保证金合同(合集15篇)

保证金合同(合集15篇)

保证金合同1

出质人（甲方）： 组织机构代码证号：

住所： ： 法定代表人（负责人）：

传真： 电话：

质权人（乙方）：

住所： ： 法定代表人（负责人）：

传真： 电话：

出质人（以下简称甲方）： 质权人（以下简称乙方）：

为确保(以下称债务人)与乙方签订的编号 为的《 》(以下称主合同)的履行，

保障乙方债权的实现，经甲方依公司章程通过董事会或股东会同意并授权（附股

东会或股东大会决议），甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的债务提供保

证金质押担保。根据有关法律法规和司法解释，甲乙双方经协商一致，订立本合

同，以便共同遵守。

第一条 担保方式

甲方以在乙方开立的保证金专户中的保证金提供质押担保，并办理登记止付

手续（保证金利息按照同档次活期存款利率执行，并将利息存入保证金账户作为

质押权利的组成部分，作为乙方提供不可撤销担保责任）。

甲方保证上述保证金专户中的保证金不存在权属争议。

第二条 保证金专户

甲方保证在本合同签订之日起个工作日内将人民币（大写） 的保证金存入

其在乙方开立的保证金专户，视为保证金交付乙方，质权设立。保证金担保存续

期间，甲方不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。

保证金专户名称：保证金专户账号：

若担保范围涉及多笔债权，保证金专户账号明细见本合同第三条中的“保证

金质押清单”。

第三条 担保范围

债权本金（大写） 及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、乙方垫

付的有关费用以及乙方实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财

产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

若担保范围涉及多笔债权，债权具体情况见下表“保证金质押清单”。

当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论乙方对主合同项下的债权是否

拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），

乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内优先承担担保责任。乙方对上述保证金

专户中的保证金享有优先受偿权。

第四条 保证金担保的存续期间

保证金担保的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。

第五条 被担保的主合同的变更

甲方确认，乙方与债务人协议变更主合同条款的，视为已征得甲方事先同意，

甲方担保责任不因此而减免，但以下两种情况除外：

（一）延长债务履行期限；

（二）增加债权本金金额。

第六条 合同效力的独立性

本合同的效力独立于主合同，主合同无效并不影响本合同的效力。如主合同

被确认为无效，则甲方以保证金专户中的保证金对于债务人因返还财产及赔偿损

失而形成的债务也承担担保责任。

第七条 质押担保的连续性

本合同项下的担保义务具有连续性，质押权不因甲方的任何变动而受影响。

不受甲方或借款人合并、分立、重组、变更、股份制改造、隶属关系的变更等因

素的影响。

第八条孳息的收取

在质押期间内，乙方有权依法收取质押标的所生孳息。收取的孳息在优先充

抵收取孳息的费用后存入保证金账户作为质押物。）

第九条 担保权利的实现

发生下列情况之一的，甲方同意乙方有权从其在乙方开立的保证金专户中直

接划收相应款项：

（一）主合同项下全部或部分债务本金或利息履行期限届满，乙方未受清偿

的；

（二）根据主合同的约定乙方可以提前实现债权的其他情形。

甲方承诺，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，甲

方将提供其他乙方认可的担保。

第十条 违约及处理

甲方同意，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，而

甲方未提供其他乙方认可的担保的，乙方有权从甲方在贵州省农村信用社联合社

所辖县（市、区）农村信用合作联社（农村合作银行）开立的账户中划收任何币

种的相应款项，本条约定视同划收的授权文件。

第十一条 双方约定的其他条款：

第十二条 合同争议解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不

成，按以下方式解决：

向乙方所在地的人民法院起诉。在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款

仍须履行。

第十三条 合同的生效 本合同满足以下条件后生效：

（一）本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签章并加盖公章（如

甲方为自然人的，则其仅须签字）及乙方负责人或授权代理人签章并加盖公章；

（二）甲方按本合同第六条约定的时间和金额将保证金存入其在乙方开立的

保证金专户。

第十四条 本合同一式 份。甲方持 份，乙方持 份。

第十五条 声明条款

一、乙方已经就本合同向甲方做了相应的条款说明。

二、甲方清楚地知悉乙方的经营范围、授权权限。

三、甲方已阅读本合同所有条款，并特别注意了本合同字体划线的条款。甲

方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

四、甲方有权签署本合同。

甲方（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

年 月 日

乙方（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

年月 日

保证金合同2

合同编号：__________

甲方：____贸易有限公司

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律

法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为____________的《销售

合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同

中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限

于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收

货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货

款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳

金或赔偿的损失。

第三条、保证金额

乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，

金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次

性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。

第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反

甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失

赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权

中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。

第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期

日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还

保证金给乙方。

第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方

交付履约保证金之日起生效。

第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协

商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。第八条、本合同壹式贰份，甲乙

方各执壹份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

年月日年月日

合同签署地：东莞市莞城区

保证金合同3

甲方：_________

乙方：_________

为确保甲方供应链物料流运转顺畅，避免出现乙方供货随意性，包括以各种

除《采购合同》中约定的不可抗力条款外理由拒交货、延期交货影响甲方生产、

出货的，或者不按采购订单约定提前交货；或者乙方供货的零配件、原材料等因

质量问题造成甲方不必要损失的。现甲、乙共同双方约定，乙方在与甲方合作之

初（即乙方成为甲方合格供应商时），向甲方交纳人民币__x元（大写：），以

作为向甲方供货保证。

一旦甲、乙双方终止合作，经双方确认清理完所有往来帐款和合作事宜后，

甲方在双方确认了生效的终止协议发出30个工作日内归还乙方交纳的供货保证

金。乙方向甲方交纳的供货保证金为全期无息金额。

如属因乙方交纳保证金后，又无法满足向甲方供货，或供货达不到甲方技术

图纸要求等，甲方有权没收乙方交纳的供货保证金。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

保证金合同4

甲方：

乙方：

为保证甲方招投标活动的顺利进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成

一致意见，并签订如下条款，以供双方遵守：

一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招

投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金万元(大写：万元)。

二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额

退还投标保证金，并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。

三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，

并支付利息，利息的计算方法如下：

1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，

按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，甲方应以乙方缴纳

的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，

利随本清。

四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方应

全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标

保证金总额的50%，作为违约赔偿金。

五、如果甲方组织的招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲

方应在六个月期满的次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按中国人民

银行同期贷款利率支付利息给乙方。

如果甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保

证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随

本清。

六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字(盖章)后生效。

甲方单位公章：

甲方参加人员：

乙方：

：

保证金合同5

甲方（借款方）：

乙方（放款方）：

甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。

一、甲方自愿用自购土地亩，及其上所建工程平方米做为抵押贷款，贷款额

度为1年年利息为，第2年年利息为15%，第3年及以后年利息均为15%。手续

费为申请款项总额的5%一次性收取，合同另行签定。

二、本次抵押贷款收取保证金

三、乙方保证保证金到位后15个工作日内放款。如果由于乙方原因在约定

期限内未放款成功，在15个工作日内，原款退回；15个工作日外，双倍返还保

证金。若甲方同意延期贷款，双方协商再议。若甲方在15个工作日内，资料未

准备齐或不要此款项，导致无法办理抵押放款，保证金不退。

甲方：

乙方：

日期：

日期：

保证金合同6

(一)签订劳动合同不得收取抵押金

劳动部《关于印发〈关于贯彻执行中华人民共和国劳动法若干问题的意见〉

的通知》(劳部发[1995]309号)

用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金、

保证金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的，应按照劳动部、公安部、全国总

工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通

知》(劳部发[1994]118号)和劳动部办公厅《对“关于国有企业和集体所有制企

业能否参照执行劳部发[1994]118号文件中的有关规定请示”的复函》(劳办发

[1994]256号)的规定，由公安部门和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳

动者本人。

附一：劳动部、公安部、全国总工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳

动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发[1994]118号)

企业不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”，也不得扣留或者抵押

职工的居民身份证、暂住证和其他证明个人身份的证件。对擅自扣留、抵押职工

居民身份证等证件和收取抵押金(品)的，公安部门、劳动监察机构应责令企业立

即退还职工本人。

附二：劳动部办公厅《对“关于国有企业和集体所有制企业能否参照执行劳

部发

[1994]118号文件中有关规定的请示”的复函》(劳办发[1994]256号)

