合同违约责任（精选9篇）

合同违约责任（精选9篇）

合同违约责任 篇1

合同违约责任范文

甲方(出卖人)：______________物业发展有限公司

乙方(买受人)：______________小区单元房业主

鉴于：

1、_______年_______月_______日，甲、乙双方共同签订了《北京

市商品房预售合同》(合同编号：)，乙方购买劲松路甲1号松华园小区

住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币元。

2、甲方应于_______年_______月_______日前向乙方交付商品房。

3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向

乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自XX年5月20日

起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至_______年

_______月_______日。

5、乙方已于_______年_______月_______日办理了入住手续，接收

了商品房。

6、自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______

日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三

条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，

甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。

甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行

一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币______________元，于

_______年_______月_______日前以现金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，

乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律

效力。

甲方：________乙方：________

________年________月________日

甲方：________，性别：_______，汉族_______，________年

________月出生，现住_______，身份证号码为:________，：

________。

乙方：___________，性别：________，汉族，________年________月

出生，现住________，身份证号码为:________，________。

_______年_______月_______日晚上，甲、乙双方在候公渡利村吃饭

因甲主动劝酒过激时双方摔倒后，以致甲方左腿受伤一事(手术后经法

医鉴定为轻伤：膝盖处胫骨粉碎性骨折)。现甲、乙双方根据各自的过

失程度，经充分协商，自愿达成如下协议：

一、乙方一次性支付医疗费人民币______________元(大写：

______________元整)给甲方。乙方根据甲方要求，提供相应的票证供甲

方办理保险理赔手续。

二、甲方______________今后左腿出现任何问题均与乙方无关。

三、甲方______________今后不得再因此事追究乙方______________

的任何责任。

四、本协议一式三份，由甲、乙方和监督单位各执一份。本协议

自签字盖章后之日起生效，各方都必须承担协议中各自义务。

甲方：________乙方：________

监督单位：________

监督单位名称________(盖章)

________年________月________日立

合同违约责任 篇2

原告：______________有限公司，住所地：________市__________路

_________室。

法定代表人：______________，_____________有限公司董事长。

被告：_________________，男，________年________月________日出

生，汉族，住__________市__________区__________路_________号。

诉讼请求

一、判令被告支付原告工程款_________元，违约金_________元;

