咨询工程师《工程咨询概论》习题班十

第十章工程咨询的法律责任

一、单项选择题

1.下列有关投资建设管理的法律是（）。

A.《建设工程安全生产管理条例》

B.《城市规划法》

C.《全国主体功能区规划》

D.《企业投资项目核准暂行方法》

2.关于调解，下列说法错误的是（）。

A.调解的第三方一般是当事人选择的、双方都接受的、与案件没有利益关系的个人或机构

B.调解体现以和为贵的思想

C.调解的第三方可以对争议进行裁决

D.调解的第三方应站在中立的立场，公正、合理、独立地处理双方争议

3.（）是我国仲裁的主要法律依据。

A.《合同法》

B.《劳动法》

C.《仲裁法》

D.《民法》

4.下列说法中正确的是（）。

A.我国法律规定，凡是在我国范围内发生的国际工程争议若递交法院解决，可以递交中国有管辖权

的法院处理，也可以适用外国法律

B.我国法律规定，凡是在我国范围内发生的国际工程争议若递交法院解决，可以递交中国没有管辖

权的法院处理，也可以适用外国法律

C.我国法律规定，凡是在我国范围内发生的国际工程争议若递交法院解决，可以递交中国没有管辖

权的法院处理，但必须适用中国法律，不得适用外国法律

D.我国法律规定，凡是在我国范围内发生的国际工程争议若递交法院解决，可以递交中国有管辖权

的法院处理，但必须适用中国法律，不得适用外国法律

5.相对于司法诉讼来说，国际商事仲裁具有简单、迅速、保密、较大灵活性和（）等特点。

A.强制性

B.可行性

C.自治性

D.不确定性

6.仲裁的原则是（）。

A.仲裁协议必须用书面形式

B.仲裁结果具有强制约束力

C.当事人的意思自治

D.仲裁采用一裁终局制度

7.中国首次引入是（）项目。

A.二滩水电站

B.三峡水利工程

C.黄河小浪底工程

D.布鲁革工程

8.美国土木工程师学会首先对合同争议的管理进行了创新，于1975年率先在产生合同争议较多的

（）中引入了“争议评审委员会”。

A.水电工程

B.隧道工程

C.公路工程

D.桥梁工程

9.根据建设项目的规模、工期和复杂程度的不同，可由不同的人数组成，建议合同金额超过2500

万美元的项目采用（）组成的。

A.一人

B.两人

C.三人

D.五人

10.下列有关和说法正确的是（）。

A.世行规定用解决争议，而规定用解决争议

和都必须由三人组成

C.若调解不成，和都规定可以要求仲裁，但规定在要求仲裁后必须经过一个56天的友好解决期，

而世行无此项要求

D.无论是还是，其归根结底还是一种调解的方式，因而裁判结果仅仅是一个意见，如果当事人一方

不满意该推荐意见，没有任何责任必须履行这个推荐意见

11.下列有关强制履行的说法正确的是（）。

A.即使债权人在合理期限内未要求履行的，违约方也应按照合同履行义务

B.当事人一方违约的，对方有权强迫违约人按照合同履行义务

C.承担赔偿金或违约金责任并不能免除当事人的履约责任

D.承担赔偿金或违约金责任超过或已弥补对方损失的，可以免除当事人的履约责任

12.我国《合同法》规定，技术咨询合同的委托人按照受托人符合约定要求的咨询报告和意见作出决

策所造成的损失由（），但当事人另有约定的除外。

A.受托人承担

B.委托人承担

C.受托人和委托人共同承担

D.双方均无责任承担

13.在工程设计的民事责任中，由于设计自身原因，延误了按本合同约定的设计资料及设计文件的交

付时间，每延误一天，应减少设计费的（）。

A.1%

B.2%

C.2‰

D.5‰

14.侵权责任是指咨询单位或执业人员因侵犯他人物权，人身权，知识产权，商业秘密而应承担的民

事责任。在各种侵权行为中，最常见的是（）。

A.物权

B.人身权

C.知识产权

D.商业秘密

15.下列不属于工程设计人的义务的是（）。

A.按国家技术规范、强制性标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进

度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责

B.认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益

C.按合同规定的内容、进度及份数，向发包人交付资料及文件

D.保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料

16.根据《合同法》和《建设工程设计合同（示范文本）的规定》，下列关于工程设计人的违约责任

说法不正确的是（）。

A.设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程事故损

失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费

B.由于设计人员错误造成工程事故损失严重的应根据损失的程度和设计责任大小向发包人支付赔

偿金

C.由于设计自身原因，延误了按本合同约定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误1天，应减

收设计费的2‰

D.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还定金

17.委托人根据咨询单位提供的、符合合同要求的咨询报告做决策，如果造成损失，（）。（2008

年真题）

A.咨询单位不应承担责任

B.咨询单位应承担全部责任

C.咨询单位应承担部分责任

D.应由咨询单位与委托人共同承担责任

18.当事人一方向对方给付一定数额的金钱作为债权的担保，称之为（）。

A.保证金

B.定金

C.违约金

D.赔偿损失

19.《国家发展与改革委员会委托投资咨询评估管理办法》中明确规定，咨询评估报告有下列情形的

（），国家发展改革委可以对咨询机构提出警告、取消其承担咨询评估任务的资格、依据工程咨

询单位资格管理的有关规定做出处罚。

A.引用数据不准确的

B.存在质量问题的

C.重大失误或质量低劣的

D.存在计算数据错误的

20.在执业中有弄虚作假行为的，或不履行注册咨询工程师（投资）义务而造成不良后果的，由国家

发展改革委给予暂停执业（）的处分。

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年

21.根据《建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》的规定，设计人

员应当根据（）进行工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求。

A.可行性研究报告

B.勘察成果文件

C.项目建议书

D.技术设计文件

22.在《注册咨询工程师（投资）注册管理办法（试行）》中也规定，注册咨询工程师不按规定办理

变更执业单位或专业手续的，超越规定专业执业的，由国家发展改革委给与警告（）年的处分。

A.半年

B.1年

C.1～2年

D.2年

23.按照《招标投标法规定》，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、

投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处（）的，对单位直接负责

的主管人员和其他直接责任人员处单位数额（）的。

A.5万以上15万以下；5％以上15％以下

B.5万以上15万以下；5％以上10％以下

C.5万以上25万以下；5％以上15％以下

D.5万以上25万以下；5％以上10％以下

24.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列不属于建设监理人的安全责任的是（）。

A.按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任

B.考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防

范生产安全事故提出指导意见

C.审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

D.发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改：情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施

