简单版的买卖合同(通用10篇)

简单版的买卖合同（通用10篇）

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家

解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动

合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合

同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I

hope that after you download it, it can help you solve practical problems.

The document can be customized and modified after downloading, please adjust

and use it according to actual needs, thank you!

In addition, this store provides you with various types of classic

contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor

contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial

contracts, construction contracts, decoration contracts, and other

contracts. If you want to know different contract formats and writing

methods, please pay attention!

第 1 页 共 37 页

简单版的买卖合同（通用10篇）

简单版的买卖合同 第1篇

供货方：（以下简称供方）

需货方：（以下简称需方）

供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根

据《中华人·民共·和国经济法》的规定，订立合同如下：

第一条、产品

产品名称

规格型号

单位

数量

单价（元/T）

金额（元）

合计：大写：__________￥：

第二条、供货日期：从_______年_______月_______日起至本工

程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准（需提前三天通知）。

第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提

供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及

现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的.产品。供

货方必须保证原材料为合格产吕，需方使用后，供方必须保证外墙面

不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货

第 2 页 共 37 页

方应承担全部经济损失，并按需方要求的工期负责外墙面的维修，如

果供方未能按需方要求的时间进场维修，需方有权另择其他队伍维修，

其相关费用在留20%的货款中扣除。

第四条、货款及费用等付款及结算办法：

1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地

点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。

2、交货地点：

3、结算方式：

第五条经济责任

（一）供方应负的经济责任

1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用

者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因

延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分

之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。

2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方

如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘

需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3、如因供方的产品使用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，

或外墙渗水，供方应承担全部经济责任。

（二）需方应负的经济责任

1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产

品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。

第 3 页 共 37 页

2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付

款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。

第六条产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

第七条如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前

_______天与供方协商。

第八条本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如

一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独

变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

第九条任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应

及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取

得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承

担违约责任。

第十条本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商

解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人·民法院提起诉讼。

第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐

经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另

行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

第十三条本合同一式_______份，由甲、乙双方各执_______份。

甲_______方：__________（盖章）_______乙_______方：

__________（盖章）

经_______办_______人：__________负_______责_______人：

第 4 页 共 37 页

电_______话：__________电_______话：

开户银行：__________开户银行：__________

账_______号：__________账_______号：

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

简单版的买卖合同 第2篇

买方： (填写全称)(以下简称甲方)

卖方： (填写全称)(以下简称乙方)

根据《中华人·民共·和国合同法》及相关法律法规的规定，依

照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，

订立本合同。

第一条 钢材情况 (如有多个规格型号，应另设合同附件，写为

见合同附件)

钢材名称：(应填写标的物全称)

材 质:(应填写详细的规格，不可简化)

规 格：(应填写详细的型号，不可简化)

生产厂家：(应填写全称)

计量单位：(如双方有约定从约定，无约定按通行标准计量)

订购数量: (实际供货数量不少于订购数量，但多出的数量也不

得超过订购数量 %，按实际需要描述)。

第二条 钢材的质量

钢材的质量要求为： (填写我方的具体要求，可包括钢材的标准

号以及钢材长度)。

第 5 页 共 37 页

第三条 价款

合同单价： 元

合同价款： 元，大写： 元 。

实际结算价款按照供货数量乘以钢材单价计算。

第四条 付款方式

支付方式：货到工地验收合格后付至合同总价款的 %(根据工程

进度及工地实际情况具体确定)。留合同总价款的10%作为材料质保

金一年。

支付时间： (写明支付的具体时间)。

第五条 交货期限 交付期限按附表所列。

第六条 钢材的运输及交货地点

钢材运输由 (写明哪一方)负责，装卸由 负责，装卸中 人员受

到的损害及造成的损害由 负责。

采用(应写明是火车、汽车或者其他方式)方式运输。

运杂费用由 (写明哪一方)承担。

交货地点： (须详细填写清楚)，到达交货地点前的风险由 承担。

(对在途风险进行约定)

