工程设备租赁合同(15篇)

工程设备租赁合同(15篇)

工程设备租赁合同1

甲方 (承租方)：

乙方 (出租方)：

机械名称及型号：

签 定 日 期： 年 月 日

合 同 编 号：

根据《中华人民共和国民法典》，按照平等互利、自愿的原则，经双方协商

一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履

行：

一、 合同标的约定

自 年 月 日起，至 年 月 日止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，

双方约定租金每月(大写)： 元(￥： )每月按30天计算，租期不足一个整月

的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。

二、双方的权利和义务

1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家

规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方

施工需要如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承

担相应责任

2、甲方只负责乙方机械的燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担

3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故，由甲方承担安

全责任因乙方人员操作不当、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承

担安全事故的责任

4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的

操作人员操作机械甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备

5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安

全，承担机械被偷盗的责任

6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方乙方也不得把机械设备

第 1 页 共 31 页

另租第三方

7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合

同，但必须提前三天通知对方

8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税

务发票或由甲方代扣税金。

三、运输方式及费用承担

机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费 元，退场费用由乙方自己负担。

四、其他约定事项

1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修

正常时间，每月累计不超过 天(含 天),甲方照付租金，超过 天，甲方不再承

担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的`机械费用，从乙方租金中扣除

2、连续下雨 天(含 天)，计机械租赁费超出 天，不能正常使用机械的，

不再计算租赁费用，从当月租赁费用中扣除

3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算

4、

5、

六、合同生效方式

此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商

的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

年 月 日

年 月 日

工程设备租赁合同2

第 2 页 共 31 页

一、工程项目

1.工程项目名称：_________

2.工程地址：_________

3.租赁机械名称型号：_________

4.租赁合同编号：_________

5.租赁期限：自_________年_________月_________日至_________年

_________月_________日

二、协议内容

1.安全文明施工目标

(1)不发生轻伤及以上人身事故。

(2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响

事件。

(3)不发生因租赁机械原因造成的电网、设备事故。

(4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

2.本租赁项目执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限

于：

(1)《中华人民共和国安全生产法》;

(2)国务院《特种设备安全监察条例》;

(3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》;

(4)建设部《建筑施工机械租赁行业管理办法》;

(5)《起重机械安全规程》(GB 6067—1985);

(6)国家部委办相关安全的规定;

(7)国家《电力建设安全健康与环境管理工作规定》;

(8)国家《电力建设起重机械安全监督管理办法》;

(9)国家《电力建设起重机械安全管理重点措施(试行)》;

(10)国家《电力建设安全工作规程》;

(11)国家《电力安全工作规程》;

(12)国家电力行业相关安全文明施工的规定和规程;

第 3 页 共 31 页

(13)建设工程所属的地方安全、环境法规;

