2020年《一级建筑师之工程法规 》全真模拟试题含答案共200题(14)含解析

2020年《一级建筑师之工程法规》全真模拟试题含答案共200题(14)

本资料精选选择题500题

1．根据《物权法》，建设用地使用权自()时设立。

A.合同签订

B.合同生效

C.登记

D.支付出让金

【答案】C

2．因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.合同签订地

D港口所在地

【答案】D

参考解析：

《民事诉讼法》第33条的规定：因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院专属管辖。

故D为正确选项。

3．建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日

才决定开工。则建设单位()。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证

【答案】C

参考解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，

应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月;既不开工又不申请延期或者超过延期时限

的，施工许可证自行废止。故C为正确选项。

4．甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公

司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标

文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.戊

【答案】D

参考解析：根据《招标投标法实施条例》，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织

或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段

投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。投标人不再具备资格预审

文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。《招标投标法》规定，投标

人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知

招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。故D为正确选项。

5．以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。

A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审

B.申请再审不停止判决、裁定的执行

C.申请再审应当提交再审申请书等材料

D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后2年内提出

【答案】D

6．根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同划分为()。

A.要式合同与不要式合同

B.诺成合同与实践合同

C.格式合同与非格式合同

D.有偿合同与无偿合同

【答案】A

参考解析：本题考核的是合同的分类。根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同分为要式合同

与不要式合同。

7．根据《建设工程质量管理条例》规定，注册执业人员违反法律法规规定，因过错造成重大质量事故的，

()不予注册。

A.1年内

B.3年内

C.5年内

D.终身

【答案】C

参考解析：本题考核的是注册执业人员未执行法律法规及因过错造成质量事故应承担的法律责任。对注册

执业人员违反法律法规规定，因过错造成质量事故的，依据《建设工程质量管理条例》第72条规定，责

令停止执业l年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注

册。

8．按照消防安全自我评估机制的要求，消防安全重点单位()自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消

防安全检查评估。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

【答案】B

参考解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中指出，要建立消防安全自我评估机制，消防安全

重点单位每季度、其他单位每半年自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估。故B为

正确选项。

9．发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由()专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，

发给发明专利证书，同时予以登记和公告。

A.国务院

B.省级以上人民政府

C.市级以上人民政府

D.县级以上人民政府

【答案】A

参考解析：本题考核的是专利权的授予。发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行

政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。

10．电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期，该公司电工最低档

工资为2000元，与张某约定的工资为1800元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用期的工资不

得低于()元。

A.1200

B.1500

C.1600

D.1440

【答案】B

【解析】劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并

不得低于用人单位所在地的最低工资标准。在试用期中，除劳动者有《劳动合同法》第39条和第40条第

1项、第2项规定的情形外，用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳

动者说明理由。

11．需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内，对符合

条件的申请颁发施工许可证。

A.7

B.15

C.20

D.30

【答案】B

12．施工企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满()日前，申

请办理资质延续手续。

A.15

B.30

C.60

D90

【答案】C

参考解析：

《建筑业企业资质管理规定》第16条规定：资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在

资质证书有效期届满60日前，申请办理资质延续手续。故C为正确选项。

13．下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是()。

A.第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议

B.第一阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件

C.招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金

D.对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

【答案】D

参考解析：《招标投标法实施条例》规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分

两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标

人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交

技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文

件。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。所以，A选项应该是第一阶段，投标人

按照招标公告的要求提交不带报价的技术建议。A选项表述错误。B、C选项应该是在第二阶段。故D为

正确选项。

14．在城市规划区的建设工程申领施工许可证时需取得规划许可证，对此，下列说法正确的是()。

A、规划许可证是指建设工程规划许可证

B、规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证

C、以划拨方式提供建设用地使用权的，无须再办理建设用地规划许可证

D、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，签订土地使用权出让合同后，无须再领取建设用地规划

许可证

【答案】B

【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市、镇规划区内，规划许可证包括建

设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

15．某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后，则产权单位()。

A.可以继续使用

B.必须组织报废拆除

C.应组织施工单位加固、维修和补强

D.应委托相应资质的勘察、设计单位鉴定，提出加固措施，重新界定使用期

【答案】D

16．失业人员失业前用人单位和本人累计缴费()，领取失业保险金的期限最长为12个月。

A.满l年不足5年的

B.满3年不足8年的

C.满5年不足10年的

D.10年以上的

【答案】A

参考解析：本题考核的是失业保险金的领取。失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满1年不足5年的，

领取失业保险金的期限最长为l2个月;累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为18个

月;累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为24个月。

17．安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以()已经颁发

的安全生产许可证。

A.撤回

B.撤销

C.吊销

D.注销

【答案】B

参考解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第16条规定，安全生产许可证颁发管理机关或者其

上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：(1)安全生产许可证颁发管理

机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的;(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的;(3)违反

法定程序颁发安全生产许可证的;(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;(5)依

法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。本题中，撤回多见于合同法，吊销是行政部门对行政

相对人的违法行为作出的处罚，注销的词义与用法较为中性。故B为正确选项。

18．《中华人民共和国建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的

条件是，已经()。

A、取得建设工程规划许可证

B、确定建筑施工企业

C、已签订委托监理合同

D、办理工程质量、安全监督手续

E、审查通过施工图设汁文件

【答案】ABDE

【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。选项C不一定要签订委托监理合同。

19．甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%

的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法

中错误的是()。

A.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B.甲必须收回房屋并向乙方交付

C.丙取得该房屋的所有权

D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

【答案】B

【解析】根据《物权法》第九条的规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力;

未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。本案中，甲虽然与乙签订合同在先，但是并没有办理房

屋登记手续，乙并没有获得房屋所有权;而甲、丙之间则进行了登记，丙取得了房屋所有权，甲无权收回

房屋，只能向乙承担违约责任。

20．建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满()前，

提出延续申请。

A.15日

B.1个月

C.45日

D.3个月

【答案】D

参考解析：资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应

当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。资质许可机关应当在建筑业企业资

质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的，视为准予延续。D项正确。

21．仲裁是解决建筑工程合同纠纷的法律途径之一，其基本特点不包括()。

A.独立性

B.公权性

C.保密性

D.自愿性

【答案】B

参考解析：

本题考查仲裁的基本特点，及其与民事诉讼基本特征的辨析。公权性系人民法院在民事诉讼中的基本特征

之一。我国《民事诉讼法》规定：“凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼，必须遵守本法”;“民事案

件的审判权由人民法院行使”。而仲裁委员会具有民间性质，其受理案件是基于当事人之间达成的仲裁协

议。我国《仲裁法》第四条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有

仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理”。因此，公权性并非仲裁的基本特征。故B为正确选

项。

22．根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，下列说法中不正确的是()。

A.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价

B.招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，以及各单位工程的分部分项工程

费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

C.全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价

D工程量清单应当作为招标文件的组成部分

【答案】C

参考解析：

住房和城乡建设部2013年12月发布的《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，国有资金投资

的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价;非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价

或者招标标底。最高投标限价应当依据工程量清单、工程计价有关规定和市场价格信息等编制。招标人设

有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项

目费、其他项目费、规费和税金。招标标底应当依据工程计价有关规定和市场价格信息等编制。

全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价;非国有资金投资

的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。工程量清单应当依据国家制定的工程量清单计价规范、工程量计

