工程联营承包合同范本(优选39篇)

工程联营承包合同范本 第1篇

总包方(甲方):

分包方(乙方):

为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《^v^安全生产法》、《^v^建筑法》、《^v^劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

分包内容（范围）：

分包方式：

二、工期：

开工日期：

竣工日期：

三、安全生产：

1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。

2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。

7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。

9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。

11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。

15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。

16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。

17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。

18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。

19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。

20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。

21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。

四、违约：

1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。

五、争议：

当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。

七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

总包方：（盖章）

分包方：（盖章）

负责人：

负责人：

日期：

日期：

工程联营承包合同范本 第2篇

订立协议双方：

××建筑工程公司(*方)

××装修设计公司(乙方)

为发挥双方的优势，共谋发展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订立本协议。

一、建立密切的技术合作关系，今后凡*方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。

二、乙方保*，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。

三、为保*设计的质量，*方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。

四、装修施工队伍由*方组织，装修工程的施工由*方组织实

工程联营承包合同范本 第3篇

甲方（承包人）：

乙方（分包人）：

依照《民法典》、《^v^建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、分包工程范围：

三、工程单价：

四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。

五、工期要求：按业主要求工期：

开工日期________年___月___日，竣工日期________年___月___日，合同总工期为_____日。

六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故。

七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。

八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_____%，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。

九、指令和决定

1、就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令和决定，分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。

2、就分包工程范围内的工作，分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

十、承包人驻工地代表

工程联营承包合同范本 第4篇

为贯彻^v^61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《XX市消防条例》，本着谁主管、谁负责的原则，将消防工作落到实处，确保不发生火灾责任事故，制定本协议。

分包单位应履行如下条款：

一、认真落实^v^61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《XX市消防条例》，分包、外协单位保卫部门应对施工现场防火工作负全责，保证实现无重大火险火灾责任事故。

二、接受总包单位对防火工作的监督，接受公安消防机关的监督检查，对指出存在的消防方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延。

三、分包、外协单位须制定相应的防火安全制度和措施，并指定专人负责防火工作．结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。

四、分包、外协单位应对所属人员进行必要的上岗前有关防火知识方面的安全教育，避免违章行为，杜绝事故发生。

五、分包、外协单位应自行备齐相应的灭火器材并保证器材完好，处于灵敏有效状态。

六、分包、外协单位所属施工队伍必须与总包单位签订《外施队治安保卫协议书》并监督执行。

总包单位应履行下列条款：

一、在上级公安消防机关的指导下，协助分包单位保卫部门做好火灾防范工作，负责监督本协议具体实施，共同做好防火工作。

二、对在联合检查中发现的防火方面不安全隐患，有权提出整改意见，保证安全。

三、对违反防火规定问题造成不良后果的，有权建议给予批评教育、经济处罚直至追究法律责任。

此协议一式两份，双方各存一份。

甲方代表：

乙方代表：

盖章：

盖章：

日期：

日期;

工程联营承包合同范本 第5篇

承包人（全称）：

分包人（全称）：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：

分包工程地点：

分包工程承包范围：

二、分包合同价款

金额：XX。

大写：XXX人民币元。

小写：XX元。

三、工期

开工日期：本分包工程定于XX年XX月XX日开工；

竣工日期：本分包工程定于XX年XX月XX日竣工；

合同工期总日历天数为：XX天。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：

五、组成分包合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中标通知书（如有时）；

3、分包人的报价书；

4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

5、本合同专用条款；

6、本合同通用条款；

7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

承包人：（公章）

分包人：（公章）

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮政编码：

邮政编码：

工程联营承包合同范本 第6篇

甲方：

乙方：

签订时间：

____市____区J26地块农民返迁房工程地下室、1#楼基础土方开挖分项工程，由甲方承包给乙方施工，为明确甲、乙双方责、权、利关系，确保该工程质量、进度、安全。经甲、乙方友好协商，特拟定以下条款，供双方共同遵守履行。

一、施工任务：

1、承包范围：严格按照甲方基础放线及标高要求施工，在施工过程中开挖土方机械及运输工具由乙方自备，土方堆放地点按甲方指定地点堆放。

2、承包单价：

3、工程结算：

二、施工工期：

自乙方自____年____月____日开始进场开挖之日起，至____年____月____日止。合计____天土方全部开挖完工。下雨及其它原因等耽误特殊情况经甲方认可工期顺延。否则每推迟一天完工，甲方按每天____元/天对乙方进行处罚。

三、工程量：

乙方按甲方要求开挖土方后按实际土方量进行测量确定，原甲方已开挖部分地下室计立方米，以及原有鱼塘的土方量计立方米，在地下室土方量总数中予以扣减，1#楼基础空孔中的土方不予以扣减，但1#楼开挖的自然地坪标高按地下室的自然地坪标高计算土方开挖工程量。

四、付款方式

___________________

五、施工安全、质量

1、施工作业组进入现场应由专人负责，服从现场管理人员的指挥、安排。遵守项目部的一切规章制度。

2、施工过程中注意机械开挖、及土方运输过程中的安全、防止发生安全事故，如发现异常情况应及时向工地负责人报告。

3、在确保安全的前提下，保证土方开挖工程质量符合设计及施工规范要求，如质量达不到要求的乙方应无条件限期返工，直至符合要求为止，所有返工的费用由乙方承担。

六、其它事项：

1、如有未尽事宜，双方可协商签定补充条款。

2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份

3、甲方：乙方：

____年____月____日

工程联营承包合同范本 第7篇

*方：杭四建金**城市花园d地块二期a标段项目部

乙方：

经过*、乙双方友好协商，*方把29#、31#、32#、34#、36#、38#、39#工程

包给乙方施工，为了确保工程顺利进行，现特签定协议

如下：

1、室内顶棚铁钉高低不平砼凿除等零星工作全部有乙方负责，厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理，空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补，顶棚*角处尺寸偏差超过规范要求的应*线细部处理。

*方为乙方提供室外配电箱一只，垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加。

2、顶棚板缝

工程联营承包合同范本 第8篇

甲方：

乙方：

为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工作内容：平基放线，劳动力及技术装备的组织，土石方的.爆破及开挖，地表清障，清淤，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制，压实抽样试验，现场的安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。

四、工程范围：

按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，余土外运至渣场，渣场由乙方自行落实，甲方概不负责。

五、合同工期：

开工日期：________年____月____日；竣工日期：________年________日。合同工期总日历天数____天。

六、合同价款：

本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，其单价为：

1、场内回填部分

（1）页岩（松次坚石）做回填方，按____元/m3包干价执行。

2、余土外运部分

（1）外运工程量不论运距远近，按____元/m3包干价执行。

3、其他

若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按租用期市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

七、工程结算：

工程联营承包合同范本 第9篇

发包单位（以下简称甲方）：

分包单位（以下简称乙方）：

甲方将 以包工形式予以乙方承包。为保质保量完成施工任务。特拟如下条款共同遵守执行：

（一）工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、约22000m2（最终以实际施工接触面积结算）

（二）承包方式

甲方以包人工、包质量、包工期方式分包给乙方。

（三）承包范围

本工程建施、结施，图纸设计中所有模板、模板拆除、收捡，不包括堆码及所有材料损耗。

（四）工期要求

1、总工期为XX天，开工日期为XX年XX月XX日。

完工日期为XX年XX月XX日。

（五）合同价款

1、按接触面积计算：S01按每平米75元/平米计算，SY03、S04按每平米 70元计算， SY02-1、SY02按每平米65元计算，其它几栋楼都按60元/平米计算，（最终面积以实际完成量结算为准），此单价包括承包方式及承包范围内所有的款项。

（七）付款方式

每月按完成工程量的80%付款，工程完工后七天付完90%工程款，剩余10%在6个月内全部付清。

（八）甲方责任

1、甲方应给乙方提供住宅及生活区场所，配合乙方办理有关暂住证手续，费用由甲方承担。

2、甲方应给乙方办理工伤事故保险手续，工伤费和误工费，由甲方负责，500元以下由乙方自负

3、甲方提供乙方施工中必要的安全防护设备和消防设施。

4、甲方现场提供垂直运输设备。

5、甲方现场提供施工用电、用水。

6、甲方提供电焊工，费用由甲方负担。

7、甲方在现场配置技术、管理人员、解答乙方在施工中遇到的技术疑点，配合乙方施工管理。

（九）特殊原因

因建设单位、总承包单位及不可抗拒的原因发生停工时，超过七天，甲乙双方协商解决。

（十）劳动争议

双方发生劳动争议时，由企业劳动争议调解委员会进行调解。

本合同自双方代表签字后生效；工程竣工，工程结算后款项付清自动失效。本合同壹式两份，其中甲方壹份，乙方壹份。

甲方代表：

乙方代表：

身份证号：

身份证号：

家庭住址：

家庭住址：

签定日期：

签定日期：

生效日期：

生效日期：

工程联营承包合同范本 第10篇

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律行政法规，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程劳务工期劳务合作事项协调一致，签定本协议。

一、 工程名称：

二、 工程地点：

三、 工程内容：

四、 承包范围：

五、 合同工期：

开工日期：

竣工日期：

六、 质量标准：主体市级优质结构

七、 图纸：

甲方向乙方提供施工图纸两份，标准图集一份。

八、 施工准备工作：

甲方做到施工场地的责任及费用与施工场地具备开工条件和完成时间的要求，完成施工用水、电、道路责任及费用，完成生产、生活临时设施责任和费用。甲方在开工前向乙方提供经批准的施工方案，提供水准点及坐标控制点位置及其要求与保护责任。

九、甲方驻工地代表及甲方权利义务

甲方驻现场代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。甲方代表的指令、通知等应以书面形式，本人签字后交乙方办理签收。甲方负责施工现场的测量放线工作，实施对工程质量、安全文明、工期、计量控制、监督检查和验收，甲方负责原材料试验、施工试验、取样、委托试验和成品、半成品的检验测试，负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织参加图纸会审，统一安排技术档案资料的收集、整理，办理交工验收，负责提供临建工作宿舍、提供床位。在施工中如果达不到建设方和监理要求，甲方有权换队伍，合同终止。

十、乙方驻工地代表及乙方权利义务

乙方工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，乙方的'要求、申告和通知等应以书面形式范围的工程向甲方汇报，按照现行规范、规程、标准和甲方对质量的管理规定进行施工，接受甲方工作指令和质量监督。自觉遵守法律、法规及甲方的规章制度，服从甲方及有关部门的管理，自觉接受其监督、检查，与现场其他单位搞好协调配合。对甲方的指令应迅速执行，如因乙方行动迟缓给甲方造成影响或损失的，乙方承担全部经济责任。工地施工中发生违纪责任现象，给甲方造成名誉上的损失，根据情节接受罚款。

十一、工期

乙方根据工期要求，周密的安排及总进度计划，保证按约定工期完成，如按期完不成，按规定给予罚款，如材料、机械耽误工期应顺延，并听所有误工的零工，天气造成工期向下顺延。

十二、质量与检验

工程质量必须达到约定的质量等级，严格按操作规程验收规范施工，乙方应对施工部分存在的问题按验收提出的意见及时返修，并在限定的期限内完成，所造成的材料等一切费用均由乙方承担，再通知重新验收，直到符合质量要求为止。

十三、安全与文明施工

职工进入工地必须戴好安全帽，严禁酒后进入施工现场，高空作业必须系好安全带，对机具必须有专人使用。任何情况下，禁止乱接乱拉电线、电缆。须用时，必须找工地电工，否则后果自负。在施工中如果不按操作规程施工出现的伤亡事故，一切费用均由乙方承担，与甲方无关。在施工中必须做到工完料净场地清，建筑垃圾放到指定地点，使用的材料一律堆放整齐。不要在楼内大小便。不要在工地和公共场所打架，不要偷盗，如发现以上情况，给予一定的罚款。