5、送货人员必须遵守买方施工现场的安全规定，装卸车过程必

须听从买方现场人员的指挥及安排。

第七条 钢材的验收

验收方式：(应写明全部或抽样验收的方法)。

验收时间：(应写明具体的验收时间)。

第 6 页 共 37 页

第八条 双方的义务

(一)买方的义务

按合同约定对钢材进行验收。

按合同约定支付钢材价款。

若所需钢材情况发生变化，及时将变化后的各项要求以书面形式

通知卖方。

其他： (如无内容，在空白处划线)。

(二)卖方的义务

按合同约定的时间供应钢材。

按合同约定的质量和数量供应钢材。

按合同约定将标的物运至指定的交付地点。

交付钢材时提供材质证明书和磅码单、钢材出厂质量证明书、钢

材试(检)验报告单、合格证等壹式 份。

其他： (如无内容，在空白处划线)。

第九条 违约责任

(一)买方的违约责任

未按合同约定进行验收，赔偿因此给卖方造成的损失。

未按合同约定支付钢材价款，每延迟一日，应偿付买方延期付款

总额的 %，最高不超过合同总价的 5 %。

(二)卖方的违约责任

未按合同约定的时间供应钢材，每延期一天，承担延期交货部分

货款总值的 %罚金，最高不超过合同总价的 5 %;在买方催告后

第 7 页 共 37 页

5-10 日内，仍不能按期供应，买方有权解除合同。

未按合同约定的质量和数量供应钢材，赔偿因此给买方造成的损

失，产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，若买方同意利用，

按质论价。不能利用的，卖方应负责保修、保退、保换。由于上述原

因致延误交货时间，每逾期一日，卖方应按逾期交货部分货款总值的 %

计算向买方偿付逾期交货的违约金;卖方未按本合同规定的产品数量

交货时，少交的部分，买方如果需要，应照数补交，买方如不需要，

可以退货。由于退货所造成的损失，由卖方承担。如买方需要而卖方

不能交货，则卖方应付给买方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

在买方指定的期限内，仍不能达到合同约定的标准，买方有权解除本

合同。

未按合同约定提供各种凭证的，买方有权拒收未提供凭证的钢材，

同时，卖方应支付未提供凭证的钢材价款的 5 %违约金。

第十条 售后服务及质保要求

1、若因设计变更等非买方原因造成材料过剩，买方在保证材料

质量的情况下，卖方应按原价收回多余材料;

2、其他:

第十一条 争议的解决方式

合同履行发生争议时，由当事人双方协商解决;协商不成，双方

可选择向太原铁路运输法院起诉解决。

第十二条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，

应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由

第 8 页 共 37 页

第十三条 本合同的债权债务不得转让给第三方。(增加债权债务

禁止转让条款)

