关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)法释〔2018〕20号

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的

解释（二）

法释〔2018〕20号

（2018年10月29日最高人民法院审判委员会

第1751次会议通过，自2019年2月1日起施行）

为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，依法保护当事人合法权益，

维护建筑市场秩序，促进建筑市场健康发展，根据《中华人民共和国民法

总则》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民

共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合审

判实践，制定本解释。

第一条 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程

范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，

一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。

招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、

无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变

相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求

确认无效的，人民法院应予支持。

第二条 当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手

续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包

人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。

发包人能够办理审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确

认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持。

第三条 建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，

应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。

损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设

工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方

过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。

第四条 缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义

签订建设工程施工合同，发包人请求出借方与借用方对建设工程质量不合

格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿责任的，人民法院应予支持。

第五条 当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按

照以下情形予以认定：

（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；

开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日

期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日

期。

（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时

间为开工日期。

（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开

工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或

者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定

开工日期。

第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确

认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向

发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此

为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。

当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺

延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提

出合理抗辩的除外。

第七条 发包人在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中，以建

设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由，就承包人支付违约金或者

赔偿修理、返工、改建的合理费用等损失提出反诉的，人民法院可以合并

审理。

第八条 有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，

人民法院应予支持：

（一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满。

（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣

工验收之日起满二年。

（三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包

人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还

期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程

竣工验收报告九十日后起满二年。

发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律

规定履行工程保修义务。

第九条 发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承

包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请

求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包

人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立

建设工程施工合同的除外。

第十条 当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中

标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方

当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据

的，人民法院应予支持。

第十一条 当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均

无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建

设工程价款的，人民法院应予支持。

实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设

工程价款的，人民法院应予支持。

第十二条 当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼

中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。

第十三条 当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价

出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法

院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外。

第十四条 当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，

人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经

释明未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的，

应当承担举证不能的法律后果。