十四、承包工程的结算方式与价格

防潮层以下，人工搅拌垫层按30元/按10元/元/块，支模板按粘灰面积14元/钢筋按建筑面积X9元计，构造柱圈梁32元/5元/屋面按建筑面积2/3计算，其余按七层建筑面积（包括小件、吊车工、食堂人员、堵架眼等）。

十五、付款方式

基础完、±付80%，二层、四层主体完付80%，主体验收合格后半月付清。

十六、物资供应

本工程需用的材料由甲方及时供应，甲乙双方负责签收保管。甲方提供必要的施工所用的机械。

十七、争议

双方在协议履行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决，协商解决不成时，向仲裁委申请仲裁。

本协议一式四份，甲乙双方各持一份，甲方代表一份，乙方代表一份，双方签字盖章生效，工程完成、工程款交付完毕，协议终止。

甲方盖章（签字）

乙方盖章（签字）

甲方代表（签字）

乙方代表（签字）

日期：

日期：

工程联营承包合同范本 第11篇

甲方（施工方）：

乙方：

经甲乙双方研究瘊定，根据《^v^合同法》的规定达成以下协议，并由双方共同遵守，双方自愿组成联合施工队伍，为了保证完成任务，经协商达成以下几项条款：

第一条工程名称、工程地点、工程范围、承包方式

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

4、承包方式：

第二条合同价款及综合单价

1、综合单价：根据施工组织设计方案，按甲方提供的开挖尺寸及标高计算，每立方米（实方）综合单价为________元，承包综合单价内容含人工、开挖、机械设备、油料、运输、倒场、道路运输过程中所需办理一切手续、场地文明保洁、税金（含个调税及其他地方税）等一切费用。

2、合同价款：本工程土石方数量暂定为________m3，根据综合单价计算，本合同暂定总价为：________元人民币（大写：____________________）。

第三条工期

合同计划开竣工日期：按开工日起至________年____月____日完工。乙方在施工期间必须满足甲方工期要求，及时根据甲方要求增加机械，确保土石方施工如期完工。

第四条工程质量

1、本工程验收按设计图纸要求、市政施工技术规范、质量验收标准、地方标准。

2、质量等级：：一次性验收合格，合格率100%。

3、机械设备进场时甲方、监理和业主有权随时进行检查，检验机械设备证件、操作人员资格证、机械运转情况等，若检查不合格，乙方应立即运出工地并调运合格机械进场。若因乙方机械进场延误导致甲方工程延误，因此受到业主经济处罚损失均由乙方承担，乙方不得异议，由此延误的工期不予顺延。若乙方无力调运机械或故意阻挠、拖延，甲方有权终止合同，合同终止。

4、施工中若出现特殊情况，按甲方组织有关各方另行商定的本工程适用的设计、施工和验收规范、及有关会议纪要执行。

5、业主及甲方有权对乙方施工质量随时进行抽检，并通过监理工程师对工程质量不合格部分实施否决，乙方应积极配合。

第五条利润结算

1、甲方以签订项目总造价的____%（最后以决算为准）支付乙方。

2、工程结算款到甲方账上即支付给乙方，以现金支付。按工程量拔付到甲方（施工方）账户款额度比例支付乙方应得之款项，按每月工程量和工期分批付清为止。

3、本工程的相关税及乙方收益分配收入的个人所得税款，由甲方一并缴纳，支付给乙方的分配收入个人所得税，甲方已扣除，如出现甲方因偷税、漏税造成的后果，乙方不承担任何经济责任和法律责任。

第六条甲方责任

1、负责提供全套资质资料，建立项目部工程备用款，签订承包合同，开设银行账户，缴纳国家及发包方规定的各项税金和押金。

2、施工技术、施工设备、施工管理、分包的选择等项目管理均由甲方负责。

3、严格执行施工规范，安全操作规定，防火安全规定，环境保护规定，严格按图纸和合同的要求进行施工。

4、全面履行与发包方签署的合同，细心组织施工，保质保量，按期完成施工任务。

5、甲方现场施工人员、工作人员要遵纪守法，保证做到文明施工、安全生产。

6、甲方必须严格执行劳动法，及时支付民工工资和关系民工的福利问题。

第七条乙方责任

1、负责理顺各方关系，保证能签订承包合同，并以完善施工协议前的费用。

2、参与总承包全责的签订，拿到施工入场通知书和工程预付款及时到账。

3、施工过程中负责协调能按时结算和按时支付月进度款。

第八条双方约定

1、乙方不参与甲方的施工管理，凡施工中出现的质量、安全事故和完不成合同工程工期造成的罚金法律责任，与乙方无关。所有的经济责任和法律责任由甲方（施工方）承担。

2、今后该工程续签问题，如今后甲方（施工方）与甲方（发包方）续签工程分配方案继续有效，如甲方转包或分包均承担乙方的分配原则。

3、本工程甲方自行管理，财务自负盈亏，如发现经济问题并由此造成的损失甲方自行负责，并承担一切相关的法律责任。

4、如果合作方（施工方）不履行支付合作乙方的应得收益乙方有权向发包方申请从签约总承包的合同价款中扣除，乙方应得收益，乙方有权向法院起诉，签约单位无抗诉权。

第九条违约责任

如有违约按《合同法》执行。

第十条其他约定事项

1、本合同正式一式____份，甲方执____份，乙方执____份。

2、本合同未尽事宜，双方本着友好协商的原则，共同解决。因双方协商失败，可向甲方总公司法人注册所在地的人民法院起诉。

3、工程余款付清完毕，本合同即自然终止。

甲方（签字盖章）：

法人或授权人：

身份证号码：

电话：

签订日期：________年_____月_____日

乙方（签字盖章）：

法人或授权人：

身份证号码：

电话：

签订日期：________年_____月_____日

工程联营承包合同范本 第12篇

甲方：

姓名：

性别：

身份证号：

住址：

乙方：

姓名：

性别：

身份证号：

住址：

丙方：姓名：

性别：

身份证号：

住址：

丁方：

姓名：

性别：

身份证号：

住址：

戊方：

姓名：

性别：

身份证号：

住址：

以上五方本着平等、自愿，充分协商的原则，就合伙经营范大姐修脚之家事项，达成如下合伙协议：

一、合伙经营项目

各方共同经营位于 的字号 的店铺，经营范围为： ，法定代表人为 ， 系该店铺的 。

二、合伙期限

合伙期限以本协议签订时开始，到各合伙人均同意终止时终止。

三、出资额、出资方式

1、该合伙项目的总出资额为人民币 元，各合伙人均以现金的方式出资，每人出款金额相等， 为人民币 元。各合伙人在合伙项目中所占份额相等，均为20%。

2、各合伙人的出资必须于 年 月 日之前完成，汇到银行卡上，卡和密码由各方认同的指定人持有，使用该资金时，需至少两人同时在场。其他合伙人有监督和核查权。逾期未出资或者未完全出资的，取消其合伙资格并由其赔偿由此造成的损失。

3、在合伙期间，各合伙人的出资为共有财产，任何合伙人不得要求随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍然为个人所有，届时予以返还。

四、盈余分配与债务的承担

1、盈余分配：除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润，即合伙创收盈余，此为合伙分配的重点，将以合伙人出资为依据，按比例分配。

2、债务承担：如在合伙经营过程中有债务产生，合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为据，按比例承担。

五、入资、退资、出资的转让

1、入资新合伙人入资必须经全体合伙人同意;新合伙人须承认并签署本合伙协议;除入资协议另有约定外，入资的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任;入资的新合伙人对入资前合伙企业的债务承担连带责任。

2、退资

(1).自愿退资。在经营期限内，有下列情形之一时，合伙人可以退资：

①合伙协议约定的退资事由出现;

②经全体合伙人书面同意退资;

③发生合伙人难以继续参加合伙项目的法定事由。合伙人擅自退资给合伙造成损失的，应当赔偿其他合伙人的全部损失。

(2).当然退资。合伙人有下列情形之一的，当然退资：

①死亡或者被依法宣告死亡;

②被依法宣告为无民事行为能力人;

③个人丧失偿债能力;

④被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。以上情形的退资以实际发生之日为退资生效日。

(3).除名退资。合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：

①未履行出资义务;

②因故意或重大过失给合伙项目造成经济损失的;

③执行合伙事务时有不正当行为;

④合伙协议约定的其他事由。对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退资。

合伙人退资后，其他合伙人与该退资人按退资时的合伙项目的财产状况进行结算。

3、出资的转让

允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下，其他合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让，第三人应按新入资对待，否则以退资对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙项目的财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙项目的合伙人。

六、合伙人的权利和义务

1、合伙人的权利：合伙事务的决定权、监督权和具体的经营活动，以及重要事项须由合伙人各方共同决定;合伙人享有合伙利益的分配权;合伙经营积累的财产归合伙人共有;合伙人有退资的权利。

2、合伙人的义务：按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;分担合伙的经营损失的债务;为合伙债务承担连带责任。

七、禁止行为

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归全体合伙人，造成的损失由该合伙人个人全额进行赔偿;

2、禁止合伙人参与经营与本合伙项目相似或有竞争的业务;

3、除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外，合伙人不得同本合伙企业进行交易;

4、合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。

八、合伙的终止和清算

1、合伙因下列情形解散：

(1)合伙期限届满;

(2)全体合伙人同意终止合伙关系;

(3)已不具备法定合伙人数;

(4)合伙事务完成或不能完成;

(5)被依法撤销;

(6)出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。

2、合伙的清算：

(1)合伙解散后应当进行清算，并通知债权人;

(2)清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意，自合伙企业解散后15日内指定合伙人或合伙方共同清算或委托律师、会计师等第三人，担任清算人。15日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。

(3)合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。

(4)清偿后如有剩余，则按本协议第六条第一款的办法进行分配。

(5)清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第六条第三款盈余分配的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。

九、违约责任

1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;如果逾期15日仍未缴足出资，按退伙处理;

2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退资处理，转让的合伙人应赔偿其他合伙人因此而造成的全部损失;

3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，由此给其他合伙人造成损失的，该合伙人承担全部赔偿责任;

4、合伙人严重违反本协议或因重大过失或因违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任;

5、合伙人违反本协议第九条规定，应按其他合伙人实际损失进行全额赔偿，对劝阻不听者，可由其他合伙人集体决定除名。

十、协议争议解决方式

凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，到合同履行地法院通过诉讼解决。

十一、其他

1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准;

2、新入资合同可作为本协议的组成部分;

3、本协议一式伍份，合伙人各执一份，五份合伙协议具有相同的法律效力。

4、本协议经全体合伙人签名、盖章后生效。

甲方：(签字并按手印)

日期：

乙方：(签字并按手印)

日期：

丙方：(签字并按手印)

日期：

丁方：(签字并按手印)

日期：

戊方：(签字并按手印)

日期：

工程联营承包合同范本 第13篇

*方：________路桥工程有限公司

乙方：________岩土工程有限公司

经过*乙双方共同协商，为获取_______滑坡治理工程的施工任务，根据《合同法》及国家有关法律、法规规定，本着平等互利的原则，特签订本协议。

第一条工程概况

1．1工程名称：______滑坡治理工程。

1．2工程位置：___________________。

1．3施工内容：该标段包含的所有工程量，即*方与建设单位（业主）签订的合同中，约定由*方承建的所有工程量以及在施工中发生的所有变更工程量。

第二条承包方式

2．1中标完成后，

工程联营承包合同范本 第14篇

工程联营协议书

*方:(以下简称[*方^v^ )

乙方:(以下简称[乙方^v^ )

*、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则，根据 及有关规定， 经双方充分协商就联营共同施工工程相关事宜， 达成本协议， 以资 双方共同遵守。