第十四条 本合同自双方签字盖章后生效。

第十五条 本合同一式 份，买方 份，卖方 份。

第十六条 本合同未尽事宜，双方另行协商。

甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________

法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：

____________

______年______月______日______年______月______日

简单版的买卖合同 第3篇

合同编号：______________

出卖人：______________签订地点：______________

买受人：______________签订时间：_________年______月______

日

第一条标的、数量、价款及交时间

第二条质量标准：________________

第三第出卖人对质量负责的条件期限：_________________

第四条包装标准、包装物的供应与回收：_________________

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：

________________

第六条合理损耗计算方法：_________________

第七条标的物的所有权自______时起转移，但买受人未履行支付

第 9 页 共 37 页

价款义务的，标的物属于______所有。

第八条交货方式、地点：_____________

第九条运输方式和到达站及费用负担：_______________

第十条检验标准、方法、地点及期限：________________

第十一条成套设备的安装与调试：________________

第十二条结算方式、时间及地点：_____________

第十三条担保方式：________________

第十四条本合同解除的条件：_____________

第十五条违约责任：_______________

第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，

由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调

解不成的，按下列第______种方式解决：

提交__________仲裁委·员会仲裁

依法向人·民法院起诉。

第十七条本合同自_____________起生效。

第十八条其他约定事项：_______________

监制部门：_______________

印制单位：_______________

出卖人：_____________

买受人：______________

日期：_____________

简单版的买卖合同 第4篇

第 10 页 共 37 页

甲方(卖方):_________

乙方(买方):_________

由于甲方收到乙方预付的购房定金人·民币_________(大写)。

双方同意就下列房地产买卖事项，订立本契约，共同遵守。

一、甲方自愿将坐落在区路(街)的房地产(房屋建筑面积

_________平方米)出售给乙方。该房地产的基本情况已载于本契约附

件一。乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解，愿意购买该房

地产。

二、甲乙双方议定的上述房地产成交价格为人·民币

_________(大写)元；￥_________元。乙方由______年______月

______日前_________次付清给甲方,购房定金将在最后一次付款时

冲抵。付款方式:。

三、双方同意于______年______月______日由甲方将上述房地产

正式交付给乙方。房屋移交给乙方时,其该建筑物范围内的土地使用

权一并转移给乙方。

四、甲方保证上述房地产权属清楚，若发生与甲方有关的产权纠

纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙

方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

五、违约责任:乙方中途悔约,乙方不得向甲方索还定金,甲方中

途悔约，甲方应在悔约之日起_________日内将定金退还给乙方，另

给付乙方相当于定金数额的违约金。乙方不能按期向甲方付清购房款；

或甲方不能按期向乙方交付房地产，每逾期一日，由违约一方向对方

第 11 页 共 37 页

给付相当于上述房地产价款千分之的滞纳金。

六、本契约在履行中若发生争议，甲乙双方应采取协商办法解决。

协商不成时，任何一方均可向_________房地产仲裁委·员会申请调

解或仲裁，也可向有管辖权的人·民法院起诉。

七、上述房地产办理过户手续所需缴纳的税费，由甲乙双方按规

定各自承担。

八、本契约未尽事项，甲乙双方可另行议定，其补充议定书经双

方签章后与本契约具有同等效力。

九、本契约经双方签章并经房地产买卖主管机关审查批准后生效。

十、本契约一式份，甲乙双方各执份，契约副本_________份，

送房地产交易管理所（处）。

十一、双方约定的其它事项：

甲方（签章）：____________乙方（签章）：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

住址：____________住址：____________

：_________________：_________________

：____________：____________

委托代理人：____________委托代理人：____________

日期：____________

简单版的买卖合同 第5篇

卖方姓名：(以下称甲方)

身份证号码：

第 12 页 共 37 页

现住址：

买方姓名：(以下称乙方)

身份证号码：

现住址：

甲、乙双方经友好协商，就该房屋买卖达成如下协议：

一、该房屋坐落于_______小区，_______号楼，

单元_______室(门)，建筑面积为_______m2.房屋用途为普通住

宅，产权证号为：__________。

二、甲方自愿将该房屋以总价人·民币_______圆(￥_______元)