(14)业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。

3.甲乙双方的安全文明施工权利和义务

(1)认真贯彻国家、地方、国家电力行业有关安全生产的方针、政策和法律

法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方(总承包单位或专业承包单

位)有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环

境保护管理责任。

(2)双方在未签订机械租赁合同和安全协议前，不得提前进场及作业。

(3)按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合

格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

(4)双方应相互协作，并按照各自的责任处理租赁机械使用过程中有关安全

工作以及安全问题、事件，应认真组织原因分析，提出预防措施，共同预防事

故的发生。

(5)租赁机械使用过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内

交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关

事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事

故情况，协助事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

(6)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法

律责任和经济责任。

4.甲方的安全文明施工权利和义务

(1)按照规定在现场建立和完善安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文

明施工、环境保护管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和

监督。

(2)负责对乙方的机械租赁资质进行核查;进场机械的安装或拆除单位必须

具备相应的资质。

(3)对进场的租赁机械进行资质核查，检查其制造许可证、监督检验证书、

产品合格证、自检合格证、安全检验合格证等各项证书和技术资料是否与实物

相符。

第 4 页 共 31 页

(4)组织对租赁机械的安装拆除方案的.审查，并对乙方的交底和实施过程

进行监督。

(5)负责对入场的起重机械管理、检验等人员证件的核查，对入场操作人

员、起重指挥、司索人员、安装拆卸等特种作业人员的特种作业证书进行核

查，并对入场的全体人员进行安全教育和交底。

(6)根据合同约定，督促相关责任方负责现场道路、基础平整和承压符合起

重机械作业的要求。

(7)将租赁机械纳入机械安全管理体系，按照现场机械管理制度加强对租赁

机械的安全监督、检查。

(8)对使用租赁机械进行作业前，编制相应的起重施工方案，办理安全施工

作业票，并对机械操作人员进行交底，落实相关安全措施。

(9)临近带电设备作业，应保持安全距离，采取安全措施，必须指定专人监

护。

(10)按相关规定对乙方进行安全考核，作为安全保证金的考核依据。

5.乙方的安全文明施工权利和义务

(1)遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及业主项目部、监理对现

场安全文明施工的管理，配合安全检查(包括业主项目部、总包单位的上级单位

和主管部门对工程项目的检查)，对存在问题组织整改。

(2)按规定提供租赁机械的制造许可证、监督检验证书、产品合格证、自检

合格证、安全检验合格证等各项证书和技术资料，并对其真实性负责。

(3)负责制定租赁机械的保养、使用、维修管理制度以及机械安全操作规

程。

(4)按约定由乙方操作租赁机械的，指派有证书的操作人员，定人、定机进

行操作。

(5)按约定由甲方操作租赁机械的，负责对甲方操作人员进行指导。

(6)负责租赁机械的进场运输安全。

(7)负责编制租赁机械的安装和拆除施工方案和相关安全措施，经本方技术

主管领导审批并报甲方审查后，办理安全施工作业票，方可组织安装或拆除(安

第 5 页 共 31 页

装或拆除单位必须具备相应的资质)。

(8)参加安装或拆除人员必须经过专业培训考核合格，持有效的操作证;安

装或拆除前，必须向全体作业人员进行安装或拆除方案和安全操作技术的交

底、双方签字确认。

(9)租赁机械安装或拆除过程中，应严格按照工序、工艺要求进行控制，高

空作业要采取防止高处坠落、高空落物的安全措施。

(10)负责委托专业机构对租赁机械进行安全检测，确保机械的安全性能符

合要求，并向甲方提供具备相应检测资质的单位出具的检测合格证和起重机安

装质量检测报告。

(11)确保租赁机械的安全保护装置完好和符合安全技术标准;按规定对租赁

机械的防雷装置进行检测，确保防雷装置的可靠;按规定在租赁机械明显位置悬

挂相关的安全标志。

(12)按约定负责租赁机械在非工作状况下的各种安全防范措施。

(13)按约定负责租赁机械的例行保养、检查、维护。

(14)操作人员的特种作业操作证应在有效期内。

(15)操作人员应服从现场甲方指定的起重指挥人员的指挥。但对不符合安

全起吊的要求，有权拒绝执行。

(16)因租赁机械故障等原因，需临时使用替代机械时，应确保替代机械符

合本协议要求。

(17)租赁机械使用过程中因设备本身原因，发生人身伤亡事故、机械事故

以及吊运设备材料损坏事故，承担事故责任和经济损失，并及时向甲方报告事

故情况，协助事故调查，吸取事故教训。

6.安全文明施工考核标准

甲方按照分包合同价款，预留5%的安全保证金，并在租赁项目结算时按照

安全文明施工的考核结果对乙方进行结算。

7.需要补充协议内容

三、附则

(1)本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有

第 6 页 共 31 页

同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各

项条款，承担相应的安全文明施工管理责任。因违反本协议造成的安全事故，

由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

(2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定

执行。

(3)协议有效期按照租赁合同期限。租赁期限变更，本协议有效期相应变

更;合同内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

(4)安全保证金的扣款标准按照《国家电力行业电力建设工程分包安全协议

范本》附录(《安全保证金扣款标准》)的规定执行。

(5)因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

(6)其他未尽事宜可另行约定。

(7)本协议一式六份，甲乙双方各执三份。

甲方：_________乙方：_________

单位名称(盖章)：_________单位名称(盖章)：_________

单位地址：_________单位地址：_________

法定代表人(或授权代理人)：_________法定代表人(或授权代理人)：

_________

签订日期：_________年_________月_________日签订日期：_________年

_________月_________日

工程设备租赁合同3

出租人(甲方)：

承租人(乙方)：

根据《____________》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人

与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条______租赁物资的品名、规格、数量、质量：______。