一、目的与宗旨

*、乙双方为协作型联营体。双方利用自身优势，本着合作共赢的目的，共 同合作开发联营该项目。

二、项目名称、地点、总价

工程名称:

工程地点:

合同总价:

三、双方权利与义务

*方负责提供本工程的企业资质*照及相关文件; 乙方负责组织现场施工管 理等。*、乙双方共同组建项目部，乙方在*方的领导下，具体组织施工管理及 项目经营结算等工作，乙方必须遵循以下条款:

1、在工程施工过程中，乙方必须严格执行相关法律规定和*方工程项目管 理的各项规定， 严格按照*方的质量、 职业健康安全、 环境一体化管理体系的要 求组织施工。

2、乙方必须严格执行标准规范，控制施工过程的质量，接受*方的监督检 查，确保本工程质量目标的实现。

3、乙方必须严格按照*方的要求搞好企业文化建设，体现以人为本的安全

理念，搞好施工现场环境，做到文明施工，切实维护*方的信誉。在施工现场要 体现*方的形象。

4、乙方必须按照要求配备专职安全管理人员持*上岗，现场所需特殊作业 人员必须持*，严禁无**作，所有人员*件复印件报*方备档。

5、乙方必须为施工现场作业人员办理意外伤害保险，并将所有办理的意外 伤害保险凭据复印件报*方备档。

6、乙方按约定在工程动工时，向*方交纳￥元(大写:) ，为本项目联营投 资款，投资款转入袁龙的建行卡，卡号为

7、施工过程中的统计报量乙方必须按照总包方的要求进行上报各项数据， 统计、计划数据的上报必须以书面形式上报，确保真实准确。

8、项目部的组建:*、乙双方共同委派*人员组建项目部，方指定(身 份*号码:)为项目经理，方指定(*号码:)为出纳，指定(*号码:) 为材料采购员 ， 指定(*号码:)为项目会计。

9、乙方因工程施工需要聘用管理人员、技术人员等在项目部工作，其执业 职格必须符合岗位需要， 管理人员和工程人员必须签订劳动合同并报公司人事部 备案，便于以后*的发放。乙方在项目使用劳务人员，必须确保严格按照 的有关规定， 在项目施工过程中所有人员*及社会保险都由项目经 费承担， 如遇劳动者发生劳动争议， 均有乙方负责处理解决， 给*方带来经济损 失由乙方承担。

10、 乙方应严格按*方与总包方签订的施工合同各项条款履行职责， 工程用 材规格、质量、型号、标号等应严格按照规定和规范要求进行购买和施工。 11、 乙方不得将工程转包或分包， 必须确保工程进度按合同期限竣工， 因乙 方原因造成工期延误，由乙方承担责任，并赔偿*方损失。

12、 乙方在工程施工过程中须接受*方委派人员的监督管理， 若发现工程不 符合设计要求或组织施工存在重大问题， 给*方信誉造成影响， *方有权终止合 作协议，并追究乙方责任。

13、该工程项目的各项税金(增值税及其附加税，印花税，个人所得税，企 业所得税，资源税等)及规费均由项目经费承担。

14、 项目出纳以名义开立*为项目专用卡， 进行项目资金管理， 并开通 项目会计手机短信通知。 项目专用卡里的资金属于公司项目部所有， 任何人不得 以各种理由坐支。项目的财务管理严格按照*方公司的统一管理，对工程资金、 成本费用进行系统核算，并按照规定的时限向*方报送相关报表。

15、 项目部*由*方指定专人管理， 所有需要盖章的资料均由公司领导袁 龙审核批准后，方可盖章，并逐一做好*使用信息的登记。

16、乙方不得以项目名义或*公司名义私自对外签订分包、借款、购物、收 取押金等合同或协议，所有合同协议一律按公司管理制度执行。

四、利润分配

*方在本项目乙方在本项目

五、争议与违约责任

1、在履约协议过程中发生争议，*乙双方应本着有利于保*质量、保*安 全按期完成工程施工任务的原则， 进行友好协商解决， 协商不成的， 则向*方机 构所在地法院起诉。

2、因乙方在本工程投标、质量、安全等方面出现问题，造成*方企业资质 受处理影响*方参加投标等所造成的损失应由乙方承担一切责任。 *方有权冻结 该工程投标保*金、 合同履约担保金、 项目工程款等用于赔偿因乙方所造成的损 失，直至追究经济法律责任。

3、乙方应按照国家法律规定依法纳税，遵守公司制度，对项目进行管理。

4、若乙方承建的本工程质量、工期、安全中某一项达不到*方与业主签订 的合同要求，一切后果由乙方承担。

六、协议终止

1、双方权利和义务需按约定履行外，若本工程未中标则本协议自动终止。

2、工程竣工验收合格交付使用、保修期满、工程款及有关税费和债券债务结 清后在不违背工程质量终身负责制原则下可视合同终止。

3、当乙方所承建的工程发生质量问题，双方不按照业方或监督、监理部门 要求进行整改， 造成业主或监督、 监理部门不同意乙方继续施工或乙方所承建的 工程存在安全隐患， 又不按*方等有关部门的要求进行整改时， *方可终止协议 并将工程收回自行施工，所造成的损失全部由乙方负责赔偿。

4、*方发现乙方将工程转包或分包时，*方可终止协议并将工程收回自行 施工所造成的损失全部由乙方承担。

七、附则

1、本协议未尽事宜经双方由好协商，可订立补充协议，补充协议与本协议具有 同等法律效力。

2、本合作协议范围包含。

3、*方与业主签订的本工程等所有文件、本工程招 标文件和乙方相关*件复印件作为本协议的附件，具有同等的法律效力。

4、 本协议经双方签字或盖章之日起生效， 本协议壹式贰份， 双方各执壹份， 具有同等法律效力。

*方(签字和盖章) :乙方(签字和盖章) :

年月日年月日

签订地点:

乙方必须遵循以下条款:

1、在工程施工过程中，乙方必须严格执行*方工程项目管理的各项规定， 严格按照*方的质量、 职业健康安全、 环境一体化管理体系的要求组织施工。 施 工中发生质量、安全事故均由乙方承担全部经济责任和法律责任。

2、乙方必须严格执行标准规范，控制施工过程的质量，接到*方的监督检 查，确保本工程质量目标的实现。

3、乙方必须严格按照*方的要求搞好企业文化建设， 体现以人为本的安全理念， 搞好施工现场环境， 做到文明施工， 切实维护*方的 信誉。在施工现场要体现*方的形象。

4、乙方必须按照要求配备专职安全管理人员且持*上岗，现场

所需特殊作业人员必须持*上岗， 严禁无**作， 所有人员*件复印件报* 方备案。

5、乙方必须为施工现场作业人员办理意外伤害保险，并将所办理的意外伤 害保险凭据复印件报*方备案。

6、乙方必须按照*方的要求加强施工现场的安全管理，严格执行 ，加大安全措施费的投入，改善施工作业环境，严格执行 。

7、乙方原则上在工程合同签定时应按工程量大小向*方缴纳 20-80万元的 资金作为工程质量、 安全、 农民工*及竣*料等风险保*金， 特殊项目在工 程开工两个月内由项目经理从工程款中扣交风险保*金，其中工程量在 1000万 元以内上缴 20万元; 工程量在 1000-3000万元上缴 30万元; 工程量在 3000-6000万元上缴 40万元;

工程量在 6000万元 -1亿上缴 60万元;工程量在 1亿以上的上缴 80万元， 以此作为*方控制约束乙方及考核的相关费用， 待工程结束后， 如未出现任 何安全、 质量事故及农民工*纠纷等事宜， 风险保*金及利息予以返还， 如出 现问题，经考核后*方视具体情况予以扣除。

8、施工过程中的统计报量乙方必须按照*方下发的 表式， 每月二十五日前向*方计划部门上报各项数据， 因* 方需要所需数据及年报增加内容， 届时按要求上报。 统计、 计划数据的上报必须 以书面形式加盖公章后上报，凡以电话快报的数据必须按时补报正式报表。

9、项目经理部的组建:*、乙双方共同委派*人员组建项目经理部，由 *方负责项目经理部的行政和财务管理，*方设立账号，资金按工程进度拨付。 乙方要配置足够的工程和技术管理人员， 原则上*方委派项目经理 1人、 技术负 责人 1人、财务 1人、乙方委派项目副经理 1人、技术与财务各 1人(乙方人员 作为*方的聘用人员，另行办理聘用手续) 。*方委派人员的*及住宿由乙方 承担，委派人员*原则上项目经理 元 /月、技术负责人 元 /月， 财务 元 /月，总额为 元 /月，

由项目部按*方规定每月支付核定*的 80%，其余 20%待项目完工后，由 集团公司人事处和工程处要求考核发放。 *方委派人员的食、 宿及办公费和正常 的差旅费、业务费、招待费等均由乙方承担。

10、乙方因工程施工需要聘用的管理人员、工程技术人员在项目部工作， 其职称和执业资格必须符合岗位需要， 管理人员和工程人员必须签订劳动合

同并报*方人事部门备案;

乙方在项目中使用的劳务人员， 必须确保严格按照 的有关规 定， 由劳务公司与其签订劳动合同， 并报项目经理部备案， 在项目施工过程中所 有人员的*及社会保险都由乙方负责承担， 如与劳动者发生劳动争议， 均由乙 方负责处理解决，造成的经济损失均由乙方承担。

11、 乙方应严格按*方与业主签订的施工合同各项条款履行职责， 工程用材 规格、质量、型号、标号等应严格按规定和规范要求进行购买与施工。

12、 乙方不得将工程转包或分包， 须确保工程进度按合同期限竣工。 由于乙 方原因造成工期延误，由乙方承担责任，并赔偿*方一定的信誉损失费。 13、 乙方在工程施工过程中须接受*方委派人员的监督管理， 如发现工程质 量不符合设计要求或组织施工存在重大问题， 给*方信誉造成影响， *方有权更 换施工队伍，另行组织施工，因此造成的经济损失由乙方承担。

14、双方的经济关系:该工程实行乙方*核算、自负盈亏;工程投标保* 金现金由乙方出具， 未中标时*方授权乙方人业主提取所退投标保*金汇票并经 *方财务核实后直接返还乙方;

工程所需的银行履约保函由*方出具，办理保函所需的手续费 (保函额 2%)及现金押金 (保函额的 100%)由乙方承担;*方收取工程总结算值 2 %的管 理费， 并在每次回收工程款时收取; 工程预付款及工程款按*方与业主签定的施 工合同规定办理。

15、工程施工中的各项税金(企业所得税、个人所得税及营业税等)及规费 均由乙方承担， 并及时足额上交， 工程完工后， 该项目所发生的债权债务由乙方 负责清偿。

16、乙方的财务管理要按照*方委派的人员进行系统管理，并对工程资金、 成本费用进行系统核算，并按照规定的时限向*方报送财务报告。

17、 项目经理部的*由*方委派人员管理， 财务实行*方监督乙方经营管

理，确保资金不得挪作他用。

18、 乙方不得以项目经理部的名义开展经营活动， 不得对外签订分包、 借款、 购物、收取押金等合同或协议。

19、 本工程的试验及测量部分原则上由*方负责， 费用由乙方支付。 具体费 用由双方协商。 项目的竣*料，由乙方负责整理一套，交*方存档。

20、*方双方因联营协议产生的纠纷，由双方协商解决，协商不成，可在* 方所在地的*法院提起诉讼。

四、 本协议生效后双方必须严格遵守， 就承揽该工程*、 乙双方不得再与第 三方合作。如有违约，由违约方承担工程价款 3%的经济损失。

五、 本协议经双方签字盖章后生效， 未尽事宜双方共同协商并补充， 补充协 议与本协议具有同等效力。

六、本协议有效期:自双方签字日起至工程竣工并工程款结付清之日止。

七、本协议一式四份，双方各执两份。

工程联营承包合同范本 第15篇

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

经甲乙双方协商，甲方同意将自己城郊四组风包梁私有地块3的土石方回填工程交由乙方承包施工，双方现就相关事宜达成一致，制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：本工程地块土方的回填、平整、碾压。