出售给乙方，乙方同意在本协议签订当日向甲方支付定金_______圆

(￥_______元)，其余房款在过户及公证当日一次性现金(或支票)支

付给甲方，在过户及公证过程中产生的一切税费由_______方承担。

三、甲方同意在过户当日一次性结清本套房屋的供热、水、电、

通讯及物业管理等相关费用。

四、自过户及公证完成之日起，该房屋的相关权益随该房屋一并

转让给乙方。

五、甲方保证在交易后该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债

务、税项及租金等，甲方应在交易前办妥。交易后如有上述未清现象，

由甲方承担全部责任。

六、甲方应在过户当日腾空本房屋，把房屋连同钥匙、缴费票据

及本房屋必备物品一同交给乙方。

七、甲方应积极配合乙方办理房屋更名及公证等手续。

第 13 页 共 37 页

八、在办理完房屋过户三日内，如果乙方不能把房款全部支付给

甲方，每延长一天，乙方应按房屋总价款的1‰利息支付给甲方。

九、本协议签订之后至过户前，甲、乙双方有一方无正当理由反

悔的，必须承担违约责任。乙方反悔的，甲方不退还其房屋定金;甲

方反悔的，甲方应全额退还乙方购房定金，并向乙方支付相应于购房

定金一倍数额的违约金。

十、本合同经双方签字画押后生效，并对双方都有约束力，双方

应严格履行，如有违约，违约方应承担违约责任，并赔偿对方损失，

支付违约费用。

十一、未尽事宜，双方应按国家有关规定办理。如发生争议，协

商不成的，双方应向仲裁委·员会申请仲裁。

十二、本合同一式两份，每份三页，甲、乙双方各持一份。

十三、双方约定的其它事项：__________。

甲方(签名或盖章)：身份证复印件

：

乙方(签名或盖章)：身份证复印件

：

签订日期：__________年_______月_______日

简单版的买卖合同 第6篇

卖方(甲方)：_________________买方(乙方)：________________

电话：_________________电话：________________

住址：_________________住址：________________

第 14 页 共 37 页

根据《中华人·民共·和国经济合同法》、《中华人·民共·和

国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在

平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，

以资共同信守执行。

第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区

_____________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，

建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_____________号)

第二条上述房产的交易价格为：单价：人·民币________元/平

方米，总价：人·民币___________元整(大写：_______佰____拾____

万____仟____佰____拾____元整)本合同签定之日，乙方向甲方支付

人·民币__________元整，作为购房定金。

第三条付款时间与办法：

1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中

心缴交税费当日支付首付款(含定金)人·民币____拾____万____仟

____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人·民币__________元整申

请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交

税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。

2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易

中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人·民币____拾____万____

仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人·民币__________元整

于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房

第 15 页 共 37 页

产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规

定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费

由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书

面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙

方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并

自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙

方。

第七条本合同主体

1、甲方是__________共______人，委托代理人________即甲方

代表人。

2、乙方是__________，代表人是__________。

第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。

第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，

乙方一份，厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，

双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经

双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条双方约定的其他事项：

甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________

第 16 页 共 37 页

身份证：_________________身份证：________________

日期：___________年_____月_____日________年_____月_____

日

简单版的买卖合同 第7篇

卖方：________________(以下简称甲方)

买方：________________(以下简称乙方)

一、为房屋买卖有关事宜，经双方协商，订合同如下：甲方自愿

下列房屋卖给乙方所有：

房屋状况：(请按《房屋所有权证》填写)

