2015年嗨学网二级法规押题,强力推荐,供大家复习指导。

二级建造师 《建设工程法规及相关知识》绝密押题
一、单项选择题 1.关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。 A.宪法至上 B.行政法规优于地方性法规 C.行政法规优于部门规章 D.部门规章优于地方性法规 【答案】D 【解析】地方性法规和部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国 务院提出意见，国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定； 认为应当使用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。

2.在某工程项目施工中，施工企业项目经理代表项目部签订材料采购合同，但却未能按时支 付材料款项，则承担付款责任的主体是（）。 A.施工企业 B.项目经理 C.建设单位 D.项目经理部 【答案】A 【解析】法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务 的组织，A.施工单位是法人，正确，B 不属于法人，是自然人，C.与建设单位没有关系，D. 项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。

3.在工程建设领域常见的下列关系中,属于代理关系的是（）。 A.公司的法定代表人与公司之间 B.公司收发室代员工收发信函 C.项目负责人与公司之间 D.质量监督站与其工作人员之间 【答案】C 【解析】代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律.��为，而 行为后果由该被代理人承担的法律制度。

4.按照《物权法》的规定，建设用地使用权自（）时设立。 A.合同签订 B.合同生效 C.登记 D.支付出让金 【答案】C 【解析】建设用地使用权自登记之日时设立。

5.下列不属于物权种类的是（）。 A.所有权 B.使用物权

1

x0cC.用益物权 D.担保物权 【答案】B 【解析】物权的种类包括：所有权、用益物权、担保物权。

6.某市区工程项目施工过程中，某作业人员李某高处作业过程中，失手将一扳手坠落，将途 经该工地的一居民打伤。则该施工企业与居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。 A.其间构成了违约之债 B.其间构成了无因管理之债 C.其间构成了侵权之债 D.其间没有形成债的关系 【答案】C 【解析】《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、 坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权 责任。

7.注册商标的有效期为 10 年，其计算起始日为（）。 A.核准注册之日 B.提出申请之日 C.续展申请之日 D.初审公告之日 【答案】A 【解析】注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。

8.下列合同中，不能实现留置权的合同是（）。 A.

货物运输合同 B.财产抵押合同 C.物资保管合同 D.构件加工承揽合同 【答案】B 【解析】《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履 行债务的，债权人有留置权。

9.在财产保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当（）。 A.及时通知投保人 B.及时通知保险人 C.及时通知受益人 D.及时通知保险经纪人 【答案】B 【解析】在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后， 依法转让合同。在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合 同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。

10.某市政工程施工过程中，施工单位进行道路挖掘未进行围挡防护，导致夜间一行人张某
2

x0c失足坠落沟槽内摔伤，为此，施工单位对张某须承担的是（）。 A.刑事责任 B.违约责任 C.侵权责任 D.行政责任 【答案】C 【解析】侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、人身而依法应当承担的责任，以及虽没 有过错，但在造成损害以后，依法应当承担的责任。

11.在城市规划区内进行建设需要申请用地的，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须 先取得（）。 A.施工许可证 B.建设工程规划许可证 C.拆迁许可证 D.建设用地规划许可证 【答案】D 【解析】在城市规划区内进行建设需要申请用地的,建设单位在依法办理用地批准手续之前, 必须先取得该工程的建设用地规划许可证。

12.某劳务公司挂靠在具有二级资质的建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符 合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责任。 A.劳务公司 B.建筑公司 C.劳务公司和建筑公司连带 D.视双方事先的约定 【答案】C 【解析】建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工 程的，责令改正，没收违法所得，并处，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重 的吊销资质证书。对因该项承担工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与施 工本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

13.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是（）。 A.申请人年近花甲，已达 61 岁高龄 B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满四年 C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满 2 年 D.申请人申请注册之日止 4 年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事 故 【答案】B 【解析】【不予