当前，一些企业在与职工建立劳动关系时擅自向职工收取货币、实物等作为

“入厂押金”或者“风险金”，这一做法违反国家关于劳动关系当事人平等、自

愿和协商一致建立劳动关系的规定，侵害了职工的合法权益，必须予以制止。劳

动部、公安部、全国总工会曾于今年三月联合发出了《关于加强外商投资企业和

私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发〔1994]118号)，对

制止企业收取抵押金(品)的问题做了明确规定。同样，国有企业和集体所有制企

业也不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或“风险金”。对擅自收取

抵押金(品)的，劳动行政部门应责令企业立即退还给职工本人。

(二)经济合同不同于劳动合同

用人单位与劳动者签订劳动合同，不得收取或约定各种形式的抵押金;经济

合同、承包合同不得代替劳动合同。

劳动部办公厅、国家经贸委办公厅《对〈关于用人单位要求在职职工缴纳抵

押性钱款或股金的做法应否制止的请示〉的复函》(劳办发[1995]150号)

至于一些用人单位与职工建立劳动关系后，根据本单位经营管理实际需要，

按照职工本人自愿原则向职工收取“风险抵押金”及要求职工全员入股等企业生

产经营管理行为，不属上述规定调整范围。但是，用人单位不能以解除劳动关系

等为由强制职工缴纳风险抵押金及要求职工入股(实行内部经营承包的企业经营

管理人员、实行公司制企业的董事会成员除外)。否则，由此引发的劳动争议，

按照《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》规定处理。

(三)录用人员时不得收取的费用

用人单位在招收、录用职工时，不得以任何名义收取他们的集资、风险基金、

抵押金、保证金、报名、培训、体检等任何费用。

保证金合同7

工程名称：

甲方：

乙方（施工）：

甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签

订如下协议：

1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____

日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该

保证金后应向乙方出具收条。

2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程

质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不

得挪作他用。

3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相

关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的

单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单

位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书

面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不

得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误

的工期不予顺延。每延误一天1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。

（除不可抗力的因素外）。

5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，

并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担

相应的责任及费用。

6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建

设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。

7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造

成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办

理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。

甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，

在约定结算后一次性返还保证金。

本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

签订地点：签订日期：

保证金合同8

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，

公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投

标退还保证金时达成协议如下：

1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据

招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。

2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交

纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内，

汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行

完成下一步工作。(如招标文件规定在指定银行换取发票)。

3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予

以退还该项保证金。(1)若甲方未能中标招标人向中标人发出中标通知书后5个

工作日内，将投标保证金退还至未中标人基本账户；(2)若甲方中标后，(学生打

架调解协议书)与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个

工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。本协议一式两份，甲乙双方各

执一份。自双方签订之日起生效。

甲方代表：

乙方代表：

签字(盖章)

签字(盖章)

__年__月__日__年__月__日

保证金合同9

甲方（采购代理机构）：广州市的政府采购中心

乙方（供应商）：

为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，

提高采购效率，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国政府采购法》

等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在平等自愿的基础上，就预存保证金

的有关事宜达成协议如下：

第一条 预存保证金金额，收取，退还

1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的政府采购项

目的诚意保证。

2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，

()向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".

3.办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金

卡".甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证

金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。

第二条 预存保证金的使用和管理

1. 除采购文件另有规定外，"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府

采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金；双方同意预存款不

因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

2. 个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定"不接受预

存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法

退回该项目保证金。

3. 乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲

方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项

目之前及时补足，否则，乙方的"预存保证金卡"失效。

4. "预存保证金卡" 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用，乙方不得

转借，出租，抵押或用于其他用途。

5. 甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户",

按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。

第三条 争议解决方式

本协议发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决；协商或调解

不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

第四条 协议生效和期限

1.本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。__年2月18

日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。

2.在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提

出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个

工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终

止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。

3.在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可

协商修改，补充相关条款。

4.本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方：

（盖章）

乙方：

（盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地 址：

保证金合同10

质权人(甲方)：________________有限公司

法定代表人：

住所：

电话：

出质人(乙方)：

法定代表人：

住所：

电话：

为确保甲方与乙方签订的编号为珠中小担保(20 )融委字号的《委托担保合

同》(以下称“主合同”)的履行，保障甲方债权的实现，乙方愿意提供保证金质

押担保。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共

同遵守。

第一条乙方应在贷款出账前将人民币万元(￥万元)的保证金存入甲方账户。

甲方帐号如下：

户名：____________________有限公司

开户行：

帐号：

乙方所交保证金，甲方应在相应贷款解保并确定乙方无续贷意向后，在五个

工作日内无息退还至乙方指定账户。

第二条质押担保范围

本合同的担保范围为：

主合同项下借款人实际债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金

以及所需支付的诉讼费用、律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公

告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

第三条质权的实现

一、乙方不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违

反主合同的其他约定，甲方有权从上述保证金中划收相应款项。

二、乙方不得以任何方式(包括作为或不作为)妨碍甲方实现质权。

第四条违约责任

一、乙方违反本合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、

遗漏，甲方有权采取以下一项或多项措施：

1.要求乙方限期纠正违约行为;