第二条______租赁物资的用途及使用方法：______。

第三条______设备租赁期限：自______年______月______日至______年

______月______日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工，工期顺延。承租

第 7 页 共 31 页

人因工程需要延长租期，应在合同届满前______10______日内，重新签订合

同。

第四条______租金、租金支计算方式：收取租金的标准：______。

第五条______租金的'支付方式和期限：租金结算方式全部采用现金方式结

算，每月30日结算租金。

第六条______燃油由乙方提供正规中石油或中石化燃油。

第七条______由甲方提供驾驶员1名，工资由甲方提供，食宿由乙方负

责。

第八条______本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

第九条______争议的解决：设备租赁过程中，出现本合同未尽事项双方发

生争议的，双方协商解决，协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程设备租赁合同4

出租方：_______________________

承租方：_______________________

签订日期： 年 月 日

依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，

遵循平等、自愿、公平和诚信的.原则，双方就 机械租赁事宜协商一致，订立

本合同。

一、工程名称：

二、机械施工地点：

三、机械使用时间暂定 年，自 年 月 日起 年 月 日

四、租金及支付

第 8 页 共 31 页

1、租金及计算：租金 元/月。

2、租金支付：租赁费用按月计算。每月的 日由承租方支付租赁费给出租

方。

五、双方责任

（一）承租方

1、按合同约定及时付给出租方租金。

2、给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。

（二）出租方

1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。

2、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。

3、提供机械相关资料。

4、服从承租方指挥，接受承租方检查。

5、负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。

6、操作人员持有效证件上岗。

7、因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租

方造成的损失，由出租方进行赔偿。

六、其他约定事项

1、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解

除合同。

2、本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。

3、本合同经出租、承租双方签字，方能生效。

七、本合同一式四份，双方各持两份。

出租方：签字（盖章）：___________ 承租方：签字（盖章）：___________

工程设备租赁合同5

承租方：(以下简称甲方)

出租方：(以下简称乙方)

甲、乙双方有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙

方承租设备特签订本合同。

第 9 页 共 31 页

一、租赁设备概况。

二、设备使用地点及工程项目：

本租赁设备仅限于在____________，用_______________工程。

三、租赁设备的所有权和使用权：

1、乙方拥有对租赁设备的所有权。

2、甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

四、乙方为该设备配备操作手______人，由_______方负责工资，工资每人

每月__________元。______方负责操作手的劳动保险费用和工作时间内的人身

伤害事故，操作手在工作中因过失造成他人人身或财产损害的赔偿责任由

______方负担。

五、租赁期限及租金结算按以下第___方式：

1、设备租赁按台班计费。自________年________月________日至________

年________月________日止，租赁期满，甲方将设备完好交给乙方办理退场手

续，若甲方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同;如在租赁期

限内在施工地甲方已完成了生产任务，或甲方与建设方终止了施工合同，甲方

按使用时间向乙方交付租金。

2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过______小时(折合一个台班)，

每月累计不得超过____小时，确因工作所需超出_____小时部分应视为加班，按

超出工作小时数计收加班租赁费。

设备的租赁费按月结算____________元/月/台，_________元/天/台，如设

备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时的租赁单价结算，超出工

作小时加班部分，另计收加班费。每月按月租金的______%向乙方交付一次租

金，剩余租金的支付时间为______。

3.设备的租赁费按工作量结算，工程量单价___,(一次性包死价_____元大

写_____整)

