个人承包合同协议书

个人承包合同协议书5篇

个人承包合同协议书篇1

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有

关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设

工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点： ;

3.工程范围：

1).房屋整体结构，(详见施工图纸内容);房屋顶棚，由图纸的四坡形，

更改为两坡形前后出橼，上顶红瓦，坡度以出水通顺为宜。

2).室内石膏板顶棚，电路穿线，墙面，水泥地面。

3).室外装修，四面墙，三面清水墙，走廊正面其它按图纸施工。

4、承包方式：_ 。

二、合同工期

开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以

实际进场施工之日算起);

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。

五，付款方式

分二次付款：

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由

发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免

费提供施工用水、电;

七、安全责任

1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。

2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负

法律和经济责任。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包

人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与

承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发

包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织

验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内

移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承

担;

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该

项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工

验收和办理移交手续;

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，

保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按

本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;

如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本

合同以双方签字盖章后生效，一式二份，发包人与承包人各执一份。

合同订立时间：___年___月___日

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

个人承包合同协议书篇2

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，甲方自愿将 工程承包给乙方，现将涉及施工承包

的有关事宜签定合同如下：

一、修路要求

1. 工期要求：从年工期为 天。

2. 尺寸要求：路面宽5米，厚度18公分。

3. 材料要求：水泥需用国标425，石子为2—4厘米的青石，沙子坚

固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。

4. 质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有蜂窝、麻

面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。

5. 混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻2—3毫米的横槽。

6. 实时切缝：每隔4—5米切一道，深度3—4厘米，宽3—8毫米。

7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。

二、甲方责任

1.监督检查全过程、技术规格与质量。

2.提供一个料场。

3.对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。

4.负责协调道路两旁农户的工作。

5.提供水源及电源。

三、乙方责任

1.负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用

品(包括生活，保养，防雨等所需品)。

2.自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。

3.负责操作规程，把握质量标准

4.负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包

括机械，车辆，人身等)。

5.接受甲方监督检查和处置决定。

6.修路期间负责道路养护。

四、付款方式

工程总价款元，工程竣工后甲方付给乙方95%的施工费，其余5%的.

施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。

以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随意变更。本合同

一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方(签章)：乙方(签章)：

法定代表人(签字)：授权委托人(签字)

年 月 日

个人承包合同协议书篇3

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有

关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设

工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

4、承包方式：

二、合同工期

1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际

进场施工之日算起);

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《__施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。

五，付款方式

付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%

工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%

工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修

押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。

所有款项支付须先开发票后支付。

六、施工准备

1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由

发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电

接入点;

七、安全责任

1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。

2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负

法律和经济责任。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包

人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与

承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发

包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织

验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内

移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承

担;

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该

项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工

验收和办理移交手续;

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，

保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行

工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负

责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其

达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人

应承担全部工程费用。

九、现场代表

发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按

本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;

如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法

律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人

支付赔偿金。

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合

同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议

与本合同具有同等效力。

本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的

按下列第种方式解决：

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。

合同订立时间：___年___月___日

合同订立地点：____________________

本合同共_页

发包人：(盖章)

法定代表人/委托代理人：(签字)