一审诉讼中负有举证责任的当事人未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付

鉴定费用或者拒不提供相关材料，二审诉讼中申请鉴定，人民法院认为确

有必要的，应当依照民事诉讼法第一百七十条第一款第三项的规定处理。

第十五条 人民法院准许当事人的鉴定申请后，应当根据当事人申请

及查明案件事实的需要，确定委托鉴定的事项、范围、鉴定期限等，并组

织双方当事人对争议的鉴定材料进行质证。

第十六条 人民法院应当组织当事人对鉴定意见进行质证。鉴定人将

当事人有争议且未经质证的材料作为鉴定依据的，人民法院应当组织当事

人就该部分材料进行质证。经质证认为不能作为鉴定依据的，根据该材料

作出的鉴定意见不得作为认定案件事实的依据。

第十七条 与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第

二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优

先受偿的，人民法院应予支持。

第十八条 装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰

装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装

修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外。

第十九条 建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程

折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

第二十条 未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价

款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

第二十一条 承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行

政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。

承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张

优先受偿的，人民法院不予支持。

第二十二条 承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，

自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

第二十三条 发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先

受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工

程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。

第二十四条 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当

追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者

违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围

内对实际施工人承担责任。

第二十五条 实际施工人根据合同法第七十三条规定，以转包人或者

违法分包人怠于向发包人行使到期债权，对其造成损害为由，提起代位权

诉讼的，人民法院应予支持。

第二十六条 本解释自2019年2月1日起施行。

本解释施行后尚未审结的一审、二审案件，适用本解释。

本解释施行前已经终审、施行后当事人申请再审或者按照审判监督程

序决定再审的案件，不适用本解释。

最高人民法院以前发布的司法解释与本解释不一致的，不再适用。

针对近年来建筑市场的新变化、司法实践的新问题、管理政策的新突破，《解

释》就建设工程施工合同效力、建设工程价款结算、建设工程鉴定、建设工程价

款优先受偿权和实际施工人权利保护等问题作了规定。

1、关于建设工程施工合同无效损失赔偿数额的认定，《解释》坚持以赔偿实

际损失为原则，但是建设工程施工合同纠纷具有特殊性、复杂性，司法实践中，

当事人往往很难证明实际损失的具体数额，导致其难以获得权利救济。因此，在

实际损失难以确定的情况下，《解释》规定当事人可以请求参照合同约定的质量

标准、建设工期、工程价款的支付时间等内容确定损失大小。

2、关于借用资质签订建设工程施工合同的民事责任，《解释》在吸收《建筑

法》第66条规定的基础上规定，缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工

企业名义签订建设工程施工合同的，发包人有权请求出借方与借用方对建设工程

质量不合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿责任。

实践中，建筑施工企业出借资质造成的损失主要包括建设工程质量不合格、

工期延误等损失。只要损失是由出借资质造成的，发包人就有权请求借用资质的

单位或者个人与出借资质的建筑施工企业承担连带责任。

3、关于非必须招标工程进行招标后的工程价款结算依据，《解释》规定发包

人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程

施工合同背离中标合同的实质性内容的，应以中标合同作为结算建设工程价款的

依据。这一规定的目的是维护招投标市场秩序和其他投标人权益。

同时，充分考虑到建设工程施工合同履行期间长、影响因素多的特点，《解

释》还规定发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另

行订立的建设工程施工合同，可以作为结算建设工程价款的依据，从而兼顾了招

标投标市场秩序和契约自由原则。

4、关于承包人行使建设工程价款优先受偿权的条件，《解释》以保障建设工

程质量为首要价值选择，规定承包人行使建设工程价款优先受偿权必须以建设工

程质量合格为条件。

同时，鉴于建设工程领域特有的资质与招标投标管理要求，实践中建设工程

施工合同无效的情况较为常见。《解释》并未将建设工程施工合同有效作为承包

人行使建设工程价款优先受偿权的条件，以保护农民工等建筑工人的合法利益。

5、关于建设工程价款优先受偿的范围，《关于建设工程价款优

先受偿权问题的批复》限定为承包人在建设工程施工中实际支出的费用。这一规

定缺乏可操作性，在实践中适用的效果并不理想。《解释》规定应依照国务院有

关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定建设工程价款优先受偿的范围，

将承包人应获得的利润也包括在内。一是便于操作，减少当事人因过度鉴定引起

的诉累；二是有利于促进建筑业持续健康发展。

同时，为平衡各方当事人利益，《解释》规定，发包人逾期支付工程价款产

生的利息，不能优先受偿。为加强对农民工等建筑工人合法权益的保护，《解释》

还对承包人处分建设工程价款优先受偿权作了限制，规定发包人与承包人约定放

弃或者限制建设工程价款优先受偿权，不得损害建筑工人利益。

6、关于实际施工人权利保护，《解释》对《建设工程司法解释（一）》第

26条第2款规定进行了完善。

一是明确规定人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人；

二是规定要在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，

判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

这既有利于实际施工人权利的实现，也有利于防止发包人陷入过多的诉讼和

纠纷之中。《解释》还规定实际施工人有权对发包人提起代位权诉讼，以期进一

步加强对农民工等建筑工人权益的保护。

链接：/

民一庭负责人

就《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

（二）》答记者问

为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，依法保护当事人合法权益，维护建

筑市场秩序，促进建筑市场健康发展，根据《中华人民共和国民法总则》《中华

人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》

《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，经审判委员会第1751

次会议讨论，通过了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释（二）》(以下简称《解释》)。值此司法解释公布之际，最高人民法

院民一庭负责人就《解释》的有关问题接受了记者采访。

记者：请介绍一下《解释》出台的背景。

答：长期以来，高度重视建设工程施工合同纠纷案件审判工作，

指导各级人民法院审理了大量建设工程施工合同纠纷案件，针对司法实践中带有

普遍性的问题出台了一系列司法解释和司法政策。

2004年，制定了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释》（以下简称《建设工程司法解释（一）》），于2005年1月1

