房地产执

业经纪人：，经纪人执业证书号：】，由乙方受让甲方自有房屋及该房屋占用范

围内的土地使用权(以下简称房地产)，房地产具体状况如下：

(一)甲方依法取得的房地产权证号为：，

(二)房地产座落：(部位：)。房屋类型：;结构：;

(三)房屋建筑面积：平方米，另有地下附属面积平方米。该房屋占用范围内

的土地使用权【面积】【分摊面积】：平方米。

(四)房屋平面图和房地产四至范围(附件

一);

(五)该房屋占用范围内的土地所有权为【国有】【集体所有】;国有土地使用

权以【出让】【划拨】【转让】方式获得。

(六)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰情况见附件二。

(七)甲方转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系)见附件

五。 甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系，

乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解，自愿买受该房地产。

第二条甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款为(人民币)为元，(大

写)：元整。 乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在付款协议(附件

三)中约定明确。乙方交付房价款后，甲方应开具符合税务规定的收款凭证。

第2页，共14页

第三条甲方转让房地产时，土地使用权按下列第款办理。

(一)该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从________年____月____日起

至________年____月____日止。甲方将上述房地产转让给乙方后，出让合同

载明的权利、义务一并转移给乙方。

(二)按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定，乙方应当办理土地

使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。

(三)

第四条甲、乙双方同意，甲方于________年____月____日前腾出该房屋并通

知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起的日内对房屋及其装饰、设

备情况进行查验。查验后【签订房屋交接书】【甲方将房屋钥匙交付给乙方】

【】为房屋转移占有的标志。

第五条甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间，凡已纳入本

合同附件二的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的，应按被损坏或被

拆除的房屋装饰及附属 设施【估值倍】【价值元】向乙方支付违约金。

第六条甲、乙双方确认，在________年____月____日之前，【甲乙双方共同】

【委托甲方】【委托乙方】【委托】向房地产交易中心申请办理转让过户手续。

上述房地产权利转移日期以【市】【区】【县】房地产登记处准予该房地产转

移登记之日为准。 甲方承诺，在乙方或者委托他人办理转让过户时，积

极给予协助。由于甲方故意拖延或者不及时提供相关材料的，乙方按本合同

第十条追究甲方的违约责任。 甲、乙双方同意，自本合同签订后，甲乙

双方或其中一方均有权向房地产登记机构办理预告登记。

第七条上述房地产风险责任自该房地产【权利转移】【转移占有】之日起转移

给乙方。

第3页，共14页

第八条本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。

在上述房地产转移占有前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其

他费用，按本合同附件四约定支付。

第九条乙方未按本合同约定期限付款的，甲乙双方同意按下列第款内容办理。

(一)每预期____日，乙方应向甲方支付逾期未付款的%的违约金，合同继续履

行。

(二)乙方逾期未付款，甲方应书面催告乙方，自收到甲方书面催告之日起的

日内，乙方仍未付款的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方，自收到

通知之日起的日内乙方未提出异议，合同即行解除。甲方可从乙方已付款中

扣除乙方应向甲方支付逾期未付款%的违约金，余款返还给乙方，已付款不足

违约金部分，乙方应在接到书面通知之起日内向甲方支付。若乙方违约给甲

方造成经济损失的，甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时，实际经

济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。

(三)

第十条甲方未按本合同约定期限交接房地产的，甲、乙双方同意按下列第款

内容办理。

(一)每逾期____日，甲方应向乙方支付逾期已收款%的违约金，合同继续履行。

(二)甲方逾期未交付房地产，乙方应书面催告甲方，自收到乙方书面催告之

日起的日内，甲方仍未交付房地产的，乙方有权单方解除合同，并书面通知

乙方，自收到通知之日起的____日内甲方未提出异议，合同即行解除。甲方

除应在收到书面通知之日起日内向乙方返还已收款和利息(自乙方支付房款

之日起至解除合同之日止)外，还应按已收款的%向乙方支付违约金。若甲方

违约给乙方造成经济损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，

第4页，共14页

实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。

(三)

