专升本自考：建筑工程合同(含FIDIC)条款复习资料(含答案)

建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料

、单项选择题

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（

C）关系。

D、法人与自然人

A）赔偿。

具体的施工人员

D•监理与被监理关系

A、债权人与债务人

B、代理人与被代理人

C、权利与义务

2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（

A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理

3.在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是

A.代理与被代理关系B•雇佣与被雇佣关系C.委托与被委托关系

28天内，承包人应向工程师递交（

C.索赔报告

4.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的

A.索赔意向通知B•现场同期记录

下列财产中，（A）不得抵押。

D•索赔证据

土地所有权

B土地使用权C、房屋D、交通运输工具

B）

豕

。

2

B、3C、5

、

7.下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中,说法正确的是

A.工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B.工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失

D•工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担

邀请招标的邀请对象的数目不应少于（

C.工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担

8•被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提岀复工要求，工程师应当

A.立即给予答复B•在24小时内给予答复C.在48小时内给予答复D•提出处理意见

9.根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是

A•承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前

B•工程师在接到延期开工申请后

5天向工程师提出申请

48天内应以书面方式答复承包人

C•承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延

D•承包人未在规定时间内提岀延期开工要求，工期不予顺延

10、合同争议的解决顺序为（

A、和解一调解一仲裁一诉讼

C、和解一调解一诉讼一仲裁

B

调解一和解一仲裁一诉讼

、

调解一和解一诉讼一仲裁

）的选

择。

A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备

12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（

11、监理招标主要是对监理单位

A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作

合同条件在传统上主要适用于

A.国内工程施工B.国际工程施工C.国际和国内询价采购D.有限国际招标

14•在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（

A.总包单位B.承包商C.雇主D•设计单位

15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确

C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

16、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发

岀解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）

A、没收全部定金补偿损失

C、要求发包人补偿实际发生的损失

B、要求发包人支付双倍的定金

D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%

17.签订保证合同的当事人应该是

A.

与被保证人

18.

一裁终审制的是

A•和解B.调解C•仲裁D•诉讼

债权人与债务人B.保证人

C•债权人与保证人

（C）

D.保证人与债务人

在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行

（C）

19•建筑工程合同信息管理具有的特点不包括

A.准确性B.综合性C.时效性D.复杂性

（A）

20.

合同关系的构成要素不包括

A.主体B.客体C.时间D.内容

21、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。

A、合同签字日起按投标文件中承诺

C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺

甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该

（C）

订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。

B、合同签字日起按招标文件中要求

D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

B）22、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（

A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做岀答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

23•合同关系的内容是指

A•物B•债权人的权利和债务人的义务C.行为D•债权人和债务人

（A）

D•合法原则

（C）

C.承诺通知到达要约人D.承诺通知发岀

B）

（B）

24.下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是

A•等价有偿原则B.诚实信用原则C.自愿原则

25•根据《合同法》，下列合同成立的是

A•要约通知到达受要约人B•要约通知发岀

26、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（

A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付

27、FIDIC《施工合同条件》的缺陷通知期”，是指（A）

A、工程保修期B、承包商的施工期

C、工程师在施工过程中发岀改正质量缺陷通知的时限

D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

28•下列关于合同成立地点的说法中不正确的是

A•双方当事人签字盖章地为合同成立地

B.采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地

D.口头协议的承诺生效地为合同成立地

C.债务人的经常居住地为合同成立地

29.因重大误解订立的合同，当事人一方有权

A•请求人民法院撤销

30.

时，

A•债务权B.撤销权C.代位权

B•请求人民法院确认无效C•解除合同

D.变更合同

60万元到期债权，却未尽力追讨，此乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的

甲可以行使（C）

D•抗辩权

31、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提岀索赔。承包商（

A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求

C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

C）

B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要

D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

D）32、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提岀的索赔属于应（

A、由承包商承担的风险责任

C、给予费用补偿但不顺延工期

B、给予费用补偿并顺延工期

D、给予工期顺延但不给费用补偿

（A）33•具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是

A.发包人B.承包人C.工程师D.设备供应商

34•下列关于合同文件的表述中，不正确的是

A•专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体

C.合同文件之间应能互相解释、互为说明

35、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B

A行政法律关系B民事权利义务关系

）

C刑事法律关系

（D）

B•合同文件中专用条款的解释优于通用条款

D•专用条款与通用条款是相对立的

D经济侵权关系

36、在工程建设监理活动中，监理单位是（B）

A业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人D绝对独立的第三人

37.在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任是代表

A•社会公众

38.

