2017工程施工合同范本

精品文档

2017工程施工合同范本

建设工程合同是以完成特定不动产的工程建设为主要

内容的合同。建设工程合同与承揽合同一样，在性质上属以

完成特定工作任务为目的的合同，但其工作任务是工程建

设，不是一般的动产承揽，当事人权利义务所指向的工作物

是建设工程项目，包括工程项目的勘察、设计和施工成果。

以下是学习啦小编为大家精心准备的：2017工程施工合同范

本3篇，欢迎参考阅读!

2017工程施工合同范本一 甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同

条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承

包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，

供双方共同遵守。

一、工程名称：

地 点： 。

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、 付款方式

六、总工期要求 个工作日。

七、甲方责任

2016

1 / 13

精品文档

1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等

开工条件。.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，

若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方

可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损

失。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要

求。

建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现

同行交流

.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担

责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日

元。

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承

担任何责任。

.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一

年。

十、争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按

以下方式解决争议：

2016

2 / 13

精品文档

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委

员会申请仲裁;

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签

字盖章后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

2017工程施工合同范本二 甲方：

_____________________ 乙方：_____________________

地址：_____________________ 地址：

_____________________

电话：_____________________ 电话：

_____________________

兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力

设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双

方友好协商达成具体条款如下：

一、工程依据和技术指标

1.发电机组型号：_____________ ;冷却方式：

_____________;台数：_____________。

.技术指标

根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工

业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。

2016

3 / 13

精品文档

评价点位置：

__________________________________________

所属区域：

____________________________________________

噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。

注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则

以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在

受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2

米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

二、噪音治理要求

1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房

内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施

采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风

消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小

噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价

表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承

包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

五、完成期限

2016

4 / 13

精品文档

在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，

整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。

六、施工条件及协作事项

________________________________________。

七、工程费用及支付办法

总工程费用为：________________

付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场

后付________;工程完工后________天内付清余款。

八、其它

1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲

方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。

.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着

保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起

法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解

决则由乙方所在地法院仲裁。

委托方(甲方)：________________

承接方(乙方)：________________

签订时间：______年______月____日

2017工程施工合同范本三 兹有工程

总承包人：_________(以下简称甲方)，地址：

_________，电话号码：

2016

5 / 13

精品文档

分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，

电话号码：

甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订

一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合

同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及

相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供

之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月

_________日双方同意如下条款。

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：工程范围：附件二。

第四条：价款

.1工程总价：人民币 元整,大写为 (此项为投标价，支

付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。

.2按2004年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结

算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。

.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取 %作为总包

管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。

此管理费自每次甲方付款中自动扣除。

.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金 万元，

此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。

第五条：工程期限

2016

6 / 13

精品文档

.1开工日期：

.2竣工日期： (以竣工报告为准) 交付日

.3合同总工期： 天

.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进

入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。

第六条：付款办法

.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费 元。

乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进

度款的75%。以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结

束验收合格付至总工程款的90%。删除

工程竣工后六个月内付5%。

.2工程竣工满一年后20天内5%付清(此项为保固金)。

.3水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款

中扣除〔水电费用是决算后机械费中的50%〕

.4甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。

第七条：本工程质量标准

按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相

关验收标准。

第八条：代表

甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签

名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书

作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日

2016

7 / 13

精品文档

书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。

第九条：工地管理

.1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施

工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。

.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到

文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。如不

及时处理，经乙方书面确认，甲方可以于该期工程款中扣除

2000元以下。

.乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节

严重移交司法部门处理。

第十条：设备、材料、通行及配套

10.1 甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养

护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。

10.凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料，除甲方

当即提出不合格外，均视为合格品。

10.乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，

不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包

合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的

一部分或几个部分的便利措施。

10.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由

甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给

水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。

2016

8 / 13

精品文档

第十一条：工程保险

11.1乙方应对其员工购买保险

11.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，如果涉

及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益

注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。

11.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成

止。

11.4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工

期延长，应由甲方支付续保费用。

第十二条：变更设计

12.1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程：

12.1.1经由本合同双方协商一致减少的事项。

12.1.2为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知

甲方，变更或增加或减少的事项。

12.2所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期

间的相对高价定价。

12.3减少之工程，甲方除承担乙方已购材料之损失外，

还应支付乙方为此支付合理的费用。

第十三条：工程延期

13.1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后3日内据

实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方故意

造成延期的除外。

2016

9 / 13

精品文档

13.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或

局部停工。

第十四条：验收

14.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，

甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。

14.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方

应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。

14.3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，

如甲方不能按时参加，须提前2日书面通知乙方，因此造成

的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。

14.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提

出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被

认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同

价款的依据。

14.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天

内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务

发生转移。

第十五条：违约及损害赔偿责任

15.1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本

合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。

15.1.1一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之

二十。

2016

10 / 13

精品文档

15.1.2一方要求停工达15日，除能证明是不可抗力或

另一方之故意或重大过失除外 。

15.1.3一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之

虞，或一方显无能力支付工程款。

15.2本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因

致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求

偿。

15.3除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应

赔偿乙方违约金15万元。

15.4除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延

期，甲方应按每人100元/天对乙方承担赔偿金，并支付乙

方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧

费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主

动赔偿乙方。

15.5甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔

偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。

第十六条：纠纷处理

甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，

协商不成，由苏州市相城区人民法院管辖。

第十七条：其它

17.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款

后终止。

2016

11 / 13

精品文档

17.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

17.3本合约正本之印花由双方各自贴销。

17.4一方提供之地址为可送达之地址，如果变更应及时

通知，否则按照合同约定地址投递即视为送达。

附件

1、甲方与其业主签订的总包合同内容(价格条款可不提

供)

、甲方提供图纸一览表，双方认可的施工图

、甲方提供的设施 、材料清单

、甲方指定之负责人授权委托书

(以下无正文)

签约日期: 年 月 日

甲 方：

甲方担保人：

乙 方：

看了“2017工程施工合同范本”的人还看了：

1.工程总承包合同范本

2.施工工程承包合同范本3篇

3.标准施工合同范本3篇

4.在建建筑施工工程总承包合同范本

2016

12 / 13

精品文档

5.包工工程承包合同范本

6.安装工程总承包合同范本

2016

13 / 13