第十一条经甲、乙双方协商一致，在不违反有关法律、法规的前提下，订立

的补充条款或补充协议，为买卖合同不可分割的一部份。本合同补充条款与

正文条款不一致的，以补充条款为准。

第十二条本合同自【甲、乙双方签订】【公证处公证】之日起生效。

第十三条本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同

过程中若发生争议，应协商解决，协商不能解决的，按下列第项解决。

(一)提交上海仲裁委员会仲裁;

(二)向人民法院提起诉讼。

第十四条本合同一式份，甲、乙双方各执份，、和【市】【区】【县】房地产交

易中心各执一份。 买房签合同注意事项汇总 在现今房价越来越贵的

情况下，买房子可以说是一件大事儿，在签订购房合同是一定要谨慎仔细。

那么买房签合同注意事项有哪些呢请阅读下面的文章进行详细的了解。

买房签合同注意事项：

1、首先看开发商是否具备“五证” 五证，一个是建设用地规划许可证，

第二是建设工程规划许可证，

第三是建设工程开工证，

第四是国有土地使用证，

第五是商品房预售许可证，简称叫“五证”。其中前两个证是由市规划委员会

核发的，开工市是由市建委核发的，国有土地使用证和商品房预售许可证是

由市土地资源和房屋管理局核发的。 那么怎么样看待“五证”交给您一

种方法，这五证最主要的应该看两证，一个是国有土地使用证，一个是预售

第5页，共14页

许可证，这两种要核发，看准确了，一般原则上就没有问题，特别是预售许

可证。特别要提醒的是，购房者在查看五证的时候一定要看原件，复印件很

容易作弊。签合同前，要看清楚您所预购的房屋是不是在预售范围之内，以

确保将来顺利的办理产权证。

2、使用规范的合同文本 一定要参照最好是采用且不要随意修改《文本》，

并按照文本中所列条款认真填写，了解各项具体内容。不要随意去签订开发

商自己定的《定购协议书》还交一笔订金。就算很多人都这样做，但这并非

购房的必经程序。且这种合同一定是权利义务不平等的，对自己尤其不利。

最好能够直接与开发商签预售合同就好。这个步骤，一定不能马虎啊!否则到

时吃大亏就惨了。

3、查验有关证明文件 买期房要查看开发商是否有预售许可证，并要确认

自己所购之房在预售范围内，买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产

证和《新建住宅交付使用许可证》。

4、买期房要注意建筑面积的约定 在填写暂测面积时除了要填上总建筑面

积外，还要填上套内面积和公用分摊面积。

5、买期房要约定条件和时限 所谓交房有两层含义：一层是房屋使用权即

实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。

6、签约时要注意房屋质量问题 购房者在签约时，应认真推敲《商品住宅

质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容，并将质保书作为合同的附

件。

7、签约时明确物业管理事项 合同中要确定前期物业管理公司，以及双方

约定的物业管理范围和收费标准。

8、注意合同文本中补充协议的内容 购房者应谨防有些开发商，将示范合

第6页，共14页

同文本中保护交易公平的条款，通过补充协议加以取消，以减轻卖方的责任。

9、注意约定违约责任 这里指的违约包括：签约后购房者要求退房、不按

期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不

符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。 买房签合同补充协议注

意事项： 在买卖的时候一个是签订认购书，

第二个签订购房合同，购房合同有一个补充协议，这个补充协议往往是房屋

购买合同里没有约定的事项通常在补充条款里进行约定。需要提醒购房者注