A.生产工艺设计认定权B.选择工程分包单位的认可权

B•建设行政主管部门C•建设单位D•工程质量监督站

监理委托合同中，属于委托人权利有（B）

C.施工质量的检验权D.工程建设有关协作单位协调主持权

（D）39•在某施工合同履行中•由于监理工程师指令错误给施工单位造成了

A•监理工程师B•监理单位C•项目经理D•建设单位

5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是

40、FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括

A•工程任何部分标高、位置和尺寸的改变

C.合同甲工程量改变

（B）

B•因施工需要，施工机械日常检修时间变更

D.工作质量和其他特性的变更

41、经济合同当事人订立的保证合同”，其法律形式是（B）

A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同

42、仲裁庭作岀裁决后，合同当事人应当（A）

A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议

来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起

C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉43•一般保证的保证人

A，3个月B.6个月C.12个月D.24个月

44.对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为

A风险回避

B.风险控制

C•风险保留

A）的选择。

D经济实力

D.风险转移

45、监理招标的宗旨是指对监理单位（

A能力B报价C信誉

46•仲裁裁决的作岀应当依据

A.全体仲裁员的意见

B•多数仲裁员的意见

C.首席仲裁员的意见

D.仲裁委员会主任的意见

在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格

47.

A.由业主提岀，工程师批准执行

C•由承包商提岀，工程师批准执行

48

中标的承包商将由（

A评标委员会

B）决定。

B业主

C上级行政主管部门

D监理工程师

B•由工程师提岀，业主批准执行

D•由承包商提岀，业主批准执行

49、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（

A）组织试车。

D设备供应单位A建设单位B设计单位C施工单位

50.在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括

A.工期B•费用c.工期和费用

D•工期、费用和利润

51.在施工合同中,

承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是

A.承包人

52、业主在（B

A可调总价

B•工程师与发包人共同

）合同中承担的风险最小。

B不可调总价C单价D成本加酬金

C.工程师D.发包人

53、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（

A只限承包商向业主索赔

C业主与承包商之间的双向索赔

B业主无权向承包商索赔

D不包括承包商与分包商之间的索赔

在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是（

54.

A.雇主B.承包商C.分包商D.设计单位

建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指

55.

A.拟建办公楼B.甲单位和乙单位

C•甲单位与乙单位签订合同的行为

D.甲单位的权利和乙单位的义务

（A）为准。56、当岀现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以

A.招标文件中的规定

C、招标单位在会议上的口头解答

B、现场考察时招标单位的口头解释

D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

57、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于

A、正常工作B、附加工作

58.要式合同必须采用

A•口头形式

C、额外工作D、意外工作

B.法律规定的形式

C.口头或书面形式

书面形式

59.

根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是

A•合同是当事人意思表示一致的协议B.合同的签订也可以经由当事人一方完成

C•合同的当事人具有平等的民事主体资格D•合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议

60.合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为

A•合同变更

B.合同生效C.合同转让D.合同无效

61、下列各项中，（）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

A、建设用地征用完毕，施工图纸完成

C、招标文件已经编制好

B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划

D、建设资金、建材、设备来源已经落实

62、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括

A、提供的投标担保有瑕疵

C、个别地方存在漏项

（）。

B、货物包装方式不符合招标文件的要求

D、明显不符合技术规格要求

63.合同的保全发生在

A•合同未生效时

B•合同生效期间

C•合同被判定为无效后

D•合同被撤销后

64•根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是

B.2年内C.3年内D.4年内

65、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是

A、节省招标费用

（）。

C、减小合同履行过程中承包不违约的风险

D、竞争激烈B、招标时间短

66、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为

A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

C、中标通知书、投标书、协议书、图纸

B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

67•下列表述中，不属于无效合同的是

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

C•以合法形式掩盖非法目的

B•损害社会公共利益

D.乘人之危订立的合同

68.建设工程竣工验收应具备的条件不包括

A.完整的施工管理资料

C.施工单位签署的工程质量保修书

B.完整的施工技术人员资质证件

D.主要建筑材料的进场试验报告

由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由

（C）

69、施工合同中，承包人按照工程师提岀的施工进度计划修改建议进行了修改，

承担。A、发包人B、承包人C、工程师

止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A、开工日起至颁布发接收证书

C、颁发接收证书日起至颁发履约证书

71.

A.安装工程一般不超过合同价的

C.