算规范等编制。工程量清单应当作为招标文件的组成部分。

23．某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D一般事故

【答案】B

参考解析：

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重

伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，属于重大事故。本题中，因直接经济损失为5000

万元，因此属重大事故。故B为正确选项。

24．甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备

由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导

致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。

A.运输公司可以要求甲支付运费

B.运输公司可以要求乙支付运费

C.甲可以要求乙赔偿损失

D.乙可以要求甲支付设备款

【答案】D

25．按照《民事诉讼法》规定，当事人对已经发生法律效力的判决、裁定申请再审，应当在判决、裁定发

生法律效力后()提出。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.20年

【答案】A

26．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的()应当由取得相应执业资格的人员担任，对

建设工程项目的安全施工负责。

A.主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.安全生产管理人员

【答案】B

参考解析：本题考核的是施工项目负责人的安全生产责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单

位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责

任制度、安全生产规章制度和操作规程。

27．某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用，下列说法正确的是()。

A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任

B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任

C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任

D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任

【答案】B

参考解析：

按照《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经

竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应

当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

28．根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议的，()。

A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释

B.有两种以上解释时，应认定该条款无效

C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

D格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

【答案】D

参考解析：

《合同法》第41条规定：对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两

种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非

格式条款。故D为正确选项。

29．根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成50人以上100人以下重伤的事故是()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】B

【解析】事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括

急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下

死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，

是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直

接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接

经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

30．据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A、业主单位负责人

B、事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C、事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D、本单位负责人

【答案】D

【解析】本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。

31．下列关于建设工程承包制度说法正确的是()。

A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料

B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商

C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包

D工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的

大承包商的专业优势

【答案】D

参考解析：

根据《建筑法》，按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指

定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。《关于培育发展工程

总承包和工程项目管理企业的指导意见》提出，工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目

进行联合总承包。工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和

组织管理能力的大承包商的专业优势。故D为正确选项。

32．下列关于工程质量检测单位的说法，错误的是()。

A.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账

C.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检

测专用章后方可生效

D.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

【答案】A

33．下列属于诉讼内调解的是()。

A.居民委员会的调解

B.专业机构的调解

C.人民法院的调解

D.人民政府的调解

【答案】C

34．按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要的节能激励措施不包括()。

A.信贷支持

B.税收优惠

C.价格政策

D.加强监管

【答案】D

参考解析：本题考核的是节能激励措施。按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要有如下相

关的节能激励措施：(1)财政安排节能专项资金;(2)税收优惠;(3)信贷支持;(4)价格政策;(5)表彰奖励。

35．某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.表见代理

D.指定代理

【答案】B

36．根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提

出。

A.被告住所地

B.原告住所地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

【答案】D

37．施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所

有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制度

B.防治制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全责任追究制度

【答案】A

参考解析：建设工程安全生产管理基本制度的主要内容有安全生产责任制度，防治制度，安全生产教

育培训制度，安全责任追究制度等。其中安全生产责任制度是最为核心的制度，要求施工单位主要负责人

对安全生产工作全面负责;施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员;建筑施工企

业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组;建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的

配备应符合法律要求。故A为正确选项。

38．依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在()日内告知当事人。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】A

参考解析：我国《民事诉讼法》第128条规定：“合议庭组成人员确定后，应当在三日内告知当事人”。故

A选项正确。

39．依照《行政许可法》的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时问不得超

过45日;45日内不能办结的，经()人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知

申请人。

A.本级

B.县级

C.市级

D.省级

【答案】A

参考解析：本题考核的是行政许可的期限。依照《行政许可法》第26条的规定，行政许可采取统一办理

或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日;45日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准，

可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。

40．注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的()个月内，通过新聘用企业申请

办理变更手续。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

试题难度：参考解析：本题考核的是注册建造师的变更注册。注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘

用企业签订聘用合同后的1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。

41．根据《招标投标法》及相关法规，下列关于异议的说法正确的是()。

A.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止日期前提出B.潜在投标人或者其

他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止日期前提出C.投标人或者其

他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出D.对于

以上异议，在招标人作出答复前，招标投标活动继续进行

【答案】C

参考解析：

根据《招标投标法实施条例》的规定，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在

提交资格预审申请文件截止时间2日前提出;对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招

标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害

关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自

收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。故C为正确选项。

42．施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是()。

A.返回财产

B.恢复原状

C.赔偿损失

D.继续履行

【答案】D

参考解析：无效合同自始无效，不能适用继续履行。故D为正确选项。

43．关于法律责任特征的表述中，不正确的是()。

A.法律责任即承担不利的后果

B.法律责任的实现由国家强制力作保障

C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依约定程序进行

D.法律责任是因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的法律后果，以法律义务存在为前提

【答案】C

参考解析：本题考核的是法律责任的特征。法律责任的特征为：(1)法律责任是因违反法律上的义务(包括

违约等)而形成的法律后果，以法律义务存在为前提;(2)法律责任即承担不利的后果;(3)法律责任的认定和

追究，由国家专门机关依法定程序进行;(4)法律责任的实现由国家强制力作保障。

44．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。

A.补充责任

B.共同责任

C.按份责任

D.连带责任

【答案】D

参考解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，

分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承

担连带责任。故D为正确选项。

45．某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟

ld。根据我国《合同法》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的()。

A.实质性变更，该承诺有效

B.实质性变更，不构成承诺

C.非实质性变更，不构成承诺

D.非实质性变更，视为新要约

【答案】B

参考解析：本题考核的是承诺。承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变

更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和

解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

46．以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是()。

A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的

B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的

C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的

D某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的

【答案】D

参考解析：

依据《国家赔偿法》第3条、第4条和第5条的规定，违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施

的，行政机关工作人员以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的，违法使用武器、警械造成公民

身体伤害或者死亡的，均系法定的行政赔偿范围。但是，行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为，

国家不承担赔偿责任。故D为正确选项。

47．建筑起重机械安装单位的安全职责是()。

A.监督检查建筑起重机械的使用情况

B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字

D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员

【答案】C

参考解析：《建筑起重机械安全监督管理规定》第12条规定，安装单位的安全职责包括：“按照安全技术

标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人

签字”。故C选项属于安装单位的安全职责。而A选项属于监理单位的安全职责，B选项属于总包单位的

安全职责，D选项属于使用单位的安全职责。故C为正确选项。

48．根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或()环境噪声污染防治设

施时，必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。

A.维修

B.检测

C.闲置

D.使用

【答案】C

参考解析：

根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设

施的正常使用;拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环

境保护行政主管部门批准。

49．某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备()。

A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书

B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书

C.A和B满足其一即可

D.A和B必须同时具备

【答案】D

参考解析：根据《文物保护法实施条例》的规定，承担文物保护单位的修缮迁移重建工程的单位应当同时

具备双资质证书，即：文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发

给的相应等级的资质证书。故D为正确选项。

50．甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，

此保证属于()。

A.一般保证

B.连带保证

C.反担保保证

D.书面保证

【答案】B

参考解析：本题考核的是保证方式。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承

担保证责任。

51．分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()，出卖人有权要求买受人支付全部价款或

者解除合同。

A.1/5

B.1/4

C.1/3

D.1/2

【答案】A

参考解析：

分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价

款或者解除合同。故A为正确选项。

52．下列属于运输合同中托运人义务的是()。

A.货物情况的告知的义务

B.提货验收的义务

C.货物毁损、灭失的赔偿义务

D特殊情况下拒运的义务

【答案】A

参考解析：

在运输合同中，托运人的主要义务是支付运费、妥善包装和告知。故A为正确选项。

53．《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作

制度。

A.38

B.40

C.42

D.44

【答案】D

54．生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是()。

A.逃匿

B.瞒报

C.谎报

D.擅离职守

【答案】A

参考解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，

对事故发生单位处100万元以上500万元以下的;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责

任人员处上一年年收入60%至100%的;属于国家工作人员的，并依法给予处分;构成违反治安管理行

为的，由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任：(1)谎报或者瞒报事故的;(2)