批准注册】申请人有下列情形之一的，不予注册： （一）不具有完全民事行为能力的； （二）申请在两个或者两个以上单位注册的； （三）未达到注册建造师继续教育要求的； （四）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的； （五）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的；

3

x0c（六）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的； （七）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的； （八）在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故 的； （九）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的； （十）年龄超过 65 周岁的； （十一）法律、法规规定不予注册的其他情形。

14.下列选项中，不属于投标人以他人名义投标的是（）。 A.甲投标人挂靠乙单位 B.甲从乙单位转让资质 C.甲从乙单位借用资质 D.甲乙投标人约定，本项目以甲为主，乙作为陪标，甲中标后分给乙部分利润 【答案】D 【解析】D 选项是违法，但是甲乙都是用自己的名义投标的，ABC 都是甲以乙的名义投标的。

15.某投标人投标时，在投标截止时间前递交了投标文件，但投标保证金递交时间晚于投标 截止时间两分钟送达，招标人均进行了受理，同意其投标文件参与开标。下列说法中正确的 是（）。 A.对于投标文件及投标保证金均不应受理 B.该投标文件不应视为有效的投标文件 C.该投标文件评标委员会初审后按废标处理 D.经招标人同意受理的,不应视为废标 【答案】C 【解析】《招标投标法》第三十六条规定，招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间 前受理的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。该投标人的投标文件已经在投 标截止时间前送达，招标人也进行了受理，故应在开标会议当众进行拆封、宣读。因投标保 证金是投标文件的组成部分，是投标文件的“内容”，是需要评标委员会评审的内容，投标 文件受理与否，不考虑内容是否完整，只考虑是否送到，由于投标保证金晚于投标截止时间 两分钟送达，因此招标人对迟到的投标保证金不能受理，如果受理，就相当于在截止时间以 后接收了招标文件的补充内容，违反《工程建设项目施工招标投标办法》(30 号令)第五十 条中关于逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理的规定。

16.下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。 A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的 B.总承包单位将工程主体结构的

施工分包的 C.建设单位指定分包的 D.分包单位再分包的 【答案】C 【解析】总承包单位不能将工程分包给不具备资质的分包单位，故 A 错项，也不能将工程主 体分包出去，B 错项，D 属于违法分包，故 C 选项正确。

17.无效合同从（）之日起就不具备法律效力。
4

x0cA.确认无效 B.订立 C.提出无效 D.协商一致 【答案】B 【解析】无效合同是指合同虽然已经成立，但因违反法律、行政法规的强制性规定或者社会 公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。所以自订立之日起不具备法律效力。

18.某建筑工程设计经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表 述为（）。 A.变更的效力仅及于变更的部分 B.未变更部分效力待定 C.已履行部分应恢复原状 D.当事人丧失赔损请求权 【答案】A 【解析】如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当 事人应当按照变更后的内容履行合同。如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不 仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。

19.某建筑公司与职工王某因为加班工资问题产生了劳动争议，王某拟提出劳动争议仲裁， 下列说法正确的是（）。 A.必须是建筑公司同意仲裁，劳动争议仲裁委员会才有管辖权 B.王某提出仲裁后，建筑公司可以提出仲裁的反请求 C.王某至迟应当在知道其权利被侵害之日起一年内申请仲裁 D.王某也可以直接向法院提起诉讼 【答案】B 【解析】对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当 事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁， A 选项不正确。故劳动关系期间因拖 欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受一年仲裁时效期间的限制，B 错误。劳动争议 当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。劳 动争议的解决是先裁后审制度，也就是说不可以直接向法院起诉，D 错误。

20.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套挖掘设备，并以融资租赁方 式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列 说法中正确的是（）。 A.租赁合同对丁公司继续有效 B.乙转让该设备所有权须经甲同意 C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权 D.丁无义务保证甲继续使用该设备 【答案】A 【解析】 所有权转移，不影响融资租赁合同的履行。

21.下列不属于环境污染保护设施与主体结构工程“三同时”制度的是（）。 A.同时设计
5

x0cB.同时规划 C.同时施工 D.