承包人：(签字)：

开户银行：

银行账号：

个人承包合同协议书篇4

甲 方：

乙 方：

甲方将工程的瓦工主体工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互

利的基础上签订如下协议：

工程概况

包清工;包辅材;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

工程承包范围

1、承包范围： 工程图纸与设计变更单中的所有瓦工主体项目。

2、具体工作内容

①材料场内运输、装卸。

②施工过程中所需预制构件的制作。如：过梁、填充墙顶异形砖、

木砖砼块、钢筋保护层垫块等。

③基础施工中机械挖土时的人工配合(平土、整土、道路清扫)、抽水，

以及回填土。

④主体工程施工中的所有砼浇筑(商品砼及部分零星自拌砼)及各类

型砌体工程。 ⑤砼输送泵管架的搭设及拆除清洗。

⑥与项目技术人员及其它工种的配合施工。

⑦施工规范及常规要求。

⑧用于本工种施工及检验用的轴线、水平线弹制。

⑨因设计变更引起的工程量增减或返工重做(非建筑面积增减)。

⑩水电管线槽的修补。

材料及工用具

1、材料管理

①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写材料领(耗)料单，经项目

经理批准后方可到现场材管员处领(耗)用。

②机械设备经项目经理同意后方可使用。

2、工用具管理

①甲方提供垂直运输、砼砂浆搅拌机械设备。

②乙方自备手推车、震动机械、移动电箱、照明灯具、靠尺、角尺、

刀口条、小型切割工具及刀片、操灰板、木槲、砌墙线、小锤、铁凿、

扫帚、拉毛工具、抄平水管、胶皮水管、灰浆桶、铁锹、羊镐、墨汁、

标记笔、个人自备工具以及胶皮手套、手套、雨衣、雨靴等劳保用品。

所有涉及使用安全的.工用具须经项目部安全员检验合格后方可使用。

自备工用具维修保养乙方自理。

③甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收，双方确认

验收合格后交由乙方保管使用，使用期间需做好工用具的清洁保养，

工程结束时需完好移交给甲方。

质量要求

1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范及建设、监理和甲方

的要求。

2、乙方发现设计有误，须向甲方提出，取得文字变更手续后方可继

续施工。

3、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经认真的自检互检合格

后，方可报甲方核验。经甲方验收合格后方可继续施工。

4、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方

须自费修复至原状。

5、乙方在施工每一楼层、部位或构件时，必须认真执行混凝土施工

规范和振捣要求;正确使用振捣机械;确保混凝土浇筑密实、构件截面

准确、表面美观光洁。如因乙方施工原因所发生构件露筋、蜂窝、麻

面和孔洞，乙方负责修复。

安全、文明施工

1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实

施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组

织施工。

2、安全事故：若发生工伤事故，费用5000元以下的由乙方承担，超

过5000元以上的部份由乙方承担40%费用;对于人为破坏安全防护设

施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任。

3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止

事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移

动现场设备，须作出书面记录或拍照。

4、文明施工：乙方必须服从管理，保持现场整洁。及时清理、回收、

整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。

5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到，先学习后上岗。

6、未经许可工地严禁住有女工和家属工，由此发生意外伤害，均由

乙方负责。

7、承包班组统一着装(工作服)，配戴统一安全帽。

工程承包费用及结算方式

1、承包费用

本工程乙方总工程量约为 ，工程款约为 元。竣工后按乙方实际完成

的工程量进行结算。

2、计价方法

①承包费用：按合同规定的工作内容一次性包死。承包单价：砖混

结构按照建筑面积(建筑面积按照内蒙古自治区的现行定额规定计算)

元/平方米(框剪结构：按浇筑混凝土 元/立方米计算，混凝土方量以

甲方实际计算数量为准;砖砌体砌筑按 元/立方米计算)。

②以上承包费用中已含承包人自备工具费及辅材费用，职工养老金

以及职工医疗费用，防暑降温费用，1%的个人调节税，1。5%的综合

保险费。其中个调税及综合保险费由甲方统一代为缴纳，结算时在工

程款中扣除，职工养老金由乙方为其职工代缴。

③承包范围外发生的零星用工单价_______元/工日;零星用工必须于

当日经施工员签证，项目经理批准。

④付款方式：甲方每月核算承包人的工作量，按合同单价结算，并

核算承包班组材料耗用量，超出定额规定用量的材料按采购价由乙方

承担。承包项目完成后结清总工作量的90%，余款在半年内付清。

⑤承包班组交通费用自理。

保证金的交付与退还

乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环

境管理，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证

金 元(按承包总价的10%缴纳)，并于合同签订后，队伍进场施工前一

次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲

方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则

抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

双方职责与权限

(一)甲方

1、甲方委派 同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。

2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行

检查验收、监督管理。

3、做好材料供应工作，切实解决好施工用水、用电、垂直运输，保

证工程顺利施工。

4、在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、

文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲

方信誉，甲方有权责令乙方限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有

权单方面中止合同。并按完成工程量的80%结算，甲方不承担乙方其

它任何费用。

5、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到

承包指标或造成不良影响甚至造成严重后果的，甲方有权单方面中止

合同。

6、提供食宿方便。

7、制定施工计划。

8、进行技术交底、安全交底。

(二)乙方

1、乙方委派 同志为乙方现场施工负责人，参加甲方生产协调会，具

体负责本专业的施工管理。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随

意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。

2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单

方中止合同。

3、做好人员录用工作，不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染

病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。

4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全

综治员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊

重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。

5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、

综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录，并在

工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用，如发

现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施

工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

6、健康证、操作证等一切费用乙方自理，并且必须按有关规定办理

相关证件，乙方可以委托甲方办理，费用在结算中扣除。

7、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔

偿。

8、由于乙方施工班组的质量原因引起其他班组额外用工，由乙方施

工班组负责。

9、制止所属人员乱拉乱接电源，禁止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、

烧菜、烧水和取暖。

10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费，

扰乱甲方正常工作秩序，违反者甲方给予必要的经济处罚，造成后果

有重大影响的除依据法律追究责任外，甲方有权终止合同。

其他

1、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方一份，合同双方签章(字)后生效。

工程款结清后合同终止。

2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：

____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______

日

个人承包合同协议书篇5

发包方(甲方)：承包方(乙方)： (责任人)

