2023履约担保合同8篇

2023履约担保合同8篇

履约担保合同1

甲方：___________

住所：___________

公民身份号码：___________

：___________

乙方：___________

住所：___________

公民身份号码：___________

：___________

丙方：___________

住所：___________

公民身份号码：___________

：___________

甲、乙、丙三方在平等、自愿、合法的基础上，根据《_____》《_____》《_____》

等相关法律的规定乙方就甲方与丙方于___________年___________月

___________日签订的_________合同(合同编号：___________)提供履约担保，

经友好协商达成如下担保条款：

一、被担保的主债权种类、数额

二、债务人履行债务期限

三、保证方式

乙方承担连带责任担保。

四、保证担保范围

乙方对解除主合同时丙方应当返还甲方的购房款###元及丙方违约应当支付

的违约金、甲方律师代理费承担担保责任。

五、保证期限

自主合同解除，甲方与丙方债权债务关系确定之日起两年。

六、乙方权利

本合同签订后，甲方向乙方支付履约担保费___________万元(小写：

___________元)，乙方向甲方出具收条。

七、其他

若因本合同发生争议，三方均可向市人民法院提起诉讼。

本合同一式三份，自各方签字捺印之日起生效，甲、乙、丙三方各执一份，

各份具有同等效力。

甲方：___________乙方：___________丙方：___________

日期：___________日期：___________日期：___________

履约担保合同2

合同履约担保的形式有哪些？

银行履约保函

银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。

银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。

有条件的保函是指下述情形:

在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具

证明说明情况，并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才

能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项。建筑行业通常倾向于采用这种形

式的保函。

无条件的保函是指下述情形:在承包人没有实施合同或者未履行合同义务

时，发包人不需要出具任何证明和理由。只要看到承包人违约，就可对银行保函

进行收兑。

履约担保书

履约担保书的担保方式是:当承包人在履行合同中违约时，开出担保书的担

保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证

金。工程采购项目保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的30%一50%。

承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式，有利于工程建设的

顺利进行，因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。

履约担保金

履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，额度为合同价格的10%;

从上面的内容可以看出合同履约担保的形式主要有三种，合同履约担保的形

式在实务中也不是每一种方式都适合合同的履行，具体选择合同履约担保的哪一

种形式还是需要根据实际案件判断，如果你不能正确选择的话，欢迎咨询的律师。

履约担保合同3

保函编号：（工投字）第号

（招标人）：

鉴于（以下简称投标人）参加项目投标，应投标人申请，我方愿就投标人履

行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下保证：

一、保证范围及方式：保证金额为人民币（大写）____________元。

本保证人在投标人发生以下情形时承担连带保证责任：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内即年月日后至年月日前未经贵方