六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用：

1、设备的进场费由_______方负担，退场费由______方负担，甲方应在设

备退场前______天通知乙方。

第 10 页 共 31 页

2、设备在租赁期间所需的.各种油料由______负担。

3、在租赁过程中，______承担设备易损件(如刀头、刀库等)的所有更换费

用。

4、设备在租赁期间内由甲方使用，甲方应协助乙方机手做好设备的日常维

修、保养，使设备保持良好状态，维修和配料费用在____元以下的由______负

担，维修费用在_______元以上的由______负担，所付费用以乙方机手签字为

准，由乙方负担的部分从乙方收取设备租赁费中扣除。

5、在工作过程中，设备出现故障，乙方应及时进行维修，设备因故障造成

停工的部分乙方应扣除甲方相应天数的租赁费，如不能在甲方要求的合理的时

间内修复，乙方应更换同质设备替代，否则乙方应承担由此给甲方造成的损

失，如因甲方原因造成设备故障及零部件损坏，费用由甲方负担。

6、在租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用，税款均由乙方承

担。

七、乙方的义务：

1、为甲方提供性能良好的设备。

2、设备进入甲方施工现场后，乙方机手应服从甲方施工现场管理人员的调

度与指挥，并遵守甲方施工现场的管理要求和规章制度，违章操作造成的一切

安全事故由乙方自行负全责，甲方不承担连带责任。

3、乙方机手应按设备操作规程施工，在正常施工条件下，乙方机手不得拒

绝甲方要求的连续施工。

4、乙方机手应严格、真实填写甲方单位派发的租赁机械施工表，每天将此

表交甲方单位签字盖章，并以此表计算租金，否则甲方有权拒绝支付相关费

用，甲方如发现乙方机手虚报工作时间，除扣除虚报的租赁费用外，处以虚报

费用3倍，从结算中扣除。

5.乙方机手消极怠工或工作效率低于平均水平的，甲方可以停付或折扣支

付期间的相关费用。

八、甲方的基本责任：

1、甲方不得强迫乙方机手违章或超负荷作业。

第 11 页 共 31 页

2、甲方应按合同约定按时向乙方交纳租金。

3、甲方应在交货地点检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁设备的

验收收据交给乙方。

九、违约责任：

1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何

一方不得中途变更或解除本合同。

2、在租赁期间，未经乙方书面同意，甲方不得在租赁设备上随意增加和扣

除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由甲方全部负责。

3、若甲方未按合同规定支付租金或超期使用，乙方有权终止合同调回所租

设备或停机。

十、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《合同法》及其它相关法律的

有关条款友好协商解决，协商不成，应提交工程所在地法院诉讼。

十一、未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式______份，甲乙双方各

执_____份，双方签字盖章后生效。

承租方(甲方)：______

出租方(乙方)

负责人：______

负责人：

签定日期：______年______月______日______

签定日期：______年______月______日

工程设备租赁合同6

甲方(承租方)：

乙方(作业方)：

为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进

行协商，特签订本合同。

一、甲方的权力和义务

l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保

第 12 页 共 31 页

管。

2、甲方提供作业任务。

3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。

二、乙方的权力和义务

l、提供8成新以上的挖机一台，机械操作手两名，确保车况正常，如因机

械故障，月度内维修保养时间不得超除三天，若有超出甲方保留处罚的权力。

2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支，以及业务往返的差旅费用。

3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身

人为造成的安全责任。

三、租赁期间作业时间规定：

租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排，工地视24小时均为工作时间，

作业人员保证随叫随到。

四、进退场费用规定

甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的，进出场费用由甲方承付;达到2个

月以上(含2个月)的进场费由甲方承付，乙方负责出场费用。

五、租金计算

1.合同宗旨为月度租赁，但是为更好的充分利用和管理，按天计算。用挖

斗的 元/月，用破碎锤的 元/月。

2.每月按27天计算，挖斗每天为 元/天，破碎锤 元/天。

3.天的计算。

甲方没有工作面，正常计日工，工长开据任务单。

甲方有工作面，由于乙方的原因(如机械故障)，不能作业的 ，一天内耽误

2小时以内的，不做扣除，工长出具任务单。耽误超过2小时在5小时以内

的，扣除半天，按半天计算，工长出具任务单。如超出5小时，但又能及时工

作的'，有工长视工作情况而定。一天的开始从凌晨6点开始计算到次日凌晨6

点。

六、租赁费用的计量与支付

1.计量。挖掘机司机每天从工长出开据任务单，每月25日前拿任务单到合

第 13 页 共 31 页

同部开出结算单，然后到材料部、机械部、工区主任签字。

2.支付。

七、安全责任及设备保管

1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太

差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施

工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。

2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，

甲方承担责任。

3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优

质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰

份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同7

出租方：(以下简称甲方)