工，并及时报告建设单位

25《合同条件》中的知识产权范围不包括（）。

A.商标

B.版权

C.商号商品名称

D.地理标志权

26.我国商标权的保护期限自核准注册之日起（）年，可以在期限届满前6个月内申请续展注册，

每次续展注册的有效期10年，续展的次数不限。

A.5

B.10

C.20

D.30

27.我国发明专利的保护期为（）年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为（）年，均自

专利申请日起计算。

A.10，10

B.10，20

C.20，10

D.20，20

28.《巴黎公约》是当今国际上在（）保护方面最重要的公约。

A.文艺作品

B.工业产权

C.版权

D.商标权

29.保护工业产权的巴黎公约简称《巴黎公约》，公约曾经过（）次修改。

A.3

B.5

C.6

D.7

30.《世界版权公约》与《伯尔尼公约》都承认双国籍国民待遇，并对版权所有人应享有的权利作了

类似的规定，下列有关两者之间区别的说法错误的是（）。

A.《世界版权公约》规定受保护主体包括“作者和其他版权所有人”，《伯尔尼公约》规定只能是

作者本人

B.保护期限，《世界版权公约》规定为死后50年，《伯尔尼公约》规定为死后25年

C.作品保护内容和范围，《世界版权公约》只作原则性规定，《伯尔尼公约》具体规定了受保护作

品的种类，并包括精神权利

D.取得保护的条件，《世界版权公约》规定必须在出版的作品上注明版权符号C，《伯尔尼公约》

实行自动产生版权原则

31.根据的要求与我国所做的承诺，我国在2000年和2001年集中修订和完善了国内的知识产权保护

的法律，重新颁布了（）。

A.《专利法》

B.《商标法》

C.《物权法》

D.《计算机软件保护条例》

32.2008我国对《专利法》进行了第（）次修改，进一步加强了对专利权的保护。

A.一

B.二

C.三

D.四

33.根据的要求与我国所作承诺，我国对《专利法》2000年进行了第二次修改，下列关于修改的主

要内容描述错误的是（）。

A.增加规定产品的专利权人有权禁止他人许诺销售其专利产品

B.减轻了专利侵权人的赔偿责任

C.规定为了防止任何延误给权利人造成不可弥补的损害或者证据灭失，司法当局可以采取临时措施

D.规定对专利评审委员会就发明、实用新型、外观设计专利的有关问题作出的复审决定，当事人可

以向法院起诉

34.中国真正开始知识产权的保护是在（）年以后。

A.1976

B.1978

C.1980

D.1981

35.根据《工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则》，勘察设计咨询业著作权的归属认定的原

则不包括（）。

A.执行勘察设计咨询企业的任务或主要利用企业的物质技术条件完成的，并由企业承担责任的工程

勘察、设计、咨询的投标方案和各类文件等职务作品，其著作权及邻接权归企业所有

B.勘察设计咨询企业自行组织编制的计算机软件、企业标准、导则、手册、标准设计等是职务作品，

其著作权及邻接权归企业所有，但是直接参加编制的自然人没有署名权

C.执行勘察设计咨询企业的任务或主要利用企业的物质技术条件完成的，并由企业承担责任的科技

论文、技术报告等职务作品，其著作权及邻接权归企业所有，直接参加编制的自然人享有署名权

D.勘察设计咨询企业职工的非职务作品的著作权及邻接权归个人所有

36.勘察设计咨询企业职工的非职务专利或专有技术权属于（）所有。

A.个人

B.企业

C.个人和企业共有

D.不确定

二、多项选择题

1.为了加强对建设项目设备工程质量的监督管理，保证设备工程质量，提高设备工程监理人员素质，

规范设备工程监理活动，人事部、国家质量监督检验检疫总局颁发了（）。

A.《投资建设项目管理师职业水平考试实施办法》

B.《建设工程项目管理试行办法》

C.《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》

D.《注册设备监理师执业资格考试实施办法》

E.《注册设备监理师职业资格考核认定办法》

2.我国合同法规定的解决争端的方式有（）。

A.调解

B.和解

C.仲裁

D.诉讼

E.工程师认定

3.下列有关争端裁决委员会（）的说法正确的是（）。

可有一人或三人组成

的决定对当事人双方具有约束力

成员只能是工程师或其他建造专业人士

的决定应采用书面形式

E.当工程合同金额超过5000万美元时，建议采用三人组成的

4.除了运用工程师决定来调节争议外，国外还出现了（）。

A.争议评审委员会

B.争议裁决委员会

C.争议裁决工程师

D.争议判定工程师

E.争议仲裁委员会

5.工程招标代理人的义务包括（）。

A.根据代理业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人