同时投产使用 【答案】B 【解析】建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

22.某建设项目拟在附近河流中新建排污口,在建设前建设单位应取得（）的同意。 A.建设行政主管部门 B.环境保护主管部门 C.交通、渔业主管部门 D.水行政主管部门 【答案】D 【解析】因要新建的是排污口，故建设前建设单位应取得水行政主管部门的同意。

23.根据建设部《绿施工导则》规定,在缺水地区或地下水位持续下降的地区，当基坑开挖 抽水量（）时，应进行地下水回灌。 A.大于 20 万立方米 B.大于 30 万立方米 C.大于 40 万立方米 D.大于 50 万立方米 【答案】D 【解析】在缺水地区或地下水位持续下降的地区，当基坑开挖抽水量＞50 万立方米时，应 进行地下水回灌。

24.企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时（）。 A.经原颁发管理机关同意可不再审查，有效期延期 3 年 B.必须再次审查，有效期增加 2 年 C.不再审查，有效期直至发生死亡事故 D.必须再次审查，重新办理 【答案】A 【解析】安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当 于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有 效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届 满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延 3 年。

25.某施工现场监理单位发现设计图纸存在计算错误,指令施工单位立即停止施工;停工后经 专家论证,认为设计图纸与监理的停工指令均有错误;施工单位的停工损失应向（）索赔。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.设计单位与监理单位 【答案】A 【解析】施工单位和监理单位以及设计单位是没有合同关系的，所以发生索赔问题，是向建 设单位索赔，建设单位再去和责任方索赔。

6

x0c26.施工单位的应急预案应当组织专家评审,经评审后,由（）签署公布。 A.专家组 B.法定代表人 C.项目负责人 D.主要负责人 【答案】D 【解析】施工单位的应急预案应当组织专家评审,经评审后,由主要负责人签署公布。

27.对于施工起重机的定期检验,应由（）负责。 A.建设单位 B.使用单位 C.出租单位 D.特种设备检验检测机构 【答案】D 【解析】特种设备检验检测机构应对于施工起重机的定期检验。

28.在工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的主体是（）。 A.建设单位 B.设计单位 C.规划单位 D.施工图设计文件审查单位 【答案】D 【解析】施工图设计

文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行 审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得 颁发施工许可证。

29.甲地的建筑公司和乙地的设备公司订立了一份模板加工合同，合同约定的解决纠纷的方 式为：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院诉讼”。模板到货后建筑公司未按 约定期间付款，设备公司应当采用（）项方式解决。 A.到甲地申请仲裁 B.到乙地申请仲裁 C.到甲地诉讼 D.到乙地诉讼 【答案】C 【解析】当事人在合同当中既约定了仲裁又约定了诉讼的，仲裁协议无效。仲裁协议无效， 只能按照约定向被告住所地的人民法院起诉，则 C 选项正确。

30.甲、乙公司双方在施工合同中约定，双方发生争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后 甲、乙双方发生合同纠纷，甲公司欲申请仲裁，却发现合同签订地没有仲裁机构，而甲、乙 公司的住所地以及合同履行地均有仲裁机构，但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。为 此，甲公司可以向（）。 A.合同履行地法院起诉 B.乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁

7

x0cC.甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁 D.合同履行地仲裁委员会申请仲裁 【答案】A 【解析】此题当中没有选定的仲裁委员会，所以仲裁协议无效，只能诉讼。合同当中没有约 定诉讼的人民法院，因此基于合同纠纷的协议管辖，此纠纷可由被告住所地或者合同履行地 的人民法院管辖，即合同履行地法院或者乙公司所在地法院。

31.某建筑工程拟进行主体结构混凝土浇筑施工，为保证浇注作业的连续性要求，施工单位 按照规定办理了夜间施工的申请，则此期间其向周围环境噪声排放的限值为（）。 A.45dB B.50dB C.55dB D.60dB 【答案】C 【解析】按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB l2523--201 1 的规定，建筑施工过程 中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间 70dB， 夜间 55 dB。