日起施行。

《建设工程司法解释（一）》对统一法律适用、保障工程质量、规范建筑市

场、保护各类主体尤其是农民工等弱势体合法权益发挥了重要作用。自《建设

工程司法解释（一）》施行十四年来，建筑市场发生了新变化、司法实践出现了

新问题、管理政策有了新突破，进一步制定和完善建设工程施工合同纠纷领域的

司法解释，指导全国法院加强建设工程施工合同纠纷案件审判工作，具有重要的

现实意义。

制定《解释》是贯彻中央方针政策，促进建筑业持续健康发展的重要抓手。

建筑业是国民经济支柱产业，对吸纳农村转移劳动力、带动关联产业、促进经济

社会发展、推动城乡建设和民生改善的作用愈加突显。改革开放以来，我国建筑

业取得了长足发展。

据统计，1978年，我国建筑业增加值为139亿元，占GDP的比重为3.8%。

到2017年，我国建筑业增加值达到55689亿元，年均增速为16.6%，占GDP

的比重达到6.7%。我国推进城市化进程、实施“乡村振兴战略”和“一带一路”

战略、开展供给侧结构性改革、促进经济提质增效都离不开建筑业的健康发展。

制定《解释》是适应建筑业投资经营方式和监管政策变化的客观需要。我国

正在开展工程建设项目审批制度改革试点工作，加快推进工程总承包模式，在基

础设施和公共服务领域推进政府与社会资本合作。2017年，国务院办公厅下发《关

于促进建筑业持续健康发展的意见》，优化、放宽资质资格管理。2018年3月，

国家发改委颁布《必须招标的工程项目规定》，大幅度提高必须招标工程的金额。

2018年5月，国务院办公厅下发《关于开展工程建设项目审批制度改革试点

的通知》，试点取消建设工程施工合同备案制度，对民间投资的房屋建筑工程试

行由建设单位自主决定发包方式。

2018年9月，住房与城乡建设部作出《关于修改〈房屋建筑和市政基础设施

工程施工招标投标管理办法〉的决定》，决定删除该办法第47条第1款中的“订

立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府

建设行政主管部门备案”的规定。在经营方式和管理政策不断发展变化的同时，

《合同法》《建筑法》《招标投标法》等法律法规并无变化，如何做好二者衔接，

需要进一步发挥司法智慧，提出司法方案。

制定《解释》是应对建设工程施工纠纷案件司法审判面临挑战的客观要求。

《建设工程司法解释（一）》施行十四年来，建设工程施工合同纠纷案件数量和

涉案标的额双双大幅上升，新类型案件、新问题不断涌现，为统一建设工程施工

合同纠纷裁判标准提出了新的挑战。2017年，全国法院审理一审建设工程施工合

同纠纷案件10.29万件。2018年，全国法院审理一审建设工程施工合同纠纷案件

11.32万件。建设工程施工合同履行期间长，影响因素多，涉及的管理性规定多，

实践中违法建筑、明招暗定、“黑白合同”、非法转包、违法分包等问题突出，

认定事实与适用法律难度很大。

诉讼中的合同效力问题、鉴定问题、损失赔偿问题、优先权行使条件问题、

实际施工人权利保护问题等缺乏统一裁判规则。建设工程施工合同纠纷与商品房

买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、劳动争议纠纷、执行异议之诉纠纷等相互交织，

处理难度增大。一些带有普遍性的问题，亟需统一裁判标准。

记者：请介绍一下《解释》制定的过程。

答：高度重视《解释》起草工作，早在2012年就启动了《解释》

立项，于当年拟出征求意见稿，征求各高院意见，并先后到北京、河北、云南、

江苏等地调研。2017年6月，书面征求全国人大常委会法工委、原

国务院法制办、住建部、国家发改委等单位意见，并通过住建部、中国建筑业协

会向有关专业人士征求意见，共收到反馈意见1000余条。对有关单位和社会各界

提出的意见建议，认真研究、积极采纳，在征求意见稿的基础上对

《解释》条文作了修改完善。

在起草《解释》的过程中，坚持了以下原则：一是尊重立法精

神与坚持问题导向相统一。《解释》在现有法律规定的基础上，对建设工程施工

合同纠纷案件审判实践中的突出问题作了规定。二是重视弱者权利保护与注重各

方利益平衡相统一。《解释》加强对农民工等弱势体的保护，同时坚持对各类

民事主体予以平等保护，做好各方当事人之间的利益平衡。三是着力解决当前问