B.对招标工作中所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责

C.可以自由接受与招标代理合同所涉及工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务

D.为履行合同所提供技术服务的知识产权属招标代理人，任何第三方如果提出侵权指控，招标代理

人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用

E.未经委托人同意，招标代理人不得分包或转让招标代理合同的任何权利和义务

6.根据《仲裁法》，一份有效的仲裁协议应同时满足以下（）要素。

A.仲裁协议必须采取书面形式

B.仲裁协议具有有效期限

C.双方有请求仲裁的意思表示、事实和理由

D.属于仲裁委员会的受理范围

E.仲裁协议必须公正、合理

7.工程咨询单位在前期咨询的民事责任中，承担违约责任的方式包括（）。

A.继续履行

B.赔偿损失

C.支付违约金

D.定金法则

E.恢复原状

8.常见的咨询单位违约行为包括（）。

A.履行不能

B.履行迟延

C.拒绝履行

D.强制履行

E.履行不当

9.根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定，下列有关监理人开展监理业务的说法错误

的是（）。

A.监理人应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务

B.监理人不得转让工程监理业务

C.监理人认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，应当报告建设单位要求

施工单位改正

D.监理人与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，应当与承包单位承担连带赔偿责任

E.监理人可以转让工程监理业务

10.知识产权的特征有（）。

A.非公开性

B.时间性

C.排他性

D.竞争性

E.独立性

11.广义的知识产权范围，目前已被以下主要的保护知识产权的国际公约所界定：（）。

A.《世界知识产权组织公约》

B.《伯尔尼公约》

C.《巴黎公约》

D.《泛美公约》

E.《与贸易有关的知识产权协议》

12.《巴黎公约》的主要内容有（）。

A.文学艺术作品，不论其表现形式如何均享受保护

B.作品的保护期限为作者在世之年加死后50年

C.各成员国应禁止他人使用相同或类似于驰名商标的商标

D.一国有权根据本国的专利法或商标法做出判断和决定，不受其他成员国的影响

E.缔约国必须给予其他缔约国家国民以与本国国民同等待遇

13.承认双国籍国民待遇原则的公约有（）。

A.《巴黎公约》

B.《伯尔尼公约》

C.《世界版权公约》

D.《泛美公约》

E.《罗马公约》

14.根据的要求与我国所作承诺，我国对《商标法》进行了全面修改，修改后的构成要素比修改前增

加的内容有（）。

A.字母

B.文字

C.图形

D.数字

E.三维标志和颜组合

15.工程咨询单位在提供咨询服务过程中可能会作出新的技术成果，这些技术成果可能归属于（）。

A.委托人

B.咨询工程师

C.咨询单位

D.委托人和咨询单位双方共有

E.咨询工程师和咨询单位双方共有

16.2010年，我国对《著作权法》进行了第二次修正，主要修正内容包括（）。

A.删除了原来对非法出版物不予以保护的条款

B.增加规定依法进行监督管理的规定

C.进一步明确了著作权出版的登记管理部门

D.增加了对杂技作品、建筑作品的保护

E.加重了侵权行为人的民事赔偿责任，加大了惩罚力度

17.狭义上的知识产权是指传统意义上的知识产权，一般包括（）。

A.专利权

B.商标权

C.著作权

D.地理标志权

E.商业秘密权

18《与贸易有关的知识产权协定》的基础是以下（）知识产权国际协议。

A.《巴黎公约》

B.《伯尼尔公约》

C.《世界版权公约》

D.《罗马公约》

E.《关于集成电路的知识产权条约》

答案部分

一、单项选择题

1.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是有关投资建设管理的法律。《建设工程安全生产管理条例》《全国主体功能区规

划》是属于有关工程咨询业的行政法规；《企业投资项目核准暂行方法》属于有关工程咨询业的部门规章。参

见教材P276。

【该题针对“工程咨询相关的法律、法规、规章、技术规范”知识点进行考核】

【答疑编号10187199】

2.

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查的是争端的解决方式之一调解。第三方只是劝说、斡旋，而不是裁决，无权强迫任何