二、承包方式：包运、平整，不得转包。

三、承包价格：运输土石方________元/m3(石砂)。

四、付款方式：经甲方验收合格后，一次性支付完工程款。

五、质量与施工要求：

1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合甲方要求。

2、回填土石方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到甲方要求。

4、土石方回填完后，经甲方检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

六、安全要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效，同具法律效力。

甲方：

乙方：

20________年________月________日

工程联营承包合同范本 第16篇

为贯彻^v^61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《XX市消防条例》，本着谁主管，谁负责的原则，将消防工作落到实处，确保不发生火灾责任事故，制定本协议。

一、外施队应履行如下条款：

外施队应对施工现场防火工作负全责、认真落实《XX市消防条例》和《消防法》，保证实现无重大火险火灾责任事故。

二、接受总包单位对防火工作的监督，接受公安消防机关的监督检查，对指出存在的消防方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延。

三、外施队须制定相应的防火安全制度和措施，并指定专人负责防火工作．结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。

四、确保本队全体队员及时参加项目工程组织的入场教育和其它培训活动，经常组织学习消防法规、规章和消防安全技术规程，监督本队人员遵章守纪，不违章指挥；制止违章用火、用电和使用易燃易爆化学危险物品。

五、外施队应建立防火领导组织机构和义务消防队，领导和组织开展活动和训练。使每个队员掌握一般的防火知识，具有一定的灭火技能；会逃生自救：发生火灾事故，须及时抢救伤员、扑救火灾；妥善保护现场，立即上报有关领导，配合有关部门进行事故调查。

六、严格遵守总包单位各项用火、用电安全操作规程及防火安全规定、制度。电气焊工、电工、防水工必须经过专门培训，持证上岗。电气焊工须持有效证件到保卫部门登记备案认可。严禁非焊工从事电气焊操作。电气焊工进行明火作业时，按规定开具动火证，

七、施工现场、生活区、料场等，不准使用电炉子、电热水器、电褥子等电热器具，特殊情况须经上级消防保卫部门审批后方可使用。

八、生活区宿舍内的照明灯具，不得超过60瓦，严禁使用碘钨灯取暖、照明，严禁私拉乱接电源线。

此协议一式两份，双方各存一份。

甲方代表：

乙方代表：

盖章：

盖章：

日期：

日期：

工程联营承包合同范本 第17篇

甲方：

身份证号：

通讯地址：

乙方：

身份证号：

通讯地址：

甲、乙双方经平等协商，就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围

合伙项目以________公司中标合同确认的项目内容及范围为准。

甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_______公司名义出现。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工，双方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例

1、甲方以现金出资，出资额为人民币万元。该款为启动项目的前期费用，占全部出资比例%。

2、乙方以设备出资（含协调项目当地的社会关系），占_________%。

五、盈余分配与债务承担

1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配。

2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

六、退伙

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙。

退伙需经对方同意，方可实行。

未经合伙人同意而自行退伙给另一方造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务

1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理。

2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理。

3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。

2、禁止合伙人在对合伙项目不利时退伙。

九、合伙营业的继续

1、在退伙的情况下，另一合伙人有权继续以公司名称继续经营该项目，也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。

2、在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下，依死亡合伙人的继承人的选择，既可以退继承人应继承的财产份额，继续经营；也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人继续经营。

十、合伙的终止和清算

合伙因下列情形解散：

1、合伙期限届满。

2、全体合伙人同意终止合伙关系。

3、合伙事务完成或确定不能完成。

4、项目被依法撤销。

5、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。

合伙的清算：

1、合伙解散后应当进行清算。

2、清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意指定______合伙人或委托第三人，担任清算人。

3、合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用；合伙所欠税款；合伙的债务；返还合伙人的出资。

4、清偿后如有剩余，则按本协议第五条第一款的办法进行分配。

5、清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第五条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。

十一、违约责任

1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失；如果逾期_____年仍未缴足出资，按退伙处理。

2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。

3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理；由此给其他合伙人造成损失的，承担赔偿责任。

4、合伙人严重违反本协议、或因重大过失而导致合伙解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。

5、合伙人违反第八条规定，应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

十二、合同争议解决方式

凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，提交______仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

十三、其他

1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。

2、入伙合同是本协议的组成部分。

3、本合同一式______份，合伙人各执一份。

4、本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。

（以下无正文）

合伙人（签章）：

______年_____月_____日

合伙人（签章）：

______年_____月_____日

工程联营承包合同范本 第18篇

发包单位：团风县十力中学(以下简称*方)

承包单位：湖北恒胜建筑安装工程有限公司(以下简称乙方)

*方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概述：

1、工程名称：团风县十力中学学生宿舍改造

2、工程地址：十力中学院内

3、分包工程范围和内容：学生宿舍改造及附属工程

4、分包形式：包工包料

二、工程项目期限：

自xx年4月30日起开工至xx年7月26日止完工。

三、协议内容：

1、*乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保

工程联营承包合同范本 第19篇

甲方：

地址：

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

经甲乙双方充分协商，甲方同意将“____________”打桩前土方回填项目承包给乙方施工，为明确双方权利义务，依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规，并结合中山市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守执行。

第一条工程概况

工程名称：

工程地点：________市

第二条承包内容

1.负责土方按甲方要求的进度进场回填(约________万m3);

2.土方进场前需先提供样品由甲方确认，并按确认的样品进场;

3.负责土方的场内外运输，堆放在指定地点、部位，按甲方现场施工员确定的标高按要求使用机械整平。

4.范围外的机械台班。

第三条承包方式

包工包料、包机械、包质量、包安全、包文明施工、包场外发生的一切事项处理及费用。

第四条工期

1、整个项目土方回填总工期定为天，自20________年________月________日至20________年________月________日止。其中第一期土方________万m3回填工程工期为________天，自20________年________月________日至20________年________月________日止。

2、如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因造成停工，经甲方代表签证确认后工期顺延。

第五条计量方式和承包价格

工程联营承包合同范本 第20篇

甲方：

乙方：

依据《^v^经济合同法》第426条的规定和《^v^合同法》及相关法律法规的规定，经协商一致，甲乙双方就 工程施工，采取联合经营的方式实施，双方本着平等、自愿、互利互惠的原则，达成如下协议，双方共同遵照执行，特签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程规模：

4、工程承包范围：

5、工程造价：，单方造价：

6、工程施工工期：

二、联营方式：

1、由甲方全权履行工程项目施工合同中所规定的条款;

2、由乙方负责该工程项目的商务和社会资源的提供等工作(具体工作内容另见补充协议)。

三、入股方式：

1、由甲方负责该项目施工所需的资金、人员、设备调配及具体的管理工作，作为该项目实施的控股人，实际股权占 %。

2、乙方负责项目接洽和签订合同等商务工作和协助甲方正常施工工作，部分资金投入，以此作为该项目的股份持有人，实际股权占 。

四、利润分配：

1、甲方占单方造价，归甲方所有，乙方不得侵占和无理索取;

2、乙方占单方造价，归乙方所有，甲方不得侵占和无理索取，并按其他相关约定按时执行分配(分配办法和支付时间见补充协议或其他文件约定)。

五、利润分配支付方式：

甲乙双方均以现金方式结算。

六、未尽事宜，甲乙双方协商解决或另行签订补充协议，凡经协商未果，则双方均可诉诸法律。

七、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章生效，均具有同等法律效力，待双方经济关系解决时本协议自动失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程联营承包合同范本 第21篇

依照《^v^合同法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定，双方遵循平等自愿、诚实信用的原则，就___________工程的铝合金门窗工程分包进行协商，并结合本工程具体情况签订本合同，以致共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包内容：

4、承包形式；

二、甲、乙双方工作

甲方

1、甲方应做好工程前期工作，使施工场地具体施工条件，对工程进度、质量、工期进行检查。

2、甲方按合同约定支付工程款，完工时，及时组织人员进行验收。乙方应保证工程进度。

3、甲方应及早向乙方交付图纸。

乙方

1、乙方应保证工程进度。

2、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场，服从甲方现场管理，（材料进场须提供材质证明及进行复检）。

3、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工，接受甲方及监理方的监督，对出现的质量问题无条件返工，保证施工和工程质量。

4、乙方应按约定参加图纸会审，并按甲方审定认可的图纸施工。

5、乙方必须服从甲方指挥，听从甲方安排。

三、工程量及工程价款

工程量以实际制作的门窗面积结算。门统一单价为________元/㎡，窗统一单价为________元/㎡。

四、工程款支付

工程款分四次支付，具体如下：

1、甲乙双方自签订合同之日起，外框安装完毕后，甲方应支付总工程款的40%。

2、内窗，安装、验收合格完毕，甲方应支付总工程款的50%。

3、乙方在窗边修饰、撕条、打扫卫生后，甲方应支付总工程款5%，余款5%在一年保修期满后一次性付清。

五、工期

1、________年________月________日开工，至________年________月________日竣工。

2、开工日期以合同签字之日起计算，因甲方未按约定完成工作，影响工程进度，工期顺延；因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响，工期顺延，如因乙方自己的原因则工期不顺延。

六、工程质量

1、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工，并按国家有关工程质量检验评定标准验收，乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺，杜绝门窗周边渗水。

2、工程完工后由乙方通知甲方，甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方应出示有关资料交给甲方。如工程质量不合格，乙方应及时派人返工，返工费用均由乙方负责。

七、安全生产、文明施工

乙方应按安全技术操作规程施工，安全生产，如发生一切安全事故，由乙方自行负责，费用自理。施工现场不乱堆乱放，保障施工现场的整洁。

八、违约责任

1、乙方违约不能按时完工，超过的工期按每超过一天罚款人民币_______元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长，乙方不负任何责任。

2、因甲方原因造成停工面导致乙方的额外费用和损失，应由甲方承担全部责任和费用。

九、保修

本工程保修期______年，保修期内非人为损坏的质量问题，乙方无条件提供免费保修。保质期满后的质量问题，由乙方负责维修或更换。

十、其他

1、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，从签字盖章之日起生效，到竣工结算付完工程款为止。

2、因履行合同发生争议，双方协商解决，解决不成的，双方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

3、本合同未尽事宜，双方协商可另行签订补充协议，具有与本合同同等的法律效力。

风险提示：

分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。

建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师意见，以防止风险出现。

甲方：

地址：

合同履行地：

签订时间：_______年______月______日

乙方：

地址：

合同履行地：

签订时间：_______年______月______日

工程联营承包合同范本 第22篇

承包方（甲方）：

责任人：

分包方（乙方）：

责任人：

风险提示：

分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。甲方将________________项目的拆旧工程交由乙方承包。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。

一、施工内容及工程量

1、施工内容：

2、拆除标准：

3、承包方式：

3、材料归属：施工中拆下的各类废旧材料归______方所有，由______方自行处理。

二、工程价款及结算方式

1、工程价款：双方商定项目总金额：____________元

2、结算方式：拆除范围内建筑物，完成及其他清理工作后，一次性付清工程款。

三、施工日期

1、本合同工程定于________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。

2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

四、双方职责甲方：

1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。

3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。

5、受到甲方验收通知后，及时组织人员验收，验收完成后，按期支付价款。乙方：

1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，

2、积极配合甲方的工作，服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。

5、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

6、工程完工后，及时向甲方发出验收通知。

五、违约责任：任何一方违反本合同规定，均应承担其责任。违约方应赔付守约方因此受到的所有损失。另交付工程款的_______%作为违约金。

六、其他：

1、本合同签字生效后，甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。

2、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

3、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力

4、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向合同履行地人民法院起诉。风险提示：

分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。

建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师意见，以防止风险出现。

甲方：

住址：

联系方式：

合同履行地：

签订时间：________年____月____日

乙方：

住址：

联系方式：

合同履行地：

签订时间：________年____月____日

工程联营承包合同范本 第23篇

内部经济承包责任书

编号: xdsy-002

发包方(*方) :(简称*方) 承包方(乙方) :(简称乙方) 根据 、 及其他有 关法律法规，遵循自愿、公正和诚实信用的原则，双方就 项 目 模板 分项施工内部承包事项协商一致， 签订本责任书， 以兹共同 遵守。