伪造或者故意破坏事故现场的;(3)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的;(4)拒绝接受调查或

者拒绝提供有关情况和资料的;(5)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的;(6)事故发生后逃匿的。故A

为正确选项。

记忆难度：容易(0)一般(0)难(2)笔记：记笔记

55．企业提取的安全费用的使用方式为()。

A.自提自用

B.政府收取

C.第三方代管

D.共同监管

【答案】A

参考解析：企业安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。企业提取的安全费用属于企

业自提自用资金，其他单位和部门不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用，国家法律法规另

有规定的除外。故A为正确选项。

56．根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关()的条款仍具有法律效力。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.解决争议方式

D.质量保修范围

【答案】C

参考解析：《合同法》规定，合同无效，被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法

的条款的效力。故C为正确选项。

57．某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议，小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会

申请劳动仲裁。依据《劳动法》的规定，对劳动仲裁的理解正确的是()。

A.必须是当事人双方都要求仲裁，才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

B.只要当事人任何一方要求仲裁，就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出

D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请

【答案】B

58．根据《劳动争议调解仲裁法》第19条的规定，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括()。

A.劳动行政部门代表

B.同级工会代表

C.职工代表

D.用人单位方面代表

【答案】C

【解析】劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议

仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。

59．某合同执行政府定价，签订合同时价格2000元/t，约定2013年3月1日交货，并约定了逾期违约金

每天2元/t，但供货方2013年3月21日才交货。2013年3月15日时政府定价改为2500元/t。则买方应

支付的货款为()元/t。

A.1960

B.2000

C.2460

D.2500

【答案】A

参考解析：本题考核的是买受人的价款支付。买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者

约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。执行政府定

价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的

物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。因此，买方应支付的货款为2000

元/t-2元/t×20=1960元/t。

60．下列不属于承租人的主要义务的是()。

A.支付租金

B.恰当使用租赁物

C.妥善保管租赁物

D保证无第三人对租赁物主张权利

【答案】D

参考解析：

根据《合同法》第十三章的规定，租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的

合同。承租人的主要义务是应当按照约定的方法使用租赁物，妥善保管租赁物，按照约定的期限支付租金

等。当然，因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不

支付租金。故D为正确选项。

61．法人进行民事活动的物质基础是()。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称

D.能够独立承担民事责任

【答案】B

参考解析：本题考核的是法人进行民事活动的物质基础。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物

质基础。

62．关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。

A.招标投标交易场所以营利为目的

B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标

C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系

D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所

【答案】A

参考解析：本题考核的是建设工程招标投标交易场所。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关

系，不得以营利为目的。记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔记：记笔记查看网友笔记(0)

63．合同的订立原则中，()作为合同当事人的行为准则，可以防止当事人滥用权利，保护当事人的合法权

益，维护和平衡当事人之间的利益。

A.公平原则

B.自愿原则

C.平等原则

D.合法原则

【答案】A

参考解析：本题考核的是合同的订立原则。在合同的订立原则中，公平原则作为合同当事人的行为准则，

可以防止当事人滥用权利，保护当事人的合法权益，维护和平衡当事人之间的利益。

64．劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的()，并不得低于

用人单位所在地的最低工资标准。

A.75%

B.80%

C.85%

D.90%

【答案】B

参考解析：本题考核的是劳动报酬。劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最档工资或者劳动合

同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

65．甲、乙施工单位联合承包一个住宅小区建设工程，双方约定在各自施工范围内对工程质量承担责任。

施工中，乙施工单位工程出现质量事故给建设单位造成50万元损失，则该损失应由()。

A.乙承担全部责任

B.乙承担主要责任，甲承担次要责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙按照合同比例承担责任

【答案】C

参考解析：《建筑法》第58条规定：“建筑施工企业对工程的施工质量负责”。《招标投标法》第31条规定：

“联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任”。故C为

正确选项。

66．按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为();仲裁时效期间从()之日起计

算。

A.6个月，当事人知道权利被害

B.1年，应当知道权利被害

C.6个月，当事人知道或应当知道权利被害

D.1年，当事人知道或应当知道权利被害

【答案】D

【解析】按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当

事人知道或应当知道权利被害之日起计算。

67．当事人提出行政许可申请的法定方式不包括()。

A.

B.电话

C.传真

D信函

【答案】B

参考解析：

《行政许可法》第29条规定：“行政许可申请可以通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮

件等方式提出”。故B为正确选项。

68．工程监理单位与建设单位之间属于()合同关系。

A.行纪居间

B.技术服务

C.委托代理

D.工程承包

【答案】C

参考解析：《民法通则》第64条规定：“委托代理人按照被代理人的委托行使代理权”。《合同法》第276

条规定：“建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人

的权利和义务以及法律责任，应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定”。《建设工程质

量管理条例》第12条规定：“实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位

进行监理”;第36条规定：“工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程

承包合同，代表建设单位对工程质量实施监理，并对施工质量承担监理责任”。由此可见，监理与建设单

位之间是委托代理关系。故C为正确选项。

69．某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由()主持验收。

A.项目经理

B.项目技术负责人

C.监理工程师

D.建设单位驻工地代表

【答案】C

参考解析：《民用建筑节能条例》第16条规定：“未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采

暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工”。《建筑工程施

工质量验收统一标准》规定：“节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相

关专业的质量检查员与施工员参加”。故C为正确选项。

70．按照《行政诉讼法》规定，行政行为被人民法院判决撤销或者部分撤销，并判决行政机构重新作出行

政行为，则行政机构不得()。

A.作出与原行政行为基本相同的行政行为

B.以同一事实作出与原行政行为基本相同的行政行为

C.以同一理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

D.以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

【答案】D

71．有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院()。

A.指定管辖

B.移送管辖

C.专属管辖

D.协议管辖

【答案】A

参考解析：本题考核的是指定管辖。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民

法院指定管辖。

72．损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由()责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。

A.省级人民政府建设行政主管部门

B.省级人民政府城乡规划主管部门

C.城市、县人民政府建设行政主管部门

D.城市、县人民政府城乡规划主管部门

【答案】D

参考解析：本题考核的是历史文化名城名镇名村保护范围内违法行为应承担的法律责任。损坏或者擅自迁

移、拆除历史建筑的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取

其他补救措施;有违法所得的，没收违法所得;逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管

部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担;造成严重后果

的，对单位并处20万元以上50万元以下的，对个人并处10万元以上20万元以下的;造成损失

的，依法承担赔偿责任。

73．建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，

下列表述中正确的是()。

A.良好行为记录信息的公布期限为5年

B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月

C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外

D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同

【答案】B

74．下列属于无偿合同的是()。

A.赠与合同

B.加工承揽合同

C.建设工程合同

D.买卖合同

【答案】A

参考解析：本题考核的是无偿合同。无偿合同是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任

何代价的合同，如赠与合同等。记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔记：记笔记查看网友笔记(0)