一般不超过当年安装工程工作量的

10%

D、发包人与承包人共同70、FIDIC施工合同条件规定，用从（）之日

B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工

D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是

（C）

B.建筑工程一般不超过合同价的

建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的

30%

10%

30%D.安装工程

72.工程师可以对已经验收的隐蔽工程提岀重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应

A.由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延

C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延

B.由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延

（A）

D.由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延

73、在工程施工中由于（B）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。

A、不可抗力B、承包方的设备损坏

74、委托任务并负责支付报酬的一方称（B）o

A承包人B发包人C出资人D出工人

C、设计变更D、工程量变化

75.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的

承担方是

A.发包人B.承包人

（A）

C.设备供应人D.发包人和承包人

（B）76•勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同的委托任务。下列选项中错误的是

-2000-0203版本适用于岩土工程、水文地质（含凿井）、工程测量和工程物探

-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测

-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计

77、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）o

A建设单位B施工单位C招标代理D设计单位

-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计

78、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。

A报价

79.

项工作应属于

A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作

FIDIC（1999年版）

（A）

B能力C人员数量D设备

由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此

（B）

80.

合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是

A•新红皮书B.新黄皮书C•银皮书D•绿皮书

81、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）o

A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同

82、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。

A督促承包人完成工程扫尾工作

83.

A.现场同期记录

84.

误的有

A•合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款

B.合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款

C•承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更

B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收

依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交

（B）

B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据

依据国内工程变更价款确定的一般原则，下列说法中错

（C）

D•由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行

85、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（

A拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付

B）

86、工程分包的说法错误的为（A）

A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

87.

A.建设行政管理机关

88•下列有关和解的描述中，错误的是

B.监理协会C.企业法人

可以为施工承包商提供履约担保的单位是（C）

D.学校

（B）

A.和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的

C•和解的方式和程序十分灵活

89、FIDIC《施工合同条件》的缺陷通知期”是指（A）

A工程保修期B承包商的施工期

B.和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决

D.和解解决争议节省开支和时间

C工程师在施工过程中发岀改正质量缺陷通知

D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

90、

自中标通知书发岀（C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A15天B21天C30天D35天

91.

工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误的是

A•约定预付款方式属于准备阶段

C•承包人提岀已完工程量报告属于施工阶段

92.

合同关系的内容是指

B•工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段

D.工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段

C.行为D.债权人和债务人

A•物B.债权人的权利和债务人的义务

93、保证方式没有约定或约定不明确的，按（A）承担担保责任。

A、保证B、连带保证C、违约D、合同

94、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。

A、双方当事人制作合同书时

C、双方当事人签字或盖章时

95.

律效力，则撤回承诺的通知应当在

A.

C.承诺通知发岀之前到达要约人

96.

的是

A•实际履行和损害赔偿可以同时使用

C•违约金是承担违约责任的必备形式

B、双方当事人表示受合同的约束时

D、双方当事人达成一致意见时

接受要约的承诺人要使发岀的承诺不产生法

（B）

要约到达受要约人之前到达要约人B•承诺通知到达要约人之前到达要约人

D•承诺通知到达要约人之后到达要约人'

依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误

（C）

B.违约金和定金不能同时选用

D•违约金和损害赔偿可以同时使用

‘

97、确定中标人后（B）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。

A、15天B、21天C、30天D、35天

98、下列说法不正确的是（C）。

A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。

B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。

C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选

择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员,但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。

D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。

99•根据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是

A.招标与投标

100.

B.要约与承诺C.讨价还价

（B）

D.岀价与承揽

施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B•发包人承担全部费用，工期不予顺延:

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

隐蔽工程的施工质量合格，则（A）

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

101、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。

A、报价B、能力C、监理人员数量

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

D、设备

由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的

B）。

102、

时间，此工作内容应属于（

A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作

103.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提岀修改意见。如果

工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为

A•工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

104.在对施工合同解除后的善后处理中，错误的是

A•有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失

（B）

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

D•工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

（C）

B.承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作

D•已经订货的材料、设备不能退还的货款由发包人承担

D）

C•原合同中有关结算、清理的条款失效

105、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（

A、包括开工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数

D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数

106、

是（C）

o

根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确

C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

107、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。

A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收

108、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）

A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同

（C）109、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是

A•按委托人认为受到的损失计算赔偿

C•赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

B•扣除合同约定的全部监理酬金

D•应当双倍返还定金

110、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作

除合同，此时发包人应进一步支付设计人（B）

30%时，发包人由于该工程停建要求解

A.1万元B.3万元C.5万元D.7万元

111、

采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（

A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付

材料

B）

112、FIDIC《施工合同条件》的缺陷通知期”，是指（A）o

A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停工期

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

A）给予补偿。113、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（

A、业主

B、承包商

C、工程师

D、特殊分包商

114.