一、工程概况

1。1 工程名称:

1。2 工程地点:

1。3承包范围: #楼结构图纸和建筑图纸及变更范围内所有模板工 程，包括但不限于以下几方面:

1。3。1主体结构、结施图中的所有预留洞、后浇带、后浇洞、结施图及 建施图中所有需要支模的二次结构:设备基础、排水沟、构造柱、圈过 梁、导墙等所有相关的模板工程;

1。3。2乙方自备工具包括:电焊机、切割机、圆盘锯、平刨锯、压刨锯、 电锯、手提小吹风机、榔头、扳子、手提切割机、电锤、电钻、角磨机、 手电筒、大小钢尺、*钨灯等自行采购铁丝、铁钉等工具;乙方自备辅 材包括:铁丝、三级电箱以外的设备用线、铁钉、双面胶带、黄胶带、 pvc 套管、电焊条、斗车、墨斗、墨汁、胶带、海绵条、长毛刷、线坠、

铝合金刮杆、线绳、靠尺、麻绳、铅笔、粉笔、石笔、油漆刷、灯管、 所有锯片及*片、砂轮片、黄油等辅材;乙方自备的劳保用品:安全带、 雨衣、雨鞋、绝缘手套、电焊防护罩、手套、电工胶鞋、电焊眼镜等用 品(安全帽、工作服、床单被罩、门禁卡等项目部统一安排详见合同附 件) ;所有与模板工程相关的辅助生产工作，如:定位筋的制作、泡沫板 预埋、清理、外露 pvc 套管和死螺杆的清除等;与模板工程相关的所有 材料进场装卸车并按指定地点分类、整齐堆放工作，使用前的出库、归 还时的入库手续办理。

1。3。3模板及相关周转材料使用过程及最后的彻底清理工作(木模板及 木方上的铁钉、铁丝清理，钢模正、侧面的清理、上油，钢管、扣件的 清理，扣件、螺杆、山形卡上的砼、流浆清理维修、上油等工作) 。 1。3。4作业面不再使用的模板、木方、钢管应按一定规格采用包装带或 铁丝打包捆扎，整齐堆放至指定位置，或有计划装车出场;小型周转材 料按要求打包(便于清点、二次搬运为原则)并堆放至指定位置; 1。3。5按*方指定做法随主体进度对剪力墙、柱阳角、板面高差部位阳 角、楼梯踏步踏面的成品保护。 (详见附件模板工程细部做法)包括:各 类正常损耗弃用的周转材料，因乙方拼缝不严、涨模、炸模产生的砼、 漏浆、上下层墙体接缝漏浆;责任区内的工完场清;

1。3。6各类因模板变形或拼缝不严产生的质量缺陷的修补，未达到实测 实量 98%合格率而必须采取的修补措施，严格执行项目部要求，且* 修补人员来修补产生的费用从乙方扣除(或按补充协议执行) 。

1。3。7各类因模板变形或拼缝不严产生的质量缺陷、必须严格按照项目

部要求采取修补措施，且*修补人员来修补，修补产生的费用从乙方 扣除(或按补充协议执行) 。

1。3。8施工方案、各类安全*作规程中，规定应由乙方实施的各类安全 防护措施;

1。3。9班组管理人员应全面执行本协议确定的施工组织模式、施工工艺、 质量验收标准工作，配合项目部 进行放样、标高测量、实测实量(每次 不少于 2人) ，按管理制度与各相关班组进行工作面交接及维护。

1。4。0电梯、塔吊基础支模及现场防护棚的包边、施工电梯平台的坡道 铺设和拆除、放线孔、泵管洞及排污水管等作业的支设预留。

1。4。1按*方指定做法随主体进度对剪力墙、枉阳角、楼板面高差部位 阳角、楼梯踏步踏面的成品保护工作，拆模后楼面的落手清工作包括各 类正常损耗用的或周转材料以及责任区的清理工作。

1。4。2模板内的钢筋支撑两头必须刷漆，地下室施工缝、后浇带处的止 水条、止水带、止水钢板的安装焊接(止水钢板焊接须达到规范要求， 穿墙套管、止水螺杆的安装割除(组合式螺杆归库) 。

1。4。3配合*方放线、吊大角线，配合项目部制定精细化模板施工作业 指导书，以及优化施工方案。

工程联营承包合同范本 第24篇

一、甲乙双方单位：

单位：(以下简称甲方)

地址：

电话;

单位：(以下简称乙方)

地址：

电话：

为了明确联营内容及双方责任，本着互相协作、平等互利、紧密合作、分工负责的原则，甲乙双方商定如下条款共同遵守。

二、合作工程项目

1、工程名称：藤县太平至潭东二级公路土建工程№6合同段

2、合同造价：元，以竣工结算为准。

3、工程地点：藤县

4、工程内容：K44+000~K55+长水泥混凝土路面以及其他构造工程等。

三、管理方式

1、甲方派出主要施工技术人员(包括项目经理、技术人员等)进行现场施 工管理，确保该项目的资金管理和质量、进度、安全管理。

2、乙方向甲方上缴合同价的 2 %的管理费，管理费在每次到帐工程款中按比例扣除。

3、乙方负责甲方派驻现场技术人员的工地补贴、奖金(其中项目经理 5000元/月.人)，交通、伙食、通讯费实报实销。

四、双方责任

甲方应负责任：

1、负责审查投标文件、预结算等。

2、在工程中标后组织技术人员成立项目经理部，负责该工程的现场施工管理，控制、监督工程质量、进度、安全。

3、向业主单位提出处理设计图纸问题，协助办理工程签证、工程中间验收及工程进度款的签证和其他必须办理的手续。

4、协助组织工程竣工验收工作，并按合同规定办理工程决算。

5、甲方有权视乙方工程质量低劣和履行合同义务违约的情况终止该合同(以 业主及监理的意见为准)，由此造成的经济损失由乙方负责。

乙方应负责任：

1、负责上述工程施工，承担甲方与发包方所签订合同的全部条款的责任。

2、负责按施工图纸、施工说明、图纸会审交底记录、设计变更和国家现行 的“施工技术及验收规范、规程”、专用技术规范进行施工，做好自检工作，确保工程质量。负责现场施工放线测量以及依据监理、业主要求的各项试验工作及费用。

3、做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作为交工资料移 交甲方统一整理归档。

4、工程中出现施工质量问题(除设计单位原因外)所造成的返工或其他损 失，概由乙方负责。

5、做好文明施工、安全生产的工作，凡施工过程中发生的一切安全事故均 由乙方负责。配合甲方要求，制作挂设文明施工标牌 。

6、认真把好质量关，要求工程质量达到建设单位及监理要求水平。

7、乙方在经济上自负盈亏 ，不得拖欠任何相关单位、个人的款项(如营业 税、所得税、材料款、各种形式的贷款、借款、人员工资等)，由此引起的经济、法律责任均由乙方自行承担。第三者债务不得向甲方追讨，否则，甲方有权冻结 乙方工程款暂不支付，待乙方自行处理好后才支付，乙方不能因此影响工程施工，由此引起的责任由乙方负责。

工程联营承包合同范本 第25篇

承包方（甲方）：

负责人：

分包方（乙方）：

负责人：

风险提示：

分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。根据《民法典》，《^v^建筑法》，及有关法律、法规，遵循平等、自愿，诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际情况，双方协商一致，订立本合同，并遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包内容：

5、建筑面积：

6、承包方式：

二、合同工期

1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。

2、合同工期：本工程于________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，共_______个日历天。

三、工程质量

1、双方商定，本工程质量等级为：

2、质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为______________元。

3、乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期，经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

4、乙方在施工中发生一般质量事故，由甲方提出处理方案，经建设单位同意后，由乙方负责处理，处理结果由甲方报送政府有关部门；发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担因此产生的责任。

四、合同价款与支付

1、合同总价：______________万元（人民币______________万元整）。

2、双方约定，乙方完成工程的50%时，甲方支付合同总价的一半，乙方完成本工程、验收合格后，甲方支付剩余的40%，保修期满后____日内，支付剩下的10%。

3、乙方保证收到工程款后专款专用。

五、甲方工作风险提示：

驻工地代表实质上是建设单位派驻施工单位对该工程施工质量施工进度及造价等与施工发生一切密切联系诸方面和施工单位共同管理的代理人，是保证合同工期的实现的重要角色，发包方和承包方在选择驻工地代表的时候应当谨慎选择，以保障分包工程的顺利进行。

1、甲方委派为甲方驻施工现场甲方代表，代表甲方签发施工现场生产相关的技术，质量，安全，文明施工和进度等的工作指令。

2、甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行图纸、技术的总交底。

3、甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调，便于乙方的正常施工。

4、及时办理好隐蔽工程验收和各种资料的签证手续。

5、施工期间，组织乙方共同处理好附近单位和居民的协调工作。

6、甲方在乙方分项工程施工前提供施工图套。

六、乙方工作

1、乙方委派的驻施工现场代表，须接受甲方代表的工作指令。

2、乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工，确保工程质量，工期，安全与文明，按合同约定完成全部义务。

3、乙方应根据甲方要求配合好甲方与业主的阶段结算和竣工结算工作。

4、遵守国家和地方现行的有关环境保护，职业健康和安全的法律，法规。

5、已完成工程在未交付业主之前，乙方负责成品保护工作，在此期间如发生损坏，乙方自费修复。产品保护费由乙方承担。

6、施工场地周围邻近建筑物，构筑物（含文物保护建筑），古树名木的保护工作由乙方负责，如发生损坏，其费用由乙方承担。风险提示：

如果是承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验，禁止使用不合格的材料和工程设备。

七、材料，设备的供应和管理

1、工程所用的材料，设备原则上均由乙方自行采购，所选择的供应商必须在甲方的合格分包商（供应商）名录内，必须符合国家和政府的备案证和许可证制度，在采购前应事先收集该供应商的相关资料（经营执照，产品生产许可证和等），报甲方审核批准后方可实施采购。

2、工程所用材料，设备均须得到甲方，业主及监理的确认，乙方在正式采购前须将材料设备的样品提前送甲方和业主及监理，且需得到甲方，业主及监理认可并且封存样品后，方可开始采购。

3、乙方必须提供安全，可靠的施工机具以及合格的计量器具，并提供相应的证明文件。

八、竣工验收和保修

1、本合同范围内施工部位在具备竣工验收条件后，乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作，包括准备向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

2、甲方代表在收到乙方书面竣工验收请示报告后及时组织业主，监理等核验各方进行验收，并给予乙方批复或提出整改意见，乙方按要求整改，并承担由于自身原因造成的修改费用，工期不顺延。

3、竣工验收通过后，乙方在现场的人员，物资，设备，设施等均必须在收到甲方通知后一周内全部撤离施工现场，如甲方有特定要求的，按甲方要求执行。

4、乙方对承包范围内的全部工程项目在使用中对因乙方原因而引起的工程质量问题均承担保修责任，保修费用由乙方承担。保修期限及保修起始日按甲方与业主签订的工程承包合同中的约定执行，具体约定保修期限为：保修起始日为：验收合格后________年。