许可撤回投标文件；

2、投标人中标后未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合

同》。

3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。

如果投标人未中标，本保证人在贵方确定投标人未中标时即解除保证责任。

二、保证人可以选择以下方式承担保证责任（以选择项为准，在选项前的括

号内填写“Y”表示选择项，填写“”表示非选择项）：

（）1、代投标人向贵方支付投标保证金元；

（）2、如果招标人选择次低标中标，本保证人向招标人支付中标价与次低

标价之间的差额，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围，即不超过

________元；

（）3、如果贵方选择重新招标，保证人向贵方支付重新招标的费用，但支

付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围，即不超过________元。

三、保证期间：保证期间为自本保函签发之日起至招标文件规定的投标有效

期届满后日，即至年月日止。

四、代偿时间：本保证人在收到贵方书面索赔通知后日内，按照本保证函的

承诺承担保证责任。索赔通知应写明要求索赔的金额，并附有说明投标人违约造

成贵方损失情况的证明材料。

五、保函生效：自本保证人签字或盖章之日起生效。

六、免责条款

1、如贵方未经保证人同意修改招标文件，致使投标人不能履行义务，本保

证人不承担保证责任。

2、依照法律规定或你方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务

的，我方亦免除其相应的保证责任；

3、因政府的政策或命令，导致投标人不能履行义务的。

七、争议的解决：如因上述担保发生纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成

的，可通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院（也可以选择通过仲裁程序解

决）。

八、附则：本保函一式两份，招标人和保证人各执一份。

保证人：

法定代表人（或授权代理人）：

年月日

履约担保合同4

_________（受益人）：

_________（委托人）系我行客户，其结算保障金存款户帐号_________，履

约类保函担保合同范本。该单位已于_________年_________月_________日与你

方签署_________（合同或向_________工程投标）编号_________，合同范本《履

约类保函担保合同范本》。我行已接收该单位委托，愿对该单位履行上述合同（投

标书）商定的任务供给担保。如该单位不实行合同，且不自动支付违约金，我行

愿承当担保义务，按合同的规定，代为支付违约金_________元。我行担保额度

随合同逐渐履行而相应递减。

除本保函固定条款中划定的终止保函效率的前提外，当呈现下列情形时，担

保银行也可撤销本保函：_________。

担保银行（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

履约担保合同5

致：______________

__________先生(女士)为我单位______(职位)，在单位服务了__________

年的时间。他的年收入为______万元人民币。他将利用假期赴__________参展。

此次参展的费用由本公司承担。他的职位将被保留到他如期返回中国。

我单位担保__________将会在贵国参展期间遵守当地法律并在旅游结束后

按期返回中国。如果有滞留当地或违返当地法律，我公司愿意承担___________

元人民币，并放弃申诉和抗辩权。此份担保函的扫描同时具有法律意义。

请您予以其签证。

名称：_________________

单位_________________

单位电话：_________________

现今家庭住址：_________________

领导姓名/职务：_________________

日期：_________________

单位注册号：_________________

_____年_____月_____日

履约担保合同6

承包人履约保函;尊敬的________________(业主)：_________________;鉴

于贵方与(以下简称“承包商”)就项目于__________;

一、保证的范围及保证金额：_________________;

1、我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行;

2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数 ;

二、保证的方式及保证期间;

1、我方保证的方式为：_________________连带责任保证;

2、我方保证的期间为：_________________自本合同生效之日起至主合同;

三、承担承包人履约保函

尊敬的________________(业主)：_________________

鉴于贵方与(以下简称“承包商”)就项目于_______________年 月

_______________日签订编号为的'《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，应

承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如

下担保：_________________

一、保证的范围及保证金额：

1、我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的

实际损失。

2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币 元

(大写：_________________)。

二、保证的方式及保证期间

1、我方保证的方式为：_________________连带责任保证。

2、我方保证的期间为：_________________自本合同生效之日起至主合同约

定的工程竣工日期后 日内。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书

面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：

(1)由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额

不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行

主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达

的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。贵方以工

程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合

相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索

赔通知及相应证明材料后，在_______________工作日内进行核定后按照本保函

的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保

证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日

起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，

自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在

本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起本保函失效。

六、免责条款

1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全

部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任

加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不成解决

的由邢台市桥西区人民法院管辖解决。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之

日起生效。

保证人：_________________

法定代表人：_________________

(或授权代理人)

____年___月___日

履约担保合同7

_________（受益人）：

_________（委托人）系我行客户，其结算保障金存款户帐号_________。该

单位已于_________年_________月_________日与你方签署_________（合同或向

_________工程投标）编号_________。我行已接收该单位委托，愿对该单位履行

上述合同（投标书）商定的任务供给担保。如该单位不实行合同，且不自动支付

违约金，我行愿承当担保义务，按合同的规定，代为支付违约金_________元。

我行担保额度随合同逐渐履行而相应递减。

除本保函固定条款中划定的终止保函效率的前提外，当呈现下列情形时，担

保银行也可撤销本保函：_________。

担保银行（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

履约担保合同8

1、银行履约保函

银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。

银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。 __有条件的保函是指下

述情形：在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师

出具证明说明情况，并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定，确认

后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项。建筑行业通常倾向于采用这

种形式的保函。

无条件的保函是指下述情形：在承包人没有实施合同或者未履行合同义务

时，发包人不需要出具任何证明和理由。只要看到承包人违约，就可对银行保函

进行收兑。

2、履约担保书

履约担保书的担保方式是：当承包人在履行合同中违约时，开出担保书的担

保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证

金。工程采购项目保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的30%一50%。

承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式，有利于工程建

设的顺利进行，因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。

3、履约担保金

履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，额度为合同价格的10%;

综上，合同履约担保的形式主要有三种，即银行履约保函、履约担保书以及

履约担保金。详细的内容已经在上文中进行了阐述，希望能为您提供一些帮助。

如果你还有其他疑问的话，可以向的在线律师进行咨询，我们会尽快为您解答问

题。