承租方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着

平等互利的原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙

方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明

细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即

二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

第 14 页 共 31 页

第二条 乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法

人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量的多

少向甲方缴纳押金 元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结

算时在完清各项手续后方能退还。

第三条 租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束

时间。租赁期不足一个月的按一个月(30天)计算，一个月及其以上的按实际天

数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得

拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁的'各种物资，原租金、赔偿费、上

下车费，乙方应按实支付。

第五条 乙方对甲方出库的物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准的物

资应当场拒收，否则，由此而造成的大小安全事故或其它经济损失与甲方无

关。

第六条 违约责任

1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约，违约方应按租金总额的30%

支付违约金给守约方。

2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额

的3%向甲方支付违约金。

第七条 赔偿约定

1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔

偿。

2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件

破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔

偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿。

3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性

维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，

须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

第 15 页 共 31 页

第八条 乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定

的地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管 元，扣件 元，由乙方承

担。

第九条 其它：

第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法

律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同

纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同8

甲方：__________

乙方：__________

为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进

行协商，特签订本合同。

一、甲方的权力和义务

1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保

管。

2、甲方提供作业任务。

3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。

二、乙方的权力和义务

1、提供8成新以上的挖机一台，机械操作手两名，确保车况正常，如因机

械故障，月度内维修保养时间不得超除三天，若有超出甲方保留处罚的权力。

2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支，以及业务往返的差旅费用。

3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身

人为造成的安全责任。

三、租赁期间作业时间规定：

租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排，工地视24小时均为工作时间，

第 16 页 共 31 页

作业人员保证随叫随到。

四、进退场费用规定

甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的.，进出场费用由甲方承付;达到2

个月以上的进场费由甲方承付，乙方负责出场费用。

五、租金计算

1.合同宗旨为月度租赁，但是为更好的充分利用和管理，按天计算。用挖

斗的__元月，用破碎锤的__元月。

2.每月按27天计算，挖斗每天为__元天，破碎锤__元天。

3.天的计算。

甲方没有工作面，正常计日工，工长开据任务单。甲方有工作面，由于乙

方的原因，不能作业的，一天内耽误2小时以内的，不做扣除，工长出具任务

单。耽误超过2小时在5小时以内的，扣除半天，按半天计算，工长出具任务

单。如超出5小时，但又能及时工作的，有工长视工作情况而定。一天的开始

从凌晨6点开始计算到次日凌晨6点。

六、租赁费用的计量与支付

计量。挖掘机司机每天从工长出开据任务单，每月25日前拿任务单到合同

部开出结算单，然后到材料部、机械部、工区主任签字。

七、安全责任及设备保管

1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太

差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施

工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。

2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，

甲方承担责任。

3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优

质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰

第 17 页 共 31 页

份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程设备租赁合同9

出租方:(以下简称甲方)

承租方:(以下简称乙方)