一方接受调解。参见教材P279。

【该题针对“争端的解决方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187200】

3.

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查的是争端的解决方式之一仲裁。《仲裁法》是我国仲裁的主要法律依据。参见教材P

280。

【该题针对“争端的解决方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187201】

4.

【正确答案】：D

【答案解析】：本题考查的是争端的解决方式。我国立法规定，凡是在我国范围内发生的国际工程争议若递交

法院解决，只能递交中国有管辖权的法院处理，排斥外国法院管辖，解决争议适用中国法律，不得适用外国法

律。参见教材P280。

【该题针对“争端的解决方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187202】

5.

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查仲裁。相对于司法诉讼来说，国际商事仲裁具有简单、迅速、保密、较大灵活性和自

治性等特点。参见教材P280。

【该题针对“争端的解决方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187203】

6.

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查仲裁。仲裁的原则是当事人的意思自治，合同仲裁。参见教材P280。

【该题针对“争端的解决方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187204】

7.

【正确答案】：A

【答案解析】：本题考查的是争议评审委员会。中国首次引进是二滩水电站项目，随后黄河小浪底等一大批世

行贷款项目也开始采用方式。参见教材P281。

【该题针对“国际工程承包中争议解决的调解方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187205】

8.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是争议评审委员会。美国土木工程师学会首先对合同争议的管理进行了创新，于1

975年率先在产生合同争议较多的隧道工程中引入了“争议评审委员会”。参见教材P281。

【该题针对“国际工程承包中争议解决的调解方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187206】

9.

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查的是争议裁决委员会。根据建设项目的规模、工期和复杂程度的不同，可由一人或三

人组成，合同金额超过2500万美元的项目，建议采用三人组成的。参见教材P282。

【该题针对“国际工程承包中争议解决的调解方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187207】

10.

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查的是和的比较。参见教材P282-283。

【该题针对“国际工程承包中争议解决的调解方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187209】

11.

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查的是前期工程咨询的民事责任。继续履行，又称实际履行或强制履行，是指当事人一

方违约的，对方有权请求人民法院或仲裁机构做出判决或裁决，强迫违约人按照合同履行义务。承担赔偿金或

违约金责任并不能免除当事人的履约责任。参见教材P284。

【该题针对“工程咨询单位的民事责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187213】

12.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是前期咨询的民事责任。我国《合同法》规定，技术咨询合同的委托人按照受托人

符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，由委托人承担，但当事人另有约定的除外。参见教材

P285。

【该题针对“工程咨询单位的民事责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187214】

13.