32.某工程建设项目，建设单位不按合同约定支付工程进度款，施工单位无法继续施工，经 多次催告无效后，提出解除工程承包合同。对于解除的生效下列说法正确的是（）。 A.通知建设单位即可 B.需建设单位同意 C.须经建设行政主管部门批准 D.必须经人民法院或者仲裁机构确认 【答案】A 【解析】法定解除是法律直接规定解除合同的条件，当条件具备时，解除权人可直接行使解 除权。

33.某市政道路工程，施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况， 应向（）取得地下管线资料。 A.建设单位 B.市政管理部门 C.城建档

案管理部门 D.相关管线产权部门 【答案】A 【解析】《建筑法》规定，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资 料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

34.某学院拟对校园内一食堂进行拆除，按照规定，需要将拆除工程相关资料报送工程所在 地建设行政主管部门备案，该报送备案的时限为（）。 A.拆除工程施工许可证申请的同时 B.拆除工程施工 15 日前 C.拆除工程施工 20 日前 D.拆除工程施工完后 15 日内

8

x0c【答案】B 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应 当自开工报告批准之日起 l5 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上 地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

35.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患， 应当及时向（）报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。 A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构 【答案】D 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备 专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安 全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的， 应当立即制止。

36.某学院宿舍楼工程，因学员安置需要，在未经验收情况下就投入使用，使用 2 年后部分 卫生间发生漏水情况，则对此承担质量责任的应当是（）。 A.设计单位 B.居住学员 C.建设单位 D.施工单位 【答案】C 【解析】《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第 13 条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主 张权利的，不予支持。

37.建筑工程一切险自（）起开始生效。 A.工程开工之日 B.工程用料卸放于工地之日 C.工程动土之日 D.A 和 B 先发生之日； 【答案】D 【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运 抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所 有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

38.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程项目实行总承包的，工程意外伤害保 险的费用应由（）支付。 A.建设方 B.总承包方 C.所属的专业分包方 D.政府

9

x0c【答案】B 【解析】【意外伤害险费用承担约定不明的处理】 《建

设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，（意外伤害险费用）由总承包单 位支付。《劳务分包合同示范文本》中约定：劳务分包单位自行缴纳意外伤害险费用。两者 关系：分包合同对意外伤害险的费用承担有约定的，按约定；没有约定发生争议的，按《条 例》规定。

39.根据招标投标法律的规定，下列（）情形属于招标人与投标人之间串通投标的行为。 A.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标 B.招标人预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍 C.投标人在投标时递交虚假业绩证明 D.投标人之间相互约定抬高或降低投标报价 【答案】B 【解析】有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投 标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标几放弃投 标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

40.下列选项中，发包人不可以解除与承包人的施工合同的是（）。 A.工程没有在合同约定的工期内完工的 B.总承包人将主体结构部分的施工分包的 C.已完工程的质量不合格，承包人拒绝修复的 D.承包人将工程转包的 【答案】A 【解析】P122（四）第 1 项

41.下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中,正确的是（）。 A.证人可以只提交书面证词不直接出庭作证 B.证人在庭审时应当旁听 C.法院可以要求证人进行对质 D.数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问 【答案】C 【解析】《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。有关 单位的负责人应当支持证人作证。不能正确表达意志的人，不能作证，故 A 不正确，证人不 得旁听法庭审理；询问证人时，其他证人不得在场。法院认为有必要的，可以让证人进行对 质，故 B 选项不正确，数个证人证明同一事实时，不可以同时接受询问，应逐个进行询问， 故 C 选项不正确，正确选项为 C。

42.对人民法院作出的判决，对其效力理解错误的是（）。 A.对一审判决不服的均可以提起上诉 B.对二审判决不服的不可以提起上诉 C.超过上诉期的一审判决为生效判决 D.最高法院的一审判决为生效判决