FIDIC（1999年版）合同条件中，适用于投资规模相对较小的民用和土木工程项目的合同条件是

A.新红皮书

B.新黄皮书C•银皮书D•绿皮书

115.

索赔按照处理的方式可分为

A•工期索赔和费用索赔

B.工程延误索赔和工程变更索赔

C•合同内索赔和合同外索赔D•单项索赔和综合索赔

在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施的是（C）

116.

A.计划变更B.重大变更C.重要变更D.一般变更

担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（C）

117.

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

合同当事人之间岀现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交

118.

A•合同公证书B.仲裁协议书C•履约保函D•合同担保书

下列不属于建筑工程合同信息管理特有特点的是（B）

119.

A.时效性B.科学性

C.综合性D.复杂性

合同法律关系的构成要素不包括

(C)

120.

A.主体B.客体

C.时间

D

内容

下列合同不属于双务合同的是

.

(C)

121.

A•买卖合同B•租赁合同

C•赠与合同D.建设工程合同

依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（B）

122.

A•传真

B•登记C•D•信件

123、

工程分包的说法错误的为（A）

A、是违法的

B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为

C、是允许的

D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

124、

施工中遇到连续

10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提岀的索赔属于应（

A、由承包商承担的风险责任

B、给予费用补偿并顺延工期

C、给予费用补偿但不顺延工期

D、给予工期顺延但不给费用补偿

125.

按照《合同法》的规定，下列行为不属于要约邀请的是

（C）

A•价目表的寄送B•招标公告C.递送投标书

D•无价格的商业广告

126.

根据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是

（B）

A.招标与投标B.要约与承诺C.讨价还价

D.岀价与承揽

127.

合同的转让不包括

（D）

A•合同权利的转让B•合同义务的转移

C•合同权利义务的概括转让

D•合同权利义务内容的改变

128、

《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为B)。

（

D）

二、多项选择题

1必须进行招标的项目包括（CDE）。

A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目

C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

某工程施工中由于业

（ABCDE）

E.利润

AB）

2.

主提岀设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括

A.人工费B.材料费C•机械费D•管理费

3.工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提岀改进措施（

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担

C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用改进措施后，必须顺延工期

E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准

4.

A.专业承包合同

5.

A.协议书B•通用条款C.专用条款

6.施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）

A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款

B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容

C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同

D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E、当合同文件岀现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理

7.

A.因不可抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任

C.因当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可以免除责任

D.

8.

的说法，正确的是

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方

E.当事人不能预见的客观情况可以算作不可抗力

按照FIDIC合同条款的规定，以下关于保留金

（ABC）

下列关于不可抗力的描述中，正确的是（AD）

B•一般天气的变化是可以算作不可抗力

D•工程质量保证书

B.可调整价格合同C.分包合同

建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为

（BDE）

D•成本加酬金合同E.固定价格合同

《建设工程施工合同》由哪三部分组成？

（ABC）

E.承包人承揽工程项目一览表

A.保留金是业主按照合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履约合同义务的措施之一

B.保留金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还

C.当承包商严重违约而合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失

D.

责任期限

履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的

E.保留金累计扣留的最高限额为合同价款的10%

9.

A、选择分包单位的权利不同

D、业主对分包商利益的保护不同

10.索赔按目的划分包括（CE）。

A、综合索赔

B、单项索赔

FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（

ABCDE）。

B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同

E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同

C、工期索赔

D、合同内索赔E、费用索赔

11•关于工程分包，下列表述正确的是

A.建筑工程主体结构工程不允许分包

C.总承包单位按总承包合同应对建设单位负责

巳禁止分包单位将其承包的工程再分包

(ACE)

B•提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包

D•分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位

12.按索赔目标分类，索赔可以分为:

(DE

C.工程变更索赔

(AE

D.费用索赔E.工期索赔

(BCE

D.选定的仲裁员

E选定的仲裁委员会

A.合同内索赔B.单项索赔

13.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括:

A.仲裁申请书

C.仲裁事项

B.请求仲裁的意思表示

14、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提岀更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

15、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（BDE

A.承包人未能及时调配施工机械

E.