75．在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织

专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.设计单位

B.建设单位

C.监理单位

D.总承包单位

【答案】B

76．根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的制度是指()。

A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.监理单位对施工企业开工

准备工作的确认D.政府部门对施工企业开工条件的确认

【答案】B

参考解析：

国务院规定的开工报告制度，不同于建设监理中的开工报告工作。根据《建设工程监理规范》的规定，承

包商即施工单位在工程开工前应按合同约定向监理工程师提交开工报告，经总监理工程师审定通过后，即

可开工。虽然在字面上都是“开工报告”，但二者之间有着诸多不同：(1)性质不同，前者是政府主管部门

的一种行政许可制度，后者则是建设监理过程中的监理单位对施工单位开工准备工作的认可;(2)主体不同，

前者是建设单位向政府主管部门申报，后者则是施工单位向监理单位提出;(3)内容不同，前者主要是建设

单位应具备的开工条件，后者则是施工单位应具备的开工条件。故B为正确选项。

77．甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方

所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，

2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付

工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支

付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计算。

A.2014年1月8日

B.2014年1月15日

C.2014年1月31日

D.2014年2月10日

【答案】C

参考解析：本题考核的是工程款利息的支付。发包人拖欠承包人工程款，不仅应当支付工程款本金，还应

当支付工程款利息。利息从应付工程价款之日计付。

78．2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动后变更注

册于乙公司，其变更后的注册有效期到()止。

A.2009年3月

B.2009年6月

C.2010年3月

D.2010年6月

【答案】A

参考解析：

变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年)，故A选项正确。

79．用人单位与劳动者自()起建立劳动关系。

A.用工之日

B.试用期满之日

C.签订合同之日

D.劳动者提供担保之日

【答案】A

80．《建筑法》规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由()负责。()向总承包单

位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

A.总承包单位，分包单位

B.分包单位，总承包单位

C.施工企业，分包单位

D.施工总承包，项目经理

【答案】A

【解析】《建筑法》规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。

分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

81．某工程业主投保了建筑工程一切险，工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生洪涝灾害导致部分

工程损毁，业主向保险公司提出索赔。则应由()。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

【答案】C

【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起

始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收

该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。因为该工程已经竣工验收，所以，保险人不再对其发生的

损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。

82．同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括()。

A.著作权

B.署名权

C.人身权

D.财产权

【答案】D

参考解析：本题考核的是商标专用权的内容。商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。

同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护。

83．投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以，情节严重的，依法()。

A.追究刑事责任

B.没收非法所得

C.取消1～2年内参加投标的资格，直至吊销营业执照

D.赔偿他人损失

【答案】C

84．某混凝土供应商由于缺乏商品混凝土生产企业资质，则其供应的混凝土产品视为()。

A.合格品

B.不合格品

C.视检测情况确定

D.视业主要求确定

【答案】B

85．承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位，应当()。

A.取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书

B.取得建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书

C.取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级

的资质证书任意一个即可

D.同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应

等级的资质证书

【答案】D

【解析】《文物保护法实施条例》规定，承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位，应当同时取

得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资

质证书。其中，不涉及建筑活动的文物保护单位的修缮、迁移、重建，应当由取得文物行政主管部门发给

的相应等级的文物保护工程资质证书的单位承担。

86．建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保

险人。

A.书面

B.口头

C.公证

D.布告

【答案】D

◆◆参考解析：

《建设部关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》第6条规定：投保人办理投保手续后，应将投保有

关信息以布告形式张贴于施工现场，告知被保险人。故D为正确选项。

87．《招标投标法》规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委

员会成员行贿的手段谋取中标的，中标()。

A.无效

B.有效

C.效力待定

D.可撤销

【答案】A

参考解析：本题考核的是投标人违法行为应承担的法律责任。《招标投标法》规定，投标人相互串通投标

或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处

中标项目金额5‰以上10‰以下的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位数额

5%以上10%以下的。

88．财产所有权的权能中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.收益权

B.处分权

C.使用权

D.占有权

【答案】B

参考解析：本题考核的是财产所有权内容的核心。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

89．工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准()。

A.即行废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.两个同时适用

【答案】A

按照《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业

标准。在国家标准公布之后，该项行业标准即行废止。

90．某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标投标过程中的行为，下列说法中，正确

的是()。

A.投标人购买招标文件，属要约行为

B.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

C.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

D.投标人参加现场考察，属要约行为

【答案】B

参考解析：本题考核的是要约、要约邀请、承诺。《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约

的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。要约是希望和

他人订立合同的意思表示。承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人向投标人发出的中标通知书，

是承诺。

91．职工培训合格上岗率最低为()%。

A.60

B.80

C.90

D.100

【答案】D

参考解析：《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》规定，企业用工

要严格依照劳动合同法与职工签订劳动合同，职工必须全部经培训合格后上岗。故D选项正确。

92．关于人身保险合同的表述中，不正确的是()。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费

D.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

【答案】D

参考解析：本题考核的是人身保险合同。人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的险合同。投保人

应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况。投保人于合同成立后，以向保险人一次支付全部保险费，

也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险

的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。

93．下列不属于建设工程安全生产基本方针的是()。

A.安全第一

B.预防为主

C.防治结合

D.综合治理

【答案】C

【解析】建设工程安全生产坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针。

94．无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，

因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。

A.王某

B.某建筑公司

C.某建筑公司和王某连带

D.双方按事先的约定

【答案】C

95．甲公司向乙公司购买500t钢筋。后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届

至，乙将500t钢筋交付给甲，甲拒绝接收，理由是已告知要变更合同。则关于甲、乙合同关系的说法，

正确的是()。

A.乙承担损失

B.甲可根据实际情况部分接收

C.甲拒绝接收，应承担违约责任

D.双方合同已变更，乙送货构成违约

【答案】C

参考解析：本题考核的是合同的变更。合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约

定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。

96．关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是()。

A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生争议向商事仲裁委员会申请仲裁

D.双方约定合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】D

参考解析：《仲裁法》第16条第二款规定仲裁协议应具有以下内容：(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)

选定的仲裁委员会。根据《关于适用(中华人民共和国仲裁法)若干问题的解释》第5条和第

7条的规定，仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致，以及当事人约定争议

可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，均属于无效仲裁协议;根据《仲裁法》第77条的规定，

劳动争议不属于仲裁法规定的仲裁范围。故D为正确选项。

97．下列关于劳动合同试用期的表述中错误的是()。

A.劳动合同期限为5个月的，试用期不得超过1个月

B.劳动合同期限为1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月

C.无固定期限劳动合同，试用期不得超过3个月

D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同，不得约定试用期

【答案】C

参考解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3

年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一

用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不

满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，

该期限为劳动合同期限。故C为正确选项。

98．施工项目负责人是指施工企业的()。

A.总经理

B.总工程师

C.项目经理

D董事长

【答案】C

参考解析：

《建设工程质量管理条例》第26条规定：“施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技

术负责人和施工管理负责人”;《建设工程安全生产管理条例》第21条规定：“施工单位的项目负责人应

当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责”。施工项目经理是施工企业的项目

负责人。故C为正确选项。

99．下列物权中，用益物权不包括()。

A.土地所有权

B.土地承包经营权

C.建设用地使用权

D.地役权

【答案】A

参考解析：本题考核的是用益物权的内容。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用

权和地役权。

100．经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订了一份劳动分包合回，合同约定：乙公

司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工人每日80元支付乙公司所提供的劳务，

因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。

A.合法有效

B.因损害社会公共利益而无效

C.因显失公平而可撤销

D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效

【答案】D

参考解析：本题考核的是无效的免责条款。免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任

的合同条款;免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。《合同法》规定，合同中的下列免责条款无

效：(1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

101．按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程

价款结算总额()2E右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

【答案】B

参考解析：按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按

工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例

可参照执行。故B为正确选项。

102．对于全部使用国有资金的项目，建设单位将建设工程肢解发包的，下列有关法律责任的说法正确的

是()。

A.重新审批该项目

B.应当暂停项目执行

C.应当暂停资金拨付

D责令改正，处以

【答案】D

参考解析：

根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位不得将建设工程肢解发包。建设单位将建设工程肢解发

包的，责令改正，处工程合同价款0.5%以上1%以下的;对全部或者部分使用国有资金的项目，并可

以暂停项目执行或者暂停资金拨付。注意，此处是“可以”暂停项目执行或暂停资金拨付，而非题中的“应

当”。故D选项正确。

103．施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约

定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙厂的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲

拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权

【答案】B

参考解析：

根据《物权法》对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他

人不动产的权利，施工方甲为了自己的方便与乙厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权，因

此，正确答案为B。

104．对公司提起诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地是指公司的()。

A.主要营业地B.主要办事机构所在地C.注册地D.登记地

【答案】B

参考解析：

对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。被告住所地是指法人或者其他组织的

主要办事机构所在地;主要办事机构所在地不能确定的，其注册地或者登记地为住所地。

105．下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。

A.没有合法授权

B.超越代理权

C.代理权授权不明确

D.代理权终止

【答案】C

106．建筑工程一切险的被保险人不包括()。

A.批准机构

B.总承包商

C.业主

D.分包商

【答案】A

参考解析：建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关

各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。具体包括：(1)业主或工程所有人;(2)承包商或者分包

商;(3)技术顾问等。但不包括与被保险的工程无利害关系的人。故A为正确选项。

107．投标有效期从()起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.投标开始之日

D.投标截止之日

【答案】D

108．建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是()。

A.承包商

B.发包人

C.分包商

D.监理单位

【答案】B

109．《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故

的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()或者环境保护主管部门报告。

A.省级人民政府

B.事故发生地的市级以上地方人民政府

C.上一级人民政府

D.事故发生地的县级以上地方人民政府

【答案】D

参考解析：本题考核的是发生事故或者其他突发性事件的规定。《水污染防治法》规定，企业事业单位发

生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应

急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

110．2011年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一份传真，内容如下：本公司希望向你公司购

买二级螺纹钢40t，5200元/t，2011年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3

E1内答复。2011年3月14E1，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案，下列表

述中，正确的是()。

A.甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立

B.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立

C.乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立

D.甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立

【答案】C

参考解析：本题考核的是承诺。承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变

更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和

解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

111．按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()。

A.申请人年近花甲，已达59岁高龄

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年

D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

【答案】B

112．建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金

B.进入被检查单位施工现场进行检查

C.实施查封、扣押

D.作出行政处罚决定

【答案】B

参考解析：县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监

督检查职责时，有权采取下列措施：(1)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料;(2)进入

被检查单位施工现场进行检查;(3)纠正施工中违反安全生产要求的行为;(4)对检查中发现的安全事故隐患，

责令立即排除，重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人

员或者暂时停止施工。建设工程安全监督机构受建设行政主管部门委托，行使以上权利，但不得越权。故

B为正确选项。

113．建设工程安全监督机构属于()。

A.行政机关

B.事业单位

C.国有企业

D.人民团体

【答案】B

参考解析：按照法律性质的不同，法人可分为行政机关、事业单位、国有企业、人民团体。建设工程安全

监督机构属事业单位，受建设行政主管部门或者其他有关部门委托，行使工程项目安全监督检查权。故B

选项正确。

记忆难度：容易(0)一般(1)难(2)笔记：记笔记

114．不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是()。

A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

B.检测机构不得转包检测业务

C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备

D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】C

参考解析：本题考核的是工程质量检测单位的检测规定。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、

构(配)件和设备。

115．某公司办公楼建设项目，在招标文件中明确规定提交投标文件截止时间为2014年2月1日上午10

点，地点为招标单位一楼会议室，有甲、乙、丙、丁四家单位参与投标，下列关于招标投标的说法正确的

是()。

A.在2014年2月1日上午10点前，甲可以补充、修改、撤回已提交的投标文件，并通知招标人

B.乙撤回已提交的投标文件，应当在2014年2月1日上午10点之后书面通知招标人

C.若甲退出投标，招标人应当依法重新招标

D丙应当在2014年2月1日上午10点之前，将投标文件送达招标单位一楼会议室

【答案】D

参考解析：

《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提

交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。《招标投标法实施条例》

规定，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。《招标投标法》规定，投

标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，

应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件

的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。故D为正确选项。

116．甲企业于2010年6月1日向乙企业发出签订合同的信函。2010年6月5日乙企业收到了该信函，第

二天又收到了通知该信函作废的传真件，则甲企业发出传真通知信函作废的行为属于要约()的行为。

A.发出

B.撤销

C.撤回

D.变更

【答案】B

参考解析：本题考核的是要约的撤销。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约发出承诺通知之前

到达受要约人。

117．关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

C.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

D侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

【答案】D

参考解析：

物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。因物权的归属、内容发生争议的，

利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。妨害物权或者可

能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修

理、重作、更换或者恢复原状。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承

担其他民事责任。对于物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。

侵害物权，除承担民事责任外，违反行政管理规定的，依法承担行政责任;构成犯罪的，依法追究刑事责

任。D项正确。

118．某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014

年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最

迟必须在()前行使。

A、2013年9月1日

B、2015年4月1日

C、2015年4月20日

D、2015年10月20日

【答案】：C

【解析】：本题考查的是工程价款的支付。建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，

建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计

算。2014年10月20日实际竣工，截止到2015年4月20日为6个月。

119．下列责任种类中，属于行政处罚的是()

A、罚金

B、赔偿损失

C、没收财产

D、撤销资质

【答案】D

【解析】本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。罚金属于刑罚;赔偿损失属于民事责任;没收

财产属于刑罚;撤销资质属于行政处罚。

120．某施工现场发生安全生产事故，造成5人死亡，直接经济损失8000万元人民币。根据《生产安全事

故报告和调查处理条例》，属于()生产安全事故。

A.重大

B.一般

C.较大

D.特别重大

【答案】A

参考解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第3条，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，

是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失

的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万

元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上

50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下

死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。故A选项正确。

121．在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是()。

A.预期违约合同

B.附终止期限合同

C.附生效期限合同

D附解除条件合同

【答案】B

参考解析：

《合同法》第46条规定，当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效。

附终止期限的合同，自期限届满时失效。故B为正确选项。

122．根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017)，项目管理规划包括()。

A、项目管理规划原则和内容

B、项目管理规划大纲和配套措施

C、项目管理规划大纲和实施大纲

D、项目管理规划大纲和实施规划

【答案】D

【解析】本题考查的是项目管理规划的内容。项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划

两类文件。选项D是正确的。

123．由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】D

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围

环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应

当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。这里的责任方，主要是就施工承包合

同当事人而言的，而不是指真正的责任方。本案中，由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，

产生的费用就要由建设单位承担。也就是说，施工单位可以就此向建设单位索赔，而不是直接向监理单位

索赔。

124．下列关于转包的说法中，正确的是()。

A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管

理的，视同转包行为

B.将分包工程再分包的，属于转包行为

C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为

D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为

【答案】A

参考解析：《建筑法》第29条规定：“禁止分包单位将其承包的工程再分包”，《建设工程质量管理条例》

第78条规定：“分包单位将其承包的建设工程再分包的”，或者“施工总承包单位将建设工程主体结构的

施工分包给其他单位的”行为，均属于违法分包。《建筑法》第28条规定：“禁止承包单位将其承包的全

部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人”，

《建设工程质量管理条例》第78条进一步明确规定：“本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，

不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后

以分包的名义分别转给其他单位承包的行为”。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第11

条和第13条规定：“分包工程发包人应当设立项目管理机构，组织管理所承包工程的施工活动”。“分包工

程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行

组织管理的，视同转包行为”。本题中，A选项视同转包;B和C选项应当属于违法分包;D选项应当属于

转包。故A为正确选项。

125．承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购500吨某强度等级水泥，三日内运抵施

工现场，并要求当日回复。则承包商的订购行为()。

A.属于要约邀请，随时可以撤销B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C.属于要约，在水泥运抵