一、 乙方承租甲方设备明细如下表：工程名称 施工地点 施工内容 设备

名称 数量 预计租期 取费标准 租赁设备总台数 预收租金总额：司机补助标

准： 设备运费： 备注：

二、 设备服务范围

1、 由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁，对乙方的工程质量、

进度等问题无连带责任。

2、 甲方设备仅供乙方使用，乙方未经甲方同意不得向第三方转租甲方设

备，甲方有权终止合同。

三、 付款方式

1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付元设备进出场费及租赁使用费，

其中租赁费元，设备运费元。

2、租期按30天计算，乙方应提前5天预付下月租金，在工程完工(设备退

场)两周内结清全部余款。

四、 甲方的权利及义务：

1、 甲方根据乙方要求，在规定的时间进入施工现场。

2、 当乙方违章指挥强制作业时，甲方工作人员有权制止。

3、 甲方每辆设备配备机手配合乙方正确使用设备并听从现场人员指挥调

动。

4、 设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天)，因其他原因造

成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及

人员责任外的原因)。

第 18 页 共 31 页

五、 乙方的权利及义务

1、 保障甲方设备及出场道路畅通，协助甲方卸车、装车，保障设备安全

进出场。

2、 由于乙方安全措施不利，指挥不当造成人身安全事故，由乙方全部负

责。

3、 施工质量没有达到技术要求，乙方有权制止并及时采取措施,如发现问

题而不止,继续施工造成质量事故，则与甲方无关，由乙方负全面责任。

4、 负责施工现场存放设备的'看护及看护费，承担因看护不严而造成的设

备损失、损坏、丢失等，按损失程度给予赔偿。

5、 乙方负责机手的食宿问题及施工现场及生活区人身安全，当出现故障

不能排除时及时通知甲方。

6、 不准将甲方设备擅自转租、抵押、抵债和变相转卖，否则承担因此造

成的全部损失，并给予赔偿。在租凭期限内调运设备需经甲方同意，月租金不

变。

六、 违约责任：

1、 乙方未能按期支付租金，甲方有权终止设备使用，每延迟一天加收月

租金的2%滞纳金，并保留将设备撤回的权利，工程完工两周后拖欠款按照施工

单位向银行计划外借款收取滞纳金。

2、 在工程完工一周内协助甲方将设备安全退场，如因乙方原因致使甲方

设备停留在施工现场而不能安全撤离，除负责设备安全外，每推迟一天追加3

万元停滞费，计入租赁费中。

3、 遇到国家政策、法规强制执行及不可预见的自然灾害影响本合同执

行，双方协商解决。

4、 甲乙双方任何一方有违约行为，赔偿对方因违约造成的所有直接经济

损失，最低位月租金的10%违约金。

七、 双方共同的权利及义务：

1、 遇有争议，甲乙双方本着友好合作的精神协商解决;当商定不成时，由

甲方所在地主管部门仲裁解决。

第 19 页 共 31 页

2、 除本合同相关条款规定以外，双方的其他索赔要求均按《合同法》的

规定办理。

八、 补充条款：

九、 本合同自签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同10

承租方（简称甲方）：

出租方（简称乙方）：

因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公平、合理的原

理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协

议：

一、 设备型号： 数量：

二、租赁期限（时间）：

工程机械设备的.租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改

变月租方式。

三、租金及支付：

月租，每月租金 元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙

方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方

租金仍按月租标准计收。

四、甲方应该安排好机械作息时间。

五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵

押。

六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

七、违约责任：由违约方负责。

八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办

第 20 页 共 31 页

清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同11

承租方（简称甲方）：

出租方（简称乙方）：

因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公平、合理的原

理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协

议：

一、设备：

数量：壹台，机械使用地点：

二、租赁期限（时间）：自__年__月__日起至__年__月__日止。工程机械设

备的租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

三、租金及支付：月租，每月租金__元整（大写：__元）人民币，__工作

时间为240小时/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因

以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收，甲方应保

证乙方按月累计2天的维修时间，超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的

租金。若月度使用不足240小时，仍按一个月租金计算支付。超出小时则按__

元/小时进行结算。

四、甲方应该安排好机械作息时间，师傅一天工作9小时，超出9小时则

补助司机加班费，每小时__元。

五、甲方不能按约定时间支付租金，乙方有权停机。停机期间视为设备正

常工作，租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。

六、甲方无偿提供设备使用的`燃料（柴油）和设备操作机手的食宿，甲方

在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。所

租机械退场时一次结清。

第 21 页 共 31 页

八、违约责任：由违约方负责。

九、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各

执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同

自动失效。

甲方：_

乙方：

单位名称（签章）：__

单位名称（签章）：

：__

：

身份证号：__

身份证号：

合同签定地：

签订时间：年__月__日

工程设备租赁合同12

甲方：_________________

乙方：_________________

因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公平、合理的原

理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协

议：

一、设备型号：数量：

二、租赁期限（时间）：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以

任何理由和任何形式改变月租方式。

三、租金及支付：月租，每月租金元整（大写：_____元）人民币，如果因

甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方

自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

四、甲方应该安排好机械作息时间。

五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵

第 22 页 共 31 页

押。

六、机械设备只能由乙方指定的'操作工操作，其他人员不得上机操作。

七、违约责任：由违约方负责。

八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各

执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同

自动失效。

甲方：_________________乙方：_________________

日期：_________________日期：_________________

工程设备租赁合同13

尊敬的审判长、审判员：

四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳

设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。

本案“候连书”承诺支付租金的时间为20某某年5月中旬。然而，被上诉人于

20某某年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然

而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基

础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而

来”的。

据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求

也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20某某年12月12日，而

《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的`签订时间为20某某年7月5

日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被

上诉人签订《租赁合同》。

第 23 页 共 31 页

2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属

于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成

都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有

行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由

岳阳设计院承担责任。

4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程

施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围

内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院

的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公

司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签

字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连

书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄

弟”。

被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。

一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众

所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并

没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车

费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支

第 24 页 共 31 页

付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合

同的关系。

3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应

