补充协议的范本

编号：_____________

补充协议的范本

甲方：________________________________________________

乙方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

第1页/共10页

篇一：补充协议范本

合同编号：项目名称：合同名称：甲方：乙方：签订时间：签订

地点：合同补充协议河北达辉建筑工程有限公司年月日

上述金额包括运输费、保险费、税金等一切费用；本合同单价为

固定单价，最终按实际发生量结算。

2、其他合同条款调整。3、其它事项说明。

三、本协议生效后，即成为《原协议》不可分割的组成部分，与

《原协议》具有同等的法律效力。

四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。

五、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应

完全继续有效。

本协议一式四份，甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力，

自双方签字盖章之日起生效。

以下无合同正文。

甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：代表人：代表人：开户

行:开户行:账号:账号:电话:电话:

地址:地址:日期：日期：

篇二：建设施工合同补充协议书

《建设施工合同》补充协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其

第2页/共10页

它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，

经双方就工程发、承包事项协商一致，特订立本补充协议，并作为工

程付款、结算等依据，其他事宜执行《建筑工程施工合同》。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

结构形式：

建筑面积：

二、工程承包范围：

承包范围：包工包料、施工图纸全部内容。

三、合同日期：

开工日期：年月日

竣工日期年月日

合同日期总日历天数：天

承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金。

属停水、停电原因经甲方和监理签字确认后工期顺延。

四、质量标准：

工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》

（GB*****—2001）和设计文件要求。

质量验收标准：合格。

五、合同价款：

金额（暂估）：大写：

第3页/共10页

六、工程价款结算方式：

执行1996年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合

定额》。2002年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》，1994年《全

国统一安装工程预算定额山东省价目表》，以及配套的费用定额，现行

有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。工程类别：按单

位工程实际类别。取费等级：丙级。人工工资单价建安装饰均为*****/

工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别：按V

类结算。工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和

完整的结算资料，并办理结算。

七、工程款支付方式：

1.主体阶段分四次拨款：拨款时必须扣除甲方供料款

（1）基础至±0，拨付割算款75%；

（2）一层至二层，拨付割算款75%；

（2）三层至四层，拨付割算款75%；

（3）五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。

2.装饰阶段拨款：

（1）内、外墙完成拨付割算款75%；

（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；

（3）工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后

三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%。余款保

修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。

八、发包人材料供应：

第4页/共10页

1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。

2.电线、电缆、配电箱由甲方提供，开关、插座由发包人指定品

牌型号确认价格。

3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认

价格。

4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由

发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。

5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。

九、承包人材料采购：

1.承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按

甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承

担由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。

2.甲方或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准

要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承

担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必须用

有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资质复印件

加盖公章留发包人存档。

4.按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场价签

证确认。

十、材保费和配合管理费：

1.甲供材乙方计取材保费：1%。

第5页/共10页

2.甲方分包项目,乙方计取管理费2%；

3.定品牌认价的材料不计取材保费。

4.甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。

5.工程投标产生的费用，承包人承担按照国家规定应由承包人承

担部分的费用。

十一、隐蔽工程和中间验收：

工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人

进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理

工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承

包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人

可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内

修改后重新验收。

十二、安全文明施工与民工工资：

1.安全文明施工：

承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全

文明标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检

查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故。由于

承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包

人承担。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。

2.民工工资：

乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随

时检查。乙方应按约定及时支付民工工资，确保民工不上访。因甲方

第6页/共10页

不按约定拨付工程款，乙方有承担垫付民工工资的责任；因乙方原因

拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款直接支付民工工

资。

3.工程资料：

承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整，达到

当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。

十三、工程质量保修：

保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的损

失承担赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内不安排维修，

发包人可自行安排维修，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修

金不足以支付的，由承包人补足差额。

十四、现场管理：

1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。

2.塔机安拆：乙方服从甲方安排，避开管线位置，服从甲方的施

工现场总平安排。施工单位必须具备相应资质。

3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人

所有临设应及时拆除，以免影响工程进度。

4.水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，

否则给予相应经济处罚。

十五、其他：

1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。

2.工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。

第7页/共10页

3.严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非

正常商务宴请，如果乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供

私人便利、娱乐等一切非正常的经济活动，一经查实，乙方应向甲方

支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%

作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形

式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述

行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时，甲方有权单

方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失

的，由乙方承担赔偿责任。

若甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼

券及其它利益，或故意刁难、显失公平现象，乙方有权举报，廉政监

督电话：*****或*****。

十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律

效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。

协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。

本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包

人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

发包人:（盖章）承包人：（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

签约时间：年月日

签约地点：

篇三：工程量增加补充协议

第8页/共10页

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程

工程量增加补充协议

建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方）

施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方）

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公

司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、

自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

以上增加工程量概算金额：元2.工期要求：

按原来合同工期不更改

3.承包方式、双方权力责任同原合同

4.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

5.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由

中山市人民法院裁决。

6.本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。

7.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位：（公章）施工单位：（公章）

负责人：负责人：

订立日期：2011年12月6日

工程量增加补充协议

建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公

司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、

第9页/共10页

自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

以上增加工程量概算金额：元二)工期要求：

按原来合同工期不更改

三)承包方式、双方权力责任同原合同

四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时

由中山市人民法院裁决。

七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。八)本协议经双方签

订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位：（公章）施工单位：（公章）

负责人：负责人：

订立日期：

第10页/共10页