九、合同生效与终止

1、本合同一式_______份，双方各执_______份。自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。保修期满后，有关保修条款终止。

2、本合同在履行过程中遇到以下情形属违约，甲方有权单方面终止本合同，由此造成的所有经济损失均由乙方承担。

（1）乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。

（2）工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者。

（3）乙方没有健全的施工管理和组织体系，进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容，甲方的声誉面临严重威胁。

（4）乙方已无法全面履行合同要约，尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。

（5）乙方有损害甲方声誉的严重行为，如发生严重质量事故，安全事故，造成重大经济损失等情形。

十、附则

1、本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充协议，与本合同具有同等约束力。

2、因履行合同双方发生争议，甲，乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，均可向合同签约地、合同履行地的人民法院提出诉讼。风险提示：

分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。

建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师意见，以防止风险出现。

甲方：

地址：

工程联营承包合同范本 第26篇

合同编号：_________

*方：______________有限责任公司

乙方：__________________________

根据《中华*共和国合同法》及*方会员章程，为明确*、乙双方在商品供销过程中的权利、义务和责任，经*、乙双方友好协商，订立此合同，并共同遵守：

第一条基本文件

乙方必须提供盖有公章的营业执照、税务登记*、商标*、食品卫生许可*、质检报告等有关*照复印件及法人代表授权书。

第二条专柜设立

1．*方商场__________楼提供__________平方米的场地，经营品牌系列

工程联营承包合同范本 第27篇

发包方： （简称甲方）

承包方： （简称乙方）

为加强工程项目质量、工期、安全、现场文明等方面的管理，明确双方责、权、利的关系，结合双方的实际情况，本着平等、自愿的原则，甲、乙双方达成如下协议，双方共同遵照执行：

1、甲方将贵阳环工程毛石挡土墙工程劳务发包给乙方施工，承包方式为：包工不包料，以及工期、质量、安全、现场文明施工。

2、计价计量方式：工程单价按照实际完成片石混凝土挡墙方量50元/m3计算(单包工、机械设备由甲方提供)；

3、承包方式及工作内容：乙方只提供劳务，工作内容为(模板支设、模板拆除、毛石混凝土浇筑、脚手架搭设)；乙方操作工具（扳手、手锤）自带；甲方提供材料及机械设备（混凝土、模板、钢管、焊条、拉杆及辅助材料等）甲方提供机械设备（挖机、吊车、焊机、角磨机、切割机、混凝土振动棒等）。

4、质量要求：乙方施工工艺，必须满足设计及规范要求，如因乙方不合理的施工，造成的损失全部由乙方承担。

5、付款方式：乙方进场施工先垫付该施工队的生活费用十天，乙方进场施工十天后，甲方支付乙方生活费用，甲方每月按完成量的80%支付乙方进度款；乙方完成每完成一堵挡墙后，甲方七天内付清乙方工程尾款。

6、乙方必须配合甲方对工人的安全培训、安全教育，并进行安全技术交底，若因乙方疏于安全防范、安全教育和安全管理。

7、若甲方未按照合同约定按时支付工程进度款，乙方有权停工；并赔偿乙方停工期间的一起损失；

8、因乙方管理不当给甲方造成极大影响（包括擅自停工、拖延工期、施工质量不合格等），甲方有权终止此合同，有权勒令乙方退场，并只支付乙方完成工程量的70%工程款。

9、双方发生争议，应友好协商。若协商不成，可向有关部门申请仲裁。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，工程竣工，双方结清工程款项后失效。

未尽事宜，双方另行协商。

甲方（签章）：

日期：

电话：

身份证号：

乙方（签字）

日期：

电话：

身份证号：

工程联营承包合同范本 第28篇

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲方同意把天禾酒店地下室办公室内喷灰、涂料工程交给乙方施工，为明确甲乙双方责任特订以下协议条款供双方共同遵守和执行。

一、 乙方承包范围：地下室天棚喷灰，墙面贴纸带、批灰及刷涂料,并清扫干净施工垃圾。

二、 性质：包人工费、包安全、包工期、包质量。

三、 施工时间：20XX年XX月XX日，工期20天。

四、 承包价：天棚喷灰每平方四元，墙面贴纸带、批灰刷涂料每平方壹拾陆元。

五、 付款方式： 完工后7天内据实际工程量结算一次付清。

六、 施工要求： 根据甲方施工技术交底进行施工。

七、 奖罚情况：违反施工操作规范、违反工地管理规章制度和如出现质量问题，视情况轻重罚款100~5000元。

八、 甲方负责内容：（1）施工范围的指定工作；

九、 其他：乙方报价包干内容

⑴施工费；

⑵垃圾搬运输费；

⑶工具及工具损耗材料；

⑷自理食宿；

⑸ 主要工人购买意外伤亡保险；

⑹服从执行现场管理制度，因施工责任造成返工责任自负、造成其它工序的成品、半成品破坏的返工，将承担相应经济损失和罚款；

⑺ 工期：按总进度及审批的分项工程进度计划配合施工，夜间加班赶工施工措施费用等不加计费；

⑻ 场施工人员必须具有合法暂住证件，计生证等，否则被有关部门查罚责任自负。

⑼ 其他：

十、 未尽事宜双方协商解决

甲方签字：

乙方签字：

日期：

日期：

工程联营承包合同范本 第29篇

总包单位：

分包单位：

工程项目：

根据总分包双方自由协商，双方签订如下管理协议:

一、质量管理：

1、分包单位应注意现场成品或半成品的保护工作，服从总承包单位的保护措施及管理方法；未经许可，严禁随意凿打，若必须进行，应先提交切实可行的方案或措施送总承包单位技术负责人同意并报建设单位、监理单位备案后方可实施。

2、分包单位进场后，若要在屋面上施工或现场堆码材料，应与总承包单位办移交手续；若有损坏，分包单位承担全部责任。

3、为保证总分包单位及时搞好施工中的配合工作，总包与分包单位均用书面通知对方配合地点各部位，以明确施工部位。

4、分包单位施工前应仔细核对外饰施工图与建筑实物的关系，如有不符，应及时与总承包单位联系。

二、安全管理：

1、按照谁施工谁负责的原则，分包单位现场施工人员对自身安全负责。分包单位应设置专职安全员，督促施工人员在施工中采取必要的措施，防止安全事故发生，并配合总承包单位按政府部门有关规定做好安全生产、文明施工管理工作。分包单位若在施工中发生的一切安全事故均由分包方自行负责并承担所有费用。

2、分包单位应每月制定创建安全文明工地计划，组织一次安全文明施工检查，并把检查结果汇报总承包单位。

3、分包单位进入施工现场人员必须戴好安全帽和工作卡，禁止穿高跟鞋、拖鞋，严禁赤膊、不戴安全帽进入施工现场；总承包单位对不戴工作卡、不戴安全帽、穿高跟鞋、拖鞋、赤膊进入施工现场者将作出50元/次的处罚，并对违章者所在单位罚款200~1000元/次。

4、对分包单位进入施工现场后乱接电源、使用电炊具、烧水乌龟的情况，总承包单位将对其处以100~500元/次的罚款。

5、为搞好安全管理，总包、分包单位质安员应及时沟通联系由总包单位带头，组成安全检查小组，总包分包单位都有权对各单位的违章行为予以制止并按总承包单位规定的标准罚款，杜绝安全事故的发生并防止各单位安全员可能出现的对所属单位的偏袒行为。

6、施工现场严禁打架斗殴，若有违者，总承包单位将对个人进行200元/次的罚款，并对违者所在有关单位按1000元/次的罚款进行处罚。

7、分包单位进场后应按规定在有关场所挂设满足要求的灭火器具。

8、分包单位施工中严禁拆除安全防护，若因施工需要需经总承包单位签字认可后方可拆除，在分包单位安全员监督下进行施工，施工完毕后及时恢复并报请总承包单位验收认可。如有违反者，总承包单位将对违反者处以200元/次的罚款，并对违反者所在单位处以500元/次的罚款。

9、分包单位在进场前先缴纳5000~10000元安全生产抵押保证金至监理处，若分包单位被总承包单位处理罚款，则罚款必须在三天内以现金交于总包单位项目部，否则在安全生产抵押金中双倍扣除，当安全生产抵押金被全部扣完后分包单位必须重新缴纳抵押金，否则总承包单位可对分包单位拉闸断电并在生产、生活上不予配合。安全生产抵押金在分包工程全部竣工验收后进行结算并一次性退还给分包单位。

三、进度管理：

分包单位进场后，应向总承包单位提交分包工程合同复印件一份，同时递交施工项目部管理人员名单及联系方式，以便工作开展，分包单位施工前应将施工进度总计划交给总承包单位，月进度计划每月24日、周进度计划每周一上午12点以前交总承包单位办公室。并根据总包单位施工总进度计划以及调整计划在计划工期内进行实施。

四、后勤管理：

1、分包单位施工人员进场前2~3天在总承包单位登记注册，凭身份证复印件并领取出入卡（出入卡3元/个）；出入卡不得转借他人，若违反者没收出入卡并对违反者所在的分包单位处以200元/次的罚款。

2、施工现场外围出入口的保卫、治安工作由总承包单位统一管理，分包单位施工区域应设保卫、治安分管人员，人员名单在进场后2天内交总承包单位办公室。

3、进入施工现场的材料、机械设备和电缆电线等材料必须在总包单位保卫处登记注册，办理进场手续；不准私自带材料出施工现场，出场材料必须要有总包单位出具的出门条方能带出施工现场。

4、分包单位应严格施工人员的管理，严禁留宿外来人员。

5、分包单位住宿严禁在施工现场内，住宿区、办公区和作业区应严格分开。

五、材料管理：

1、分包单位进场的材料应在总承包单位指定位置堆码整齐。

2、总包单位租赁给分包单位需用的钢管、架料、竹跳板等材料，按市场价增加10%管理费计费。

3、本分包工程不使用的材料严禁进入本施工现场，违者后果自负；脚手架钢管、扣件、钢筋等材料进出场必须经总承包单位逐根检尺，清点后方可办理进出场手续，否则不准退场。

六、文明施工管理：

1、注意住宿周边的清洁卫生，生活垃圾要入垃圾桶，自觉清理，保持卫生。

2、对不爱护清洁，乱倒垃圾，随地在施工现场小便的施工现场人员，总承包单位按50~200元/次对分包单位进行处罚。

3、损坏公物、材料、成品，处罚50~200元/次并按照原物回复。

4、分包单位所产生的建筑垃圾、生活垃圾、包装箱及社会垃圾物等不用的垃圾必须及时（2天内）自行运送到施工现场内总承包单位指定集中堆放点堆放，由总承包单位定期处理外运，各家分包在其施工期间按每月200元缴纳清洁费到总包单位。（每月1日由总包单位自行收取）。

5、分包单位进入施工现场，必须按总包单位及业主指定地点搭设工棚，搭设工棚的材料原则上自备，若租赁总包单位材料应与总单位材料部门支付相关费用；分包单位若不按指定的地点搭设工棚罚款100~500元。严禁分包单位擅自用彩条布、旧竹胶板、跳板搭设工棚。

6、分包单位必须配合总承包单位接受各级文明施工检查。若因分包单位的原因造成各级文明施工检查没过关，则处以分包单位1000~5000元罚款。

七、生产、生活用水、电管理：

1、生产、生活用水、电费实行预缴制度，先缴费后使用。各分包单位进场时，先到总包单位财务部门预缴纳水、电费抵押金共计5000元，在总包单位指定的位置安装施工用水表及电表；水电费按月统计，并用现金向总承包单位缴纳，直至工程完工，否则总承包单位有权拉闸断电。工程竣工验收后一次性退还分包单位水电抵押金（或此条另协商）。