二、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由

原告于________年________月________日同被告签订《建筑装饰装修

工程》，合同约定由原告承包被告发包的_____________项目，合同价

款为人民币_________万元，双方约定合同生效后由被告分四次向原告

支付，具体付款方式为：_________________签订合同当日支付_________

万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付_________万元;项

目整体完工后三个月至一百天内支付_________万元，并约定如在一百

天后支付每延期一天被告应按照_________元/天的标准向原告支付滞纳

金(违约金);工程验收_________个月后_________天内支付剩余_________

万元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一

笔合同价款和第二笔价款的一半(即_________万元)后以种种理由推拖支

付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法

权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条之规定诉至贵

院，请依法判决，以维护原告的合法权益。。

此致

__________市__________区人民法院

具状人：______________

________年________月________日

合同违约责任 篇3

甲方：__________________

乙方：__________________

甲方因安全工作需要，决定聘用乙方担任学校安全保卫工作。根

据相关规定，经甲乙双方平等自愿协商一致，特签订本合同如下。

第一条:根据甲乙双方确认的《安全防范方案》乙方为甲方提供保

安服务，并按照乙方的科学管理模式对保安队员进行管理，依据双方

确认的要求执行门卫、巡逻、安全防范任务，承担相应的保安服务责

任。

第二条:甲方责任

1、配备符合国家要求的消防、防盗、防暴设施，对乙方提出的安

全隐患报告即使答复和改进。

2、甲方在法定工作时间外安排保安超时工作的应按国家政策制度

执行。

3、按合同约定的时间和方式向乙方支付保安服务服费

4、为乙方提供必要的工作、居住设施

第三条:乙方职责

1、落实防火、防盗、防破坏等防范措施，发现责任区域内的安全

隐患及时报告甲方并协商解决

2、选派的保安必须经过正规的培训无违法犯罪前科并向甲方提供

保安人员的人员简档案。

3、为保安人员配备制服及保安装备，并负责保安员的工资

4、加强对保安员的在岗培训、监督和管理，并确保安全服务的优

质高效

5、乙方指派结合学校的管理及领导，安排好保安员的执勤岗点和

作息时间

6、保安应严格履行《安全防范方案》规定的岗位职责要求认真做

好守护目标的防火、防盗、防暴及巡逻，负责校内师生的人身安全确

保车辆畅通，并遵守甲方符合法律规定的各项。

7发生在执勤区域内部的刑事案件和治安案件，火灾事故应及时处

理并报告甲方和当地公安机关，采取措施保护案发现场，协助公安机

关破案，依法妥善处理责任范围内的其他突发事件。

第四条:保安服费的支付方式

1、甲方直接为乙方提供住宿。

2、在第四条第一款的基础上，甲方必须每月把保安服务费按月全

部付给_________________公司。

3、保安服务费每人每月_________________元，共__________人每月

合计_________________元整。

第五条:合同期限

本合同自_______年_______月 _______日起有效: 有效期限至_______

年_______月_______日止。

第六条:争议的解决

1、甲方追究乙方保安工作失职的赔偿责任，应向法院提起诉讼，

乙方的赔偿责任依据法院的生效判决来确定，但甲方的经济损失小于

______________元以下的，双方可以协商解决，乙方须在赔偿责任确定

后天内付赔偿金，在赔偿责任未确定之前，甲方不得擅自扣减保安公

司员工

的共资。

2、甲乙双方因合同履行发生其他争议时，未尽事宜应相互协商解

决

第七条:本合同一式两份双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章): ______________乙方(公章):______________

法定代表人(签字):______________ 法定代表人(签字):______________

___________年___________月_________日___________年___________月

_________日

合同违约责任 篇4

根据国家教育部关于“高等学校可以少量招收委托培养硕士生”

的精神。经报请上级主管部门批准，__________年我院将继续招收若干

名委托培养硕士研究生。现经委托单位__________(简称甲方)，招收单

位_______________学院(简称乙方)，委托培养硕士生_______________(简

称丙方)。通过协商，达成如下协议：

一、从_______________年全国统一招收硕士研究生中确定考生

_______________为_______________专业_______________研究方向委托培

养硕士研究生。

二、上述委托培养名额列入乙方研究生招生规模之中，报教育部

批准后，由甲乙丙三方签订本协议，由乙方发出录取通知书。

三、丙方的教学按乙方专业培养方案进行，学制为_______________

年。

四、甲方每年需按委托培养学生数向乙方缴纳委托培养费

_______________万元/生，并于每学年开学前通过银行汇入乙方。未按

时缴纳学费者不予学籍注册，并按自动退学处理。

五、丙方入学时，其户口、人事档案、工资关系仍由甲方负责，

不转入乙方。甲方负责其工资、福利待遇(包括困难补助、医疗费及其

它应享受的福利待遇)。

六、丙方在培养期间，必须遵守乙方的学籍管理条例和规章制度。

丙方受警告、记过、留校察看等行政处分，由乙方做出决定，通知甲

方;丙方中途退学和受勒令退学，开除学籍处分或其它原因被取消学籍

者，由乙方做出决定，将定向生退回甲方，由甲方处理。

七、丙方毕业后，必须回定向单位，不得改换单位，乙方不负责

分配工作。毕业时由乙方将丙方的毕业证书、学位证书直接转交甲方

人事部门，丙方持派遣证回甲方报到后领取上述证书。

八、签订此的委托单位必须有人事权，否则无权签署。在甲方单

位公章处只能盖人事单位的公章，其他部门章无效。

九、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各保存一份。

甲方负责人签字：______________

单位人事部门公章：________________

_____________年________________月_______________日

乙方负责人签字：______________

招生办公室公章：______________

_____________年________________月_______________日

丙方考生本人签字：________________

_____________年________________月_______________日

合同违约责任 篇5

违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约

责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每

天按1000元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给

甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总

价款的1%-10%承担违约金。

合同违约责任 篇6

甲方：____________________

乙方：____________________

甲方_____________与乙方_____________原于____________年

____________月____________日签订的庞庄村新型农村社区建设合同，现

经双方协商同意，合同于____________年____________月____________日

予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场，本着坦

诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如

下结算、撤场协议：

1、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款

__________________万元，详见附表1完成工程量清单。

3、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计____________

万元(含代付工程料款__________________万元)，详见附表2已支付费用

清单。现甲方尚欠乙方款项计____________万元。本协议签字之后甲方

向乙方一次性付清欠款____________万元，至此欠款全部付清，双方再

无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。

4、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

5、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供

的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费

__________________元/日。

6、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执

一份，具有同等法律效力。

甲方：__________________(盖章) 乙方：__________________(盖章)