施工现场前可以撤销D.属于要约，而且不可撤销

【答案】D

参考解析：

要约的有效期间由要约人在要约中规定。要约人如果在要约中定有存续期间，受要约人必须在此期间内承

诺。有下列情形之一的，要约不得撤销：(1)要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;(2)

受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。本题中，承包商的发函属于要

约，因规定了承诺期限，该要约不可撤销。故D为正确选项。

126．某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程质量管理条例》的规定，

建设单位应当在()前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

【答案】A

参考解析：

按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在工程竣工验收合格之日起15日内履行工程竣工

验收备案手续。

127．《循环经济促进法》规定，在废物()过程中，应当保障生产安全，保证产品质量

符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。

A.减量化和资源化

B.再利用和集约化

C.再利用和减量化

D.再利用和资源化

【答案】D

参考解析：本题考核的是循环经济的法律要求。在废物再利用和资源化过程中，应当保障生产安全，保证

产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。

128．甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后

来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是

()。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决

C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷

D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷

【答案】C

参考解析：本题考核的是民事纠纷的法律解决途径。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、

仲裁、诉讼。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，

可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人申请仲裁后·可以自行和解。

129．关于劳动争议仲裁，提出仲裁的一方应当自劳动争议发生之日起()内向劳动争议仲裁委员会提出书面

申请。

A.60日

B.半年

C.一年

D.任何期限

【答案】C

130．根据《节约能源法》规定，在工程项目施工过程中，建设单位、设计单位、施工单位不得使用列人

()使用目录的技术工艺材料和设备。

A.鼓励

B.限制

C.禁止

D.控制

【答案】C

参考解析：使用目录主要有三种：推广使用、限制使用、禁止使用。国家推广使用民用建筑节能的新技术、

新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术工艺材料和设备。国家限制进口或者

禁止进口能源消耗高的技术材料和设备。故C选项正确。

131．下列属于行政处罚的是()。

A、开除

B、记大过

C、罚金

D、责令停产停业

【答案】D

【解析】本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。行政处罚种类主要有：警告、、没收违

法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销执照、行政拘留、法律、行政法规规定的其他行政

处罚等。选项AB属于行政处分;选项C罚金属于刑事处罚中的附加刑。

132．某建设工程合同约定“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2009年10月1日工程通

过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直

未支付工程余款。2010年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院。则利息起算日应为()。

A.2009年10月10日

B.2009年10月20日

C.2009年12月1日

D.2010年5月1日

【答案】C

参考解析：《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定：利息

从应付工程价款之日计付。本题约定结算时间为竣工验收后2个月，工程于10月1日竣工，即12月1日

为应付款日，同时也是利息起算日。故C选项正确。

133．下列关于工程承包制度的说法，正确的是()。

A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包

B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务

C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程

D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程

【答案】A

134．某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：

甲公司应2013年5月1日前清偿300万元;同年6月1日前清偿200万元;同年7月1日前清偿100万元;

余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应

是()。

A.2013年5月1日

B.2013年6月1日

C.2013年7月1日

D.2013年7月31日

【答案】D

参考解析：

《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第5条规定：“当事人约定同一债

务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算”。本题乙公司提起诉讼时效的期间应

当自最后一期债务履行期届满日即2013年7月31日起计算。故D为正确选项。

135．实用新型专利权和外观设计专利权的期限为()年，自申请日起计算。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】B

参考解析：本题考核的是实用新型专利权和外观设计专利权的期限。实用新型专利权和外观设计专利权的

期限为l0年，自申请日起计算。

136．关于违约金和定金的表述中，不正确的是()。

A.违约金有法定违约金和约定违约金两种

B.由法律规定的违约金为法定违约金

C.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少

D.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

【答案】C

参考解析：本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应

当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的

违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成

的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

137．以下不属于《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收所具备工程技术档案和施工管理资料的

是()。

A.工程竣工图

B.质量检验评定资料

C.监理会议纪要

D.施工日志

【答案】C

138．涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托()提出设计方案。

A.其他设计单位

B.监理单位

C.原设计单位

D.装修施工企业

【答案】C

参考解析：本题考核的是建设单位相关的安全责任。《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装

修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设

计方案的，不得施工。

139．某融资租赁合同履行中，出租人将其融资租赁合同下的权利及义务一并转让给第三人，并取得了承

租人同意;第三人提出解除融资租赁合同，则()。

A.出租人的转让未生效

B.融资租赁合同可以撤销

C.第三人可以解除融资租赁合同

D.人民法院不予支持

【答案】D

参考解析：《关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，承租人占有租

赁物期间，租赁物毁损、灭失的风险由承租人承担，出租人要求承租人继续支付租金的，人民法院应予支

持。但当事人另有约定或者法律另有规定的除外。出租人转让其在融资租赁合同项下的部分或者全部权利，

受让方以此为由请求解除或者变更融资租赁合同的，人民法院不予支持。

140．建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。

A.投保人

B.被保险人

C.保险人

D.受益人

【答案】B

参考解析：被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险

人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。故B为正确选项。

141．未进行不动产登记，而使得不动产转让未发生物权的效力，当事人对此应承担()之债。

A.不当得利

B.合同

C.侵权

D.无因管理

【答案】B

参考解析：在当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。任何

合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。案例描述：当事人双方先对不动产转让达成合

意或约定，乙方未履行其相关义务(办理不动产转让登记)，产生违约责任，构成合同之债。故B为正确选

项。

142．按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是()。

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

【答案】B

【解析】具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为

保证人：

1)国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

2)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。

3)企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范

围内提供保证。

任何单位和个人不得强令银行等金融机构或者企业为他人提供保证;银行等金融机构或者企业对强令其为

他人提供保证的保证行为，有权拒绝。

143．甲、乙两建筑公司于2010年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施

工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。2011年6月22日，甲建筑公司施

工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是()。

A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利

B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任

C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任

D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

【答案】C

参考解析：本题考核的是联合体投标。《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联

合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项

目向招标人承担连带责任。

144．用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的()的工资报酬。

A.150%

B.200%

C.250%

D.300%

【答案】A

参考解析：本题考核的是高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬的支付。用人单位应当按照下列标准支

付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工

资报酬;休日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬;法定休假日安排劳

动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。

145．下列关于仲裁委员会独立性原则的说法，错误的是()。

A.仲裁委员会与行政机关没有隶属关系

B.仲裁委员会之间也没有隶属关系

C.仲裁庭进行仲裁，受行政机关的业务指导

D.仲裁庭进行仲裁，不受仲裁委员会的干涉

【答案】C

146．建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。

A.杜绝违章建筑

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

【答案】D

147．被派遣的劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，由()申请工伤认定。

A.劳务派遣单位B.用工单位C.劳动者D.劳动者的近亲属

【答案】A

参考解析：

《劳务派遣暂行规定》进一步规定，用工单位应当按照劳动合同法第62条规定，向被派遣劳动者提供与

工作岗位相关的福利待遇，不得歧视被派遣劳动者。被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳

务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。劳务派遣单位承担工伤

保险责任，但可以与用工单位约定补偿办法。被派遣劳动者在申请进行职业病诊断、鉴定时，用工单位应

当负责处理职业病诊断、鉴定事宜，并如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业危害接触史、

工作场所职业病危害因素检测结果等资料，劳务派遣单位应当提供被派遣劳动者职业病诊断、鉴定所需的

其他材料。

148．建造师甲某的注册有效期将于2013年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于()之前申请延