2、分包单位施工用电必须在总承包单位一级配电箱上接出，并配制合格的二级配电箱，里面安装合格的电表进行计量，在各施工区域时，再用符合规范的分配电箱（与总承包单位的配电箱要用标识分开）接至施工地点。

3、总承包单位有权对分包单位的日常生产、生活用水电进行监督，若分包单位因不安全的生产、生活用水电等造成对总承包单位发生损失，由分包单位承担直接责任。

4、分包单位的电费以每月抄电表计量，电价暂按供电局提供的单价计费，线路损耗按各分表进行摊销（或此条另协商）。

5、分包单位进场人员所用的生活、生产水费按每人20元/月计费，已安装电表的生活用电按电表计费，未安装电表的分包单位生活用电费按每人20元/月计费。分包单位将人员点数如实报送总包单位，由总包单位核实人数，若有瞒报一经查实，其生活用水、电费收取基数为：［实报人数+10×（瞒报人数）］×（20+20）。或此条另协商。

6、分包单位有义务节约用水，用电，不得浪费能源，否则总包单位一经发现有类似现象，处以分包单位50元/次罚款。

7、各分包单位进场前向总包单位按200元/月交纳水电管理费。

八、资料的管理：

所有分包的工程项目，工程技术资料一律由分包单位指定专职档案员负责收集、编制、完善，对数量不多的分包单位的技术资料及时提供给总包单位。对数量较多的分包单位的技术资料，待工程完工后，由分包单位组卷装订成册移交总包单位汇总。分包单位的技术资料完成质量由分包单位负责。

九、其他：

1、分包单位施工用水及现场用电必须装表后开始使用，若有未装表就使用，经总承包单位查实，一律按偷水、偷电处理，并对违反单位处以500元/次的罚款。

2、分包单位水电费、管理费于次月1日主动以现金方式交总包单位财务部门。

3、为便于双方的安全管理工作，各种罚款费用均收取现金，由各受处罚人单位收取后交总承包单位。

4、进场分包单位应遵守总包单位的各项规章制度并服从总包单位协调管理。

5、涉及工程生产协调急需或必要的、分包单位现场负责人应按时参加总包单位的生产协调会。分包单位不请假、无故不参加总包单位涉及分包单位生产协调会者，罚款200元/次。

6、分包单位若违反了分包单位管理制度，则总承包单位有权进行拉闸断电，并对分包单位进度款不予签字。分包单位自行负责由此造成的一切损失。

7、未尽事宜，另行协商。

总包单位盖章：

项目负责人签字：

分包单位盖章：

项目负责人签字：

日期：

日期：

工程联营承包合同范本 第30篇

甲方：________________________

乙方：________________________

按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款：

第一条总则

本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。

各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

第二条工程项目的安排及费用

该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

甲乙双方共同组成工程项目部，协调与业主及监理的关系。

甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

乙方向甲方支付工程有效标价_____%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式：____________________。

第三条甲方职责

项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理，负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

甲方在工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用，余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。

甲方在______完税后，甲方根据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

协助乙方整理工程竣工资料。

第四条乙方职责

项目部由乙方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方承担违约责任。

乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。

乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。

乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规，服从项目部的统一领导。

支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。

乙方不得以甲方及项目部的.名义赊用任何人工、材料及机械设备。

乙方的财务管理实行财务自主、独立核算，自负盈亏。

本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。

甲方(签字)：__________________乙方(签字)：__________________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

工程联营承包合同范本 第31篇

甲方：____________乙方：____________

身份证号：________身份证号：________

籍贯：____________籍贯：____________

根据《^v^合同法》的规定，甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：

第一条、合作内容

甲方将________土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%;甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。

第二条、合作期限

甲乙双方约定本合作协议期限即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。

第三条、盈利及亏损

甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配，甲方占70%，乙方占30%。

第四条、责任与义务

1、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。

2、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

3、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。

4、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

5、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。

6、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。

第五条、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第六条、争议纠纷解决

本合同履行中如发生争议或单方面不履行合同时，甲乙双方应先协商解决，协商解决不能形成一致意见时，双方均可直接提交被诉方所在地法院裁决，一切经济损失由败方承担。

第七条、其他约定

1、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。

2、合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。

甲方：____________乙方：____________

____年____月____日____年____月____日

工程联营承包合同范本 第32篇

合伙人：________（以下简称甲方）

合伙人：________（以下简称乙方）

合伙人：________（以下简称丙方）

甲、乙、丙三方经平等协商，就合伙承包乐雅高速公路主线K90+050—K93+000及雅安连接线LK0+000—ZK0+815/YK0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围

乐雅高速公路主线K90+050—K93+000及雅安连接线LK0+000—ZK0+815/YK0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资方式、金额及时间。

1、甲方以前期承包工程和现有机具出资；

2、乙方以现金方式出资贰佰万元；

3、丙方以现金方式出资捌拾万元；

4、股份均摊；

5、在20xx年6月15日前乙方出资金额贰佰万元和丙方出资金额捌拾万元不能全部到位，以前出资部分不计算股份，不计算利息，待工程完工后未出现亏损就退还本金，如有亏损，照样承担亏损部分。

五、盈余分配与债务承担

1、盈余分配：均分；

2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，按比例承担。

六、退伙

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务

1、甲方为合伙期间的工程、内业、财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方签字同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理；

2、乙方负责项目的材料、工程质量、进度、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

3、丙方负责项目所需的人员、进度、安全、并参与日常管理；

4、甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

2、未尽事宜，另行协商，并订立补充协议。

合伙人：_________

身份证号_________

工程联营承包合同范本 第33篇

甲方：

乙方：

为了确保学生宿舍六栋室内土方整理在施工过程中正常运行，经甲乙双方就土方施工有关事宜进行协商，特签订本协议。

一、甲方的权力和义务

1、甲方提供对于学生宿舍六栋一层室内土方挖填、夯实的开挖和运输作业任务。

2、甲方土方挖填、夯实作业全面管理，制定与本工程相关的施工计划(15天工期)，乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

二、乙方的权力和义务

1、提供工人6人，并确保人员健康，乙方自理施工器械及民工生活开支。

2、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效。

三、工程单价及费用支付

1、经甲乙双方协定，本工程单价为元/m2(按实际施工完成面积计量为准)。

2、自进场之日起至完成该工程结束付本工程款80%，直至验收合格付清全部工程款。

四、安全责任及设备保管

1，施工过程中乙方自身或人为造成的设备盗抢或损坏和人员伤亡，由乙方自行承担责任。

2，综上所述，甲乙双方相互遵守，确保施工正常进行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

乙方：

工程联营承包合同范本 第34篇

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《民法典》和《^v^建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

四、工期：开工日期：________年____月____日

竣工日期：________年____月____日工期：天

五、合同价款：本工程采用（）方式计价，每吨（）元/吨。

合同总价款为

六、质量要求：

本工程质量达到标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工自理，并承担由此发生的一切费用。

七、双方责任：

1、甲方责任：

⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。

⑵负责向乙方提供施工图一式（）份。

⑶及时供应合同规定的材料。

⑷及时办理工程结算。

2、乙方责任：

⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

⑵必须按图纸施工。

⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。

⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。

八、材料供应：

1、主材由（）方负责提供。

2、辅材由（）方负责提供。

九、材料消耗：

工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之（）计算，废料归（）方。

十、施工与验收：

1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

2、工程完工时组织相关部门验收。

十一、结算方式：

签订合同，甲方即向乙方交付（）元预付款，工程进行过半时甲方支付（）元，工程完工，甲方支付（）元工程款。

十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，赔付方工程总价款（）%的损失费。

十三、其它：

1、本协议一式（）份，正本（）份，副本（）份。

2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

3、本协议完成后自行终止。

十四、补充条款：

甲方：

乙方：

法定代表或法人委托：

法定代表或法人委托：

委托人：

施工代表：

电话：

电话：

日期：

日期：

工程联营承包合同范本 第35篇

甲方：

姓名__

性别__

年龄__

住址____

身份证号码：____________________________________

乙方：

姓名__

性别__

年龄__

住址___

身份证号码：____________________________________

经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守:

一、项目名称：______________________________项目工程，

(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)

甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现。

二、工程地点：__________________________________。

三、工程造价：暂定______________万元人民币，最后以审定价为准。

四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

五、出资约定：

1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资______万元，乙方出资______万元，总计______万元，作为______________费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的用途。

2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半共同承担。

六、权利和义务：

1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后，所获利润甲方各占______%;乙方占____%。反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。

2、双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方原则上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同出委托书。

3、选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干涉，否则按违约责任第1规定执行。

4、双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户，建筑公司拨付工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意，双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。

5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票的费用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票，以供财务管理使用。

6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。

7、双方以领薪的形式按月从项目部领______元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方，相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时，需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。

8、盈余分配，以出资为依据，按比例分配;

9、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

七、退伙

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙;

退伙需经对方同意，方可实行;

未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

八、违约责任

1、违反上述规定，一方给另一方造成损失时，责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。

2、一方弄虚作假，给对方造成重大损失时，除双倍赔偿无责任方的损失外，无责任方有权决定是否解除本协议，是否终止与责任方的合作，是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时，责任方必须无条件履行。

3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包，否则应双倍赔偿对方的损失。

4、双方承诺：施工期间，任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程，否则视为违约，违约方须双倍偿对方的损失，未违约方有权决定是否继续与违约方合作，由此造成违约方的损失由违约方自负，如未违约方要求违约方继续履行本协议时，违约方不得拒绝，必须无条件履行。

九、甲乙双方与业主、甲方，项目部、施工队，材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

十、本协议的生效和终止。

本协议自双方签字之日起生效，至本工程项目竣工验收合格办理完结算，且利润分配完毕之日后失效。

十一、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方签字：____________________乙方签字：____________________

身份证号：____________________身份证号：____________________

工程联营承包合同范本 第36篇

总承包单位（甲方）：

专业分包单位（乙方）：

为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。

一、工程名称：联投龙湾二期A区（二组团）10#楼

分包内容：

二、甲方责任

1、报监理审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理配合监理进行监督检查。

2、甲方应积极做好安全宣传工作，对进场施工人员进行安全教育，安全交底，张贴安全标语及安全警示标志，做到人人懂安全，人人抓安全，形成一个齐抓共管的安全生产局面。

3、积极宣传和落实公司、项目部各项安全管理制度，各项安全奖罚规定。积极消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。

5、甲方配备专职安全员负责现场安全管理工作，负责组织检查机械电器设备、脚手架及施工电梯等是否符合安全要求

三、乙方责任

1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理.对本分包工程项目的安全工作负责。

2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。

3、施工电梯等提升工具的使用，应服从甲方的调度安排。

4、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。

5、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。

5、认真落实工完场清，工序交接制度，安装完成后将垃圾全部清理出场。

6、对甲方的安全防护设施（如临边防护和连墙件）不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。

7、检查从业人员是否按规定正确佩戴安全帽、使用劳动保护用品。

8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。

9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。

10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。

11、认真贯彻甲方消防责任管理制度，确定消防责任人，对消防安全负主要责任，负责实施各项消防安全管理工作。

四、安全处罚规定

乙方施工人员出现以下违章作业造成事故的发生，由乙方直接负责，甲方概不承担任何责任；如出现以下违章作业没有发生安全事故，每人次处以50-100元罚款，以示警惕。

1、穿高跟鞋或上下班打闹玩笑者。

2、酒后上班违章作业者。

3、玩电器伤着自己或打人者。

4、从高处向下随意抛物者

5、在工地上打架者

6、脚手架上人、物超载者

7、危险地段施工不带安全帽、安全带者

8、晚上打牌，第二天高空作业造成安全事故者

9、现场禁火区及木工房吸烟引起火灾造成自己或他人伤亡事故者

五、成品保护

1、甲方无义务看守乙方进场的成品材料，如有丢失甲方概不负责。

2、乙方在施工的过程中负责对自己的产品进行成品保护。

3、乙方在施工过程中如对甲方的成品（墙面等）破坏，由乙方负责。

甲方：（章）

乙方：（章）

代表人：

代表人：

签订日期：

签订日期：

工程联营承包合同范本 第37篇

为贯彻《^v^治安管理处罚条例》，本着谁主管，谁负责的原则，将治安保卫工作落到实处，确保不发生治安责任事故，制定本协议。

分包单位应履行如下条款：

1．认真落实《^v^治安管理处罚条例》分包、外协单位保卫部门应对施工现场治安保卫工作负全责，保证实现无重大治安责任事故。

2．接受总包单位对治安保卫工作的监督，接受公安机关的监督检查，对指出存在的治安方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延。