10

x0c【答案】A 【解析】作为一审人民法院所作出的判决和裁定是终审裁决，当事人不得对此 提出上诉。人民法院依照特别程序审理的案件，也是一审终结，当事人也不得提出上诉。因 此并不是所有的一审都可以上诉。

43.在施工现场安装、拆卸施工起重机械

、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须 由（）承担。 A.总承包单位 B.使用设备的分包单位 C.具有相应资质单位 D.设备出租单位 【答案】C 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体 提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

44.某建筑公司于 2008 年 4 月 20 日签订了一份对其极为不利的工程承包合同，同年 8 月 10 日建筑公司请求建设单位调整不公平合同条款时遭到拒绝。建筑公司预见到该合同继续履行 必然使自己遭受重大损失，于是在 2009 年 6 月 10 日向人民法院起诉请求撤销合同中的显失 公平条款。按照合同法的相关规定，建筑公司行使撤销权的期限应为（）前。 A.2009 年 4 月 19 日 B.2009 年 8 月 9 日 C.2010 年 4 月 19 日 D.2010 年 8 月 19 日 【答案】A 【解析】行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起 l 年内行使，并应当向人民法 院或者仲裁机构申请。

45.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列选项中（）不属于建设单位的质量责任和义 务。 A.将工程发包给具有相应资质等级的施工单位 B.对与工程有关的重要设备、材料等采购进行招标 C.向勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料 D.对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验 【答案】D 【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技 术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书 面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

46.装修工程涉及（）变动的，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质的 设计单位提出设计方案。 A.建筑主体和承重结构 B.消防系统 C.电器系统 D.燃气系统

11

x0c【答案】A 【解析】《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设 单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设 计方案的，不得施工。

47 经行政复议的案件，复议机关决定维持原具体行政行为的，（）是被告。 A.行政复议申请人 B.做出原具体行政行为的行政机关 C.复议机关 D.复议机关的上级部门 【答案】B 【解析】经复议的案件，复议机关决定维持原具体行政行为的，作出原具体行政行为的行政 机关是被告。

48.下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。 A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书 B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书 C.

公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书 D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书 【答案】D 【解析】

生效的法院调解、判决 生效的仲裁调解、裁决 经司法确认的人民调解 其他任何调解（包括行政调解、争议评审） 任何和解（包括仲裁和解、诉讼和解） 49.建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时，应对工程文件的 套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位 形成的工程文件立卷后（）。 A.向建设行政主管部门移交 B.向城建档案馆移交 C.向建设单位移交 D.通过建设单位转交 【答案】C 【解析】建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时，应对工程文 件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单位应将本 单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。 私了 不可强制执行 公了 可以强制执行

50.下列各种社会关系中，不属于《劳动法》调整对象的是（）。 A.甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系 B.乙私营企业与其职工因培训而发生的关系 C.丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系

12

x0cD.劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系 【答案】C 【解析】丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系，欠稿酬是出版合同方面的问题，是合同法 调整的事情。

51.下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是（）。 A.损害社会公共利益的合同 B.以合法形式掩盖非法目的 C.不慎造成误解的合同 D.显失公平的合同 【答案】D 【解析】《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者 撤销：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或 者趁人之危、是对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者 仲裁机构变更或者撤销，当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。D 选项属于 可变更、可撤销合同。AB 属于无效合同的情形，C 并不是重大误解，所以不是可变更、可撤 销合同的情形。

52.根据《建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工（）。 A.必须由总承包单位自行完成 B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 C.经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 D.经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 【答案】A 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位应当自行完成建设工程主体结构 的施工。

53.施工人员对涉及结构安全的

试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并 送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 A.施工企业质量管理部门 B.设计单位或监理单位 C.建设单位或监理单位 D.工程质量监督机构 【答案】C 【解析】《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关 材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检 测单位进行检测。

54.工程监理单位与建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，由此给建设单位造成 损失的，下列说法正确的是（）。 A.由建筑施工企业承担全部赔偿责任 B.由监理单位承担全部赔偿责任 C.监理单位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任 D.监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任

