园林绿化合同

1/4

城市园林绿化工程合同

建设单位(甲方)：_____

承建单位(乙方)：_____

为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执

行。

第一条工程概况

1、工程名称：园林绿化

2、工程地点：__________市____县密西路与西道

3、承包方式：包工、包料

4、工程造价：万元人民币

第二条工程期限

本工程________年____月____日开工，________年____月____日竣工。

第三条工程延误与工程奖罚

1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书

面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在

规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由

2/4

甲方视情况决定是否停工。

3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。

4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

第四条甲方工作

1、确保施工现场做到三通一平。

2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。

第五条乙方工作

1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监

督检查。

2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修

责任。

3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因

乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。

第六条质量验收

工程质量应达到《____市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙

方进行返工、修改并承担所发生的费用。

第七条付款方式

工程施工完毕验收合格后____日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式

支付全部结算价款

3/4

第八条争议处理

因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民

法院管辖。

本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

精品资料欢迎下载

4/4