为加强“ 装修改造 ”工程的项目管理，甲方成。。。公司“ 装修改造”

工程项目经理部。 出任目部经理。项目部实行承包经营， 作为工程

承包人，负责该工程施工生产，确保按期、保质、安全完成施工任务，

全面履行甲方与业方就“ 装修改造”工程签定的《建设工程施工合同》

及补充同或协议。甲乙双方充分协商订立本合同，以明确双方责任、

义务、权利。

第一条 承包工程概况

工程名称： 装修改造

工程地点：

工程内容： 装修改造

工程工期： 日历天

承包范围： 装修改造工程设计图纸及设计变更的全部内容。

开工日期： 拟定 年 月 日

竣工日期： 拟定 年 月 日

工程合同造价： 元 工程质量标准：达到国家、省级现行建筑装修装

饰工程质量检验评标定标准合格等级

文明施工标准：工地现场达到省市建设有关部门及我司有关规定的达

标工地要求。

第二条 承包方式：包工包料、独立核算、自负盈亏

第三条 承包期限：从该工程开工日起至竣工并结清工程尾款止。

第四条 营业税、管理费等税费：

1、取费标准

(1)、甲方除消防工程部分造价后，按工程总造价的2%净收乙方管理

费(含劳保)。

(2)、建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加等

税费，均由甲方向业主代收代付;企业所得税、基本养老保险费、个

人所得税、工程定额测定费、防洪护提费、印花税、意外伤害保险税、

交易费均由乙方承担;乙方及班组个人所得税如需交纳时由乙方承担;