2.要求乙方提供新的担保;

3.要求乙方赔偿损失;

4.法律许可的其他救济措施。

二、如果因乙方原因导致质权未有效设立，或者导致甲方未及时且充分实现

质权，甲方有权要求乙方在本合同担保范围内对担保的债务承担连带责任，并承

担所需支付的诉讼费用、律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告

费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

第五条合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第(一)

种方式解决，在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的'条款仍须履行。

(一)向甲方住所地人民法院起诉。

(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规

则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第六条合同的生效

本合同一式贰份，经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章

及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

甲方(公章)：

负责人或授权代理人(签字)：

年 月 日

乙方(公章)：

负责人或授权代理人(签字)：

年 月 日

保证金合同11

编号：年字第号

甲方（担保人）

乙方（借款人）

住址：

电话：

丙方（反担保人）

住址：

电话：

甲方根据乙方的申请，同意为乙方向（以下简称贷款行）提供担保，甲、乙、

丙三方依照国家法律法规的规定，经协商一致，订立本合同。

第一条甲方担保的范围、期限、方式

1、乙方向贷款行借款本金元，借款期限 个月。甲方愿就上述借款，为乙方

向贷款行提供担保，具体担保范围以甲方与贷款行签订的《保证合同》为准。

2、甲方的保证期间为《借款合同》中约定的主债务（各）履行期届满之日

起两年。

3、甲方提供的担保方式为连带保证担保。

第二条反担保的方式、范围、期间

1、丙方向甲方提供反担保，承担连带保证责任。

2、丙方保证反担保的范围为：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自

付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉

讼费、律师费等）

3、丙方保证期间为自甲方代偿之日起两年。

4、乙方（或第三人）以有权处分的向甲方提供抵押反担保，并由甲方与乙

方（或第三人）签订《抵押反担保合同》。

第三条甲方的追偿权

1、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息，甲方在履行了保证义务代乙

方清偿债务后，有权向乙方、丙方追偿。

2、在乙方借款期限内，如乙方出现本合同第四条第三款情形之一，甲方认

为这些情形可能影响借款按期归还，则无论借款是否到期，甲方均有权要求乙方

无条件提前归还银行未到期借款本息；甲方也可视具体情况提前代偿未到期借款

本息，在代偿后，向乙方、丙方追偿。

3、追偿权的范围包括：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自付款之

日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、

律师费等）

第四条乙方的义务

1、乙方应在《借款合同》签订后三日内将《借款合同》原件送交一份给甲

方留存。乙方应按《借款合同》约定的方式、时间、款项履行还款义务，并提供

还款单据给甲方。

2、在本合同有效期内，乙方自愿接受甲方有关财务、生产经营、贷款使用

情况的检查，甲方有权查询乙方在贷款行的所有借款和还款情况。

3、发生下列情形之一，乙方应及时通知甲方：（1）经营机制发生变化，如

实行承包、租赁、合并、分立、股份制改造、合资等；（2）涉及重大经济纠纷、

诉讼；（3）破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销执照、被撤销；（4）法人

代表、住所、人事发生重大变化；（5）经营状况恶化，或效益严重滑坡；

（6）在经营中出现违法行为。

4、乙方应向甲方支付担保费，支付标准为甲方为乙方担保贷款本金的2‰

（月），并在甲方与贷款行签订《保证合同》之前一次缴清。

5、乙方应向甲方预交违约保证金 元，乙方若按《借款合同》的约定归还银

行借款，则该保证金予以退还；反之，不予退还，甲方有权从该保证金中结算追

偿费用/代偿款/违约金/赔偿金等。

6、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息，造成甲方不能解除担保责任，

从借款到期之日起，甲方按原担保费收费标准加收逾期担保费。

7、如出现甲方代偿情况，乙方应支付甲方代偿金额10%的违约金，若因此