题与着眼行业长远发展相统一。《解释》在着重解决“黑白合同”、实际施工人

权利保护等当前司法实践中的突出问题的同时，着力加强对建筑企业建设工程价

款债权、建设工程价款优先受偿权的保护，促进建筑业健康发展。四是专业性与

通俗性相统一。《解释》注重提高解释条文的针对性，强化专业用语规范性，同

时又注重提高文字表述的通俗性，使整个《解释》通俗易懂好用。

记者：《解释》对保障建设工程质量方面有什么举措？

答：建设工程施工合同纠纷的特殊性在于，建设工程的最终所有人或者使用

人往往不是发包人、承包人等建设工程施工合同的当事人，而是购房人或者其他

不特定的社会主体。建设工程具有显著的公共性。这使得建设工程施工合同涉及

到公共利益和第三人利益保护问题。司法对公共利益和第三人利益的保护，主要

通过保障建设工程质量安全来实现。

在制定《解释》过程中，考虑了多重价值取向，包括保障建设工程质量、保

护农民工等弱势体利益、维护建筑市场秩序、促进建筑业健康发展、平衡各方

当事人利益等。其中，保障建设工程质量、保护人民众人身和财产安全始终位

居第一。这是制定建设工程司法解释和司法政策、指导下级法院审

理建设工程施工合同纠纷案件的首要价值选择。因此，保障建设工程质量这一精

神贯穿于整个《解释》的始终。

例如，《解释》坚决维护招标投标市场秩序，明确规定建设工程质量是建设

工程施工合同的实质性内容，不允许招标人和中标人任意变更中标合同的相关约

定；规定建设工程质量合格是承包人行使优先受偿权的先决条件；规定在借用资

质签订建设工程施工合同的情况下，出借方与借用方对建设工程质量不合格等因

出借资质造成的损失承担连带赔偿责任，等等。我相信，《解释》的发布和施行，

对于保障建设工程质量、保护广大人民众的人身和财产安全将发挥重要作用！

记者：《解释》在保护农民工合法权益方面有什么举措？

答：建筑业是劳动密集型行业，是吸纳农村剩余劳动力最多的行业之一。据

统计，2017年，全国农民工的总量为2.8652亿人。其中，建筑业吸纳的农民工

占全部农民工的比例为18.9%，位居前列。

但是建筑市场“两个不规范”和社会信用机制缺失，导致农民工权益保护问

题较为突出，农民工“讨薪难”问题尚未得到根本解决。建筑市场中存在的第一

个不规范体现为，实践中存在转包工程、违法分包工程、借用资质承包工程等违

法现象。这导致建设工程施工合同关系中出现多个施工主体，产生多份施工合同，

法律关系复杂。有的情况下，实际干活的人拿不到工程价款，拿到工程价款的人

并不实际干活。

建筑市场中存在的第二个不规范体现为，实际施工人内部管理不规范，部分

建筑工人尤其是大量农民工与实际施工人之间没有签订劳动合同，没有固定的劳

动关系。农民工辛苦打工却拿不到工钱的问题仍然存在。社会信用机制缺失进一

步加剧了这一问题。农民工工资权益不仅依赖于施工人的诚实守信，之前任何一

个环节出现问题，农民工的工资权益都会受到损害。

《解释》在特定情况下突破合同相对性原则，目的就是要打通保护农民工等

建筑工人权益的通道，对处于弱势地位的广大农民工的权益提供强有力的司法保

护，实现实质意义上的社会公平。《解释》对农民工的权益保护体现在多个方面，

主要包括，规定发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，不

得损害建筑工人利益；继续加强对实际施工人权益保护，规定发包人在欠付建设

工程价款范围内对实际施工人承担责任，实际施工人有权向发包人提起代位权诉

讼等。

记者：《解释》的施行对我国建筑业发展和保护建筑领域的民营企业有何重

要意义？

答：建筑业是我国的支柱产业，也是我国民营经济较为集中的行业。据统计，

2017年，我国的建筑企业中，私营企业49645个，占全部企业的比重达56.4%；

股份制企业32894个，占全部企业的比重达37.3%，其中大部分企业有私营经济

持股；国有企业2187个，占全部企业的比重为2.5%；外商投资企业为218个，

占全部企业的比重为0.2%。建筑业吸纳了大量劳动力。

据统计，2017年在私营建筑企业和股份制建筑企业中的从业人员就达到了

5168万人，占全部建筑企业比重为93.4%。《解释》促进建筑业健康发展，保护

广大民营建筑企业的权益主要体现在以下几方面。