当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。

这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。

《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司

的委托代理人。

2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借

用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表

广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候

连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审

法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是

十分荒谬的。

综上所述：

1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰

公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，

只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由

广安智丰公司承担。

3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

此致

遂宁市中级人民法院

四川法银律师事务所

杜正武付贤禹律师

二〇一三年一月十五日

第 25 页 共 31 页

工程设备租赁合同14

签订日期：__________________________________ 合同编号：

____________________________

承租方：（以下简称乙方）

___________________________________________________

出租方：（以下简称甲方）

___________________________________________________

根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则， 为明确甲、乙双方的

权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

第一条：租赁机械的名称：

_______________________________________________________

规格：_____________________

型号：_____________________

数量：_____________________

使用地点：___________________________________________________。

第二条：甲方为租赁机械配备操作手___________名，其每人工资

___________元/月，由______方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿

费用也由___________方负责承担。

第三条：租赁期限

自________年________月________日至________年________月________日

止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。

第四条：租赁机械的所有权

1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机

械只有使用权，没有所有权。

2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方

的书面同意。

3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同

意。

第 26 页 共 31 页

第五条：租金的计算和支付

1、自________年________月________日至________年________月________

日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，

应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

2、租赁期间原则上每某某均工作时间不超过8小时（折合1个台班），每

月累计不得超过_____小时（甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时

间），确因工作所需超出______小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加

班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月，______元/小时，如设备租

赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部

分，另计收加班费。

第六条：保证金

经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金______________元，作为履行本

合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以

保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额

应退还乙方。

第七条：租赁机械的交货和验收

1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方（或其代理人）交货。因不能预

见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责

任。

2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签

收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。

3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整

状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不

符、不良或瑕疵等属于甲方的.责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日

期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁

机械符合本合同及附件的约定要求。

第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用

第 27 页 共 31 页

1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，

使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件

__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维

修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数

乘以8小时租金。

3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙

方对此承担全部责任。

4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙

方承担。

第九条：租赁机械运费的承担

租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方

承担，退场费用由甲方承担。

第十条：租赁机械的毁损和灭失

1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损（正常损耗不在此限）和灭

失的风险。

2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下

列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：（1）将租赁机械复原或修理

至完全能正常使用的状态；（2）更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件

使其能正常使用；（3）当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔

偿甲方。

第十一条：违约责任

1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租（使）用，

造成的损失均由乙方负责。

2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违

反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列

措施：

第 28 页 共 31 页

（1）要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失；

（2）终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切

损失。

第十二条：争议的解决

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过

友好协商解决；如果协商不能解决，应提交________仲裁委员会，根据仲裁的

有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各

执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

承租方（乙方）：

法定代表人：

委托代理人：

地 址：

电 话：

开 户 行：

帐 号：

税 号：

出租方（甲方）：

法定代表人：

委托代理人：

地 址：

电 话：

开 户 行：

帐 号：

税 号：

工程设备租赁合同15

出租方（甲方）：____________

承租方（乙方）：____________

第 29 页 共 31 页

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方

承租以下设备达成协议：

一、工程承包范围：

机械平整清理土石方，挖转运土方，以及甲方指定场地内机械土石方回

填。

二、承包方式与结算方式：

1、承包方式：本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包

质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

2、施工内容：乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求，作好施

工机械和车辆检测保养，确保安全施工并达到相关文明施工要求。

3、合同价款：合同总价款约为______万元（大写：______万元），实际以

双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的'确认量按实计算。

三、工期：

实际开工日期：按甲方的施工进度计划要求进行施工，并按甲方要求的施

工部位和完成时间穿插进行施工。

四、质量标准：

工程质量标准：按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管

线的安全，配合基坑支护全过程的施工。

五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

六、其它：

1、本合未尽事宜，双方协商解决，发生纠纷协商不成时，可向甲方企业工

商注册所在地人民法院起诉。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，工程

竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

发包人（盖章）：____________承包人（盖章）：____________

代表人：____________代表人：____________

日期：____________日期：____________

电话：____________电话：____________

第 30 页 共 31 页

31 页 共页第 31