13

x0c【答案】D 【解析】《建筑法》规定，工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降 低工程质量的，责令改正，处以，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予 以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任

55.生产经营单位的主要负责人未依法履行安全生产管理职责而受刑事处罚或者撤职处分 的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 A.7 B.5 C.3 D.2 【答案】B 【解析】事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处 分之日起，5 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

56.下列各项中，关于施工现场安全保卫工作说法错误的是（）。 A.应当在现场周边设立围护设施 B.施工现场在市区的，周围应当设置遮挡围栏 C.脚手架应当统一设置围护设施 D.非施工人员不得擅自进入施工现场 【答案】C 【解析】对施工现场临街的脚手架应当特别注意安全，设置相应的围护设施。

57.承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽 前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、 修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（）。 A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 【答案】B 【解析】发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭 开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合 合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润； 经

检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

58.根据《建设工程质量管理条例》规定，不属于建设工程竣工验收应具备的条件是（）。 A.施工单位签署的工程保修书 B.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 C.设计和施工质量已得到了质量监督部门的认可并作出评定 D.完整的技术档案和施工管理资料 【答案】C 【解析】竣工验收应具备下列条件：已完成设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案 资料和施工管理资料；有工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告；勘

14

x0c察设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。 59.建筑工人小王的安全帽丢失，但所在部门领导以丢失安全帽是小王的个人行为为由，要 求其在没有安全帽的情况下作业，遭到小王的拒绝，此时小王行使的是安全生产中从业人员 的（）。 A.知情权 B.紧急避险权 C.批评权 D.拒绝权 【答案】D 【解析】法律赋予施工从业人员有拒绝违章指挥和强令冒险作业的权利。

60.下列选项中，（）不属于《建筑法》规定的申请领取施工许可证应具备的条件。 A.已经确定建筑施工企业 B.有满足施工需要的施工图纸 C.建设资金百分之百到位 D.已经办理该建筑工程用地批准手续 【答案】C 【解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑 工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁 的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工 图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8） 法律、行政法规规定的其他条件。C 对应第（7）条，建设工期不足 1 年的，到位资金原则 上不得少于工程合同价的 50%，建设工期超过 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价 的 30%，不要求 100%到位。

二、多项选择题 61.根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（） 承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。 A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工单位 E.质量监督站 【答案】BD 【解析】根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的， 由建设单位与施工单位承担连带责任。

62.下列选项中不属于保证担保范围的有（）。 A.主债权 B.抵押权 C.主债权的利息 D.违约金 E.维权律师费用

15

x0c【答案】BE 【解析】保证担保的范围包括

主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证 合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人 应当对全部债务承担责任。

63.根据《物权法》的相关规定，下列（）作为抵押物，抵押权自登记之日设立。 A.建设用地使用权 B.汽车 C.在建工程 D.生产设备、原材料 E.船舶、航空器 【答案】AC 【解析】当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（1）建筑物 和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地 等土地承包经营权；（4）正在建造的建筑物。

64.下列险种中，不属于强制险的是（）。 A.建筑工程一切险 B.安装工程一切险 C.建筑意外伤害险 D.工伤保险 E.第三者责任险 【答案】ABCE 【解析】工伤保险是强制险，其余为非强制险。

65.下列选项中（）属于申请施工许可证的必备条件。 A.依法应经过公安消防机构消防设计审核的，经审核合格 B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理 C.施工组织设计中有相应质量、安全技术措施并办理了工程质量、安全监督手续 D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件正在进行审查 E.已经确定施工企业 【答案】ABCE 【解析】D 有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查， 并不是正在审查。

66.根据《建筑法》的相关规定，在我国，实行资质等级许可制度的建筑业工程企业有： A.房地产开发企业 B.建筑施工企业 C.勘察、设计企业 D.工程监理单位 E.招标代理机构 【答案】BCD 【解析】《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包 和劳务分包三个序列。《建设工程勘察设计资质管理规定》中规定，取得工程勘察、工程设