实践中，有的发包人拖延支付建设工程价款，承包人起诉请求发包人支付建

设工程价款后，发包人又以质量不符合约定等为由，企图继续拖欠工程价款。《解

释》第7条规定，在此情况下，发包人就承包人支付违约金或者赔偿修理、返工、

改建的合理费用等损失提出反诉的，人民法院可以合并审理。换言之，发包人仅

提出抗辩、未提出反诉的，人民法院不应支持，应告知其提出反诉或者另诉解决，

以保障承包人及时获得建设工程价款。

建设工程价款优先受偿权对保护建筑施工企业意义重大。司法实践中，对承

包人的利润是否可优先受偿的问题存在争议。考虑到建筑行业是薄利行业，为了

建筑行业的长远发展，保护建筑企业的利益，《解释》第21条规定将承包人的利

润纳入了优先受偿的范围。

建筑市场上，很多民营建筑企业由于资质管理等原因不能直接承包工程，但

又是实际进行建设工程施工的人。他们的权利缺乏合同保障。《解释》在《建设

工程司法解释（一）》的基础上进一步完善了实际施工人权益保护的规定，要求

人民法院在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额的基础上，

判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任，克服了司法实践

中有的涉及发包人向实际施工人承担责任的判决无法执行的问题。

此外，《解释》还对承包人工程质量保证金返还请求权、实际施工人对发包

人的代位诉讼权等问题作了规定，积极为建筑业长远发展营造良好的司法环境，

为民营建筑企业权益提供全方位的司法保护。

记者：《解释》对维护建筑市场秩序作了哪些规定？

答：建设工程领域关于招标投标等方面的规定较为严格。为规避这些规定，

建筑市场上存在围标串标、明招暗定、“黑白合同”等违法违规行为，扰乱建筑

市场秩序，也会影响建设工程质量。

《解释》坚决维护建设工程招标投标市场秩序。《解释》第1条就规定，招

标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质

量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，应当按照中标合同确定当事人

的权利义务。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、

无偿建设住房配套设施等方式变相降低工程价款的行为，属于背离中标合同实质

性内容订立合同的行为，该行为无效。

第9条规定，发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，又与承

包人另行订立背离中标合同实质性内容的建设工程施工合同的，仍应以中标合同

作为结算建设工程价款的依据，除非客观情况发生了在招标投标时难以预见的变

化。

最重要的是，第10条确定了一项基本原则，即当事人签订的建设工程施工合

同的实质性内容只要与招标文件、投标文件、中标通知书的记载不一致，就应当

以招标文件、投标文件、中标通知书作为结算建设工程价款的依据，以彻底杜绝

“黑白合同”、明招暗定现象。

记者：《解释》对保护市场诚信有什么针对性的举措？

答：当前我国社会诚信建设取得了较大的成绩，但仍存在不足。在建设工程

施工合同纠纷案件中，有的当事人恶意不办理相关审批手续或者登记手续，导致

合同不能继续履行，或者以此为由向人民法院起诉请求确认合同无效，企图通过

不诚信行为谋取不正当利益。人民法院始终重视在建筑市场弘扬诚实守信的良好

风气。

《解释》第2条第1款规定，发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批

手续的，其与承包人签订的建设工程施工合同无效，但发包人在起诉前取得建设

工程规划许可证等规划审批手续的除外。同时，该条第2款又规定，发包人能够

办理审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无

效的，人民法院不予支持。

希望通过这条解释逐步树立一项裁判规则，即任何人不能从其

不诚信的行为中获利。人民法院将始终高举诚实信用这面旗帜，保护善意当事人

的合法权益，绝不允许当事人从不诚信行为中谋取不当利益！