16•依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是

A•运输合同为无偿合同

D.勘察设计合同为要式合同

B•工程施工合同为双务合同

巳赠与合同为有偿合同

）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更B.发生不可抗力

一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

（BCD）

C•寄存合同为实践合同

17.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括

A•合同继续履行B•采取补救措施C•支付双倍违约金D•返还财产恢复原状

（ABE）

E・赔偿损失

（BCE）18・按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括

A•设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金

C・设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费

E・设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费

19、履行合同的担保方式包括

A.保证B.留置C.抵押D.定金E.违约金

（ABCD）

B•设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金

D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费

20、索赔按目的划分包括（CE）。

A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E

费用索赔

21、在施工合同中，（ABCDE）等工作应由发包人完成。

A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续

E.

C.提供工程地质报告

提供相应的工程进度计划及进度统计报表

（ABDE）

D•仲裁机构调解

(ACE)

C•有偿合同

D.无偿合同E.有名合同

E.行政主管部门调解

D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物

22•目前建设工程施工合同争议的调解主要有

A•人民法院调解B.民间调解C•诉讼调解

23.在合同的不同分类中，建设工程合同属于

A•双务合同

B.单务合同

24、对于发包人供应的材料设备，（ABDE

A.到货后，通知清点B.参加清点

）等工作应当由发包人承担。

D.支付保管费用E.如果质量与约定不符，运岀施工场地并重新采购C.清点后负责保管

25、

招标人具备自行招标的能力表现为（BCE）。

A.必须是法人组织B.有编制招标文件的能力

C.有审查投标人资质的能力

D.招标人的资格经主管部门批准

26.下列情况中，属于效力待定合同的是

A.无处分权人处分他人财产的合同

D•限制民事行为能力人订立的合同

E.有组织评标定标的能力

(ADE)

B.以胁迫手段订立的合同

E.无权代理人订立的合同

(ABD)

C.分包合同

D.建筑安装工程施工承包合同E.专业承包合同

C•因重大误解订立的合同

27.建设工程施工合同按合同所包括的工程或工作范围可划分为

A.施工总承包合同

B.装饰工程施工承包合同

28建设工程施工合同的当事人包括（BD）。

A.建设行政主管部门

B.建设单位C.监理单位

D.施工单位E.材料供应商

29、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力,

A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡

（CE）发生的费用由承包人承担。

D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡

(ADE

C.造成承包人设备、机械的损坏及停工

30.

依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人在委托人委托的工程范围内，享有的权利包括

A.选择工程总承包人的建议权

D.工程进度的检查、监督

B.工程规模的认定权

E.施工有关单位协调的主持权

C.工程设计变更的审批权

31.

承包商提出工程变更的原因和目的很多，主要分为两个方面的是

(AD)

C•对原工程进度提岀的工期变更

A•对原设计图纸提出的设计变更

B.对原工程费用提出的费用变更

D.对原施工组织设计或施工方案提岀的施工措施变更

(CDE)等。

C.固定价格合同

(ADE)。

E.对原工程计划提岀的计划变更

32、

施工合同按照计价方式的不同可以分为

A.总承包合同

B.分别承包合同

D.可调价格合同E.成本加酬金合同

33、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当

A.申请验收

B.组织验收

C.提岀修改意见D.递交竣工结算报告

(ABCD

E.移交工程

34.合同法的基本原则有

A.合同自愿原则

B•合法原则

ABDE

逾期送达的标书

C•诚实信用原则

D.鼓励交易原则E.减少无效合同原则

35、被宣布为废标的投标书包括（

A投标书未按招标文件中规定封标

C加盖法人或委托授权人印鉴的标书

E投标人不参加开标会议的标书

D未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书

36、必须进行招标的项目包括（CDE）

A私人投资的高级别墅B外国老板投资的基础设施的项目

D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目

37.

A.固定价格合同B•可调整价格合同C.单价合同

C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目

建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为

（ABCD）

D•成本加酬金合同巳专业承包合同

38、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE）

A监理合同可以是个人B监理合同的订立必须符合工程建设程序C监理合同的订立不需符合工程建设程序

D委托监理合同标的是服务E委托监理合同的标的物是产生新的物质

DE）

D工期索赔E费用索赔

39、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（

A单项索赔B总索赔C明示索赔

40、合同法律关系的构成要素有（ABC）

A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务

41、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）。

A、投标书未按招标文件中规定封记B、逾期送达的标书C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书

E、投标人不参加开标会议的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书

42、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE）o

A、监理合同可以是个人

D、委托监理合同的标的是服务

B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序

E、委托监理合同的标的物是产生新的物质

43、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）o

A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款

B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容

C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E、当合同文件岀现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理