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查的是工程设计的民事责任。在工程设计的民事责任中，由于设计自身原因，延误了按

本合同约定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减少设计费的2‰。参见教材P286。

【该题针对“工程咨询单位的民事责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187215】

14.

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查的是侵权责任。侵权责任是指咨询单位或执业人员因侵犯他人物权，人身权，知识产

权，商业秘密应承担的民事责任。各种侵权行为中，以侵犯知识产权最为常见。参见教材P285。

【该题针对“工程咨询单位的民事责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187216】

15.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是设计人的义务。B答案属于监理人的义务。参见教材P286。

【该题针对“工程咨询单位的民事责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187217】

16.

【正确答案】：D

【答案解析】：本题考查的是工程设计的民事责任。根据《合同法》和《建设工程设计合同（示范文本）的规

定》，设计人主要有下列违约责任：（1）设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。（2）

由于设计自身原因，延误了按本合同约定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收设计费的

2‰。（3）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。D答案应该为双倍返还定金。

参见教材P286。

【该题针对“工程咨询单位的民事责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187219】

17.

【正确答案】：A

【答案解析】：本题考查的是实施咨询报告发生损失的责任。咨询单位对委托人按照咨询单位提供的符合合同

要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，不承担责任。合同法第359条第3款规定：“技术咨询合同的

委托人按照受托人符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，由委托人承担，但当事人另有约定

的除外”。参见教材P285。

【该题针对“工程咨询单位的民事责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187221】

18.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是咨询单位的违约责任。当事人一方向对方给付一定数额的金钱作为债权的担保，

称之为定金。参见教材P284。

【该题针对“工程咨询单位的民事责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187223】

19.

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查的是工程咨询单位的行政法律责任。《国家发展与改革委员会委托投资咨询评估管理

办法》中明确规定，咨询评估报告有重大失误或质量低劣的，国家发展改革委可以对咨询机构提出警告、取消

其承担咨询评估任务的资格、依据工程咨询单位资格管理的有关规定做出处罚。参见教材P288。

【该题针对“工程咨询单位的行政法律责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187226】

20.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是前期咨询的行政法律责任。在执业中有弄虚作假行为的，或不履行注册咨询工程

师（投资）义务而造成不良后果的，由国家发展改革委给予暂停执业1年的处分。参见教材P289。

【该题针对“工程咨询单位的行政法律责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187229】

21.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是设计人的质量责任。根据《建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设

工程质量管理条例》的规定，设计人员应当根据勘察成果文件进行工程设计。设计文件应当符合国家规定的设

计深度要求，注明工程合理使用年限。参见教材P289。

【该题针对“工程咨询单位的行政法律责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187231】

22.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是咨询工程师的行政法律责任。在《注册咨询工程师（投资）注册管理办法（试行）》

中也规定，注册咨询工程师不按规定办理变更执业单位或专业手续的，超越规定专业执业的，由国家发展改革

委给与警告1年的处分。参见教材P289。

【该题针对“工程咨询单位的行政法律责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187233】

23.

【正确答案】：D

【答案解析】：本题考查的是招标代理人的行政法律责任。根据《招标投标法》招标代理人承担下列行政法律

责任：泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会

公共利益或者他人合法权益的，处5万以上25万以下的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人

员处单位数额5％以上10％以下的；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，暂停直至取

消招标代理资格。参见教材P291-292。

【该题针对“工程咨询单位的行政法律责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187235】

24.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是建设监理人的行政法律责任。根据《建设工程安全生产管理条例》，监理人承担

下列安全责任：（1）监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强

制性标准。（2）监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，

应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及

时向有关主管部门报告。（3）监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安

全生产承担监理责任。（4）总监理工程师应要求施工企业编制下列分部分项专项施工方案并自己签字认可：

基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设

行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。B选项是设计人的安全责任。参见教材P291。

【该题针对“工程咨询单位的行政法律责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187237】

25.