续注册。

A.2013年1月1日

B.2013年3月1日

C.2013年5月1日

D.2013年6月1日

【答案】C

参考解析：本题考核的是注册建造师的延续注册。建造师执业资格注册有效期一般为3年。《注册建造师

管理规定》规定，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。

149．设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起()日内作出劳动能力鉴定结论，

必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】C

参考解析：本题考核的是劳动能力鉴定。劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级

劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。设区的市级劳动能力鉴

定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴

定结论的期限可以延长30日。

150．某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是()。

A.甲未通过资格预审

B.乙的投标文件逾期送达

C.丙的投标文件未按要求密封

D.丁的投标文件修改后又按时提交

【答案】D

参考解析：《招标投标法实施条例》规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者

不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。故D选项正确。

151．当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的()原则。

A.平等B.公平C.自愿D.诚实守信

【答案】A

参考解析：

《合同法》第3条规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”，即平等原

则;第4条规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”，即自愿原则;第

5条规定：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”，即公平原则;第6条规定：“当事人行使权

利、履行义务应当遵循诚实信用原则”，即诚实信用原则。故A为正确选项。

152．某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元/吨的价格购买φ25的螺纹钢30t，有意者

请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”

请问，乙公司发出的这份通知属于()。

A.要约

B.承诺

C.反要约

D.要约邀请

【答案】A

【解析】本题涉及的考点是要约。《合同法》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。发出要约的

人称为要约人，接受要约的人称为受要约人。本题中，乙公司并非受要约人，故乙公司的行为构成要约。

153．《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()负责项目管理的技术人员应当对有关安全

施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.勘察单位

【答案】A

参考解析：本题考核的是安全施工技术交底。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施

工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说

明，并由双方签字确认。

154．下列属于保证方式的是()。

A.一般保证B.特殊保证C.专项保证D.综合保证

【答案】A

参考解析：

保证的方式有两种：(1)一般保证;(2)连带责任保证。故A为正确选项。

155．民事诉讼是指()在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。

A.仲裁委员会

B.人民调解委员会

C.人民检察院

D.人民法院

【答案】D

参考解析：《民事诉讼法》第3条规定：“人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互

之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定”;第6条规定：“民事案件的审判权由人民

法院行使”。而仲裁委员会是仲裁途径解决民事争议的机构，人民调解委员会是以调解方式解决民事争议

的机构，人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权，不是民事诉讼中行使审判权的主体。

故D为正确选项。

156．甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑

设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下

列说法中，正确的是()。

A.该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

B.该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

C.甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立

D.甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立

【答案】D

参考解析：本题考核的是合同的形式。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经

履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

157．某依法批准开工报告的建设工程，开工报告批准日为7月13日，则建设单位应当在()之前，将保证

安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7月23日

B.7月28日

C.8月13日

D.9月13日

【答案】B

参考解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工

程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日

内，将保证安全全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有

关部门备案。故B为正确选项。

158．投标人如果对招标文件有异议，可以()。

A.向有关行政监督部门投诉

B.向招标人提出异议

C.向法院起诉

D.申请仲裁

【答案】B

参考解析：根据《招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行

政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请

求和必要的证明材料。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果

有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。故B为正确选项。

159．关于民事诉讼一审简易程序，下列说法正确的是()。

A.受理之日起30日内审结

B.立案之日起6个月内审结

C.由本院院长批准，可以延长6个月

D.当事人双方可以约定适用简易程序

【答案】D

参考解析：一审程序包括普通程序和简易程序。普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第

一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。简易程序是基层人民法院和它的派

出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件适用的程序。基层人民法院和它派出

的法庭审理上述规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。

适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需

要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月;还需要延长的，报请上级法院批准。适用简易程序审理的

案件，应当在立案之日起3个月内审结。

160．甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.双方不到法院起诉的承诺

D.请求仲裁的意思表示

【答案】C

参考解析：本题考核的是仲裁协议的内容。仲裁协议应当具有下列内容：(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁

事项;(3)选定的仲裁委员会。

161．甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与

乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。

A.甲承担

B.乙承担

C.丙承担

D.乙和丙分担

【答案】C

162．依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为

的，由()依法给予治安管理处罚。

A.公安机关

B.所在地人民政府

C.人民法院

D.人民检察院

【答案】A

参考解析：本题考核的是施工中文物保护违法行为应承担的法律责任。根据《文物保护法》的规定，对于

盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责

任;造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任;构成违反治安管理行为的，由公安机关依

法给予治安管理处罚。

163．根据《合同法》的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是()。

A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

D.由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

【答案】A

参考解析：本题考核的是违约责任的免除。在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免

责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。

164．唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是()。

A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同

B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同

C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动

D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

【答案】C

参考解析：本题考核的是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年

人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事

的劳动。

165．某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。

A.直接修改设计

B.要求设计单位修改

C.报告建设单位提出修改建议

D报告工程建设行政主管部门要求修改

【答案】C

参考解析：

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定质量要求时，应当通过建设单位向设计单

位提出建议，没有修改权。故C为正确选项。

166．下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是()。

A.诉讼时效期间一律为2年

B.诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外

C.出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效期间为1年

D.延付或者拒付租金的，诉讼时效期间为1年

【答案】A

167．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，管理人员和作业人员每年至少进行()

次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

参考解析：本题考核的是施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定。《建设工程安全生产管理条

例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记

人个人工作档案。

168．下列权利中，属于担保物权的是()。

A.抵押权

B.房屋产权

C.地役权

D.建设用地使用权

【答案】A

参考解析：《物权法》规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。本题选项中，只有选项A属于担保

物权。B属于所有权，D属于用益物权;而C是房主的权利，因此，正确答案选A。

169．下列不属于《安全生产法》适用范围的情形是()。

A.船只水上交通安全

B.深基坑支护安全

C.高层住宅项目的高空作业安全

D.爆炸物品存储安全

【答案】A

参考解析：根据《安全生产法》的规定，在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位(以下统称生

产经营单位)的安全生产，适用本法;有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水

上交通安全、民用航空安全另有规定的，适用其规定。故A选项正确。

170．安全生产许可证的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】C

【解析】安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个

月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全

生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关

同意，不在审查，安全生产许可证有效期延期3年。

171．涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定的应取样数

量的()。

A.20%

B.25%

C.30%

D.50%

【答案】C

172．经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权()。

A.缺席判决

B.视为申请撤诉

C.驳回原告诉讼请求

D.拘传原告到庭

【答案】B

参考解析：

《行政诉讼法》第48条规定：“经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，视为申请撤诉;

被告无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决”。故B为正确选项。

173．财产抵押权设置后，将限制的是财产的()。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.处分权

【答案】D

174．用人单位违反《劳动法》的规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳

动合同之日起向劳动者每月支付()倍的工资。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

【答案】C

参考解析：本题考核的是劳动合同订立中违法行为应承担的法律责任。用人单位违反规定不与劳动者订立

无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。

175．某建筑施工企业通过贿赂管理人员的手段取得了安全生产许可证，后被发现予以撤销，按照《建筑

施工企业安全生产许可证管理规定》，()内不得再次申请安全生产许可证。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】C