3．分包、外协单位须制定相应的安全制度和措施，并指定专人负责治安保卫工作．结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。

4．分包、外协单位应对所属人员进行必要的上岗前有关治安法规等方面的安全教育，避免违章行为，杜绝事故发生。

5．分包、外协单位应定期将所属外来务工人员状况向地区派出所申报，及时办理暂住证件，并将有关材料上报总包单位保留备查。

6．分包、外协单位所属施工队伍必须与总包单位签订《劳务分包队伍治安保卫协议书》并监督执行。

总包单位应履行下列条款：

1．在上级公安机关的指导下，协助分包、外协单位保卫部门做好治安防范工作，负责监督本协议具体实施，共同做好治安保卫工作。

2．对在联合检查中发现的治安方面不安全隐患，有权提出整改意见，保证安全。

3．对违反治安条例等问题造成不良后果的有权建议给予批评教育、经济处罚直至追究法律责任。

此协议一式两份，双方各存一份。

甲方代表：

乙方代表：

盖章：

盖章：

日期：

日期：

工程联营承包合同范本 第38篇

为强化工程管理，确保工程质量和建设工期， （甲方）将 的施工完成与缺陷维修，交由 （乙方）承担。经双方协商订立如下协议：

第一条工程名称及内容：

（一）工程名称：

（二）工程范围：

乙方自行超出本项目的行为无效，并应承担相应的法律责任与经济责任。乙方不得将本项目进行转包或与他人联营。不得自行收购定金、压金等。不得用项目进行抵押或替他人担保。

第二条建设工期

本工程合同工期不得超过甲方与业主签定的合同中所规定的工期。如需顺延或延误须取得业主的签证，否则视为违约。并承担赔偿因工期而造成的损失和违约责任。

第三条 工程造价

工程造价XX元整，除因设计变更外均不修订总造价。

第四条 利益分配

（一）甲方按乙方工程总价的 5％提取管理费，乙方在 年 月日前将管理费一次交清。税金由乙方缴纳。

（二）合同签订后，乙方应按合同组建标段项目经理部。甲方帮助乙方办理履约保函和预付款保函，银行保函抵押金首先由乙方筹措，不足部分由甲方垫付，待工程预付款到位后，乙方补齐甲方垫付的抵押金。

（三）项目部公章、财务章、项目经理名章由甲方负责刻制，乙方不许以甲方名义刻制任何印鉴，甲方协助乙方根据业主要求建立项目专用账户，项目部公章、项目经理名章由乙方保管，财务章由甲方负责管理，需要时到甲方盖章。在工程施工期间，由项目部公章、项目经理名章管理带来的所有权利、义务，债权、债务均由乙方承担。工程交工后，乙方需将上述印鉴交还甲方。

第五条 财务管理

（一）乙方实行单独核算、自担风险、自负盈亏、自负法律和经济责任。

（二）业主按工程承包合同支付的备料款、进度款等其他款项用转帐方式汇入甲方提供的帐户。为了确保上缴资金，实行“先缴后用”甲方按照经济责任承包比例扣除乙方上缴管理费和政府规定的其他税种，余款按进度返还给乙方，甲方不得无理拖欠乙方的税后余款。

（三）本工程实行质量保证金制度，责任期为两年,保证金的扣留按业主规定办理,在缺陷责任保证期内，由于乙方施工出现的一切质量问题均由乙方负责修复。若乙方不能如期对工程缺陷进行修复或不具备修复能力时，甲方有权另行组织队伍进行修复，发生的一切费用从乙方缺陷保证金中扣除。缺陷责任期满经验收合格后，返还剩余部分保证金。

（四）乙方必须使用甲方提供的银行帐户，不得擅自与业主进行现金结算和在业主处提取工程款。

（五）该工程项目所有债权债务由乙方自行处理与承担，乙方自行购置拥有的各种施工机具、设备等固定资产所有权归乙方。

第六条 工程质量标准：按业主与甲方签订合同的要求。

第七条 工程管理

（一）甲方对乙方的业务经营、合同履约、质量与安全等实行管理与监督，并对乙方的违法、违约经营活动有权进行处理。

（二）乙方必须严格按技术规范、施工图、变更设计文件等施工,在施工期间（包括合同保修期内）如发生工程质量及各种纠纷等由乙方承担经济和法律责任，由此发生的一切费用由乙方承担。如乙方的行为造成甲方经济损失，乙方必须赔偿甲方所有经济损失。

（三）乙方应信守合同约定，按协议要求确保建设工期。如因乙方进场慢、组织不力、工期利用不当等原因，未按协议规定的工期、阶段计划目标保质、保量的完成所承包的工程施工任务，均为乙方违约，每拖延一天，扣罚人民币壹万元，作为工期拖延罚金。未能按工程进度及时组织人员、设备进场，可能导致工期严重拖延或在工程施工中进度严重滞后，将影响工程整体计划时为严重违约。甲方有权并无需取得乙方同意，收回部分或全部未完工程，必要时可终止协议的执行，另行安排施工队伍，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。非乙方原因引起的工期延误，乙方不承担任何责任。

（四）已完工程及相关设施未交付业主之前由乙方负责保护。发生损坏，乙方自费予以修复。

第八条 材料管理

乙方承包工程所需材料由乙方自行采购,材料质量标准必须达到业主的要求

第九条 安全生产

（一）工程施工中要加强安全生产的教育工作，建立健全安全生产的各项规章制度，如发生伤亡事故及各种纠纷等由乙方承担经济和法律责任，由此发生的一切费用由乙方承担。

（二）一旦发生事故，乙方不得隐瞒不报、谎报或故意拖延报告期限、破坏事故现场、阻碍调查工作的正常进行。在事故调查中，乙方应如实提供与事故有关情况、资料和证据，否则根据规定对乙方进行处理。

第十条 竣工验收和交付使用

（一）工程竣工时，乙方应按^v^《公路工程竣工验收办法》和业主有关工程验收的规定准备全套技术资料（其费用由乙方承担），交由业主验收，并办理工程竣工验收单，交甲方备案。

第十一条 其它

（一）关于施工用电、临时用地等事宜由乙方自行解决，费用由乙方承担。

（二）在工程施工中发生的运输便道的修建、现有交通设施的改造、现有乡村运输道路的维护保养和环境污染等费用一律由乙方承担，必要时甲方可以协助。但甲方在协助过程中不承担任何费用。

(三)合同未尽事宜按业主与辽宁五洲公路工程有限责任公司所签订的合同执行。

（四）本协议正本两份，甲、乙双方各执一份；副本四份，甲、乙双方各二份。

（五）本协议经双方签字后立即生效，工程缺陷责任期满，经验收合格，结清全部款项后，随即失效。

甲方：

法人代表：

经手人：

日期:

乙方：

法人代表：

经手人：

日期：

工程联营承包合同范本 第39篇

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

经甲乙双方协商一致就云庭花园建设项目、住宅、办公楼及地下车库基础土方开挖工程由乙方包工完成，为了双方的合法权益，特订立本合同，由双方共同遵守执行。

一、工程内容及承包范围：

丁岸路、住宅、办公楼及地下车库基础土方开挖工程，乙方提供大型挖掘机、运输车辆等机械，按甲方要求包工按时完成（包开挖、包回填），所开挖的土方量自行安排场外空地储存堆放。不得倒卖，以确保基础验收后土方足够及时回填，并按照甲方要求分层夯实。回填土应无杂质、生活垃圾、建筑垃圾及淤泥土等。乙方在施工前必须与昆山市城管中队联络、沟通，遵循城市道路管理条例。施工中负责施工厂内外道路清理、打扫等工作。如有违章罚款，一切均由乙方承担。在土方开挖期间，所有土方外运车辆驾驶员严禁喝酒、疲劳驾驶等。若因此发生交通事故均与项目部无关，因事故造成停工或延误工期对项目部造成的经济损失，将在工程款中扣除。

二、工程技术质量要求及工期：

乙方进场后，要服从甲方管理人员的现场指挥，遵守“安全生产、文明施工”条例。作业时，严格按照本工程基坑开挖方案施工。首先开挖2商住楼基坑，然后再进行1楼、办公楼土方开挖。必须指派专人指挥，采取“分层分段、对称开挖”，每层开挖长度不超过20m，开挖深度为2m，并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及大基坑小开挖的原则。当挖至标高接近基础底板标高时，严格按甲方施工人员的抄平位置，由甲方派人进行人工清槽，乙方挖机给予配合，防止超挖，并按围护结构要求及时修整边坡及放坡，桩体周围300厚土方甲方派人员清理，乙方应积极配合用挖掘机带走。切忌机械碰撞桩体。开挖时间：自____年____月___日开挖日起，三十日内完工。

三、安全生产、文明施工：

1、甲方对乙方承包土方开挖工程项目做到安全交底，提出明确的安全要求，乙方必须贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，作业时挖掘机前方及旋转半径内严禁站人，同时应注意基坑土方坍塌，确保施工安全。

2、本工程为江苏省“安全生产、文明施工”标准化工地，乙方人员、机械进场首先要服从项目部管理人员指挥，统一管理，机械停放有序，不得损坏甲方场内建筑物轴线控制桩和标高控制桩，以及甲方场内的电缆、电线、电箱等一切物品，不得偷窃甲方材料、工具等。如有发生，乙方照价赔偿，必要时移送公安机关处罚。

3、本工程所有拉土车辆必须有车辆保险，且每台车辆灯光必须完整，在施工现场内外发生的交通事故及其他责任事故，均与本项目部无关，均由乙方承担全部赔偿责任；在拉土期间车辆四周必须封闭好，禁止漏土、掉土；禁止使用黑车拉土。

四、承包单价及违约责任：

1、本工程土方开挖是每8元/立方，以实际放坡开挖体积计算，未挖边坡不在计算内。回填土时每14元/立方，且必须是粉质粘土，粘土为工程绿化土使用。

2、本工程涉及1、2、3建筑物地下基础土方开挖及回填，乙方自合同签订之日起，须向甲方交保证金人民币20万元整，入甲方帐户由甲方出具财务专用章收据，待该工程1、2、3建筑物基础验收后土方回填完毕，由甲方退还乙方。若乙方将开挖土方倒卖造成基坑无土回填，甲方将用此保证金购置土方回填，多余资金由甲方退还乙方。购土资金不足，乙方必须弥补。

3、在合同期间，如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任，如导致甲方承担责任的，则甲方可以向乙方予以全部追偿。本合同自签订之后日至工程竣工，签订的价格无论市场材料涨价等因素，都不予调整。

五、工程款结算和付款及合同有效期：

1、乙方土方开挖完成付总款10万元。本工程全部回填完成，经甲方验收合格后，再付总价的50%，并退回保证金，其余款项在单元验收合格后___日内付清。

2、合同有效期：工程款付清合同自行失效。本合同一式三份，双方签字或盖章生效。甲乙双方各执一份，公司存档一份。

甲方：

身份证号码：

乙方：

身份证号码：

_____年____月____日

_____年____月____日