意的是，补充条款在某种程度上，它约定的事项比房屋购销合同里约定的还

重要，因为补充条款是根据不同的项目的不同具体情况来约定的。所以，在

补充条款签订的时候应该把握几个问题。

1、应该明确的把售楼书和其他广告的39;内容写进补充协议里去，这是维护

购房者合法权益的一个很重要的方式。

2、明确房屋所有权证办理的时间。因为购销合同里通常没有说多长时间把产

权证办下来，这通常在补充条款里约定。

3、要明确按揭办不下来的话，双方的责任。现在买房通常需要按揭，确实有

的情况下按揭没有办下来，没有办下来的原因比较复杂，有购房者的原因，

也可能有房地产开发商的原因，甚至也有一些是XX方面的原因，也有一些是

综合的。要明确，如果按揭办不下来，双方各自的责任是什么。

4、明确关于公摊建筑面积。现在面积争议最多的就是公用面积的分摊问题，

而且有些开发商经常在公摊上做文章，所以要和开发商约定清楚，不仅要有

一个笼统的公摊面积的数字，而且要约定公摊的是哪一部分，要确定公摊的

位置。现在有很多赠与这个，赠与那个，实际上有的时候是公用的面积。

5、应该明确装修标准。以后逐渐的房地产开发项目是精装修，那么就必须对

第7页，共14页

装修的标准明确。比如说装修的标准不要笼统的想使用进口材料、高级材料

等这种不明确、含糊的表述，一定要明确使用什么品牌，甚至包括颜等。

6、明确退房的责任。购房者接到入住通知之后，经常拿出一些资金装修房屋，

比如说买家电什么的，但是一旦退房是由于开发商的原因，必须写明开发商

是什么样的责任，写名在确定的日期内把开发商退还，甚至包括XX的利息、

罚金等。 买房签合同注意事项就和大家分享到这里了，买房是比较重要

的一件事情，会花费我们大量的精力财力投入，所以大家一定要谨慎对待，

买房签合同的时候一定要清楚明确里面的内容，这可都关系到大家的切身利

益，要注意条款细节以免损害自身利益。 希望以上我整理的买房签合同

注意事项能够帮助到您，让您在买房签合同时避免很多不必要的损失。 婚

前购买按揭房，婚后还款，离婚怎么分割 家住东城华XX的张X在婚前按

揭购买了一套150平米的商品房，产权登记在张X自己名下，每月按揭2500

元，________年还清。________年，张XX与杨X结婚，张X与杨X结婚后，

每月按揭房子。________年____月，张X与杨X因性格不和离婚。张X提高

房产是自己在结婚前购买，属于个人财产，而杨X认为房子是结婚后共同按

揭，是夫妻共同财产，那么该商品房是否可以作为夫妻共同财产进行分割婚

前购买商品房结婚后按揭，离婚该如何分割呢 律师说法：根据我国

________年____月____日起施行的《婚姻法司法解释三》第10条规定：“夫

妻一方婚前签订不动产买卖合同，以个人财产支付首付款并在XX贷款，婚后

用夫妻共同财产还贷，不动产登记于首付款支付方名下的，离婚时该不动产

由双方协议处理。依前款规定不能达成协议的，人民法院可以判决该不动产

归产权登记一方，尚未归还的贷款为产权登记一方的个人债务。双方婚后共

同还贷支付的款项及其相对应财产增值部分，离婚时应根据婚姻法

第8页，共14页

第三十九条

第一款规定的原则，由产权登记一方对另一方进行补偿。” 综上所述，在

张X不同意按照夫妻共同财产进行分割的情况下，该商品房不能按照夫妻共

同财产进行分割，其产权仍然归属于张X。双方婚后共同还贷的________年

款项及房子财产增值部分，张XX对杨X进行合理补偿，尚未归还的贷款由张

X自己承担。 贷款购买二手房的流程有哪些 购买二手房也会存在贷

款的情况。对于贷款购买二手房流程，由于很多人对其中的门道不了解，导

致了在二手房交易过程中出现了不少纠纷。那么，贷款购买二手房的流程有

哪些 为避免您在贷款购买二手房时走冤枉路。以下365编辑为您详细介绍贷

款购买二手房流程以及需要注意的问题。 步骤方法

1、对房子的产权进行调查 审定房屋产权的完整性、真实性、可靠性，要