44、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）

A、单项索赔B、总索赔C、明示索赔D、工期索赔E、费用索赔

三、名词解释题

1、建设工程监理

指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位委托，承担某项管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活

动。

2、工程承发包

由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务

在合同造价内按质按量的全面完成

3、建筑市场

指建筑产品承发包交易活动为主要市场、一般称作建设市场或建筑工程市场

4.不安抗辩权

指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据证明后履行方有丧失或可能丧失履行能力，在对方没有履行或没有提供担

保前，有权终止合同履行的权利。

5.建设工程施工合同

即建筑安装工程承包合同，是发包人与承包人之间完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议。

6、建设工程招投

是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动

7、多方案报价法

禾U用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法

9•索赔事件

又称干扰事件，指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的事件。

10•施工措施变更

指在施工过程中承包方因为工程地质条件变化，施工环境或施工条件的改变等因素影响，向工程师和业主提岀改变原施工措施方案的过

程。

11.一次裁决原则

裁决作岀后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理。

12、施工管理费

在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工人工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文件宣传费、固定资

产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试验费以及其他费用内容等

13、不平衡报价法

在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商

可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法

14.双务合同

指当事人双方互负对待给付义务的合同

15.缺陷通知期

指从竣工之日起，通知工程或分项存在缺陷的期限；在此期间完成工程接受证书申请中知名的扫尾工作及完成修补缺陷或损害所需的工作。

16、建设工程投标

投标人根据所掌握的信息、按照辨认的要求、参与投标人的竞争，以及获得建设工程承包权的法律活动

18•合同价款

按有关规定和协议条款约定的各种取费标准计算、用以支付承包人按照要求完成工程内容时的价款。

19.基准日期

指递交投标书截止前28天的日期

20、工程转包

指不行使咸亨报人的管理职能，不承担技术经济责任、将所承包的工程倒与转给其他人承包的行为

21、施工索赔

施工合同的一方当事人，对在施工合同履行过程中发生的并非有自己责任的额外工作、额外支岀工作或损失、依据合同和法律的规定要求

对方当事人给予费用或工期补偿的合同管理行为

22、委托代理

是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理

23、定金

是指当事人双方为了担保债务的履行、约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保

24.风险转移

借用合同或协议，在风险事件发生时将损失的一部分或全部转移到有相互经济利益关系的另一方。

26、附加工作

指与完成正常工作相关、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作

27.主合同

指不需要其他合同即可独立存在的合同

28..不安抗辩权

指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据表明另一方丧失履行债务能力时，在对方没有恢复履行能力

或者没有提供担保之前，有权中止合同履行的权利

29、指定分包商

是由业主指定、选定、完成某项特定工做内容并与承包商签订合同的特殊分包商

30、代理

是指代理人在代理权限内、以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为

31.不可抗力

指合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制和克服的意外事件或自然灾害

32、留置

指债权人安照合同约定占有对方的财产、当债权人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并

享有处置该财产得到优先受偿的权利

33、建筑工程物资采购合同

是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间，为实现建设工程物资买卖，设立、变更、终止相互权利义务关系的协议