房 屋 座 落

幢号 室号 套(间)数 建筑结构 总层数 建筑面积(平方方)用途

该房屋的土地使用权取得方式"√"：出让( )、划拨( )。

二、甲乙双方商定成交价格为人·民币________元，(大写)_____

佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾 元整。

乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清，付款方

式：

三、鉴于甲方房屋存在贷款，甲方同意协助乙方办理贷款变更手

续，变更后乙方继续还贷。

四、甲方在__________年_____月_____日将上述房屋交付给乙方。

该房屋占用范围内土地使用权同时转让。

五、出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。

六、本合同经双方签章并经嘉兴市房地产交易管理所审查鉴定后

第 17 页 共 37 页

生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承

担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。

七、双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜，

双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方协商解决;协商不成

的，双方愿向(___________)仲裁委·员会申请仲裁。

八、本合同一式贰份，甲、乙双方一份。

九、双方约定的其它事项：________________

甲方(签名或盖章)_____________

乙方(签名或盖章)_____________

监证机关：________________

代理人(签名或盖章)_____________

代理人(签名或盖章)_____________

签订日期：_________年______月______日

简单版的买卖合同 第8篇

买方（下称甲方）：_________________住址：_________________

法定代表人：_________________身份证号：_________________

电话：_________________

卖方（下称乙方）：_________________住址：_________________

法定代表人：_________________身份证号______________：电

话：_________________

甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

第一条 名称、规格和数量

第 18 页 共 37 页

名称：_________________

2.商标、型号、规格、颜：_________________

3.数量：_________________

4.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及

计算方法：以对方出库为准，合理磅差在千分之三内。

第二条 产品质量要求

1.乙方严格按照甲方提出的质量要求制作样品，经甲方确认后封

样，该样品由甲方保存。

2.国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质

量；国家有关部门无明文规定的，依照封存样本的要求。按照封样样

品标准销售的产品，甲方不得拒收。如果有质量异议，双方应共同选

择由鉴定资质的机构进行鉴定。

第三条 包装方式和包装品的处理

第四条 交货方式

1.交货期限：_________________。

2.交货地点：_________________。

3.运输方式：____________；运费由甲负担。

4.与买卖相关的单证的转移：____________。

第五条 验收

1.验收时间：____________。

2.验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准

和方法，对产品进行检验。

第 19 页 共 37 页

第六条 价格与货款支付

1.单价：____________人·民币；总价：____________（大写）：。

2.货款支付：

货款的支付时间：____________；

货款的支付方式：____________；

运杂费和其它费用的支付时间及方式：____________。

3.预付货款：____________

第七条 提出异议的时间和方法

1.甲方在验收中如发现货物的型号、规格、花和质量不合规定

或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_________日内向

乙方提出书面异议；在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分

的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内

未通知乙方的，视为货物合乎规定。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提

出异议。

3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并

通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第八条 声明及保证

甲方：

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履

行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

第 20 页 共 37 页

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构

均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、

裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签

署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方

具有法律约束力。

乙方：

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履

行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构

均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、

裁决或具体行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签

署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方

具有法律约束力。

第九条 保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技

术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原

提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内

容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为

_________年。

第 21 页 共 37 页

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造

成的损失。

第十条 甲方违约责任

1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________%

作为违约金。

2.甲方如需提前收货，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方

提前收购货款总值的_________%作为补偿；甲方因特殊原因必须逾期

收购的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向

乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养

的费用。

3.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计

算，向乙方支付逾期付款的违约金。

4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分

货款总值的_________%向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造

成的实际损失和费用。

5.乙方因甲方错填到货地点、接货人等原因导致不能依约履行合

同的，乙方不承担逾期责任；甲方应承担乙方因此所受到的实际损失。

6.其它约定：____________。

第十一 条乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________%

的违约金。

2.乙方所交货物品种、型号、规格、花、质量不符合同规定的，

第 22 页 共 37 页

如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，

由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3.乙方交货少于合同规定的，如甲方仍然需要的，乙方应如数补