注意产权证上的业主姓名与售房者是否相符，有无抵押或共有人等。这对买

家来说最为关键，否则有可能导致后面 所做的一切都成了无用功。

2、订二手房买卖合同 买卖双方商谈房价、付款方式、违约责任、交付时

间，并立约下定金。买卖双方可以到房管部门相关网站上格式化合同文本，

也可以去中介公司索要合同文本。

3、评估公司做评估 这个过程一般来说要57个工作日。

4、款的房子要办理相关按揭业务 如果是公积金贷款和商业贷款组合的，

则要向公积金中心和XX同时申请。这是整个二手房D过程中最耗时间的阶段，

通常要40个工作日左右。 按揭办理下来后，要注意注销该物业的他项权

证。

5、合同交到房管部门产权交易中心相关办事窗口，拿受理单。 凭受理单

到农税中心缴纳相关税费，拿完税契证。

第9页，共14页

6、完税契证到房管部门办理房产证。

7、完税契证到土管部门办理土地证。 3XX提醒您，近期打算购买二手房

的业主，买房之前一定要先了解XX贷款政策的细则，巧妙避开雷区，以免签

了合同贷不了款。 相关链接： 购买商品房需要承担的费用有哪些,

比例是多少 防范开发商卖房欺诈的办法有哪些,应该注意什么 房屋

过户时需要准备的材料有哪些啊 二手房交易税的计算方式是什么 二

手房交易在现在房地产市场也是非常繁荣的。在二手房交易中，有很多相关

的专门政策和相关法律规定。二手房交易也是需要缴纳相关税费的。那么二

手房买卖需要缴纳的税费怎么计算 计算方法 买方：

1、契税 成交价或评估价(高者)215;

1.5% (商用用房或大于144平米的税率为3%)

2、交易服务费 建筑面积(平方米)215;3元

3、交易印花税 成交价或评估价(高者)215;0. 05%

4、产权转移登记费 50元1 (每增加1人加10元，买家为单位的80元)

卖方

1、交易服务费 建筑面积(平方米)215;3元

2、交易印花税 成交价或评估价(高者)215;0. 05%

3、土地出让金 成交价或评估价(高者)215;1%

4、解困房 成交价或评估价(高者)215;1%

5、商品房 土地出让金按基准地价215; 3% 215; 未交土地出让金的建筑

面积

6、分摊费用 成交价总面积215;分摊面积215;10%(10楼以下) 成交

价总面积215;分摊面积215;20%(10楼以上)

第10页，共14页

7、个人所得税：成交价或评估价(高者)215;1%(房改房自用满________年，

且是唯一生活用房的免征)

8、营业税及附加税：成交价或评估价(高者)215;

5.5% (房产证或购买时契税完税证未满________年) 二手房交易缴纳的

税种

(一)契税 符合住宅小区建筑容积率在

1.0(含)以上、单套建筑面积在140(含)平方米以下(在120平方米基础上上

浮1

6.7%)、实际成交价低于同级别土地上住房平均交易价格

1.2倍以下等三个条件的，视为普通住宅，征收房屋成交价的

1.5%的契税。反之则按3%。 新政策下的契税： 普宅：90平米以下：

1%、90-140平米：

1.5%、非普宅：3%、商业房或公司产权：3%

(二)城建税 营业税的7%;教育费附加税;营业税的3%。

(三)个人所得税 普通住宅________年之内：{售房收入-购房总额-(营业

税城建税教育费附加税印花税)}215;20%; ________年以上(含)________

年以下的普通住宅：(售房收入-购房总额-印花税)215;20%。 出售公房：

________年之内，(售房收入-经济房价款-土地出让金-合理费用)215;20%，

其中经济房价款建筑面积215;4000元平方米，土地出让金1560元平方米

215;1%215;建筑面积。________年以上普通住宅免交。

(四)土地出让金 成本价：城八区内：1

5.6元每平米 城八区外：1

2.9元每平米 经转商：10% 按经管理 3%(按成交价)

