施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本最新版

本

建设工程施工合同示范文本最新版本【一】

发包人（全称）：__________________

承包人（全称）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及

有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：___________________________。

2.工程地点：___________________________。

3.工程立项批准文号：__________________。

4.资金来源：___________________________。

5.工程内容：___________________________。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

_____________________________________________。

二、合同工期

计划开工日期：_________年_________月_________日。

计划竣工日期：_________年_________月_________日。

工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述

计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合___________________________标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写__________________）（￥_________元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写__________________）（￥_________元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写__________________）（￥_________元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写__________________）（￥_________元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写__________________）（￥_________元）；

2.合同价格形式：__________________。

五、项目经理

承包人项目经理：__________________。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合

同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的

补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设

资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确

保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修

期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承

诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义

相同。

九、签订时间

本合同于_________年_________月_________日签订。

十、签订地点

本合同在___________________________签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_________生效。

十三、合同份数

本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执

_________份，承包人执_________份。

发包人：_________________（公章）承包人：_______________

（公章）

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

_________________________（签字）______________________

（签字）

组织机构代码：________________组织机构代码：

________________

地址：_______________________地址：

_______________________

邮政编码：____________________邮政编码：

____________________

法定代表人：__________________法定代表人：

__________________

委托代理人：__________________委托代理人：

__________________

电话：_______________________电话：

_______________________

传真：_______________________传真：

_______________________

电子信箱：____________________电子信箱：

____________________

开户银行：____________________开户银行：

____________________

账号：_______________________账号：

_______________________

建设工程施工合同示范文本最新版本【二】

发包人__________________（以下简称甲方）

承包人__________________（以下简称乙方），

经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目

本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式

包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格

开挖、运输土方__________________元/m3（石砂）。

四、工期要求

按图纸要求尺寸进行开挖，自_______________月

_______________日开始施工，在_______________天内完成基地土方

的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等

应符合设计图纸的`要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要

求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，

夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符

合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

六、安全要求

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注

意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进

行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关

部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当

放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人

并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式

采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第

_____________天支付清工程款。

八、仲裁与调解

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人

民法院进行调解。

单位工程负责人：__________________

（甲方）：__________________

承包班组长（乙方）：__________________

联系电话：__________________

联系电话：__________________

_____________年____________月____________日

____________年_____________月_____________日

建设工程施工合同示范文本最新版本【三】

发包人（全称）：______________________

承包人（全称）：______________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及

其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，

双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：______________________________

工程地点：______________________________

工程内容：______________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：_____________________

资金来源：_____________________________

二、工程承包范围

承包范围：___________________________

三、合同工期

开工日期：____________________________

竣工日期：____________________________

合同工期总日历天数______________________天。

四、质量标准

工程质量标准：________________________

五、合同价款

金额（大写）：______________________元（人民币）

￥：______________________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.本合同专用条款

5.本合同通用条款

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸

8.工程量清单

9.工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组

成部分。

七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中

分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质

量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同

价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：____________年________月________日

合同订立地点：_____________________________

本合同双方约定______________________后生效。

发包人：（公章）_________承包人：（公章）：__________

住所：___________________住所：

______________________

法定代表人：_____________法定代表人：

________________

委托代理人：_____________委托代理人：

________________

电话：___________________电话：

______________________

传真：___________________传真：

______________________

开户银行：_______________开户银行：

__________________

帐号：___________________帐号：

______________________

邮政编码：_______________邮政编码：

__________________

建设工程施工合同示范文本最新版本【四】

发包方（以下称甲方）：______________________

承包方（以下称乙方）：______________________

为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互

惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同

法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确

双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称：_________________________

2、工程地点：_________________________

3、工程内容：_________________________

4、工程面积：_________________________

5、工程立项批准文号：_________________

第二条工程项目期限

1、合同工期总共历时____________天（日历天）；

开工日期：____________年____________月____________日；

竣工日期：____________年____________月____________日。

2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

（1）在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续

间歇性停水、停电____________天以上（每次连续____________小时

以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；

（2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

（3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第三条工程承包内容

1、工程承包形式：_________________________

2、工程承包范围：_________________________

第四条工程项目结算及付款方式

1、合同生效后____________日内，甲方付____________万元

（大写）（￥____________元）工程预付款。

2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____________日

内支付工程进度款。

3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时，不再

按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____________%

的款，留____________%的质保金，保修期满后支付结乙方。

4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率

支付给乙方。

5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、

窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。

6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定

的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚

款。

7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，

甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。

8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工

队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。

第五条工程质量标准

1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有

关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业

的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量

标准，乙方承担违约责任。

2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测

机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责

任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关

质量要求，竣工验收备案合格。

第六条工程验收

乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天

按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料

及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由

乙方负责。

第七条安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准

组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全

措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第八条违约责任

1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总

造价的____________%支付违约金。

2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的

____________%支付违约金。

3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，

影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额____________%的违

约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工

程总造价的____________%支付违约金。

第九条双方的权利与义务

1、甲方的权利与义务。

（1）解决材料物资的堆放和临时设施场地。

（2）在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方

式按时支付工程款。

2、乙方的权利与义务。

（1）在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设

施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管

理。

（2）承担本工程施工中的一切安全事故责任。

（3）按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。

（4）把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规

定组织工程验收工作。

（5）组织落实施工管理人员和材料设备进场。

（6）施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计

划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，

双方协商解决。

（7）安全文明施工。

第十条争议解决

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在

地人民法院提起诉讼。

第十一条附则

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议于____________年____________月____________日

在____________签署。

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生

争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式____________份，双方各执____________份，

具有同等法律效力。

甲方：_________________________乙方：

_________________________

_________年________月________日_________年________月

________日