给甲方造成损失且违约金不足以赔偿的，乙方应支付相应的赔偿金。

第五条其他约定事项

第六条甲、乙、丙各方在履行本合同中发生争议，由各方协商解决；协商不

成，向甲方所在地人民法院起诉。

第七条本合同由各方签章后生效，不因《借款合同》、《保证合同》的无效

而无效。

第八条本合同一式份，甲、乙、丙各方各执一份。

甲方（公章） 乙方（公章） 丙方（公章）

法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：

授权委托人：

年 月 日

保证金合同12

【案例】：

甲方出租写字楼一层1600平方米给乙方，在租赁合同中约定，甲方将于7

月1日将房屋交付给乙方，押金人民币10万元，乙方将押金交付给甲方并由甲

方开具了收据，7月3日，乙方催促甲方交付房屋，甲方声称因上一租客拒不退

出房屋，故房屋无法交付，乙方随之想以押金双倍进行索赔，其认为该押金就是

定金，现在是出租方毁约其有权进行索赔。

【分析】：

实际上乙方的这种想法仅对了一半。

理由是，甲方因为上一租客的原因导致无法交付房屋给承租人乙方，这点并

不能作为其免责的合法事由。因为合同法明确规定“因第三人的原因导致合同一

方违约的，违约方仍应当承担违约责任”。

乙方虽有权进行索赔，但是否有权主张押金的双倍返还呢?

实际上根据其双方签订的合同可以看出，该份合同里仅约定了乙方违反合同

时押金如何处理，但是并没有约定甲方无法交付房屋时乙方的索赔权利，也就是

相当于没有约定甲方的违约责任。且根据《担保法》上述司法解释，押金如果没

有约定定金性质的，那么权利人无权主张定金权利，因此说乙方的想法仅对了一

半。

乙方对于签订合同所忽视条款的内容将会给其索赔带来较大的证据收集成

本，就本案来说乙方仅能根据《合同法》第一百一十三条的规定即“当事人一方

不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额

应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过

违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损

失。”该条款进行索赔。

但是这种实际损失的证明责任比较重，证据收集难度大以及被法院采纳的可

能性较低，实务中法院的判例不一，这点源于主观判断成份较重。

保证金合同13

甲方:__

乙方:__

根据《中华人民共和国合同法》、《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和

改革的若干意见》(建市[]92号)及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚

实信用的原则，双方就涪城区城郊乡牌坊社区二组“水产市场”开发(“绵城规

设[]204号”规划用地，项目名称待定)工程施工关于保证金的缴纳、管理、使

用、退还等有关权利义务协商一致，共同达成如下协议，并签订本书面合同。

一保证金数额及性质:

1、保证金总额450万元，该保证金是乙方以__社区二组“__”开发工程施

工总承包单位的身份缴纳。

2、该450万元保证金的性质为“进场施工保证金”，也就是“中标保证金”，

乙方缴纳450万元保证金，即视为乙方已中标该工程施工。工程开工后，该“进

场施工保证金”自动转为施工“履约保证金”。

二保证金的用途、缴纳期限及缴纳形式:

1、该保证金专款专用于该项目建设前期的拆迁补偿、施工许可手续办理等

工作。

2、签订本工程《建设工程施工合同》及本“保证金合同”后，乙方开始向

甲方缴纳保证金，该保证金之中的300万元用于“水产市场”拆迁安置，150万

元用于办理施工许可等手续。

3、该“水产市场”开始拆迁时乙方缴纳200万，拆迁完毕缴纳100万;办理

施工许可及其它许可的过程中付150万。

4、保证金带给方式为转账。

三双方权利与义务

1、甲方权利与义务

(1)按约定时限及金额收取保证金并专款专用。

(2)做好工程规划许可工作，完成勘察、设计等一系列施工的前期准备工作;

督促乙方做好该工程进场施工前的人员、技术、设备、材料等准备工作。

(3)按照《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》

(建市[]92号)及私营房地产开发的行业规则做好工程发包工作。(4)甲方在

签订本合同并缴纳第一笔保证金次日起3个月内办理完全部工程施工手续，确保

乙方进场施工。

2、乙方的权利义务

(1)按约定的时限及金额向甲方缴纳保证金。

(2)按照本合同及该工程的《建设工程施工合同》的“专用合同条款“的第

二大项“个性约定”的相关资料监管保证金及项目资金的管理和使用。

(3)按照建设工程招投标程序及私营房地产开发的行业规则准备相关文件，

配合甲方办理《施工许可证》。

(4)做好工程进场施工的人员、技术、设备、材料等准备工作。四保证金管

理与使用

1签订本合同后10个工作日内，甲方与乙方根据双方签订《建设工程施工

合同》的“专用合同条款”的第二大项“个性约定”的有关约定，在银行开设资

金“共管账户”