法人代表：__________________(盖章)法人代表：

__________________(盖章)

___________年___________月_________日___________年___________月

_________日

合同违约责任 篇7

合同违约责任怎么写：

1、违约责任承担方式

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应

当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、违约责任条款约定

违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货

物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违

约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方

需赔偿守约方违约金人民币 元，该违约金不足以弥补守约方实际损失

的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。

3、损害赔偿的范围

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对

方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合

同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见

到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人

民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

4、违约金

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数

额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者

仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可

以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当

履行债务。

以上为合同违约责任的写法。

合同违约责任 篇8

甲方(用人单位)名称：

法定代表人：

所有制性质：

地址:

乙方：(劳动者)姓名：

性别：出生年月：

民族：

文化程度：

居民身份证号码：

住址：

根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规、规章和政

策的规定，经双方平等协商，乙方为甲方城镇(农民)合同制职工，并订

立本合同。

一、期限。按下列第 款确定：

(一)本合同为有固定期限的劳动合同。合同期从 年 月 日起至年 月

日止。其中熟练期(培训期、见习期)从 年 月 日起至年 月 日止;试用期

从 年 月 日起至 年 月日止。

(二)本合同为无固定期限的劳动合同。合同期从年月日起至法定或

约定的解除(终止)合同的条件出现时止。其中熟练期(培训期、见习期)

从 年 月 日起至年 月 日止;试用期从 年 月 日起至 年月 日止。

(三)本合同为以完成一定工作为期限的劳动合同。合同期从之日起

至之日止(起讫时间必须明确具体)。其中熟练期(培训期、见习期)从 年

月 日起至 年月 日止;试用期从 年月 日起至 年 月 日止。

二、工作内容。

乙方同意按甲方生产(工作)需要，在岗位(工种)工作，完成该岗位

(工种)所承担的各项工作内容。

三，劳动保护和劳动条件。

甲乙双方都必须严格执行国家有关工作时间、生产安全、劳动保

护、卫生健康等规定。甲方应为乙方提供符合规定的劳动保护设施、

劳动防护用品及其他劳动保护条件。乙方应严格遵守各项安全操作规

程。

四、劳动报酬。

乙方熟练期(培训期、见习期、试用期)间的月工资为 元;熟练期(培

训期、见习期、试用期)满的定级工资为 元。乙方月工资为 元。工资

发放日为每月 日，甲方不得无故拖欠。乙方工资的增减，奖金、津贴、

补贴、加班加点工资的发放，以及特殊情况下的工资支付等，均按相

关法律、法规、规章、政策以及甲方依法制定的规章制度执行。

五、劳动纪律。

甲乙双方应严格遵守法律、法规、规章和政策。甲方应依法制定

各项具体的内部管理制度。乙方应服从甲方的管理。

六、劳动合同变更、解除、终止的条件。

(一)具有下列情形之一，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同的

相关内容：

1、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无

法履行的;

2、乙方不能从事或者不能胜任原岗位(工种)工作的。

(二)乙方具有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：

1、在试用期间被证明不符合录用条件的;’

2、严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的;

3、严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

4、被依法追究刑事责任的。

(三)具有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前

三十日以书面形式通知乙方本人：

1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能

从事由甲方另行安排的工作的;

2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任

工作的;

3、乙方不能从事或者不能胜任原岗位(工种)工作，经甲乙双方协

商又不能就变更本合同达成协议的;

4、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无

法履行，经甲乙双方协商不能就变更本合同达成协议的。

(四)甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困

难，达到政府规定的严重困难企业标准，确需裁减人员的，应当提前

三十日向工会或者全体职工说明情况;听取工会或者职工的意见，并以

书面形式向劳动行政部门报告后，可以解除劳动合同。

(五)乙方具有下列情形之一的，甲方不得依据本条第(三)、(四)款

的规定解除劳动合同：

1、患职业病或者因工负伤并被劳动鉴定委员会确认丧失或者部分

丧失劳动能力的;

2、患病或者负伤，在规定的医疗期内的;

3、女职工在孕期、产期、哺乳期内的。

(六)有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同：

1、在试用期内的;