交，并应向甲方偿付逾期少交部分货物总值的_________%的违约金；

如甲方不需要的，乙方应按应交部分货款总值的_________%付违约金。

4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之_________

计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。

如逾期超过_________日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙

方索赔。

5.乙方提前交货，有正当理由的，甲方可考虑同意接收，并仍可

按合同约定的付款时间付款；无正当理由的，甲方有权拒收。

6.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花

、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费

用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

7.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的

到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾

期交货的违约金。

8.其它：____________。

第十二条 不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一

方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、

地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

第 23 页 共 37 页

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一

方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供

事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后

协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十三条 通知

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本

合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（传

真、邮件、ems、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方

可采取公告送达的方式。

2.各方通讯住址如下：。

3.一方变更通知或通讯住址，应自变更之日起_________日内，

以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第十四条 其它事项

1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济

损失，应当在明确责任后_________日内，按银行规定的结算办法付

清，否则按逾期付款处理。

2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或

预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，

包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时

应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

3.合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何

一方不得变更或解除合同。

第 24 页 共 37 页

第十五条 争议的处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可

由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_______种方式解决：

（1）提交仲裁委·员会仲裁；

（2）依法向甲方所在地人·民法院起诉。

第十六条 解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的

标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

第十七条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规

定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均

为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十八条 合同效力

本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式贰份，双

方各执壹份，具有同等法律效力。合同有效期限年，自______年______

月______日至______年______月______日止。

第十九条 其他约定

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

授权代表（签字）：____________

授权代表（签字）：____________

________年______月______日

第 25 页 共 37 页

________年______月______日

签订地点：____________

签订地点：____________

简单版的买卖合同 第9篇

合同编号：____________

甲方(出卖人)：____________

(本人/法定代表人)姓名：____________

国籍：____________

(身份证/护照/营业执照号码)：____________

住址：____________

：____________

：_________________

委托代理人：____________

国籍：____________

电话：____________

住址：____________

：____________

乙方(买受人)：____________

(本人/法定代表人)姓名：____________

国籍：____________

(身份证/护照/营业执照号码)：____________

住址：____________

第 26 页 共 37 页

：____________

委托代理人：____________

：_________________

国籍：____________

电话：____________

住址：____________

：____________

根据国家和_________省(市)法律、法规和有关规定，甲、乙双

方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议：

第一条房屋的基本情况

甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_________;位于第_________

层，共_________(套/间)，房屋结构为_________，建筑面积_________

平方米(其中实际建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分

摊建筑面积_________平方米)，房屋用途为_________;该房屋平面图

见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、

土地使用权证号/房地产权证号)为_________。

第二条房屋面积的特殊约定

1、本合同第一条所约定的面积为(甲方暂测/原产权证上标明/

房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明

的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积

有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)

为准。

第 27 页 共 37 页

2、该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测

面积的±_________%(不包括±_________%)时，房价款保持不变。

3、实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±_________%(包括

±_________%)时，甲乙双方同意按下述第_________种方式处理：

(1)乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起

_________天内将乙方已付款退还给乙方，并按_________利率付给利

息。

(2)每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。

(3)_________。

第三条土地使用权性质

1、该房屋相应的土地使用权取得方式为_________。

2、土地使用权年限自______年______月______日，至______年

______月______日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准

文件号为_________;该房屋买卖后，按照有关规定，乙方(必须/无须)

补办土地使用权出让手续。

第四条价格

按(总建筑面积/实际建筑面积)计算，该房屋售价为(_________

币)每平方米_________元，总金额为(_________币)_________元整。

第五条付款方式

1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(_________

币)_________元整，并应于本合同生效之日起_________日内将该房

屋全部价款付给甲方。

第 28 页 共 37 页

2、已付定金将在最后一期付款时冲抵，支付方式为以下第

_________种：

(1)现金_________;

(2)支票_________;