账户名称:

帐号:

预留印鉴:财务章甲方委托人章乙方委托人章

支取方式:(支取前银行电话核实)

2、乙方带给的保证金转入此共管账户，乙方务必在资金使用支取工作上给

予及时配合，确保资金使用效率。

五保证金担保

1、甲方以该工程项目的“国有土地使用权”向乙方进行担保。

2、该工程“施工合同”和“保证金合同”先公证，再到国土部门进行第一

顺位担保备案登记，(土地使用证交乙方收存，退换保证金时退还证件)。

六违约职责

1、甲方若收取保证金后，未能将该工程发包给乙方施工，则甲方务必在其

它施工单位进场前将保证金退还乙方，按资金在甲方留存时间每月2%给付资金

利息，并一次性赔偿乙方保证金总额15%的违约金

2、甲方在3个月内(签订本合同并缴纳第一次保证金之次日起计算)，未能

完成工程施工前期的拆迁安置及各种手续办理工作，致使乙方不能按时进场施

工，则该保证金自转入共管账户之日起，甲方按2%/月的标准于每月30日前向

乙方支付前期资金利息，利息支付至乙方进场施工之日止。3、若乙方收到第一

轮保证金后5个月尚未到达乙方能进场施工的条件，则甲方向乙方退还保证金，

在按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息，再按保证金总额的15%向乙方支

付违约金，否则，乙方有权透过处置担保的土地使用权来收回保证金.

七个性约定:

1、无论双方签订的《建设工程施工合同》是否有效，该《保证金合同》所

有条款都具有独立的法律效力。

2、若发生争议，双方协商解决，协商不成，在合同履行地所属法院诉讼处

理。

八其它:

1、本合同一式四分，甲乙双方各一份，公证机关一份，国土登记部门一份，

自双方盖章及法人代表或委托代理人签字生效。

甲方:(公章乙方:(公章

法定代表人或法定代表人或

其委托代理人:(签字)其委托代理人:(签字)组织机构代码:组织机构代

码:__委托代理人:委托代理人:__

电话:电话:________

______年____月__日______年__月__日

附:双方《营业执照》、《组织机构代码证》、《开户许可证》、法人代表

身份证复印件等公司全套资料

保证金合同14

甲方：

乙方：

为确保甲方供应链物料流运转顺畅，避免出现乙方供货随意性，包括以各种

除《采购合同》中约定的不可抗力条款外理由拒交货、延期交货影响甲方生产、

出货的，或者不按采购订单约定提前交货;或者乙方供货的零配件、原材料等因

质量问题造成甲方不必要损失的。现甲、乙共同双方约定，乙方在与甲方合作之

初(即乙方成为甲方合格供应商时)，向甲方交纳人民币__x元(大写：)，以作为

向甲方供货保证。

一旦甲、乙双方终止合作，经双方确认清理完所有往来帐款和合作事宜后，

甲方在双方确认了生效的终止协议发出30个工作日内归还乙方交纳的供货保证

金。乙方向甲方交纳的供货保证金为全期无息金额。

如属因乙方交纳保证金后，又无法满足向甲方供货，或供货达不到甲方技术

图纸要求等，甲方有权没收乙方交纳的供货保证金。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

保证金合同15

甲方（全称）： ______

乙方（全称）：

本履约保证金协议由双方于 年 月 日在订立。

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律

法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条保证金

鉴于甲方与乙方签署了 ______ 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款

已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切

实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条 保证金缴纳时间

乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。

未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。

第三条 保证金额

乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币 ______ 元（￥ ______

元 ）作为履约保证金交付给甲方。

第四条 保证期间

自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。

保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无

息）划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形

成），返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元；第二次为隧洞掘进贯通，

返还履约保证金的40%，及人民币捌拾万元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返

还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元。

第五条 生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约

保证金之日起生效。

第六条 其他

本协议一式陆份，具有相同法律效力。甲方执叁份，乙方执叁份。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

______

：______：

法定代表人法定代表人

或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）：经办人：经办人：

电话：________ 电话：

传真：______ 传真：

开户银行：______ 开户银行：

帐号：______帐号：