34•管理信息系统

一个由人、计算机系统等组成的进行信息的收集、传送、储存、加工、维护和使用的系统。

35、风险管理

就是人们对潜在的意外损失进行识别评估并根据具体情况采取相应预防措施，以防患于未然，或在风险无从避免时寻求切实可

行的补救措施，使意外损失降低到最小程度

36.诺成合同

当事人一方的意思一旦经过对方同意即能产生法律效果的合同

37•缔约过失责任

合同订立过程中，一方因违背诚信原则而给另一方造成损失时所要承担的责任。

四、简答题

1、施工合同的特点是什么？

1）合同标的的特殊性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和复杂性；4）合同监督的严格性

2.简述《建设工程施工合同》中工程进度款支付的程序。

1）工程量计量2）承包商提高报表

3、建设工程招投标的特点是什么？

1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；

3）竞争的目的是相互促进、共同提高；

2）投标是在平等互利的基础上的竞争；

3）工程师审核和签认4）业主支付

4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包

施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？

1）合同协议书；2）中标函；3）投标函；4）专用条件；5）通用条件；6）规范7）图样；8）资料表和构成合同组成的其他文件

5.简述合同的法律特征。

1）合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为

2）合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的

6、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？

1）合同第一性原则；2）合同平等、自愿原则；3）合同的法律原则；4）诚实信用原则；5）公平合理原则

3）合同是当事人意思表示一致的协议

7•根据《合同法》规定，无效合同的范围主要有哪几种

1）一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益

3）以合法形式掩盖其非法目的4）损害社会公共利益

2）恶意串通、损害国家、集体或第三方利益

5）违反法律行政法规的强制规定

8.建设工程竣工验收应具备的条件是什么？

1）完成建设工程设计和合同中规定的各项内容

3）工程使用的主要建材、配件和设备进场试验报告

5）有施工单位签署的工程保修书

有完整的技术档案和施工管理资料

有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件

9、不可抗力的范围包括哪些方面？

因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾害

10•我国工程建设中主要开展的工程担保有哪些

1）投标担保2）履约担保3）预付款担保

？

4）业主支付担保

11.简述无权代理的主要表现形式。

（1）根本无权的代理（2）授权行为无效的代理分）

12、订立施工合同应具备的条件是什么？

1）初步设计已经批准；2）工程项目已列入年度建设计划；3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；