16

x0c计资质证书的企业可以从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务。《工程监理企 业资质管理规定》中规定从事建设工程监理活动的企业，应当按照本规定取得工程监理企业 资质，并在工程监理企业资质证书（以下简称资质证书）许可的范围内从事工程监理活动。

67.下列工程建设项目,经批准可以邀请招标的是（）。 A.灾后重建工程项目工期紧 B.商品住宅工程中追加的售楼处建设，原施工人符合资质要求 C.技术复杂只有三家供应商符合要求 D.拟进行公开招标的费用比较多 E.受自然地域环境限制的 【答案】CE 【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进 行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：

（1）技术复杂、有特 殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用 占项目合同金额的比例过大。

68.招标项目按照国家规定应当履行项目核准手续的，其（）应当报主管部门核准，否则不 能开始启动招标程序： A.招标范围 B.招标文件 C.招标方式 D.评标委员会组成 E.招标组织形式 【答案】ACE 【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准 手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、 核准部门审批、核准。

69.根据《合同法》的规定，下列合同中免责条款无效的有（）。 A.造成对方人身伤害的 B.因故意造成对方财产损失的 C.因过失造成对方财产损失的 D.因重大过失造成对方财产损失的 E.因故意造成对方人身伤害的 【答案】ABD 《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者 重大过失造成对方财产损失的。

70.在建筑装饰施工过程中，下列相关活动是被禁止的（）。 A.拆除承重隔墙 B.将窗口改为门洞 C.将厨房移至阳台使用 D.对室内配电线路进行改造 E.将燃气管线移位

17

x0c【答案】ABCE 【解析】ABCE 都是禁止的行为，但对室内配电线路进行改造是允许的。

71.下列属于工程质量保修书主要内容的是（）。 A.保修的项目和范围 B.保修的措施 C.保修的期限 D.保修金的返还 E.保修人员的联络方法 【答案】ABCE 【解析】施工单位在质量保修书中，应当向建设单位承诺保修范围、保修期限和有关具体实 施保修的措施，如保修的方法、人员及联络办法，保修答复和处理时限，不履行保修责任的 罚则等。

72.按照《城市建设档案管理规定》的规定，工程总承包单位汇总提交的档案资料一般包含 （）。 A.竣工图 B.工程质量保证资料 C.工程合同文件 D.工程检验评定资料 E.工程技术档案资料 【答案】ABDE 【解析】施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总 承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核、汇总。施工单 位一般应当提交的档案资料是：1、工程设计档案资料；2、工程质量保证资料；3、工程检 验评定资料；4、竣工图等。

73.在执行过程中，出现下列情况（），人民法院应当裁定终结执行。 A.被执行人死亡 B.被执行人确无财产可供执行 C.据以执行的法律文书被撤销 D.追索抚养费的权利人死亡 E.被追索抚育费的义务人死亡 【答案】CD 【解析】

执行中止 申请人表示可以延期执行的 案外人对执行标的提出确有

理由异议的 一方当事人死亡，需要等待继承人继承权利 或承担义务的 单位当事人终止，尚未确定权利义务承受人

执行终结 申请人撤销申请 据以执行的法律文书被撤销 被执行人死亡，无遗产可供执行，也无义务承担人 追索赡养费、抚养费、抚育费的权利人死亡的

18

x0c被执行人确无财产可供执行 其他情形

被执行人因生活困难无力偿还借款、无收入来源、 又丧失劳动能力 其他情形

74.下列关于仲裁协议的效力。说法正确的是（）。 A.有效与否只能由法院认定 B.一旦有效，则排除了法院管辖权 C.当事人可就仲裁协议效力提起诉讼 D.合同解除并不影响仲裁协议的效力 E.仲裁机构只能对仲裁协议约定范围有权仲裁 【答案】BCDE 【解析】A 错误。仲裁协议应当具有下列内容：请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲 裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。不是由法院来认定的。 B 正确。有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权。 C 正确。我国仲裁法第二十条规定，“当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁委员 会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法 院作出裁定的，由人民法院裁定。” D 正确。仲裁协议独立存在。合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。 E 正确。仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出约定范围 的其他争议无权仲裁。