税费遇政策性调整，按实缴纳。

2、甲方与业主就本工程签订的《建设工程施工合同》及施工合同补

充协议等所有合同文件中涉及 “质量、安全、工期”等所有条款的奖

惩权责任全由乙方享有、承担。

第五条 财务管理：

1、本合同约定该项工程所有工程款全部汇入甲方指定的银行帐户，

甲方财务人员负责监督，乙方随时接受甲方的财务检查;购买材料的

结算审批按甲方规定办理。

2、乙方每次请款时应提供相关有效凭证，10天内或月底应提供正式

发票，若发现虚假的发票由乙方承担责任及查补税等经济处罚，造成

甲方损失的，甲方直接从工程款中扣除相应部分的款项。

3、未经甲方认可乙方不得私自向业主领取现金或请业主代付工程费

用或提供实物材料，否则甲方除加倍收取乙方管理费外，并作为乙方

构成重大违约论处，造成甲方的所有损失均由乙方承担。

4、本工程施工过程中所需财产物，只限于本工程专用，乙方不得挪

作他用。

第六条 工程管理：

1、项目施工过程中，乙方应严格按省市有关标准及甲方内部质量管

理体系及工程管理规定实施运行。

2、项目若存在分包，乙方应选择有资质的企业做为分包单位，且手

续齐全，并接受甲方的考核。

3、乙方应按《公司农民工工资支付管理暂行办法》及时按月足额发

放民工工资。若因乙方原因发生劳资纠纷，乙方应承担政府劳动及相

关部门对甲方处以的所有经济处罚，同时视劳资纠纷造成的影响情况

接受甲方处以的不低于10000元/人次的。

4、项目开工之前，乙方应按《企业内部项目开工管理的若干规定》

组织实施，并在《开工报告》签署之前向甲方交纳5000元的竣工资

料归档押金，待竣工资料归档齐全后不计息归还。

5、乙方应在建设方通知甲方进场日前将所有设备、机器运到场，若

因乙方原因导致甲方损失，甲方有权对乙方进行，直接从工程款

中扣除。

6、乙方与分包单位或班组应订立详尽的书面合同，并报项目经理部

备案。

第七条 双方责任：

甲 方

1、甲方对建设单位负责，乙方配备的技术人员需持证上岗，并报甲

方审批备案;若乙方人员有调整，均须报甲方备案。

2、甲方对工程施工技术、安全、质量、进雅、文明施工等方面统一

指挥、调度、检查、指导和监督。如乙方若达不到要标，甲方有权强

制执行，产生费用乙方负责。

3、组织施工图纸自审工作，参加建设单位主持的图纸会审。

4、甲方负责审核工程预、结算，批准施工组织设计。

5、若乙方管理不善或丧失施工能力，甲方有权停止乙方施工活动，

办理中间结算。

6、若上述原因造成甲方违约并受到建设方处罚的，除乙方承担该罚

款外，甲方有权另行对乙方处以相应。

乙 方

1、乙方对甲方全面负责，履行甲方与建设单位签订的所有合同条款，

在工期、质量、安全等方面不损害甲方的信誉，未经甲方许可，乙方

不得擅自停工、窝工。

2、乙方必须配备具有相应技术资质的项目管理班子，负责对所承担

工程内容及所属人员的生产管理、劳力调配、技术、质量、安全、及

生活安排等事项的具体管理工作。

3、服从甲方领导，接受甲方，建设单位及政府有关部门及人员的监

督，严格按照国家规范、规程执行。积极配合甲方职能部门的工作，

做好计划生育工作，违者要追究责任，并按国家的有关规定处罚。

4、负责编制所承包范围内的施工预算，配合甲方组织的施工组织设

计或施工方案的编制;按时提供月、季施工进度计划和月统计报表;参

加甲方或建设单位主持的图纸会审;保证竣工档案资料的完整。

5、做好施工现场的产品保护和安全保卫工作，工程施工中使用的模

板、支撑、井架、安全防护、施工用电等均应严格按规范的`标准及

甲方与建设方所订立合同条款的约定执行，保证现场文明施工。

6、保证工程工期、确保工程质量及安全生产。

7、严禁使用不符合工程设计与质量要求的材料、设备及假冒伪劣安

全防护品。

第八条 人事管理：

为加强对工程质量、安全和财务的有效监控，项目部对工程项目进行

统一管理，项目部甲方管理人员每月补贴经费及办公用品相关费用由

乙方负责承担。同时乙方应根据所承包工程的实际需要相应配备足够

的施工员、质检员、专职安全员、预算员等工程技术人员并自行承担

费用，乙方配备的技术人员需持证上岗，并报甲方审批备案。

第九条 质量技术管理：

乙方对工程项目的质量负全责。乙方应严格按照施工规范，操作规程

进行施工，对现场的建筑材料、构配件和设备严格把关，并提供材料

合格证或检验报告等资料，严格监控施工质量，确保工程质量达到甲

方与业主就本工程签订的《建设工程施工合同》要求的等级，否则因

质量原因造成的经济损失和赔偿由乙方承担。施工质量管理应执行甲

方内部有关管理规定。

第十条 安全、文明管理：

乙方对工程安全及文明施工、计划生育、劳动务工手续、环保手续等

负全责。乙方应切实落实施工现场的安全管理措施，加强 “三级教育”，

发放足量安防设施用品，严格按安全规程操作，杜绝事故的发生，确

保安全生产。因施工安全、计划生育、暂住证、劳动务工手续、环保

手续(属乙方造成)等原因所造成的经济损失、处罚和赔偿均由乙方负

责并承担责任。施工安全奖罚执行甲方内部有前管理规定。乙方应严

格执行公司《安全管理规定》，若发生四级以上(含四级)重大安全事故，

乙方除按规定赔偿经济损失及外，给甲方造成重大信誉影响，乙

方应赔偿甲方信誉损失费不少于人民币壹拾伍万元。

第十一条 为加强对工程质量、安全及文明施工的管理，乙方按甲方

管理规定预留工程造价 2%的质量、安全保证金，保证金用于甲方对

该工程质量、安全及文明施工的监督、整改等相关费用的支出，余额

待工程竣工验收后退还给乙方。甲方有权对乙方在施工过程中的质量、

安全及文明施工进行检查、监督、管理，并对出现的有关质量、安全

及文明施工隐患提出整改令并限期整改，乙方必须无条件执行。若乙

方拒不整改，甲方有权采取必要措施(招指派人员强制执行等)，由此

所发生的一切费用支出由乙方负担，甲方在乙方承留的质量、安全保

证金或工程款中扣除。

第十二条 乙方在承包生产过程中产生的全部债权债务自行负责追偿

或偿。甲方配合乙方作好相关工作，工程保修金待建设单位拨还时归

还乙方。

第十三条 甲方与业主签订“补充协议”的工程款支付办法的所有条款，

乙方均给予认可并享有，乙方不得以任何理由要求甲方支付非甲方原

因造成的其费他用。

第十四条 本合同未尽事宜，双方另行签订补协议。

第十五条 合同解释：本合同由甲方负责解释，如协商不成提交福州

仲裁委员会仲裁。

第十六条 本合同自双方签字之日起生效。本合同一式肆份，双方各

执贰份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

个人承包合同协议书