第11页，共14页

(五)交易手续费 3元每平方米215;建筑面积

(六)合同印花税 房屋成交总额215;0.05%

(七)营业税 ________年____月____日新通知规定：个人将购买不足

________年的住房对外销售的，全额征收营业税;个人将购买超过________

年(含________年)的非普通住房对外销售的，按照其销售收入减去购买房屋

的价款后的差额征收营业税;个人将购买超过________年(含________年)的

普通住房对外销售的，免征营业税。

1、非普通住宅________年内：房屋成交总额215;

5.55% ________年或________年以上：差额 215;

5.55% ;

2、个人所得税：普通住宅房屋成交总额的1%或利润部分215;20%;非普通住

宅房屋成交总额的2%或利润部分215;20%;

3、土地增值税：普通住宅免征，非普通住宅________年内：房屋成交总额

215;0.5% ，________年至________年：房屋成交总额215;0.25% ________

年或________年以上：免征;

4、买卖合同公证费：(买卖合同需要公证时才须缴纳) 房屋成交总额215;0.3%;

5、契税是应由买方交纳的，交税比例是： 普通住宅应该交纳成交价或是评

估价的

1.5%的契税。非普通住宅应该交纳成交价或是评估价的3%的契税。

6、过户费用。

(八)工本费 80元，共有权证：20元。 3XX为您整理，希望你在购买

二手房或者出售二手房时，能够遵循法律的相关规定。主动并且按时缴纳相

关税费。 相关阅读： 二手房贷款流程是怎样的 二手房过户的流

第12页，共14页

程有哪些,需要的材料是什么 二手房按揭注意事项有哪些,需要准备哪些

材料 借名买房的法律风险及防范 借用他人名义购买房屋是一种非常

具有风险的行为，那么什么是借名买房借名买房又 有什么法律风险借名买房

应如何防范风险针对以上问题，我在下文会为大家解答。

一、何X“借名买房” “借名买房”，是指房屋的实际出资人借用他人名

义购房，并以他人名义登记房屋所有权的行为，房屋的实际出资人为事实购

房人或者真正购房人，被借名之人为登记购房人。 借名买房具有以下几

种含义：

(一)事实购房人借用他人名义购房;

(二)事实购房人以他人名义登记房屋所有权;

(三)事实购房人出资购买房屋;

(四)事实购房人行使对房屋的权利。

二、“借名买房”的法律风险

(一)如果登记购房人反悔，事实购房人若不能证明双方之间的委托代理关系

和支付购房款的事实，要想取得房屋产权或收回购房款都很困难;

(二)如果登记购房人有对外债务，债权人可以要求法院查封并拍卖该房产;

(三)如果名义产权人意外死亡，该房屋可能会因为继承关系而被其他人继承;

(四)如果XX最后查实实际购房人与借款人不是同一个人，XX也可以依据贷

款合同的有关规定，要求提前解除贷款合同。

三、针对“借名买房”律师支招

(一)“借名买房”风险大，建议慎用 我国实行不动产物权取得实行登记

公示制度，除法律另有规定以外，未经过依法登记，不能取得不动产物权，

这些规定对于实际出资人存在巨大的法律风险。 若借名人反悔诉诸于法

第13页，共14页

律，实际出资人面临着房财两空的不利结局。 事先协议约定避风险

(二)选好“借用之名” “借名买房”并非绝对不可，但一定要有事先防

范其法律风险的意识。顾名思X，“借名买房”，先有“借名”再有“买房”，

那么先要选好“借用之名”，比如：母亲、亲戚、朋友等亲近之人，这样可大

大降低其法律风险。

(三)签订好“借名协议” 选好“借用之名”，建议先不用急于“买房”，

事实购房人与名义购房人最好签订一份“借名协议”，把双方的权利义务明确

在书面上，就可能降低法律风险的发生，即使发生也不会令自己陷入非常被

动的境地。

(四)发生争议及时专业人士 “借名买房”双方一旦发生争议纠纷，建

议您及时专业人员咨询：争议方在纠纷中的地位及如何解决;若发生诉讼，

如何组织证据材料以证明已方观点等专业问题

如需要——请下载

第14页，共14页