2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

3、甲方未按照本合同约定支付劳动报酬的;

4、经国家有关部门确认，甲方劳动安全卫生条件恶劣、严重危害

乙方人身安全和身体健康的;

(七)经甲乙双方协商一致，本合同可以解除;

(八)本合同期满或者甲乙双方约定的本合同终止条件出现，应当即

行终止。由于生产(工作)需要，经双方协商一致，可以续订劳动合同。

七、社会保险和福利

(一)甲乙双方依法参加社会保险，按期足额缴纳养老保险基金、失

业保险基金、工伤保险基金、医疗保险基金和生育保险基金。乙方个

人缴纳部分，由甲方在其工资中代为扣缴;

(二)乙方的公休假、午休假、探亲假、婚丧假、女工孕期、产期.

哺乳期待遇以及解除和终止劳动合同时乙方生活补助费(经济补偿金)、

医疗补助费的发放等，均按有关法律、法规、规章、政策以及甲方依

法制定的规定执行;

(三)乙方患职业病或因工负伤的待遇.因工或因病死亡的丧葬费、

一次性抚恤费、供养直系亲属生活困难补助费等均按有关法律、法规、

规章、政策执行;

(四)乙方患病或负伤的医疗期及其待遇、乙方供养直系亲属的医疗

待遇等按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规定执行。

八、违反劳动合同的责任

(一)由于甲乙任何一方的过错造成本合同不能履行或者不能完全履

行的，由有过错的一方承担法律责任;如属双方过错，根据实际情况，

由双方分别承担各自的法律责任;

(二)因不可抗力造成本合同不能履行的，可以不承担法律责任;

(三)甲乙任何一方违反本合同，给对方造成经济损失的，应当根据

后果和责任大小，向对方支付赔偿金。

九、乙方在职期间(含转岗)，由甲方出资进行职业技术培训，当乙

方在甲方未满约定服务年限解除本合同时，甲方可以按照实际支付的

培训费(包括培训期间的工资)计收赔偿金，其标准为每服务一年递减实

际支付的培训费总额的 %。

十、双方需要约定的其他事项：

十一、本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的

规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、

政策和甲方依法制定的规章制度执行。

合同违约责任 篇9

承揽合同订立后，双方的利益就受到法律的保护，任何一方不按

合同办事都应当承担违约责任，给对方造成损失的，还应承担经济上

的赔偿责任。

（1）承揽人的违约责任

1）未按合同规定的质量交付定作物或完成工作。定作人认为尚可

利用的，应当按质论价；不同意（或不能）利用的，应当负责修理或

调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规

定的，定作人有权拒收，由此造成的损失，由承揽人赔偿；

2）交付定作物或完成工作量少于合同规定，定作人仍然需要的，

应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理，少交部分定作人不再需要

的，有权拒收并有权解除合同，对因此造成的损失由承揽人赔偿；

3）逾期交付定作物，应当按照合同规定，向定作人偿付违约金，

合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行延期付款的有关规定，

按逾期交付部分的价款总额计算，向定作人偿付违约金；以酬金计算

的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金；

未经定作人同意，提前交付定作物，定作人有权拒收。

4）不能交付定作物或完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不

能完成工作部分价款总值10--30%或酬金总额20--60%的违约金；

5）擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作人有权

拒收，承揽人应赔偿定作人因此造成的损失，如定作人要求重新修理

或定作，应当按定作人的要求办理，并承担逾期交付的责任。

（2）定作人的违约责任

1）中途变更定作物的数量、规格、质量或设计的，应当赔偿承揽

人因此造成的损失；

2）中途废止合同，如属承揽人提供原材料的，应偿付给承揽人未

履行部分价款总值10--30%的违约金；如不属承揽人提供原材料的，

应将未履行部分酬金总额20--60%的违约金偿付给承揽人；

3）未按合同规定的时间和要求向承揽人提供原材料、技术资料、

包装物等，或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽人有权解除合

同，定作人应当赔偿承揽人因此造成的损失；承揽人不要求解除合同

的，除将定作物的完成日期顺延外，定作人应当补付对方停工待料的

损失；

4）定作人超过领取限期六个月不领取定作物的，承揽人有权将定

作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作人；

如变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作人还应补偿不足

部分；如定作物不能变卖，应当比照中国人民银行有关延期付款的规

定向承揽人偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的

千分之一偿付违约金。