75.某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司 约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可，则（）。 A.乙、丙对此合同应享有连带债权，承担连带债务 B.由批准原企业分立的上级单位承担合同义务 C.乙、丙的内部约定，对甲不发生法律效力 D.应当按照乙、丙的约定履行合同 E.企业合并分立属于法定的权利义务概括转移 【答案】DE 【解析】权利义务一并转让需要债权人的同意，债权人同意可以转让。

76.根据最高法院的司法解释,发包人享有合同的解除权，其中正确的是（）。 A.承包人非法转包合同的 B.承包人未经发包人同意分包合同的 C.不履行合同约定的协助义务的 D.提供的建筑材料不符合强制性标准的 E.合同约定的工期内未完工，且经催告后合理期限内仍未完工 【答案】ABE 【解析】《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定， 发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务， 承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）

未按约定支付工程价款的；（2）提供 的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务

19

x0c的。 77.下列证据中，不能单独作为案件定案依据的有（）。 A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言 B.与一方当事人有亲属关系的证人出具的对该当事人有利的证言 C.没有其他证据印证并有疑点的视听资料 D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 E.只有一方陈述而没有其他相关证据，但对方认可的 【答案】ABCD 【解析】不能单独作为认定案件事实的证据：（1）未成年人所做的与其年龄和智力状况不相 当的证言；（2）与一方当事人有亲属关系的证人出具的对该当事人有利的证言；（3）存有疑 点的视听资料；（4）无法与原件、原物核对的复印件、复制品；（5）无正当理由未出庭作证 的证人证言。

78.根据民事诉讼法的规定，可以延期开庭审理的情形有（）。 A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭 B.被告经传票传唤，未经法庭许可中途退庭 C.必须到庭的当事人有正当理由没有到庭 D.必须到庭的其他诉讼参与人有正当理由没有到庭 E.当事人临时提出回避申请 【答案】CDE 【解析】《民事诉讼法》第一百四十六条 有下列情形之一的，可以延期开庭审理： （一）必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的； （二）当事人临时提出回避申请的； （三）需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的； （四）其他应当延期的情形。CDE 正确。 A 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭视为撤诉。 B 被告经传票传唤，未经法庭许可中途退庭可以缺席判决。

79.根据《招标投标法》的规定，达到国家规定的规模标准的工程建设项目的（）都必须依 法进行招标。 A.施工 B.勘察设计 C.审价 D.咨询 E.重要材料采购 【答案】ABE 【解析】

范围+规模，两条件同时具备才需要招标 范围 规模 情况 1： 总投资<3000 万元 公用事业+基础设施 施工≧200 万 情况 2： 总投资≧3000 万 勘察、设计、监理、施工、重要

20

x0c全部或部分使用国有资金 外国政府、国际组织援建

货物≧100 万 服务≧50 万

材料设备采购，不论合同额大小， 全部需要招标

80.施工单位安全生产教育培训工作符合法律规定的有（）。 A.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训 B.安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗 C.采用新技术、新工艺、新材料时，应当对管理人员进行相应安全生产教育培训 D.登高架设作业人员，必须按照企业有关规定经过安全作业培训方可上岗 E.

作业人员进入新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训 【答案】：ABE 【解析】：

培训种类

适用

培训对象 单位主要负责人（A 证）

建设行政 主管部门

岗前培训与上岗资格考试

项目负责人（B 证） 专职安全员（C 证） 特种作业人员（特种作业资格证）

企业安全内训 施工企业 专门安全培训

每年至少一次 新岗位新现场新 技术新工艺新设 备新材料

全体管理人员和作业人员

作业人员

21

x0c