176．根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工企业

D.安装单位

【答案】C

参考解析：按照《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全

技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。建筑起重机械安装完毕

后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进

行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。实行施工总承

包的，由施工总承包单位组织验收。故C为正确选项。

177．《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，

或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处()的。

A.2万元以上l0万元以下

B.5万元以上25万元以下

C.10万元以上30万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】B

参考解析：本题考核的是招标代理机构违法行为应承担的法律责任。《招标投标法》规定，招标代理机构

违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的，对单位直接负责的主管人员

和其他直接责任人员处单位数额5%以上10%以下的;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严

重的，暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

178．租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，()。

A.合同不成立

B.合同无效

C.不得对抗善意的第三人

D.视为不定期租赁

【答案】D

参考解析：

《合同法》第215条规定，租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为

不定期租赁。故D选项正确。

179．《刑法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，()，并处

或者单处罚金。

A.处3年以下有期徒刑或者拘役

B.处3年以上7年以下有期徒刑

C.处3年以下有期徒刑或者管制

D.处5年以上l0年以下有期徒刑

【答案】A

参考解析：本题考核的是串通投标罪。《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或

者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

180．关于租赁合同的说法，正确的是()。

A、租赁期限超过20年的，超过部分无效

B、租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C、租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

D、租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】A

【解析】本题考查的是租赁合同的法律规定。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年，

超过20年的，超过部分无效。所以，选项A是正确的。

181．根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决

定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制执行。

A.15日

B.1个月

C.3个月

D.2年

【答案】C

参考解析：《行政强制法》第53条规定：“当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不

履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，依照本章规定申请人

民法院强制执行”。故C为正确选项。

182．某必须招标的项目，经资格预审后只有2名合格，招标人()。

A.应当重新招标

B.可适当降低标准再次资格预审

C.做竞争性谈判

D.经批准后直接发包

【答案】A

参考解析：

资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书。未通过资格预审的申请人

不具有投标资格。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。故A为正确选项。

183．设区的市的地方性法规须报()批准后实施。

A.本级人民代表大会

B.省级人大常委会

C.省级人民代表大会

D.国务院

【答案】B

参考解析：设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。B项正确。

184．某建设单位委托某设计院进行一个建设工程项目的设计工作，合同中没有约定工程设计图的归属。

设计院委派李某等完成了这一设计任务，该设计图纸的著作权属于()。

A.建设单位

B.李某等

C.施工单位

D.设计院

【答案】D

参考解析：

该设计图纸属于委托作品，建设单位是委托人，设计院是受托人。受委托的作品，著作权的归属由双方通

过合同约定，合同中没有约定的，著作权属于受托人，因此应选D。

185．以下关于人民调解的说法中，错误的是()。

A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要服务费用

B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的众性组织

C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉

【答案】A

参考解析：《人民调解法》第4条规定：“人民调解委员会调解民间纠纷，不收取任何费用”;第7条规定：

“人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的众性组织”;第31条规定：“经人民调解委员会调解达

成的调解协议，具有法律约束力，当事人应当按照约定履行”;第32条规定：“经人民调解委员会调解达

成调解协议后，当事人之间就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事人可以向人民法

院提起诉讼”。故A为正确选项。

186．应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是()。

A.项目技术比较复杂

B.采用公开招标方式费用占项目合同金额比例过大

C.受自然地域限制的

D.灾后重建工程项目工期紧

【答案】B

【解析】国有资金占控股或主导地位依法必须招标的项目有下列情形之一的可邀请招标：(1)技术复杂、有

特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的;(2)采用公开招标方式费用占项目合同金额

比例过大。

187．某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后()小时内报告

工程所在地建设行政主管部门。

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】D

参考解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内

向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故D为正确选项。

188．某施工单位拟按照《绿施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，

现场作业区内目测扬尘高度不超过()米。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

【答案】A

参考解析：《绿施工导则》规定，结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。故A

选项正确。

189．施工单位于2010年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同年lO

月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行;10月20日建设单位实际使用该工期。则

施工单位承担的保修期应于()起计算。

A.2010年6月1日

B.2010年8月30日

C.2010年10月8日

D.2010年10月20日

【答案】A

参考解析：本题考核的是工程保修期。建设工程保修期始于工程通过竣工验收时。同时，承包人已经提交

竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。因此，施工单位承担的保修

期应于2010年6月1日起计算。

190．除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起()日内作出行政许可

决定。

A.10

B.20

C.30

D.60

【答案】B

参考解析：本题考核的是行政许可的期限。申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当

场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定。除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自

受理行政许可申请之日起20日内作出行政许可决定。

191．下列关于证据保全的申请和实施，错误的是()。

A.证据保全必须由当事人提出申请

B.人民法院是证据保全的执行机关

C.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场

D.当事人申请保全证据的，人民法院可以要求其提供相应的担保

【答案】A

192．女大学生甲某毕业后被企业录用后，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也

不得安排的工作是()。

A.高处、高温工作

B.矿山、井下作业

C.夜班劳动

D.低温、冷水作业

【答案】B

参考解析：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山、井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和

其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强

度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活

动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的

产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期

禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。故B为正确选项。

193．某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况

后，()。

A.可以撤销合同

B.有权随时解除合同

C.该合同不具备解除条件

D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭

【答案】D

参考解析：《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有

下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同

主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设

工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。《合同法》第95条规定，

法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。故D为正确选项。

194．招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存

款利息。

A.5

B.7

C.10

D.14

【答案】A

参考解析：本题考核的是投标保证金的退还。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标

的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

195．我国法的形式中，()是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法

律文件。

A.部门规章

B.宪法

C.法律

D.行政法规

【答案】C

参考解析：本题考核的是法律。法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的

规范性法律文件，即狭义的法律。

196．下列关于保证金的说法正确的是()。

A.履约保证金不得超过中标合同金额的2%

B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还

【答案】C

参考解析：根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标

文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。《招标

投标法》规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履

约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。故C为正确选项。

197．在委托代理关系中，因为授权不明确而给第三人造成损失，则应该由()。

A.第三人自己承担损失

B.代理人独自向第三人承担责任

C.被代理人独自向第三人承担责任

D.被代理人与代理人向第三人承担连带责任

【答案】D

198．关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是()。

A.对于不良行为记录，可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布

B.全国公布期限比地方确定的公布期限要长

C.司法部门关于建筑市场各方主体不良行为记录的信息，各级建设相关部门无需再统一公布

D.通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政主管部门也应在本地区统一公布

【答案】D

参考解析：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标

准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期

限相同。通过与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门建立的信息共享机制，获取的有关建筑市场

各方主体不良行为记录的信息，省、自治区、直辖市建设行政主管部门也应在本地区统一公布。故D为

正确选项。

199．在合同订立过程中，关于中标通知书的法律属性，下列说法正确的是()。

A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.合同书

【答案】C

参考解析：依照《合同法》规定，要约邀请是指希望他人向自己发出要约的意思表示。要约是指希望和他

人订立合同的意思表示。招标公告属于要约邀请，招标文件实质上是招标公告内容的具体化，所以也属于

要约邀请的范畴。投标是指投标人按照招标人的要求，在规定的期限内向招标人发出的包括合同主要条款

的意思表示，该意思表示属于要约。中标通知书是受要约人向要约人发出的承诺。故C为正确选项。

200．某单项工程项目建安费用为3500万元，按《建设工程价款结算暂行办法》规定，该工程竣工结算审

查期限从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()。

A.20天

B.30天

C.45天

D.60天

【答案】C