【正确答案】：D

【答案解析】：本题考查的是知识产权的概念。《合同条件》中的知识产权是指与工程有关的专利权、已登记

的设计、版权、商标、商号商品名称、商业机密、或其他知识产权或工业产权。参见教材P293。

【该题针对“知识产权的概念和特征”知识点进行考核】

【答疑编号10187239】

26.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是知识产权的特征。我国商标权的保护期限自核准注册之日起10年，可以在期限

届满前6个月内申请续展注册，每次续展注册的有效期10年，续展的次数不限。参见教材P293-294。

【该题针对“知识产权的概念和特征”知识点进行考核】

【答疑编号10187241】

27.

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查的是知识产权的特征。我国发明专利的保护期为20年，实用新型专利权和外观设计

专利权的期限为10年，均自专利申请日起计算。参见教材P293。

【该题针对“知识产权的概念和特征”知识点进行考核】

【答疑编号10187244】

28.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是保护工业产权的巴黎公约。保护工业产权的巴黎公约简称《巴黎公约》，是当今

国际上在工业产权保护方面最重要的公约，于1883年3月20日在巴黎缔结。参见教材P294。

【该题针对“保护知识产权的主要国际公约”知识点进行考核】

【答疑编号10187246】

29.

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查的是保护工业产权的巴黎公约。公约曾经过6次修改。参见教材P294。

【该题针对“保护知识产权的主要国际公约”知识点进行考核】

【答疑编号10187247】

30.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是保护知识产权的主要国际公约。B选项保护期限，应该是《世界版权公约》规定

为死后25年，《伯尔尼公约》规定为死后50年。参见教材P295。

【该题针对“保护知识产权的主要国际公约”知识点进行考核】

【答疑编号10187248】

31.

【正确答案】：D

【答案解析】：我国在2000年和2001年集中修订和完善了国内的知识产权保护的法律，重新颁布了《计算

机软件保护条例》。参见教材P298。

【该题针对“《与贸易有关的知识产权协定》与知识产权”知识点进行考核】

【答疑编号10187249】

32.

【正确答案】：C

【答案解析】：2008我国对《专利法》进行了第三次修改，进一步加强了对专利权的保护。参见教材P298。

【该题针对“咨询成果的所有权”知识点进行考核】

【答疑编号10187250】

33.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是我国有关知识产权保护的立法概述。我国对《专利法》2000年进行了第二次修

改，增加规定产品的专利权人有权禁止他人许诺销售其专利产品；加重了专利侵权人的赔偿责任；加大了对专

利的司法保护力度，并规定为了防止任何延误给权利人造成不可弥补的损害或者证据灭失，司法当局可以采取

临时措施；规定对专利评审委员会就发明、实用新型、外观设计专利的有关问题作出的复审决定，当事人可以

向法院起诉。因此B是错误的。参见教材P298。

【该题针对“咨询成果的所有权”知识点进行考核】

【答疑编号10187251】

34.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是我国有关知识产权保护的立法概述。中国真正开始知识产权的保护是在1978年

以后。参见教材P298。

【该题针对“咨询成果的所有权”知识点进行考核】

【答疑编号10187252】

35.

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是工程勘察设计咨询业知识产权的归属。B选项应该是直接参加编制的自然人享有

署名权的。参见教材P300-301。

【该题针对“咨询成果的所有权”知识点进行考核】

【答疑编号10187253】

36.

【正确答案】：A

【答案解析】：本题考查的是勘察设计咨询业知识产权的归属。勘察设计咨询企业职工的非职务作品，其著作

权及邻接权归个人所有。参见教材P301。

【该题针对“咨询成果的所有权”知识点进行考核】

【答疑编号10187257】

二、多项选择题

1.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是设备监理。为了加强对建设项目设备工程质量的监督管理，保证设备工程质量，

提高设备工程监理人员素质，规范设备工程监理活动，人事部、国家质量监督检验检疫总局颁发了《注册设备

监理师执业资格制度暂行规定》、《注册设备监理师执业资格考试实施办法》、《注册设备监理师职业资格考

核认定办法》等规定。参见教材P278。

【该题针对“工程咨询相关的法律、法规、规章、技术规范”知识点进行考核】

【答疑编号10187258】

2.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是争端的解决方式。根据我国《合同法》第128条，当事人可以采用和解、调解、

仲裁、诉讼四种方式来解决双方的合同争议。参见教材P279。

【该题针对“争端的解决方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187259】

3.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是争议裁决委员会。一般来说，成员应是工程师或其他建造专业人士，他们应有类

似工程的经验并正确理解合同文件，并流利使用合同中的语言。但不排除从法律专家中挑选的成员。因此C

是错误的。当工程合同金额超过2500万美元时，建议采用三人组成的，因此E是错误的。参见教材P281-2

82。

【该题针对“国际工程承包中争议解决的调解方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187260】