（3）超越代理权范围进行的代理（4）代理权消亡以后的代理

4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发

13•通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？

1）设计变更；2）施工措施变更；3）计划变更；4）条件变更；5）新增工程

14.简述FIDIC施工合同条件中规定的有关争议解决的方式。

（1）提交工程师决定（2）提交争端裁决委员会决定（3）双方协商（4）仲裁仲裁

15、变更价款的确定程序是什么？

设计变更后、承包人在工程设计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定

变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更

16•简述工程变更的分类。

通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为：

增工程

17.简述合同争议仲裁的基本原则

1）以事实为依据，以法律为准；2）先行调解；3）保障当事人平等的行使权力；

18•合同在工程项目管理中的地位与作用主要体现在哪些方面

1）合同是工程项目管理的核心

4）自治原则；5）一次裁决；6）独立仲裁

1）设计变更；2）施工措施变更；3）计划变更；4）条件变更；5）新

？

2）合同是承包双方履行义务，享有权利的法律基础

3）合同是处理工程项目实施过程中各宗争执和纠纷的法律依据

19•简述《建设工程施工合同（示范文本）》的组成。

协议书、通用条款、专用条款；并附有承包人承揽工程一览表、发包人供应材料设备一览表和工程保修书三个附件

20.简述FIDIC施工合同条件中基准日期的概念及与之相关的规定。

基准日期是作为评判某种风险是否属于承包商在投标阶段所应考虑到的分界日，如果事件发生在此之前，就由承包商应承担责

任；如果事件或情况发生在该日期之后，其结果导致承包商施工成本增加，则业主应予以补偿

21、设计招标有什么特点？

1）招标文件的内容不同2）对投标书的编制要求不同3）开标形式不同4）评标原则不同

23、简述合同变更中应注意哪些问题？

1）业主或工程师的口头变更指令。2）业主和工程师的认可全必须限制。3）工程变更不能免去承包商的合同责任

4）工程便更不能超过合同规定的工程范围。5）应注意工程变更的实施，价格谈判和业主批准三者之间在实践上的矛盾性

6）合同内容的任何变更都必须经过合同管理人员或由他们提出、再商讨变更，签订变更协议过程中，承包商必须提出变更补偿问题

24•简述合同成立的概念和基本要件。

指当事人就合同主要条款达成了合意；

3）合同成立一般要经过要约和承诺阶段

1）存在双方或多方订约当事人2）订约当事人对主要条款达成了合意

五、计算分析题

1•在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理。承包商因排除

孤石，土方工程量由原来的2700m3增至3600m3,原定工期30天。合同中工程量增减的约定幅度为

件，承包商是否可以提岀索赔？承包商可索赔的工期为多少天？

分析：可以索赔工程量=3600-2700（1+10%）=630m3630/索赔工期=2700/30得：索赔工期=7天

10%。请问针对这一事

2•通过公开开标，某外国建筑施工企业甲公司承揽了

了该工程项目的施工承包合同。合同总价

工过程中，陆续发生了下例事件：

A集团公司办公大楼工程的施工，承、发包双方采用FIDIC施工合同条件签订

2600万元，合同工期13个月。同时，业主与监理单位签订了委托监理合同。该工程在施

事件I开工时，因业主不能及时提供图纸，使工期延误

事件2因季节大雨导致工程全面停工4天；‘

事件3因异常恶劣天气导致工程全面停工3天；

8天；

事件4因工程师对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格。

问题：（1）如果承包方针上述I〜3事件提岀索赔要求，是否能得到监理工程师的批准？说明理由。

（2）在事件4中，工程师的做法是否妥当？对于隐蔽工程复检合格”的结果该如何处理？

（3）经工程师认定的索赔工期为多少天？

分析：（1）是；由于业主原因造成的工期延误，故应批准工期和费用的补偿。

（2）是；按规定发包人承包由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失、工期延误

（3）事件1赔付工期8天，事件2赔付3天，事件4赔付2天

共赔付8+3+2=13天

3•某六层商住楼施工，通过公开招标，业主分别与承包商签订了工程施工合同，与监理单位签订了委托监理合同。承、发包双方在

专用条款中，对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都作岀了规定。约定工程量增减的约定幅度为10%

对变更合同价款确定的程序规定如下：

(1)工程变更发生后的7天内，承发包应提出变更工程价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价款；

(2)若工程变更发生后7天内，承包商不提出变更工程价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；

(3)工程师自收到变更价款报告之日起

无正当理由不确认时，自报告送达之日起，

问题：(1)变更合同价款应按什么原则进行确定

7天内应对此予以确认。若

14天后该报告自动生效。

？

(示范文本)》的规定？如果不符合，应如何修改？(2)该合同中所述变更价款的程序规定是否符合《建设工程施工合同

(3)在该工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了不明软土层，监理工程师指令承包商进行处理。承包商因处理软土层土方

工程量由原来的3000m3增至3600m3,原定工期40天。在监理工程师批准的进度计划中，土方工程为关键工作。针对这一事件，承包商是否可

以提岀索赔？说明理由。并计算承包商可索赔的工期为多少天

分析：(1)合同中已有适用于变更的价格，按合同已有价格变更合同价款

(2)不符合；把(1)〜(3)中的“7天改为“14天

(3)可以；施工条件的变更造成的价款的增加承包商可提岀索赔；

索赔工程量=3600-3000(1+10%)=300天300/索赔工期=3000/40可索赔工期=4天

？

4•某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价

班，折旧费为100元/台班，人工单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工

工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要

可向业主提岀直接费补偿额为多少元？

分析：因停电造成赔付：人工=20*10=200元机械=2*100=200元

因业主指令增加新工作补偿：

合计：10600元；总共可补偿10600元

5•某项目合同约定采用调价公式法进行结算。

人工=30*40=1200元机械=5*800=4000元材料=5000元

800元/台

2天，造成人员窝

5天时间，机械5台班，人工30个工日，材料费5000元，则施工单位

合同价为80万元，并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中，人工占40%,

10%、15%，其他未发生变化。则该工程实际结算材料占45%，其余占15%。结算时人工费、材料费价格指数分别增长了

款额为多少万元？

分析：

可调部分=80*70%=56万元

人工=56*40*(1+10%)=24.64万元材料=56*45%(1+15%)=28.98万元

不可调部分=80*(1-70%)=24万元

实际结算款额=24+8.4+28.98+24.64=86.02万元

6.某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工

其他部分=56*15%=8.4万元

60工日，机械停工2个台班；增加配合用工20工日，机械1个台

1000元/台班，折旧费200元，台班。合同约定人工单价为30元/工日，人员窝工补贴费l2元/工日，机械台班单价为

班，包括管理费、利润等在内的含税综合费率为

分析：(1)窝工：人工=60*12=720元机械=2*200=400元

增加人工=20*30=600元机械=1*1000=1000元

l7%。计算承包商可得该项索赔金额。

直接索赔=720+400+600+1000=2720元

(2)其他=2720*17%=462.4元

(3)总赔付金额=2720+462.4=3182.4元

费为20万元，工程延期时，保函手续费相应增加。合同履行过程中，发生了下列事件:事件I:因不可抗力事件发生致使开工日期推迟

30天。

事件2:因异常恶劣气候停工I0天。

事件3:因季节性大雨停工5天。

事件4:因设计分包单位延期交图停工6天。

上述事件均未发生在同一时间。

问题：

1•上述各事件发生后施工单位能否获得相应的工期和费用补偿，为什么

2•甲施工总包单位可索赔的保函手续费为多少万元？

分析：1、事件1为不可抗力，可获得相应的工期和费用补偿

事件2为异常气候条件，可获得工期补偿

事件3为可预见事件，属于承包商应承担的风险，不能获得补偿

事件4属业主责任，可获得工期和费用补偿

2、事件1和事件4可获得费用补偿

补偿工期=30+6=36天

保函手续费=(30/200)*20=3.6万元

？