建设工程施工合同

第1页，共15页

建设工程施工合同

〔标准版合同协议书〕

甲方：XXX公司或个人

乙方：XXX公司或个人

签订日期：XXXX年XX月XX日

签订地点：XX省XXX市XXX地

第2页，共15页

建设工程施工合同

实践中，产生纠纷最多的是建设工程施工合同。那么签订建设工程施

工合同书需要注意什么呢以下是我为大家整理的建设工程施工合同书范

文，欢迎参考阅读。

建设工程施工合同书范文1

发包人(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》及我国其他法律法规规定，并结合工

程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙

双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程建设地：

第3页，共15页

3、工程规模、特征：

4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规

范》JGJ79-2002要求。

5、预计施工工作量：

6、完成施工工作量测量方式：

7、质量标准：

第二条：甲方应向乙方提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负

责：

1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印

件。

2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面

积布置图、工程所需的坐标与标高资料。

第三条：合同工期

第4页，共15页

1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。

2、施工有效期限以合同约定的时间为准，假设遇设计图纸变更、工

程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。

第四条：计费标准及付费方式

1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预

计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。

2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，

计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度

款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一

次性支付，

第五条：双方责任

1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规

定提供文件资料。

2、甲方应为乙方提供基本的工作条件

第5页，共15页

3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进

行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。

4、乙方施工人员应遵守安全和保密规那么，对施工过程中发生的安

全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。

第六条：违约责任

1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工

或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程

款的平均日产值计算。

2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经

济损失均由乙方承担。

3、合同履行期间，假设因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未

进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实

际完成的工作量进行结算。

4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未

支付工程款千分之一的逾期违约金。

第6页，共15页

5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之

一的违约金。

第七条：其他事项

1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同

具有同等法律效力。

2、假设在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，

应向甲方所在地人民法院起诉。

3、双方完本钱合同约定的约定的义务后，本合同终止。

4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

第7页，共15页

建设工程施工合同书范文2

发包人(以下简称甲方)：

承包人(以下简称乙方)：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建设法》及其他有

关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，为明确

甲乙双发的责任、权利、义务，保证工程顺利实施，在甲乙双发完全自愿

和完全理解本合同条款的情况下，双发就本建设工程施工事项协商一致，

签订本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：工程规模：结构形式：工程内容：工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

第8页，共15页

1、食堂建设工程施工图及该工程工程量清单所列范围内的全部内容。

2、不包括。

三、合同工期

开工日期：竣工日期：

合同日期总日历天数天(含国家规定的法定假日)

四、质量标准

工程质量标准：达到国家施工验收规范合同标准(质量标准的评定以

现行国家及行业的质量检验评定标准为依据)

五、合同价款

合同暂定总价为(人民币小写)：￥(元)(大写)：(含暂列金)六、组

成合同的文件组本钱合同的文件包括：

1、本合同协议书

第9页，共15页

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、招标文件及招标过程中双方往来的书面文件

7、现行的法律、法规、技术标准、规范和要求

8、本工程施工图纸

9、食堂工程工程量清单

10、合同附件(食堂建设工程廉政协议、食堂建设工程安全责任书、

食堂建设工程质量保修书共三份)

本合同签订后双方履约过程中的双方有关工程的洽商、变更等书面协

议或文件及发包人驻工地总代表有关通知及工程会议纪要均为本合同的

组成部分。但其内容不得改变本合同的计价原那么，其内容不能影响本合

第10页，共15页

同文件的含意，除非双方同意将它们作为本合同的补充。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述组成合

同的文件顺序进行解释，以合同约定次序在先者为准。

七、议书有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定

义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期

内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其

他应当支付的款项。

十、本合同双方约定廉政协议为本合同的附件，并同意中标后提交

中标价款1.5%廉政保证金。

十一、合同生效

合同订立时间：年月日合同订立地点：

本合同双方约定协议书在承包人提供履约担保，由经双方法定代表人

第11页，共15页

或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工经验收合格，在

质量保修期满后失效。

本合同正式贰份，副本陆份，合同双方各执正本壹份，乙方副本壹份，

当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程施工合同书范文3

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有

关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就

本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第12页，共15页

一、工程概况承包范围

工程名称：依山星苑7#楼平基工程

工程地点：市检察院后面

工程内容：(承包范围)：该工程的场地平基土石方工程的开挖及破碎

(由于地理条件特殊，土石方工程在施工当中，不能采用爆破方式施工，

只能采取机械破碎或人工处理的办法);保证该工程以后能达到施工条件，

以及达到建设单位的要求条件。

二、合同工期

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期总日历天数日历天。

三、质量标准

工程质量标准：达到发包方及建设单位的要求条件。

第13页，共15页

四、合同价款

合同价：土石方综合价每立方为300元，大写：叁佰元，全石头每立

方叁百叁拾元。

五、工程款支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：承包方进场工程进度

达到一半时由甲方支付工程进度款的80%作为材料费，工程余款甲方必须

在工程竣工后15日一次性付清余款。

六、其他约定

双方约定的其他工程内容：

1、承包人在施工途中不能以任何理由增加合同单价：

2、承包人在施工途中不能中途退场，如果自动不干，要求自动退场，

发包人不予进行工程款的结算，并且在承包人不愿意施工后一天内必须全

部清场，搬出所有自己所有的施工机械及施工工具、用具，所产生的一切

费用由承包方自行负责，如果不搬出施工场地，产生如工期延误、建设单

第14页，共15页

位的罚款等后果一切由承包方全部负责。

七、工程质量用及施工要求

1、承包人要严格遵照发包人要求及现行国家有关规范、规范及行业

标准进行施工作业：杜绝一切违章作业。

2、施工期间的一切质量、安全责任均由承包方全权负责，发包方不

能承担任何经济及法律刑事责任。

3、发包人应积极配合承包人的工程施工，如因发包人原因造成工程

延误，责任由发包人负责，承包方不再负责，并由发包方负责承包方的一

切经济损失。

5、本合同其它未尽事宜部分，由双方另行协商，签订补充合同。

八、本合同一式二份，经承、发包双方签字后生效，二份合同具有同

等法律效力，双方各执一份，工完帐清自动换效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

第15页，共15页

_________年____月____日_________年____月____日