4.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是争端的解决方式。除了运用工程师决定来调节争议外，国外还出现了争议评审委

员会和争议裁决委员会。参见教材P281。

【该题针对“国际工程承包中争议解决的调解方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187261】

5.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是工程招标代理人的义务。对于C，工程招标代理人的义务正确的表述应该是不得

接受与招标代理合同所涉及工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务。参见教材P287。

【该题针对“工程咨询单位的民事责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187263】

6.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是争端的解决方式之一仲裁。参见教材P280。

【该题针对“争端的解决方式”知识点进行考核】

【答疑编号10187264】

7.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是前期咨询的民事责任。承担违约责任的方式包括继续履行、赔偿损失、支付违约

金、定金法则，恢复原状属于承担侵权责任的方式。参见教材P284。

【该题针对“工程咨询单位的民事责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187266】

8.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是前期工程咨询的民事责任。常见的咨询单位违约行为包括履行不能、履行迟延、

拒绝履行、履行不当。参见教材P283。

【该题针对“工程咨询单位的民事责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187267】

9.

【正确答案】：

【答案解析】：监理人不得转让工程监理业务；监理人认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合

同约定的，有权要求建筑施工企业改正。参见教材P291。

【该题针对“工程咨询单位的行政法律责任”知识点进行考核】

【答疑编号10187268】

10.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是知识产权的特征。知识产权的特征有：（1）知识产权客体的无形性；（2）某些

知识产权具有财产权和人身权的双重性；（3）依法审查确认性；（4）地域性；（5）时间性；（6）独占性

或者排他性。参见教材P293-294。

【该题针对“知识产权的概念和特征”知识点进行考核】

【答疑编号10187269】

11.

【正确答案】：

【答案解析】：广义的知识产权范围，目前已被《世界知识产权组织公约》、《与贸易有关的知识产权协议》

这两个重要的保护知识产权的国际公约所界定。参见教材P292。

【该题针对“知识产权的概念和特征”知识点进行考核】

【答疑编号10187271】

12.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是保护工业产权的巴黎公约。都是保护文学和艺术作品的《伯尔尼公约》的内容。

参见教材P294。

【该题针对“保护知识产权的主要国际公约”知识点进行考核】

【答疑编号10187272】

13.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查保护知识产权的主要国际公约。《伯尔尼公约》和《世界版权公约》都承认双国籍国

民待遇原则。参见教材P295。

【该题针对“保护知识产权的主要国际公约”知识点进行考核】

【答疑编号10187274】

14.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是《商标法》。《商标法》将商标的构成要素由原来的文字、图形及组合，改为包

括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜组合以及这些要素的组合。因此本题选择。参见教材P299。

【该题针对“咨询成果的所有权”知识点进行考核】

【答疑编号10187276】

15.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是咨询成果所有权的保护。工程咨询单位在提供咨询服务过程中，一般不包括新技

术方案的开发和提供，但咨询执业人员对客户提供的数据、资料和背景材料进行研究和论证时，可能会作出一

些新的技术成果。而客户根据咨询工程师提供的咨询报告，在分析论证的基础上，也可能开发出新的技术方案。

这些技术成果的归属，可以有三种结论：归委托人、归咨询单位、归委托人和咨询单位双方共有。参见教材P

299。

【该题针对“咨询成果的所有权”知识点进行考核】

【答疑编号10187278】

16.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是我国有关知识产权保护的立法概述。2010年《著作权法》进行了第二次修正，

增加规定依法进行监督管理的规定，增加规定依法进行监督管理的规定，同时进一步明确了著作权出版的登记

管理部门。参见教材P299。

【该题针对“咨询成果的所有权”知识点进行考核】

【答疑编号10187279】

17.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是知识产权的概念。狭义上的知识产权是指传统意义上的知识产权，一般包括专利

权、商标权和著作权。参见教材P292。

【该题针对“知识产权的概念和特征”知识点进行考核】

【答疑编号10187281】

18.

【正确答案】：

【答案解析】：本题考查的是我国有关知识产权保护的立法概述。的基础是以下两个知识产权国际协议：《巴

黎公约》和《伯尼尔公约》。参见教材P296。

【该题针对“《与贸易有关的知识产权协定》与知识产权”知识点进行考核】

【答疑编号10187282】