(3)汇款_________。

第六条交付期限

甲方应于本合同生效之日起_________日内，将该房屋的产权证

书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起_________日内，将该

房屋付给乙方。

第七条乙方逾期付款的违约责任

1、乙方如未按本合同第五条规定的时间付款，甲方对乙方的逾

期付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至

实际付款之日止，月利息按_________计算。

2、逾期超过_________天后，即视为乙方不履行本合同。届时，

甲方有权按下述第_________种约定，追究乙方的违约责任。

(1)终止合同，乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约

金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违

约金的差额部分由乙方据实赔偿。

(2)乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约金，合同继

续履行。

(3)_________。

第八条甲方逾期交付房屋的违约责任

第 29 页 共 37 页

1、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合

同第六条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房

价款向甲方追究违约利息。按本合同规定的交付期限的第二天起至实

际交付之日止，月利息在_________个月内按_________利率计算;自

第_________个月起，月利息则按_________利率计算。

2、逾期超过_________个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有

权按下列第_________种约定，追究甲方的违约责任。

(1)终止合同，甲方按乙方累计已付款的_________%向乙方支付

违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失

与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

(2)甲方按乙方累计已付款的_________%向乙方支付违约金，合

同继续履行。

(3)_________。

第九条关于产权登记的约定

在乙方实际接收该房屋之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记

机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲

方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_________天内取得房

地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日

起_________天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_________%

赔偿乙方损失。

第十条保证

甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、

第 30 页 共 37 页

税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由

甲方承担全部责任。

第十一条税费的交纳

因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契

税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，

均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

第十二条费用交接时间

水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接日期为______年

______月______日。

第十三条声明及保证

甲方：

1、甲方有权签署并有能力履行本合同。

2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机

构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁

定、裁决或具体行政行为。

乙方：

1、乙方有权签署并有能力履行本合同。

2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机

构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁

定、裁决或具体行政行为。

第十四条保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于

第 31 页 共 37 页

对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计

划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予

以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三

方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方

另有约定的除外。保密期限为_________年。

第十五条通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文

件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用

_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无

法送达的，方可采取公告送达的方式。

2、各方通讯住址如下：____________。

3、一方变更通知或通讯住址，应自变更之日起_________日内，

以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十六条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合

同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在

规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该

协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方

无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十七条合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的

任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转

第 32 页 共 37 页

让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

第十八条争议的处理

1、本合同受中华人·民共·和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，

也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式

解决：

(1)提交_________仲裁委·员会仲裁;

(2)依法向人·民法院起诉。

第十九条不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在

本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履

行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内

通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事

件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持

续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声

称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实

际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的

影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执

行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履

行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消

第 33 页 共 37 页

除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除

合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的，无

法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之

后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或

不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、

旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢

工，政府行为或法律规定等。

第二十条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本

合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理

解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本

合同相抵触。

第二十一条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规

定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均

为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十二条合同的效力

1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖

单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本协议一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有

第 34 页 共 37 页

同等法律效力。

3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，

与本合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章)：____________乙方(盖章)：____________

法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：

____________

委托代理人(签字)：____________委托代理人(签字)：

____________

签订地点：____________签订地点：____________

______年______月______日______年______月______日

简单版的买卖合同 第10篇

供方(以下简称甲方)：

购方(以下简称乙方)：

经甲乙双方协商，就乙方 木方、模板材料由甲方所供应，达成

以下协议，特定立本合同，以资信信守。

一、货物内容

二、运输：

由甲方负责运输(或托运)，运费、均由甲方承担。

三、货款结算方式及期限：

四、交货地点： 五、违约责任：

1、甲乙双方严格信守合同，不得违约，如有违约，违约方应向

第 35 页 共 37 页

守约方赔付违约所造成的经济损失。

2、甲方不能如期交货，应向乙方偿付违约金，以未按时交付货

物金额的每日百分之三计算，违约金不超过货物总额的20%。

3、乙方逾期付款时，应按供货物总额的每日百分之三向甲方偿

付逾期违约金，违约金不超过货物总额的20%。

六、争议解决方式

凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首

先友好解决，协商不成时，双方均可依据《中华人·民共·和国合同

法》向甲方所在地人·民法院起诉。

七、合同的变更解除：

甲乙双方均应信守合同，不得随意变更或解除合同(双方协商一

致并签署书面文件的除外)。

八、合同未尽事宜：

需经双方另行协商并签署书面文件，与本合同具有同等法律效力。

九、免责条款：

合同双方的任何一方由于客观原因不能完成履行合同时，应及时

通知对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关书面证明后，

允许延期履行或部分履行合同，并要根据情况可部分或全部免于承担

违约责任，单逾期付款除外。

十、生效及其它

本合同自甲乙双方签字盖章之时生效，共一式份，乙方 份，各

份具有同等法律效力。

第 36 页 共 37 页

甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________

法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：

____________

______年______月______日______年______月______日

第 37 页 共 37 页